房裝修合同

時間：2023-04-17 10:38:58 裝修合同我要投稿

房裝修合同(合集15篇)

　　在人們越來越相信法律的社會中，越來越多事情需要用到合同，合同是企業發展中一個非常重要的因素。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？以下是小編為大家整理的房裝修合同，希望對大家有所幫助。

房裝修合同(合集15篇)

房裝修合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，經雙方現場測算裝修工程量，現就的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條：甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明。

　　乙方：向甲方提供工程設計圖紙及工程裝飾施工及工程報價。

　　第二條：工程總造價萬元。

　　第三條：乙方應在保證質量的前提下，于年月工，年月日全部完工。

　　第四條：付款方式

　　1、施工隊入場付20%

　　2、工程結束，經甲方驗收合格后，付清全部剩余工程款。

　　第五條：乙方應保證施工及人員安全并承擔施工安全責任。若出現安全事故，甲方概不負責。

　　第六條：乙方應按照設施圖紙裝修，若因其裝修作業不當造成的任何返工費用，由乙方承擔，若在施工過程中，乙方擅自更改設計造成與原設計內容差異較大，甲方無法認可的'，乙方應當重新按照圖紙設計裝修，造成的返工及材料損失由乙方承擔，若無法恢復，甲方就此向設計不予支付裝修款，并有乙方最大程度進行修繕，否則，甲方有權終止裝修合同。

　　第七條：乙方在裝修施工過程中，不得擅自更換甲方規定的裝修材料，如經發現，乙方需按照甲方所停工的材料重新給予返修，由此造成的所有支出由乙方承擔。

　　第八條：因乙方自己的原因所造成不能按時裝修完畢，每延遲一天乙方需支付合同總價款3%的違約金。

　　第九條：甲、乙雙方當事人中的任何一方因未履行協議約定，給對方造成損失的均有責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

　　此合同一式兩份，具有同等效力，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字后生效。

　　甲方(簽字)：身份證：

　　乙方(簽字)：身份證：

　　年月日

房裝修合同2

　　委托方（甲方）：________________________________

　　承接方（乙方）：________________________________

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1、工程地點：____________________________________________________

　　2、工程承包方式，雙方商定采取下列第________種承包方式：

　　（1）乙方包工、包全部材料；

　　（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料。

　　（3）乙方包工、甲方包全部材料。裝修房屋合同

　　3、總價款：________________________________

　　4、開工日期：___________年______月______日

　　第二條：質量要求

　　1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

　　2、工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負，施工質量由乙方負責。

　　5、甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第三條：材料供應

　　1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的________倍價款補償給甲方。

　　2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3、甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的________作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第四條：付款方式

　　1、合同一經簽訂，甲方即應付____________工程款；剩余____________尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。

　　甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

　　2、工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責并且施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

　　3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的.____________支付給乙方。

　　第五條：違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的____________作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　第六條：合同生效

　　1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。未盡事宜雙方協商解決。

　　2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　3、本合同一式____________份，甲乙雙方各執____________份。

　　甲方（業主）：__________________________乙方：__________________________________

　　簽約日期：__________年________月______日簽約日期：__________年_______月______日

房裝修合同3

　　發包方(簡稱甲方)：

　　承包方(簡稱乙方)：(施工工程隊負責人)

　　身份證：

　　聯絡方式：

　　家庭住址：

　　第一條工程概況

　　1.裝潢施工地點：

　　2.住房結構：磚混結構;房型__房__廳__套，建筑面積約__平方米。

　　3.承包方式：

　　4.裝飾施工內容：甲方住房的水電改造工程，墻體改造，墻體拆除，墻面及地面拆除，地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，門窗拆除，包水管，頂面、墻面涂料，廚具、潔具、燈具安裝，隔斷制作，搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。(關于采購及搬運工程的補充約定：甲方所有采購都由乙方協助完成，甲方在采購過程中，承諾在免費的前提下盡力要求裝修材料供應商將裝修材料送貨至甲方房屋內。但如遇材料供應商堅持只負責送貨到甲方住宅樓下或者不予送貨的情況，則乙方負責將該等裝修材料搬運到房屋內或者乙方負責將貨物運送至施工現場)。

　　5.總價款：____元(包括屋內垃圾清理費和材料搬運費)，乙方已拿走甲方的冰箱及暖氣片價值______元，抵工程款______元整，剩余工程款____元。大寫(人民幣______整。以上總價款根據乙方實地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后確定，該總價款包含所有乙方承擔的裝修工程中涉及的人工。

　　6.工期：自____年__月__日開工，至____年__月__日竣工，工期約__天。另，如雙方經過協商，對工期的延長達成一致意見，則按達成的統一意見執行。

　　第二條關于乙方職責的約定

　　1.乙方(即)在裝修期間承擔施工工程隊負責人的職責，對本次裝修工程的質量和工期負責。乙方全面承擔聯絡甲方，提供材料需求，現場管理裝修施工質量和施工人員等職責。如在施工過程中，產生質量問題和各類應由施工工程隊承擔的對甲方造成的損失，甲方只針對乙方(即)提出賠償。

　　2.乙方在裝修過程中，需保證全程在現場進行施工和管理(陪同甲方進行材料選購除外。如遇特殊情況，需與甲方協商并且獲得認可)。

　　3.乙方負責人負責組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程。如甲方對乙方裝修人員的施工水平存在疑義，可以要求乙方無條件更換。

　　第三條關于材料供應的約定

　　1.全部工程用裝修材料均由甲方提供，裝修施工設備、工具由乙方提供。

　　2.甲方負責采購供應的`材料，應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方必須協助甲方辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經甲乙雙方共同驗收，由乙方負責保管并組織施工，由于保管不當或施工工藝不當造成的材料損失，由乙方負責賠償。

　　3.乙方必須負責進行材料的搬運上樓工作(瓷磚除外)。

　　4.為了保證工程的正常進行，乙方必須至少提前一周書面向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單及協助甲方進行材料采購，以便甲方于周末采購材料。甲方應按時提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延誤，造成的工期延誤由甲方承擔責任。乙方同時必須提供大致精確(+/-5-10%)的所需材料的數量。由于乙方材料估算錯誤過大而導致的材料重新購買或材料退回的交通費用將由乙方承擔，或者由乙方負責運輸退回供應商。

　　5.甲方采購供應的裝飾材料、設備，均應用于本協議規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　第四條關于工程質量及驗收的約定

　　1.本工程執行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　3.由于乙方原因造成質量事故，其返工費和材料損失由乙方承擔。

　　4.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目，須提前與乙方聯系后，方能進行該項目的施工。

　　5.若部分工序由甲方材料供應廠家免費安裝或由甲方安排其他單位安裝(如窗戶，櫥柜防火門，臺面等)，甲方應事先安排時間并通知乙方，乙方應予以配合，并避免造成整體工期的延誤。

　　6.工程驗收-甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。

　　7.工程竣工：乙方應提前二天通知甲方驗收，甲方在接到通知三日內組織驗收，并書面辦理驗收確認手續。如果甲方在規定時間內不能組織驗收，須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

　　8.工程保修期一年，從竣工驗收確認之日起算。保修期內由于乙方施工不當造成質量問題，乙方無條件地進行維修，并承擔相應材料費用。

　　第五條關于安全生產和防火的約定

　　甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　第六條其它事項

　　1、甲方應在開工前，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協調工作。 2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

　　第七條違約責任

　　由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。 2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付違約金。

　　第八條糾紛處理方式

　　雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，可以提交人民法院訴訟。

　　第九條合同的變更和解除

　　合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。

　　第十條本合同一式份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方(簽章)：電話：

　　乙方(簽章)：電話：

　　簽訂地點：

　　簽訂日期：年月日

房裝修合同4

　　建設單位（甲方）：___________________

　　設計單位（乙方）：中山市西區xx裝飾

　　甲方有一套位于__________________的商品房，現委托乙方對該商品房進行室內裝修設計。

　　一、設計名稱：室內裝飾設計。

　　二、施工地點:______________________________

　　三、設計內容：

　　1、設計房間內裝飾方案（包括提供3張效果圖）；

　　2、如果需要增加效果圖按每張 300 元計算；

　　3、制作房間內裝飾施工圖；

　　4、按需要提供施工現場修改及調整圖紙；

　　四、設計造價費：按業主提供的圖紙按實際的.建筑面積計算_____________平方，設計費________________平方/元，合計人民幣約：______________元; 大寫: ________________元正（設計費不含稅金；）

　　五、付款方式：甲方確認合同后應付設計費50% ___________元；確認效果圖后應付設計費30%______________元 ; 確認施工圖后應付設計費20%_______________元) ;如果沒有交清費用甲方不能帶走設計效果圖與施工圖。

　　六、設計期限：從甲方繳交設計定金之日起________天內完成。如因甲方改變設計方案、設計費不到位及不可抗力的因素，設計順延。

　　七、另加：如果甲方將裝修交于乙方裝修，所有的設計費用自動轉入施工費用，不再收取設計費。

　　甲方：______________________ 乙方：中山市西區xx裝飾工程部

　　簽約代表：簽約代表：

　　聯系電話：聯系電話：

　　簽約日期：年月日簽約日期：年月日

房裝修合同5

　　發包方（簡稱甲方）：____________________

　　承包方（簡稱乙方）：____________________

　　甲乙雙方經友好協商，甲方決定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、工程概況

　　1、裝飾施工地點：

　　2、住房結構：______房型______房_____廳______套，施工面積_____平方米。

　　3、裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。

　　4、承包方式：________（包工包料、清包工、部分承包）。

　　5、工期：______自________年______________月________日開工，至________年________月________日竣工，________工期________天。

　　二、工程價款及結算的約定

　　1、工程總價款：￥_________元，大寫（人民幣）：________________詳見本合同裝修工程報價單。

　　2、工程款付款方式按下列方式支付：

　　（1）第一次，對預算設計認可簽訂合同之日。支付____元訂金，第二次付款時扣除；

　　（2）第二次，同簽定后開工前支付工程總造價____%，合計_________元；

　　（3）第三次，施工過程中______工期進度過半______支付工程總造價____%，合計_________元；

　　（4）第四次______竣工驗收當天______支付工程總造價____%______合計_________元；

　　（5）工程保修期____年。工程款全部結清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　三、關于材料供應的約定

　　1、甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到______現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的.，責任由甲______方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　3、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　四、關于工程質量及驗收的約定

　　1、本工程執行________《住宅建筑裝飾工程技術規程》、________《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2、本工程由________方設計施工方案。

　　3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費由甲方承擔，工期順延。由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　4、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，雙方同意后，方能進行該項目的施工、由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。

　　5、工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

　　6、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。

　　五、有關安全生產和防火的約定

　　甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任，甲方負責和賠償；屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　六、其它事項

　　1、甲方應在開工前，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協調工作。

　　2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

　　七、違約責任

　　1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的______________%向甲方支付違約金。

　　八、糾紛處理方式

　　雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，可以提交人民法院訴訟。

　　九、合同的變更和解除

　　合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。

　　十、本合同一式______份，甲、乙雙方各執_______份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方（簽章）：__________________

　　電話：___________________________

　　乙方（簽章）：__________________

　　電話：___________________________

　　簽訂地點：_______________________

　　簽訂日期：______年______月_____日

房裝修合同6

　　甲方（以下簡稱甲方）：____________________

　　乙方（以下簡稱乙方）：____________________

　　甲、乙雙方經協商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關法律、法規之規定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：

　　一、工程概況

　　1、甲方將_______房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專有的技術完成本合同約定內容。

　　2、分項工程單價：

　　1、仿瓷：_____元每平方米（含材料及人工）。

　　2、乳膠漆：_____元每平方米（含基層膩子及人工）。

　　3、墻紙粘貼：_____元每平方米。

　　4、清水漆：_____元每平方米（噴漆，門及其他道具的線條不另計費）。

　　5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。

　　3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算。

　　4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為_____天。

　　二、付款方式

　　1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的_____%作為工程前期借支款。

　　2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的_____%，剩余_____% 為工程質保金，質保期為_____ 個月。

　　三、甲方責任

　　1、辦理好工程開工的手續，提供工程地質資料和工程施工圖。

　　2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質量；

　　3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸道路，拆除現場內障礙物；

　　4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規定付款給乙方，不得無故拖欠；

　　5、甲方對乙方施工現場進行監督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規定的行為有權進行警告、罰款等處罰；

　　6、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。

　　四、乙方責任

　　1、按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監督與技術指導，根據現行的國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規范，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程出現質量問題則由乙方承擔相應責任；

　　2、乙方應當以自己的設備（設備需自備）、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關系，乙方及聘請人員在工作過程中發生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責；

　　3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料；

　　4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規定，做到文明施工、安全施工。

　　五、質量要求

　　1、嚴格按照甲方要求施工。

　　2、仿瓷墻面必須平整光潔（即壓光）。

　　3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。

　　4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

　　5、木制道具清水漆必須噴。

　　6、乙方交付的.工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任；

　　7、驗收標準，按國家現行驗收標準執行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任；

　　8、甲方在使用過程中，如出現工程質量問題，乙方應在接到甲方通知后3日內組織人員維修，超過3日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。

　　六、安全施工與檢查

　　1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建筑施工有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作；

　　2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產生的其他一切費用；

　　3、施工進程中，甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對于違反項目安全制度規定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。

　　七、違約責任

　　1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金_____% ；

　　2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限；如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據；因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的_____%向甲方支付違約金，延誤超過 2 天時，甲方有權解除本合同，并不再支付合同尾款。

　　八、合同解除

　　1、合同履行完畢后，本合同自動解除；

　　2、合同履行過程中，經雙方協商一致，可提前解除本合同；

　　3、合同履行過程中，如發生不可抗力因素，導致本合同無法繼續履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。

　　九、合同履行過程中如發生爭議，雙方應協商調解，協商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　十、合同履行過程中，有未盡事宜，經雙方協商一致，可簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。本合同一式_____份，甲乙雙方各執_____份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

　　甲方（簽章）：_____________乙方（簽章）：____________

　　__________年________月____日__________年________月____日

房裝修合同7

　　上訴人（原審被告）：XX置業顧問有限公司

　　地址：XX市ZZ區美湖路ZZ號

　　法定代表人：

　　被上訴人（原審原告）： Z女士

　　地址：XX市XX區XX街

　　原審被告：XXA房地產開發有限公司

　　地址：XX市XX區XX東路XX號

　　法定代表人：

　　上訴請求：

　　1、撤銷原審判決之第一、二項，改判駁回被上訴人的全部訴訟請求；

　　2、改判由被上訴人承擔本案一審及二審全部訴訟費用。

　　上訴人XXV置業顧問有限公司、XXA房地產開發有限公司與許《委托購房及裝修咨詢合同》糾紛案件，上訴人不服原審判決之第一、二項，特提起上訴，具體事實與理由如下：

　　一、上訴人已經充分履行了委托合同項下的裝修咨詢義務，原審認定事實不清。

　　首先，上訴人委托合同項下義務為提供裝修咨詢服務，而不是進行實際的裝修施工。

　　其次，上訴人已經為許華提供了XX苑精裝修選集。該選集根據不同戶型及各個類型的潛在客戶群，分別制作了不同風格及多元功能的裝修方案，該選集并附有各方案項下之圖紙，可以說，上訴人已經充分、有效、善意的履行了裝修咨詢義務。

　　最后，至于裝修方案最終未能付諸實施，原因并不在上訴人或者同洲公司，而在許華，原因正是許華不履行認購書、拒絕簽署正式的商品房買賣合同。

　　因此，上訴人已經充分履行了委托合同的裝修咨詢義務。

　　原審法院并未對上訴人充分履行裝修咨詢服務義務的事實予以認定，系屬認定事實不清。

　　二、委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，不存在單方解除的前提，原審適用法律錯誤，并導致了錯誤判決。

　　前已述之，上訴人充分履行裝修咨詢服務義務，那么，根據合同法第405條“受托人完成委托事務的，委托人應當向其支付報酬……”及合同約定，上訴人就應該依約足額相應報酬，事實上，許華也付清了相應的裝修咨詢報酬。因此，委托購房及裝修咨詢合同已因相對方均充分履行合同義務而終止，客觀上不存在委托人單方解除委托合同的前提。

　　反觀原審判決，在認定上訴人與許華之間就裝修咨詢事項的`委托關系的情況下，逕行根據，合同法第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時解除委托合同。因解除合同給對方造成損失的，除不可歸責于該當事人的事由以外，應當賠償損失”的規定支持了許華解除合同的訴求，系屬適用法律錯誤。

　　總之，上訴人認為，原審認定事實、適用法律均有誤。委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，上訴人獲取報酬有充分的事實與法律依據，無需向許華退還任何款項。請貴院支持上訴人的全部上訴請求。

　　此致

　　XX市中級人民法院

　　上訴人：XX置業顧問有限公司

　　（蓋章）

　　日期：20 年月日

房裝修合同8

　　甲方：身份證號碼：

　　施工地址：乙方：裝飾公司自裝

　　身份證號碼：

　　工長住宅地址：

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，相關家庭辦公裝修的規定，結合家庭辦公居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，

　　甲方決定委托乙方對居室廳進行裝修，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

　　總工期天（不包括節假日，正常條件下，不可抗拒原因由乙方報知甲方工期順延），自月年

　　一、甲方的要求及義務

　　1．負責為乙方提供所需的水，電。

　　2．負責物業管理處辦理裝修的手續及費用。

　　3．按時、按質、按乙方施工要求提供自購主材。

　　4．按附件一各項施工，部分項目需按甲方要求，確認后方可施工，乙方不得自行增加項目，或在原項目中拆分、增加新的項目收費。若甲方提出增加項目，甲方提出另加項目需書面通知乙方，雙方按協商價格或附件一相關價格。

　　5．墻面應平整，光滑，色澤一致等。總之，全部項目施工最終結果應達到國家相關標準或行業標準以上。

　　6．隱蔽性工程，如供水，供電布線，弱電線等需由甲方驗收合格后方可封閉。

　　7．各項目需符合相關裝修驗收標準，需由甲方驗收合格后才能進入下一項目，驗收不合格，乙方需整改或重做。

　　8．對驗收合格的項目逐項結算，部分項目按實際工程量結算，甲方提出另加項目需書面通知乙方。

　　二、乙方的要求和任務

　　1．按材施工，細致嚴格，多快好省。

　　2．乙方承包人需向甲方提供身份證復印件，組織施工。

　　3．提前5天通知甲方需備材料及相關要求，要支付的.款項。

　　4．保證安全施工，注意消防問題，不當后果自負。

　　5．施工中乙方應嚴格執行安全施工操作規范、家庭用電規范、防火規定、施工規范及質量標準。

　　6．乙方施工所采用的材料，需有環保標志，不得采用對人體有害的材料，輔料等。

　　7．工程增減項目雙方協商解決，以報價表（附件一）為準。

　　8．乙方接受甲方的監督檢查，驗收。

　　9．保護好原居室室內的家具和相關陳設，不得損壞。

　　三、關于付款

　　四、違約責任

　　1．由于甲方原因造成逾期完工，每逾期一天賠付乙方總裝修款的0.5%的違約金。

　　2．由于乙方原因造成逾期完工，每逾期一天賠付甲方0.5%的違約金。

　　五、關于保修

　　1．從完工驗收合格起，保修期為三年，水電部分保修十年。

　　2．保修期內因乙方施工不當造成質量問題，乙方應無條件進行維修。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字后生效，具同等法律效力。

　　合同附件：

　　附件一：工程報價預算表

　　甲方簽字（蓋章）：乙方簽字：

　　日期：年月日

房裝修合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規的規定，遵循平等、自愿、公平的誠實信用的原則，甲、乙雙方經充分協商，就房屋裝修工程承包事項達成如下條款：

　　第一條工程名稱：

　　第二條本工程內容：

　　1、水電鋪設;2、瓦工砌貼;3、木工制作;4、泥工制作;5、施工完畢后的場地衛生清理。

　　第三條本合同所承包工程的工期

　　開工日期：年月日，合同工期：天。

　　第四條工程質量標準

　　工程質量執行現行國家或江西省制定的相關標準，符合施工說明、合同規定的要求。

　　第五條承包方式

　　乙方采用固定總價全包方式，包質量、包工期、包安全。

　　第六條工程總承包價

　　1、工程總價按實際工程量計算。

　　2、工程價款包含稅價，施工人員的`食宿自理。

　　3、乙方必須服從甲方現場管理。

　　第七條甲方應負責完成下列工作

　　1、提供與其它相關單位的工作協調;

　　2、在開工前協調場地具備施工條件。

　　第八條質量與安全

　　1、乙方在施工期內嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規范》，確保施工安全，并對整個工程的安全施工負全部責任。

　　2、施工期間，乙方必須全面照看現場安全，對一切現場作業的穩妥性及安全性負責，保持工程整齊有序，以免造成安全事故。

　　第九條工程款項

　　1、憑雙方認可，如需變更施工內容，變更部分的工程款按實際量計。

　　2、合同簽訂后，乙方先期全額墊資，工程完工

　　決算后15天內，甲方付清所有工程款項。

　　3、工程結算以乙方提供的正規發票，經甲方確認后的工程款并以銀行轉帳形式支付到乙方指定帳戶。

　　第十條工程交工驗收

　　本工程交工驗收，應以合同、有關變更增減的書面文件、國家頒發的施工及驗收規范和質量檢驗標準為依據。

　　第十一條合同生效

　　1、本合同自簽訂之日起生效，到結清工程款之日終止。

　　本合同一式二份，雙方各執一份。

　　2、本合同未盡事宜，雙方另行協商解決。

　　3、本合同履行過程中如發生爭議，雙方應協商解決，協商不成的，提交工程所在地人民法院解決。

　　(以下無正文)

　　甲方(蓋章)：

　　地址：

　　法定代表人(簽字)：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　乙方(蓋章)：地址：法定代表人(簽字): 開戶銀行：開戶銀行：帳號：

　　合同訂立時間：年月日

房裝修合同10

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程項目：_____________________________________________________________。

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1.工程地址： _______________________________________________

　　2.施工內容：_____________________________________________________

　　3.委托方式：___________________________________________ 。

　　5.工程開工日期：______年_____月______日

　　6.工程竣工日期：______年______月______日

　　工程總天數：________天

　　第二條：工程價款

　　工程價款(金額大寫)___________________元

　　第三條：保修期

　　保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為____個月。

　　第四條：違約責任

　　1.合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的.，應進行補償。

　　2.在保修期內乙方應保證在甲方電話或書面通知其維修起24小時內上門服務，如有違約應按合同總金額5%支付違約金。

　　第五條：爭議解決

　　1.本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。

　　2.當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向武昌區人民法院提起訴訟。

　　第六條：合同生效

　　1.本合同雙方蓋章，簽字后生效。

　　2.本合同甲乙雙方各執壹份。

　　甲方(業主)： (簽章) 乙方： (簽章)

　　住所地址：企業地址：

　　郵政編碼：郵政編碼：

房裝修合同11

　　建設單位(甲方)：___________________

　　施工單位(乙方)：___________________

　　甲方有一套位于__________________的商品房，現委托乙方對該商品房進行室內裝修。該工程實行包工包料形式。乙方按甲方的要求對該商品房的裝修進行設計(附相關圖紙及工程項目預算一份)。

　　一、工程名稱：___________________

　　二、施工地點：________________________________

　　三、工程內容及工程量：本工程屬包工包料形式。施工項目以預算表項目為準，施工中如有漏報項目或增加項目，則按實際結算項目數量結算工程款。

　　四、工程總造價：按圖紙及工程項目預算表甲乙雙方暫定工程總造價合計人民幣約：______________元; 大寫: ________________________元正(工程款不含稅金;裝修工程款以最終結算數量計算。)

　　五、付款方式：甲方應于________年_____月_____日先付給乙方(工程定金)總工程款的30% ___________元; _______年_____月____日(水電基礎工程驗收合格后)支付總工程款的20%______________元 ; ________年_____月_____日(泥水工程驗收合格后)支付總工程款的20%_______________元) ; _______年______月____日(木工工程驗收合格)支付總工程款的20%_______________元); _______年______月____(批灰工程驗收合格)支付總工程款的10%______________元)。

　　六、施工期限：從甲方繳交工程定金并水電開通之日起________天內完成。如因甲方改變設計方案、工程款不到位、甲方材料供應不及時或遇臺風、暴雨、火災等不可抗力的因素，工期順延。

　　七、保修期：保修為年，保修期內屬工程質量損壞，乙方需無償保修。工程完工經甲方驗收合格后簽定“工程移交報告和質量保修協議”(如屬人為損壞或天然災害問題，不在保修范圍之內)。

　　八、責任：(1)因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工損失等費用由甲方負責。若乙方在未經甲方同意下改變施工方案，所造成的損失由乙方負責。施工方案的'變更以雙方簽定的變更項目為準。

　　(2)甲方應提供具備施工條件的現場以及水、電源接口(水電費用由甲方負責，施工用設備由乙方自行負責)，清除影響乙方施工的障礙物。并負責辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(費用由甲方負責)。

　　(3)乙方需指定施工負責人，非經甲方同意，乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術人員。并保證施工安全、及防火安全，若由乙方原因造成的事故損失由乙方負責。

　　(4)如由于甲方所選購的材料導致施工質量出現問題的，所造成的損失由甲方負責。

　　(5)工程未經雙方驗收確認,甲方不能入住,否則示為甲方驗收合格，乙方只對甲方履行保修責任。

　　(6)附工程的驗收標準(水電、泥水、木工、批灰部份)

　　九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。由雙方簽字后生效，全部工程結算后自行終止。

　　甲方：__________________________ 乙方：__________________________

　　簽約代表：______________________ 簽約代表：______________________

　　聯系電話：______________________ 聯系電話：______________________

　　簽約日期：______________________ 簽約地點：______________________

房裝修合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方友好協商，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、甲乙雙方于20xx年3月14日簽定的《裝修施工合同》即日終止。

　　二、甲方支付的設計定金人民幣1000元，首付工程款18550，兩項合計人民幣19500元。

　　三、乙方前期工程費用如下：

　　1.水電安裝工程：11182.77;

　　現已完成工程按總價11182.77*80%=8946.00元

　　2.設計費：123平方米*25元/方=3075.00元;

　　3.拆墻及清運費：527.15元;

　　4.材料搬運費：330.00元;

　　5.兔寶寶材料約6620元;

　　合計人民幣共：19500元;

　　四、前期工程的.水電、板材的材料款及人工費由乙方負責，與甲方無關，水泥、沙石及磚塊材料由甲方房子承擔支付，甲乙雙方互不要求工程的款項收取和退回。

　　五、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽字之日起生效。

　　甲方簽字：

　　日期：

　　乙方簽字：

　　日期：

房裝修合同13

　　委托方（甲方）：____________________________________

　　承接方（乙方）：____________________________________

　　工程項目：________________________________________________

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1、工程地址：___________________________________

　　2、居室規格：房型______層（式）______室______廳______廚______衛，總計施工面積____________平方米。

　　3、施工內容：詳見本合同附件（一）《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

　　4、委托方式：_________________________________

　　5、工程開工日期：____________年______月______日

　　6、工程竣工日期：____________年______月______日

　　7、工程總天數：________天

　　第二條：工程價款

　　工程價款（金額大寫）___________________元，詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預算表》。

　　1、材料款__________元；2、人工費______________元；

　　3、設計費__________元；4、施工清運費__________元；

　　5、搬卸費__________元；6、管理費______________元；

　　7、其他費用（注明內容）______________元。

　　第三條：質量要求

　　1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

　　2、工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。

　　5、甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應

　　1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3、甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第五條：付款方式

　　1、合同一經簽訂，甲方即應付____________工程材料款和施工工費的_________；當工期進度過半（_________年______月______日），甲方即第二次付施工工費的_________剩余_________尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。（注：施工工費包括人工費）。

　　甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

　　2、工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的`價款，當場結清。

　　3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的____________支付給乙方。

　　4、甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件（復印件）交給乙方。

　　第六條：工程工期

　　1、如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的____________作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的____________作為誤工費支付給乙方_________元。

　　2、由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　3、在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

　　4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

　　5、施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

　　第七條：工程驗收

　　1、工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

　　2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

　　3、甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用。

　　第八條：其他事項

　　1、甲方責任

　　1）必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。

　　2）二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。

　　3）如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。

　　2、乙方責任

　　1）應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質；經辦業務員必需有法人代表的委托證書。

　　2）指派一名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

　　3）負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。

　　4）嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。

　　5）在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為_________個月。

　　第九條：違約責任

　　第十條：爭議解決

　　本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決，或協商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

　　第十一條：合同的變更和終止

　　1、合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的_________交付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。

　　第十二條：合同生效

　　1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。

　　2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　3、本合同（包括合同附件、補充合同）一式______份，甲乙雙方各執______份。

　　甲方（簽章）：__________________________乙方（簽章）：__________________________

　　電話：___________________________________電話：___________________________________

　　簽約日期：____________年______月______日簽約日期：____________年______月______日

房裝修合同14

　　發包方：(以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就合同解除事項協商一致后，訂立本協議：

　　一、工程概況：

　　1、工程地點：____________

　　2、工程范圍：設計、施工、圖紙、施工材料應經甲方同意，乙方應按設計施工圖紙、施工材料清單、預算書規范實施施工，確保進度。

　　3、工程造價：裝修工程總造價為￥______元整，人民幣(大寫)：______元整

　　二、協議內容：

　　1、甲乙雙方均同意解除年月日簽定的`《______》及其它相關協議。自合同解除之日起，甲乙雙方彼此之間的權利、義務關系自行消除。

　　2、本協議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。本協議書自雙方簽字蓋章之日立即生效。協議書一式兩份，由甲乙雙方各收執一份。

　　甲方：

　　代理人：

　　單位地址：

　　日期：

　　乙方：

　　代理人：

　　單位地址：

　　日期：

房裝修合同15

　　委托方(甲方)：身份證號：

　　承接方(乙方)：身份證號：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行商品房裝修。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1. 工程地址：。

　　2. 居室規格：房型三房兩廳一廚兩衛兩陽臺，套內面積約78平方米。

　　3. 施工內容、要求及工期：詳見本合同經雙方簽字確認的附件“工程內容、要求及價格”。

　　4. 工程內容：詳見附件“工程內容、要求及價格”。

　　第二條：工程價款、結算要求及付款方式

　　1、工程相關價款(金額大寫)詳見附件“工程內容、要求及價格”。

　　2、結算要求：對于所列項目，如計價方式為全包價，則按全包價結算;如計價方式為按實際施工量計算，則結算工程價格不得超出概算價的5%，超出部分由乙方無條件承擔。如附件“工程內容、要求及價格”有其他約定，從其約定。

　　3、付款方式：按照以下第種方式付款(默認為第(1)種)：

　　乙方該項目工程竣工并經甲方驗收合格后，甲方支付乙方該項目100%的工程款(沒有做的項目要從中扣除)。

　　4、工程經甲方驗收合格但未結清乙方工程價款時，乙方有權不交付甲方使用。

　　第三條：質量要求

　　1. 工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

　　2. 凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量(含乙方發包給第三方部分)由乙方負責。

　　3. 乙方應按照甲方要求施工，做到文明施工，在施工過程中，如因乙方施工造成的一切損失(如結構破壞、鋼筋破壞、樓道破壞、漏水滲水等)，均由乙方負責維修或者全額賠付。如果因為乙方原因造成交給物業管理處的裝修押金不能取回，由乙方償還甲方押金款。

　　第四條：材料供應及施工

　　1、除“工程內容、要求及價格”中另有約定外，本工程所有物料均由甲方采購。乙方須在施工前對房屋進行勘察測量，向甲方提供工程所有的全部物料清單，供甲方提前采購。甲方物料到位后通知乙方，乙方在一周內正式進場施工，工期從乙方正式進場施工之日算起。

　　2、如施工過程中需甲方補充相關物料，也應及時告知甲方，由甲方自行采購。甲方采購的時間不計入施工期。如甲方委托乙方采購，乙方需明碼標價且取得甲方確認，除另有約定外，乙方采購的時間計入施工期。如乙方未經甲方確認便采購相關物料，費用由乙方無條件自行承擔。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求或施工要求，應禁止使用;如已使用，對工程造成的.損失均由乙方負責。

　　3、乙方進場施工后，對于施工現場的物料，乙方有保管義務，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　4、施工過程中如存在與“工程內容、要求及價格”不一致的地方(包括但不限于涉及價格、數量和面積的改變，增加項目等等)，均需要甲方確認并簽字。

　　5、如乙方將工程部分內容發包給第三方，需取得甲方同意且不得增加費用。發包后，乙方對工程被發包部分的質量負全責，承擔相關的返工、賠償、保修等責任。

　　6.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充協議。

　　第五條：工程工期

　　1. 如果因乙方原因而延遲完工，在無法取得甲方諒解的情況下，每日按工費的 1 %作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。工費扣完后甲方有權無條件終止合同。

　　2. 由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔。由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔。

　　3. 在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

　　第六條：其他事項

　　1. 甲方責任

　　(1)按照乙方要求提供房屋相關圖紙，并和乙方進行現場磋商和確認。

　　(2)按乙方要求采購和提供相關物料。