正規加工合同書

時間：2022-11-03 09:03:34 加工合同我要投稿

正規加工合同書8篇

　　在不斷進步的社會中，關于合同的利益糾紛越來越多，它也是實現專業化合作的紐帶。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？下面是小編精心整理的正規加工合同書，僅供參考，歡迎大家閱讀。

正規加工合同書8篇

正規加工合同書1

　　合同編號：

　　簽訂地點：

　　甲方： (以下簡稱甲方)

　　乙方：武漢市東西湖天宇機械設備銷售中心 (以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》有關規定，本著平等互利、協商一致的原則，甲乙雙方就甲方購買乙方混凝土一事簽訂本合同，雙方共同遵守、履行。

　　一、生產、供應方式

　　1、生產混凝土所需原材料(含水泥、地材、外加劑、粉煤灰、礦粉)由甲方采購、驗收，質量由甲方控制。所有進場材料由乙方負責保管與使用控制。

　　2、乙方負責甲方所需混凝土的生產和運輸(至甲方施工現場)，生產(包括上料、攪拌)、運輸過程中的一切事宜和費用均由乙方承擔。

　　3、車輛及機械設備的油料由甲方負責供應。

　　4、甲方無償為乙方提供整套設備及車輛的施工和存放場地，設備基礎由甲方出資承建。

　　二、合同期限及混凝土數量

　　1、合同期限：暫定自20--年 08月29日至20-- 年 08 月29日(具體使用時間以現場情況為準)。

　　2、混凝土數量：C50～5.6萬m3C30～5萬m3C35～1.3萬m3

　　三、混凝土價格

　　混凝土運到甲方施工現場價格分為：生產加工單價、運輸單價二部分。

　　1、生產加工單價： 35 元/m3，合計：4165000元。

　　2、運輸單價：27 元/m3，合計：3213000元。(雙方協商同意不論運距遠近，此項目執行統一單價)。

　　3、甲方如需使用混凝土輸送泵車，價格為 22 元/m3，合計：2618000元。

　　4、運輸和泵送、車輛產生的油費由乙方自行承擔。

　　四、結算及支付方式

　　1、合同生效時，甲方支付本合同總金額的20%作為預付款。雙方每15天結算一次混凝土數量與加工運輸費，預付款中扣除結算時分12個月等額扣除，結算后乙方出具對帳單。甲方應付費計算式：應付費=混凝土量×單價

　　2、甲方以現金支票或轉帳方式支付應付款;應付費為不含稅價格。(甲方若需乙方出具正式發票，發票所產生的稅費由甲方承擔)。

　　五、雙方責任和權利

　　1、乙方應確保攪拌站、運輸車的完好，每月至少保證28天(3天維修保養)24小時隨時供應混凝土(遇人力不可抗拒之情況除外);甲方材料進場和現場具備混凝土生產條件時，乙方則在甲方要求的時間內進行生產。

　　2、乙方應配備足夠的混凝土運輸車以保證甲方所需混凝土的運輸。(甲方每天最大需求方量為800m3)

　　3、乙方按甲方出具的混凝土配合比進行生產，并按規定時間(1小時內)運至甲方施工現場(運輸距離不超過1.5公里)，確保到場混凝土的質量和數量，混凝土質量必須符合國家或行業標準及甲方要求。如因乙方原因造成混凝土質量問題的，則乙方必須承擔全部責任;如因甲方原因造成混凝土質量問題的，則甲方必須承擔全部責任。

　　4、甲方派專人在施工現場對混凝土的標號、塌落度、數量進行檢驗，如與甲方要求或混凝土發貨單不符，甲方有權拒收，乙方自行處理;如無異議甲方必須據實簽收。

　　5、甲方負責出庫混凝土試件的制做和養護，甲方負責試件的檢驗。

　　6、乙方有義務按甲方要求隨時提供庫存材料數量，以便甲方及時進料，確�；炷恋纳a需要。

　　7、甲方應提供給乙方每盤混凝土的配料單。

　　8、乙方必須保證混凝土供應的連續性，如因此造成的質量事故，乙方承擔全部責任和損失;甲方負責提供200KW發電機一臺。(若甲方不配備發電機，則應和乙方及時溝通，合理安排生產)。

　　9、乙方的食宿自理。(甲方須在攪拌站場地內為乙方無償提供住房和辦公房共6間)

　　10、甲方應保證進場原材料的質量，因此造成混凝土的質量問題，乙方概不負責。

　　11、甲方應按合同約定及時支付預付款，因甲方預付款不足導致乙方停止供應混凝土而造成的損失由甲方承擔。

　　12、在混凝土澆注前，甲方應以書面形式提前5小時通知乙方所需混凝土的標號、數量、

　　供應地點、部位及施工時間等，并按要求提供混凝土委托單和施工配比單。具體生產時間聽從甲方質監員安排。

　　13、甲方質量監督員有權對混凝土生產過程及配比進行監督，乙方不得阻撓。因混凝土施工中可能有數量的增減，乙方必須聽從監督員的安排，及時增減混凝土的生產數量。監督員必須提前2小時通知乙方，否則乙方已經按委托單數量生產的混凝土，如無質量問題，甲方必須簽收。

　　14、甲方應保證混凝土施工現場的道路通暢、場地平整，協調好與當地群眾的關系，因此方面原因造成混凝土供應延誤或出現質量問題，乙方概不負責。

　　六、其他特殊約定

　　---

　　七、合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，應協商解決，協商解決不成，須在被告所在地法院解決。

　　八、本合同未盡事宜，雙方協商解決。

　　九、本合同一式四份，甲乙雙方各持兩份。

　　十、本合同經雙方簽字、蓋章后生效。

　　甲方：乙方：武漢市東西湖天宇機械設備銷售中心

　　(蓋章)(蓋章)

　　法人代表：法人代表：張--

　　代理人：代理人：

　　電話：電話：

　　年月日 2--年08 月29 日

正規加工合同書2

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方充分協商，就乙方委托甲方制作事宜達成如下協議：

　　一、項目名稱：

　　二、制作工藝、數量和其他

　　三、合同總金額：人民幣 (￥元)

　　四、完成時間：年月日前完成制作安裝并交乙方進行驗收。

　　五、結算方式：乙方先付甲方訂金元，甲方應開具收據給乙方。而甲方按乙方要求在規定時間內嚴格按報價工藝完成相關物料的成品制作、安裝并交乙方進行驗收。在乙方驗收合格后，乙方憑甲方開具的收據一次性付清

　　本合同尾款，共人民幣元(￥ )。

　　六、雙方權利及義務：

　　1、乙方必須按合同時間付款，逾期未付款者，每逾期一日，乙方按應付款的千分之五(5‰)收取違約金，直至所有款項付清為止。

　　2、乙方提供的樣版、設計圖等不夠清晰，規格不符，甲方已要求更改，但乙方沒有更改而按樣品做出產品時，一切責任由乙方承擔。

　　3、而甲方出具的樣品、報價單、價格表、訂單確認等文件資料的打印、書寫或其他的錯漏，可以更正，且甲方對此類錯誤不承擔任何責任。

　　4、如甲方不能準時按質按量制作完成，每逾期一日應按合同總金額的百分之三(3%)向乙方支付違約金;

　　5、如甲方按乙方提出的要求制作的成品不符合乙方要求，乙方有權要求甲方重做，并由甲方承擔重做費用。

　　6、甲方經兩次重做后仍不符合乙方要求，乙方有權解除合同，甲方也應將已收款返還給乙方，由此造成的損失由甲方承擔。

　　7、履行本合同產生的任何爭議，由雙方友好協商解決，協商不成，雙方同意向提請裁決。

　　七、本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份，具同等法律效力;而本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，直至雙方權利義務履行完畢后自動失效。未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方：乙方：

　　甲方法定代表人：乙方法定代表人：

　　甲方經辦人：乙方經辦人：

　　年月日年月日

正規加工合同書3

　　甲方：乙方：

　　一、本合同是依照《中華人民共和國合同法》訂立的，經過雙方簽字蓋章后，即發生法律效力，雙方必須嚴格履行。

　　二、合同條款：(共12條)

　　1、合同簽定雙方就以下加工零件簽定加工合同。

　　2、自合同簽定生效之日起，甲方在5個工作日內按合同總額20%支付乙方加工預付款。

　　3、乙方完成加工向甲方交貨時，所有加工的產品零件必須符合甲方所提供的圖紙尺寸。

　　4、所加工的零件經過甲方復檢合格后，甲方可按合同總額的50%支付乙方。

　　5、所余合同總額的30%在零件裝配調試完成，乙方開具稅率為17%的全額增值稅發票后，15日內甲方酌情付清余款。

　　6、合同的交貨日期根據雙方要求確定，若乙方推遲交貨，違約金每天合同總額的1%從總額中扣除。

　　7、加工件所需材料由乙方負責，加工完畢后，乙方負責加工件運送至甲方所在地的運費。

　　8、甲方復檢時，出現加工件不符合圖紙要求、不合格的現象，甲方通知乙方后，乙方負責及時修復或補件;如甲方通知后，乙方未做出補救工作，甲方代替乙方修復或補加工時，所產生的一切費用從合同總額中扣除。

　　9、若乙方在一次性完成零部件不合格率在5%以上時，不合格件處理方法除按合同條款的第六項、第八項執行外，再處以合同總額10%的扣款。

　　10、本合同附件：甲方外協加工檢驗格式書及加工圖紙，一式兩份，甲乙各執一份，與合同具有同等的法律效力。

　　11、乙方必須妥善保存甲方所提供的圖紙，不得外泄，同零件一同交還甲方。

　　12、合同未盡事宜，甲乙雙方本著互敬互諒的原則協商解決。

　　甲方代表：(簽字蓋章)

　　乙方代表：(簽字蓋章)

正規加工合同書4

　　甲方：

　　乙方：

　　(以下簡稱乙方) 根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規，雙方議定書柜制作、油漆的加工與安裝，此項合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條：書柜尺寸

　　長180cm，高170cm，寬45cm，層數7層。

　　第二條：材料要求

　　站腳60×30扁管厚度3cm，每層25方管套25角鐵。 25×25方管厚度：2cm。25×25角鐵厚度：2cm。

　　第三條：層板材料要求，高密度木工板厚度2cm，要求噴清面漆。

　　第四條：書柜漆要求，紅丹打底，再上藍氨基漆。

　　第五條：每個書柜大寫壹仟貳佰陸拾元整(￥1260.00元)，共16個，總價為人民幣為大寫貳萬零壹佰陸拾元整(￥20xx0.00元)

　　第六條：必須運到校園內，運費由乙方負責。

　　第七條：交貨時間：乙方必須保證在20xx年7月29日前全部交貨。

　　第八條：甲方驗收合格后，乙方需提供正式發票，甲方方可付款。

　　第八條：稅費由乙方承擔。

　　第九條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

正規加工合同書5

　　(以下簡稱甲方)

　　(以下簡稱乙方)

　　第一條乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。

　　第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規定，如加工說明、數量、交貨日期等確實履行，準時交貨。

　　第三條乙方所交的加工品應保證為合格品，并不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況，且經甲方驗收后，始認為合格。

　　第四條材料由______方負責。

　　第五條若材料由甲方負責供應時，廢料率為__________。

　　第六條驗收時的檢驗方法是采用□MIL-STD-105D，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，ALQ為____或□MIL-STD-414D正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規格界限，形式____，ALQ為__________。

　　第七條乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期，或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期，若有延誤的情況，以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經甲方認為屬實者，則不在此限。

　　(一)過期5日內，每逾1日，按未交部分總價，處______違約金。

　　(二)繼續逾期五天以上至10天以內者，每逾1天按未交部分總價，處_____違約金。

　　(三)繼續逾期10天以上至20天以內者，每逾1天按未交部分總價，處_____違約金。

　　(四)繼續逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以價款的倍數計算。

　　第八條通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發現有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

　　第九條乙方送交加工品，因不良導致甲方生產線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發生非常嚴重不良后果，則甲方有權取消外包加工單。

　　第十條按期交足定貨而合格率為100%，給予總價________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價______獎勵金。

　　第十一條試用廠商的試用期間為3個月，每月接受甲方外包質量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達70分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。

　　第十二條加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查1次，每月考核：

　　1、質量，

　　2、交貨期，

　　3、價格。這三項每年總考核1次，劃分等級。

　　第十三條付款條件：

　　乙方交來的貨品經甲方驗收合格后，甲方開據合格驗收單和進倉單，乙方才能憑此單按合同規定時間內向甲方取款。

　　第十四條保證人：

　　乙方應找(擁有乙方資本額兩倍以上的)殷實鋪店或公司作連帶保證人，以保證乙方履行本約。

　　甲方：(簽章)：

　　________年____月____日

　　乙方：

　　________年____月____日

正規加工合同書6

　　甲方：

　　乙方：

　　經友好協商，就乙方委托甲方加工茶葉達成以下協議：

　　一、乙方委托甲方加工茶葉的品種及價格：

　　(一)名稱：花茶、綠茶

　　(二)樣品編號：

　　(三)品質特征：

　　二、數量：

　　10噸/品種

　　三、包裝形式：

　　散裝或者用乙方指定的包裝

　　四、交貨時間：

　　每季度交貨一次。

　　五、交貨地點：

　　北京

　　六、交貨及驗收：

　　貨到以乙方簽字收貨為準

　　(一)驗收地點：

　　(二)驗收人員：

　　(三)驗收依據：

　　七、付款方式：

　　根據甲方經營情況可以：預付、現付、或年度內全部結清。

　　八、違約處理：

　　(一)交貨時間：

　　(二)價格：

　　(三)數量：

　　(四)品質：

　　(五)包裝及凈重：

　　九、xx年，同一品種，乙方保持委托最少兩家廠(場)家生產的權利。根據實際合作情況，確定今后長期的合作計劃。

　　十、本協議一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。甲、乙方如有違約，應友好協商，協商不成，由北京市法院裁決。

　　甲方：

　　________年____月____日

　　乙方：

　　________年____月____日

正規加工合同書7

　　定作方：

　　承攬方：

　　定作方因制作安裝標識牌，發包給承攬方，有關事宜，經雙方協商一致，達成如下協議：一、定作方將神舟管業辦公樓頂標識牌的制作、安裝、保修、項目全部發包給承攬方，由承攬方包工包料制作并承擔該標識牌的制作、安裝、保修等一切費用，該標識牌經驗收合格提供有效發票后，定作方支付承攬方工程總價人民幣肆萬玖千圓整的90%即人民幣肆萬肆千壹佰圓整驗收合格一年期滿一周內，定作方向承攬方支付工程總價的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。

　　二、該工程具體位置位于 ;主要要求和內容為：

　　1) 制造的內容："";

　　2) 漢字為中文簡體，英文全都為大寫字母;

　　3) 漢字為3m(高)x2.5m(寬)，英文高為1.5m;

　　4) 字體白天及夜晚均為紅色;

　　5) 字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽;

　　6) 支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內襯高強度鋼管;焊接部位應采取防銹措施;

　　7) 全部工程應抗除臺風、龍卷風、地震以外的自然破壞因素;

　　三、承攬方應于20xx 年6月25日前完成該標識牌的制作與安裝(雨天除外)。

　　四、該標識牌的質保期為兩年，自交付之日起計算。質保期內，承攬方應經常性查看是否有安全隱患，應對固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時加固修理;定作方對標識牌的.不穩定因素及可能造成危及他人生命、財產安全的隱患有權向承攬方提示，承攬方應馬上前來進行檢修。保修期限內該標識牌因各種原因的損壞，固定不穩和風吹倒等因素造成的安全責任事故均由承攬方承擔經濟責任和法律責任，定作方不承擔任何責任。如該標識牌在質保期內嚴重破損不能修復時，承攬方應重新制作并安裝另一塊與原標識牌規格、材料相同的新2x2標識牌恢復其功能。該標識牌由承攬方終身保修，質保期滿后，承攬方應定期檢查維修并收取基本材料人工費。

　　五、本合同相關定作方發布的招標文件和承攬方的投標文件是本合同的一部分，具有法律效力。

　　六、定作方負責將電源關到工程地點30米以內。

　　七、對于可能發生的由于施工質量問題而導致的標識牌損壞造成后果，由承攬方承擔責任，施工期間，承攬方承擔一切施工人員及工程安全責任，如發生意外與定作方無關;安裝施工過程中不得損壞定作方的任何物體、建筑等，如內外裝修、構件、電器等。

　　八、該合同簽訂后承攬方的安全責任和保修責任不因該標識牌的經營權或所有權的轉讓而失效，該標識牌經營權或所有權的受讓者有權取得轉讓后定作方的相應權利。

　　九、合同未盡事宜，雙方可協商解決。如協商不成，雙方均可向寶應縣人民法院起訴。

　　十、該合同雙方簽字、蓋章后承攬方開始施工起生效。

　　十一、該合同一式三份，由定作方執兩份，

　　甲方(公章)：

　　乙方(公章)：

　　法定代表人(簽字)：

　　年月日