自建房包工包料施工合同

時間：2022-11-29 12:26:48 施工合同我要投稿

自建房包工包料施工合同

　　隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同的用途越來越廣泛，它也是實現專業化合作的紐帶。那么相關的合同到底怎么寫呢？以下是小編幫大家整理的自建房包工包料施工合同，歡迎閱讀與收藏。

自建房包工包料施工合同

自建房包工包料施工合同1

　　甲方：_________________姓名：_________________

　　乙方：_________________姓名：_________________

　　甲方將位于___________的自住用房的建設施工工程經雙方協商承包給乙方，經雙方協商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議：_________________

　　一、此次建房的施工承包方式為乙方包工，甲方包料。乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需要的所有設備，甲方負責建房所用的全部原材料，施工過程所需的水電費用由甲方支付，施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中，應注意施工安全，全程對施工安全負完全責任，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的一切傷亡事故由乙方負完全責任，與甲方無關。由于乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外的第三人人身及財產損害的，乙方應對此負全部責任。

　　二、被建房屋的建筑面積為___________平方米，甲方將包括地梁在內的的房屋建筑工程的施工全部承包給乙方(其中包括貼外墻的瓷磚、樓梯及其附屬設施、)乙方的.施工承包房子主體單價為每平方米___________(大寫：_________________元)元整。平方面積以滴水為界;樓梯1個平方按兩個平方計算。二層多砌一堵擋土墻。

　　三、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。自簽訂之日起生效。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　簽訂日期：________________

自建房包工包料施工合同2

　　發包方(簡稱甲方)：

　　承包方(簡稱乙方)：

　　根據《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律規定，經甲、乙雙方協商同意，達成協議如下：

　　一、工程范圍

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程內容：

　　4、承包方式：

　　二、工期要求：

　　1、自__年__月__日，從開工之日，樓房具備作業面后開工__個月交工。

　　2、承包人應按甲方設計的要求進行施工進度安排，必須無條件服從管理，不得以任何理由拖延工期，若因各種原因引起的工期順延或暫停施工須經甲方同意。

　　3、承包人必須有采取足夠的措施保證按時、按質、按量完成承包內容。否則，工期拖延一切直接或間接的后果自負。(注：施工中陰、雨天工期可順延，5℃以下溫度禁止施工，工期可順延。)

　　三、施工質量要求：

　　四、工程驗收：

　　此工程經甲方驗收合格即視為合格。

　　五、合同價款與支付方式：

　　合同單價：__/㎡，施工面積約__㎡。合同總價款：工程款待工程竣工甲方驗收后一次性給付總額工程款。

　　六、其他約定：由于任何一方的原因導致施工不能進行或不能順利進行，人為不可抗力除外，責任一方應賠償對方相應損失。

　　七、爭議的處理：執行本合同中發生的問題，雙方可協商解決，協商不成可訴訟至工程所在地法院。

　　八、本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效。本合同一式貳份，甲方壹份，乙方壹份，具有同等法律簽字蓋章后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

自建房包工包料施工合同3

　　甲方(賣方)：

　　乙方(買方)：

　　甲乙雙方本著公平、公正的原則，經甲乙雙方友好協商，自愿達成以下協議：

　　一、甲方該項集資房位于廣元市利州區東壩辦事處雪峰村四組。此房坐北向南，一幢共五層，設計為一梯一戶一套住房。甲方負責辦理村民自建房屋的修建手續，甲方保證修建房屋的質量安全可靠，貼合國家標準，在建房中因資金不足，甲乙雙方協商后，由甲方承建，乙方集資__元，房屋建成后，甲方將該房屋四樓住房一套(四室兩廳兩衛一廚)，建筑面積為了130平方米(包括樓梯公攤面積)分給乙方。為明確雙方的職責、權益，雙方經協商后，達成如下協議。

　　二、甲方交付給乙方為清水房，甲方應在乙方入住前保證水、電、有線電視暢通，若安裝天燃氣時，甲方應協助乙方辦理安裝天燃氣。入戶費用由乙方承擔。

　　三、集資及付款方式：

　　(一)甲、乙雙方協商決定該房屋三至五層樓修建資金為了15萬元整(人民幣大寫：壹拾伍萬整)。

　　(二)付款方式：

　　1、第一次付款：協議簽訂后，乙方向甲方支付建房集資款100000元(人民幣大寫：壹拾萬元整)。

　　2、余款50000元(人民幣大寫：伍萬元整)。待集資房修建竣工驗收合格后，甲方交付乙方房屋鑰匙時，乙方支付余款給甲方。

　　3、如甲方不能按時向乙方房，甲方將負違約職責，并向乙方支付房屋總價款30%的違約金。

　　四、房屋保修職責

　　(一)乙方住宅房屋的建筑質量由甲方終生負責維修，所造成的乙方財物損壞時，由甲方全權負責。

　　(二)五年內如出現水電有線電視或天燃氣等凡屬于線路安裝問題由甲方負責安裝與維修，并承擔全部的維修費用(非正常使用除外)。若因不可抗拒的因素所造成的經濟損失，甲方不承擔職責，但必須協助乙方維修，在使用中所發生的費用及日常維修由乙方承擔。

　　五、違約職責

　　本協議生效后，由甲方引起的該房屋產權糾紛或債權、債務糾紛，概由甲方負責受理并承擔一切民事訴訟職責及其費用，所以給乙方造成的經濟損失，由甲方負責全額賠償。甲方或乙方行為集資違反本協議，由違約方支付違約金給對方，違約金按集資房屋款總額的20%計算。

　　六、本協議在履行中若發生爭議，甲乙雙方應采取協商解決，協商不成，可選擇下列方式解決：

　　(一)向廣元市仲裁委員會申請仲裁;

　　(二)仲裁不服，可向房產所屬地的法院起訴。

　　七、其他約定

　　(一)廣元市利州區東壩辦事處雪峰村一組，甲方的(__)樓住房，因乙方集資修建應擁有產權，享有永久性居住權，房屋抵押，可買賣，可轉讓。甲方有職責為乙方協助辦理相關手續，費用由乙方承擔。

　　(二)今后電、氣設施更新，由甲乙雙方按占樓層比例承擔費用。

　　(三)若甲方建房地有政策性變動(如拆遷等)，或不可抗拒的災害造成房屋變遷或損壞，乙方應享有與甲方同等的補償條件或賠償條件(包括房屋款和此房劃撥土地的分攤使用面積)。

　　(四)雙方必須保證對方有干凈安全的生活環境，不得制造噪音、煙霧等有損壞生存環境的事，且共同維護安全，預防火災，甲乙雙方應保證上下樓梯暢通，夜間路燈明亮。

　　(五)甲方應保證乙方人車暢通，附屬工程由甲方負責除資修建(圍墻路、綠化)。院內面積甲乙雙方享有同等使用權，系無償使用。但乙方不得干涉甲方規劃管理。

　　(六)房屋產權證如國家政策能夠辦理，甲方必須協助乙方辦理相關產權手續，費用甲乙雙方各自承擔。

　　八、交房時光：甲乙雙方協商為90天(20__年__月__日至20__年__月__日)。不可抗拒因素造成停工，交房時光順延;如因人為原因，甲方違約，將向乙方支付違約金，違約金按集資房屋款總額的20%計算。

　　九、以上協議資料是甲乙雙方共同商榷，一經雙方簽字蓋手印后即產生法律效力。

　　十、本協議未盡事宜，由甲乙雙方另行議定。

　　十一、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方(簽字)：__

　　乙方(簽字)：

　　身份證號碼：__

　　身份證號碼：

　　20__年__月__日

　　__20__年__月__日

自建房包工包料施工合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方就位于__的一處農村房屋的買賣事項，根據我國物權法、土地管理法等相關法律規定，經充分、平等協商，自愿達成如下一致協議;

　　一、本合同雙方當事人均為__市__街道__村__組團體成員。

　　二、房屋情景：

　　本合同項下的房屋位于__市__街道__，相鄰為__，建筑面積__，北屋__，東屋__，西屋__，南屋__，院落面積為__，房屋登記在__名下或宅地基使用權證登記在__名下。

　　三、該交易房屋由甲方全額出資建造，使用的土地為__村__組團體土地，并征得其他村民和村團體同意，能夠長期占有、使用。

　　四、在房屋交付給乙方前，甲方保證：

　　1、本合同項下的房屋甲方享有完整的處分權利，或已征得其他權利享有人的同意，擁有處分該房屋的權利;

　　2、本合同項下的房屋除乙方外未與任何第三方簽訂買賣協議或未因甲方個人或家庭債務與第三人簽訂賠償協議、抵押協議等或未因法院判決使第三人對該房屋享有權利;

　　3、如甲方違反本保證，須向乙方支付本合同全部購房價款30%的違約金。

　　五、本合同項下的房屋交易價格為人民幣__萬元，該價格包括該房屋使用所占土地的費用、房屋建造的費用、附屬設施的價值、合理的增值價值以及應當繳付的相關稅費。

　　六、房款支付：

　　自該合同雙方簽字之日起__日，乙方一次性付清全部款項，并將該款項匯入甲方賬號為__的賬戶;如未按期交付房款，乙方需每一天額外向甲方支付房款總額的違約金，如乙方在合同簽訂之日起__天仍未付清房款，甲方不經乙方同意，能夠解除本合同并享有追究乙方違約職責的權利。

　　七、房屋交付：

　　乙方根據第六條將全部房款匯入甲方供給的賬號之日起__日內，甲方須將本合同項下的房屋以及包括但不限于房屋宅基地使用權證、房產證等全部相關資料原件交付給乙方并負責騰空房屋;如甲方未按期交付材料和房屋，須向乙方每一天支付__元的違約金，直至甲方交付全部材料和房屋為止;如甲方在合同簽訂后一個月內，仍未交付房屋，乙方不經甲方同意，能夠解除本合同并追究甲方的違約職責，因乙方未付清房款的原因除外。

　　八、在接到乙方辦理房產過戶的書面通知后__日，甲方應當根據乙方的需要，積極配合乙方辦理房屋產權過戶的相關手續;如甲方拒絕或無故拖延，不予以配合，甲方須向乙方每日支付__元違約金，直至協助乙方辦理完房產過戶為止;因不可抗力、政策性或乙方自身等其他與甲方無關的原因造成無法辦理過戶的，與甲方無關。

　　九、該房屋交付給乙方后，該房屋(包括土地、房屋及附屬設施)的所有權益歸乙方所有，包括但不僅僅限于征地補償、拆遷補償等;如甲方得到該上述補償款后應當將該款項全部給付乙方，如甲方無故拖延或拒絕給付乙方，除全部給付補償款外，須向乙方支付__元的違約金。

　　十、在交付房屋之日起，房屋的一切事宜與甲方無關，甲方不得以任何理由妨礙或侵犯乙方基于本合同約定而享有的占有、使用和處分房屋的權利;甲方因包括但不限于房屋買賣、個人債務等個人原因侵犯乙方的權利，造成乙方無法繼續占有、使用或處分房屋的，甲方除返還本合同全部購房款外，須按照發生妨礙乙方占有、使用或侵犯乙方處分房屋權利的實質性影響之時的市場價格補償乙方。

　　十一、在本合同簽訂之日起，甲方未經乙方同意，不得將該房屋出賣給任何第三方：如甲方違反本約定，擅自處分房屋，甲方須返還全部購房款并支付全部購房款100%的違約金。

　　十二、其他事項：

　　1、如果雙方就本合同事項發生爭議，雙方無法協商解決時應當首先請求本村村委會、所在街道辦事處協調解決。

　　2、雙方應當請至少兩名本村團體成員作為本次交易的見證人，并在本合同上簽字摁手印。

　　3、本合同正本一式六份，雙方各持三份;自雙方簽字摁手印之日起生效，并持續有效。

　　甲__方(簽字捺印)：__身份證號：

　　乙方(簽字捺印)：

　　身份證號：

　　見證人(簽字捺印)：

　　身份證號：

　　見證人(簽字捺印)：

　　身份證號：