商品房裝修合同通用15篇

　　隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，合同的地位越來越不容忽視，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。你知道合同的主要內容是什么嗎？下面是小編幫大家整理的商品房裝修合同，歡迎閱讀與收藏。

商品房裝修合同1

　　委托方(甲方)： 身份證號：

　　承接方(乙方)： 身份證號：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行商品房裝修。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1. 工程地址： 。

　　2. 居室規格：房型三房兩廳一廚兩衛兩陽臺，套內面積約78平方米。

　　3. 施工內容、要求及工期：詳見本合同經雙方簽字確認的附件“工程內容、要求及價格”。

　　4. 工程內容：詳見附件“工程內容、要求及價格”。

　　第二條：工程價款、結算要求及付款方式

　　1、工程相關價款(金額大寫)詳見附件“工程內容、要求及價格”。

　　2、結算要求：對于所列項目，如計價方式為全包價，則按全包價結算;如計價方式為按實際施工量計算，則結算工程價格不得超出概算價的5%，超出部分由乙方無條件承擔。如附件“工程內容、要求及價格”有其他約定，從其約定。

　　3、付款方式：按照以下第種方式付款(默認為第(1)種)：

　　乙方該項目工程竣工并經甲方驗收合格后，甲方支付乙方該項目100%的工程款(沒有做的項目要從中扣除)。

　　4、工程經甲方驗收合格但未結清乙方工程價款時，乙方有權不交付甲方使用。

　　第三條：質量要求

　　1. 工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

　　2. 凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量(含乙方發包給第三方部分)由乙方負責。

　　3. 乙方應按照甲方要求施工，做到文明施工，在施工過程中，如因乙方施工造成的一切損失(如結構破壞、鋼筋破壞、樓道破壞、漏水滲水等)，均由乙方負責維修或者全額賠付。如果因為乙方原因造成交給物業管理處的裝修押金不能取回，由乙方償還甲方押金款。

　　第四條：材料供應及施工

　　1、除“工程內容、要求及價格”中另有約定外，本工程所有物料均由甲方采購。乙方須在施工前對房屋進行勘察測量，向甲方提供工程所有的全部物料清單，供甲方提前采購。甲方物料到位后通知乙方，乙方在一周內正式進場施工，工期從乙方正式進場施工之日算起。

　　2、如施工過程中需甲方補充相關物料，也應及時告知甲方，由甲方自行采購。甲方采購的時間不計入施工期。如甲方委托乙方采購，乙方需明碼標價且取得甲方確認，除另有約定外，乙方采購的時間計入施工期。如乙方未經甲方確認便采購相關物料，費用由乙方無條件自行承擔。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求或施工要求，應禁止使用;如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3、乙方進場施工后，對于施工現場的物料，乙方有保管義務，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　4、施工過程中如存在與“工程內容、要求及價格”不一致的地方(包括但不限于涉及價格、數量和面積的改變，增加項目等等)，均需要甲方確認并簽字。

　　5、如乙方將工程部分內容發包給第三方，需取得甲方同意且不得增加費用。發包后，乙方對工程被發包部分的質量負全責，承擔相關的返工、賠償、保修等責任。

　　6.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充協議。

　　第五條：工程工期

　　1. 如果因乙方原因而延遲完工，在無法取得甲方諒解的情況下，每日按工費的 1 %作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。工費扣完后甲方有權無條件終止合同。

　　2. 由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔。由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔。

　　3. 在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

　　第六條：其他事項

　　1. 甲方責任

　　(1)按照乙方要求提供房屋相關圖紙，并和乙方進行現場磋商和確認。

　　(2)按乙方要求采購和提供相關物料。

　　2. 乙方責任

　　(1)按合同和合同附件要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

　　(2)負責施工現場的安全，嚴防火災、安排相關專業人員上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。

　　(3)乙方施工須做好防護措施，嚴防安全事故，對安全事故負全責。

　　(4)乙方提供對相關裝修部分的質保服務，由于乙方原因造成的維修應免費進行。

　　第七條：違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的 10 %作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　第八條：爭議解決

　　本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決，或協商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

　　第九條：合同的生效、變更和終止

　　1、合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金和相關補償，并辦理終止合同手續。

　　2、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。

　　甲方(業主)： 乙方：

　　聯系地址： 聯系地址：

　　聯系電話： 聯系電話：

　　簽約日期： 簽約日期：

商品房裝修合同2

　　建設單位（甲方）：___________________

　　設計單位（乙方）：中山市西區xx裝飾

　　甲方有一套位于__________________的商品房，現委托乙方對該商品房進行室內裝修設計。

　　一、設計名稱：室內裝飾設計。

　　二、施工地點:______________________________

　　三、設計內容：

　　1、設計房間內裝飾方案（包括提供3張效果圖）；

　　2、如果需要增加效果圖按每張 300 元計算；

　　3、制作房間內裝飾施工圖；

　　4、按需要提供施工現場修改及調整圖紙；

　　四、設計造價費：按業主提供的圖紙按實際的建筑面積計算_____________平方，設計費________________平方/元，合計人民幣約：______________元; 大寫: ________________元正（設計費不含稅金；）

　　五、付款方式：甲方確認合同后應付設計費50% ___________元；確認效果圖后應付設計費30%______________元 ; 確認施工圖后應付設計費20%_______________元) ;如果沒有交清費用甲方不能帶走設計效果圖與施工圖。

　　六、設計期限：從甲方繳交設計定金之日起________天內完成。如因甲方改變設計方案、設計費不到位及不可抗力的因素，設計順延。

　　七、另加：如果甲方將裝修交于乙方裝修，所有的設計費用自動轉入施工費用，不再收取設計費。

　　甲方：______________________ 乙方：中山市西區xx裝飾工程部

　　簽約代表： 簽約代表：

　　聯系電話： 聯系電話：

　　簽約日期： 年 月 日 簽約日期： 年 月 日

商品房裝修合同3

　　出售方：(甲方)

　　地址：電話：

　　購買方：(乙方)

　　姓名：性別：出生：年月日

　　國籍：身份證號碼：

　　地址：電話：

　　本合同依據中華人民共和國法律、《深圳土地管理條例》和《深圳商品房產管理規定》制定。

　　第一條甲方經市府國土局批準，取得位于深圳市用地面積平方米的土地使用權。

　　地塊編號：使用年期年，自年月日起至年月日止。甲方在上述土地興建樓宇，系定名為，由甲方預售。

　　第二條乙方自愿向甲方定購上述樓宇的第幢號(第層)。建筑面積平方米，土地面積/平方米、(其中：基底分攤平方米、公用分攤平方米、其他平方米)。

　　第三條甲方定于年月日交付乙方使用。

　　如遇下列特殊原因可延期交付使用，但不得超過天：

　　1.人力不可抗拒的自然災害;

　　2.施工中遇到異常困難及重大技術問題不能及時解決;

　　3.其他非甲方所能控制的因素。

　　上述原因必須憑深圳市有關主管部門的證明文件為依據，方能延期交付使用。

　　第四條甲乙雙方同意上述訂購之樓宇售價為：單價元/平方米，總金額幣千百十萬千百十元整(小寫萬X)。

　　付款方式：乙方按甲方指定收款銀行：

　　帳戶名稱：帳號：

　　分期(一次)付款(見附表一)。

　　第五條乙方如未按本合同第四條規定的時間付款，甲方有權追索違約利息。如逾期天以上，仍未付所欠款項和利息，甲方有權單方終止合同，將樓宇出售他人。

　　第六條甲方如未按本合同第三條規定的日期交付給乙方使用，應按合同規定交付日第二天起計算付款利息，以補償乙方的損失。

　　第七條甲方出售的樓宇須經深圳市建筑質量檢驗部門驗審合格、并負責保修半年，如質量不合格時，乙方有權提出退房，退房后甲方應將已付款項及全部利息在三十天內退回乙方。

　　第八條甲乙雙方在樓宇交付使用并付清樓款后，簽訂《房地產轉讓合同書》，經市政府主管部門辦理轉讓登記手續，發給《房地產權證》，乙方才能獲得房地產權。

　　乙方在使用期間，有權享用與該樓宇有關連的公共通道、設施、活動場所。同時必須遵守中華人民共和國法律、法令和社會道德，維護公共設施和公共利益。

　　第九條乙方所購樓宇只作使用，在使用期間不得擅自改變該樓宇結構和用途，如有損壞應自費修繕。

　　乙方購置的樓宇所占用的土地，按有關土地管理規定繳納土地使用費。

　　第十條預售的樓宇，乙方不許轉讓、抵押，否則，違反市府有關規定，后果自負。

　　第十一條后面的附表一、二均為本合同內容的組成部分。

　　第十二條本合同自簽訂蓋章之日起生效，如發生糾紛，雙方應友好協商解決，不能解決時，應提請深圳市仲裁機關仲裁或深圳市中級人民法院房地產審判庭裁決。

　　第十三條本合同正本一式四份，甲乙雙方、公證機關、房地產權登記機關各一份。

　　出售方：購買方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　附表一：

　　建筑期購樓分期付款：

　　一、第一次付款自簽約日起日內付全部價款的%;幣千百拾萬千百拾元。(小寫：萬X)

　　二、第二次付款自簽約日起日內付全部價款的%;幣千百拾萬千百拾元。(小寫：萬X)

　　三、其余部分在移交房屋前一天付清%;幣千百拾萬千百拾元。(小寫：萬X)

　　附表二：

　　本合同售價中已包括的主要項目(略)

商品房裝修合同4

　　發包方：法定代表人：承包方：法定代表人：風險提示：發包人的相對義務

　　根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。

　　若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發包人承擔由此增加的費用和延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。依照《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方裝飾裝修工程的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條工程概況

　　一、工程地點：

　　二、工程裝飾裝修面積：

　　三、工程范圍：

　　1、承包范圍：室內各廳房的天、地、墻裝潢、門及門鎖等;約定的由乙方設計的室內各種柜、臺面、潔具、燈具等。

　　2、非承包范圍：

　　2-1、電器類：全場空調、電視、電腦、音箱、點歌系統、控制面板、頻閃、花燈、臺燈、落地燈;

　　2-2、家具類：沙發、軟包凳、茶幾等可移動家具類;2-

　　3、裝飾類：全場裝飾畫、油畫、裝飾物、花草、紗幔、窗簾、擺件臺、裝飾柜、珠簾、雕像、字牌、臺牌、門牌、指示牌、消防指示牌等;2-

　　4、弱電系統類：全場呼叫系統、錄像監控系統、程控電話系統、網絡系統等;2-

　　5、現代消防系統及普消設施、清風系統、強排煙系統等;2-

　　6、強弱電布線類：主電源布線、中央空調電源布線、強排煙布線、清風布線、呼叫系統、監控系統、程控電話系統、閉路電視系統、網絡系統布線;2-

　　7、廚房設備設施及煙道;2-

　　8、用品類：酒店用品及設施設備、酒具果盤、煙缸等;2-

　　9、所有行政職能部門的報建、報檢及費用;2-

　　10、施工期間的用水、用電及費用;2-1

　　1、其它約定項目：如防盜門、卷簾門、防護欄、防火門、電梯。

　　四、承包方式：乙方包工、包料。

　　五、工程期限及保修期：風險提示：關于實際竣工日期的規定

　　當因實際竣工日期的確認發生糾紛時，可以以相關規定參照具體情形：

　　工程經竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明;因發包人原因，未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。

　　1、開工日期________年____月____日。竣工日期________年____月____日。總日歷工期天數________天。

　　2、甲方要求乙方提前竣工的，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取措施的費用，同時每提前一天支付乙方趕工費_______元。

　　六、工程款和報價單工程價款：本合同工程造價為_________元。

　　第二條工程監理若本工程實行工程監理，甲方應當與具有經建設行政主管部門核批的工程監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。

　　第三條雙方指派人員

　　1、甲方指派______為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督，辦理驗收、變更、登記手續和甲方授權的其他事宜。

　　2、乙方指派_____為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，在乙方授權范圍內處理本工程相關事宜。

　　3、任何乙方更換指派代表，應當以書面方式通知對方。

　　第四條甲方工作

　　1、開工____日前，向乙方提供經確認的.施工圖紙或作法說明份，并向乙方進行現場交底。

　　2、開工____日前，要為乙方入場施工創造條件騰空房間，清除影響施工的障礙物，以不影響施工為原則。對只能部分騰空房屋所滯留的家具、陳_等采取保護措施。

　　3、向乙方提供施工期間的水、電、氣及電訊設備，說明注意事項并承擔相應費用。

　　4、辦理施工所涉及的消防、環保、建委、稅收等各種申請、批準等手續，并承擔相關費用及稅費。

　　5、遵守物業管理部門的各項規章制定，負責處理因施工帶來的擾民問題及鄰里關系。

　　6、負責保護好周圍的建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔相應費用。

　　7、不得有下列行為：

　　隨意改動房屋主體和承重結構，如確需折改原建筑結構、設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續。

　　在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。

　　在室內鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。

　　破壞廚房、廁所地面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。

　　強令乙方違章作業施工的其他行為。

　　第五條工程變更

　　1、在施工期間對合同約定的工程內容如需變更，雙方應當協商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費及工期。工程變更協議，作為竣工結算和順延工期的根據。

　　2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失，延誤工期的，并應賠償乙方損失。

　　第六條材料供應風險提示：對于采購材料和工程設備的義務與責

　　承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場，并重新采購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和延誤的工期，由承包人承擔。

　　發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的，或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的，按照發包人違約的約定辦理。

　　1、按照合同附表，由甲方提供的材料設備，應為符合設計和國家標準要求的合格產品，并應按施工進度計劃及時供應到現場，并事先通知乙方，雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收合格后使用。

　　2、由乙方提供的材料、設備，必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、品種、等級、質量、計量標準及數量相符，經甲方簽字認可后再行使用。

　　3、材料驗收合格的標準：

　　4、材料驗收質量異議：如一方對對方提供的材料持有異議需要進行復檢的，檢測費用由其先行墊付;材料經檢測確實不合格的，檢測費用則最終由對方承擔。

　　第七條工期延誤對以下原因造成竣工的日期延誤，工期應當順延：

　　甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;

　　甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;

　　因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　因甲方責任造成工期延誤的其他情況。

　　第八條質量標準風險提示：工程質量未符合標準的歸責

　　因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，由發包人承擔由此增加的費用和延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。

　　因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和延誤的工期。

　　1、本工程執行的質量標準：施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾公共場合施工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》等國家制定的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。

　　2、在竣工驗收時雙方對工程質量發生爭議時，應當申請由相關行政主管部門認可的專業機構予以認定;認證過程支出的相關費用由申請方墊付，并最終由責任方承擔。

　　第九條工程驗收及質量保修期

　　1、工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分：

　　隱蔽工程和中間驗收：應由甲、乙雙方及時辦理，以便進入下道工序施工，甲方如不能按通知時間到現場視為驗收合格。

　　竣工驗收：工程全部結束后，乙方應書面通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知后____日內組織驗收，并辦理驗收移交手續。如甲方因故不能驗收，應在收到驗收通知后當日內以書面形式通知乙方，另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用，驗收合格簽字后，結清工程余款，工程保修單即行生效。甲方另定的驗收時間不得超過竣工后7個工作日，否則視為承認工程產品竣工驗收合格。

　　2、雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。

　　3、雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住或經營使用，如甲方擅自使用視同驗收合格，甲方不得以未在驗收資料上簽字認可為由拒絕乙方后期工程款項的收取，否則由此而造成的損失由甲方承擔。

　　第十條工程款支付方式

　　1、合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：

　　工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算單，并將有關資料送交甲方，甲方在收到資料三天內審核完畢，如無異議視為同意并支付工程尾款。甲方應在審核完畢____日內付清合同約定的款項，否則乙方有權采取措施以甲方財產抵扣相應工程款。

　　在工程價格中對應繳納的稅費，甲方從合同總價款中已扣除，由乙方委托甲方繳納稅費，乙方不再承擔任何稅費，由此產生的稅費以及相關責任由甲方承擔。

　　第十一條違約責任風險提示：明確違約責任

　　在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，并在合同中規定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發生，也有據可依。

　　1、一方當事人未按約定履行合同義務或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠給對方造成的直接經濟損失。

　　2、甲方責任

　　因甲方原因造成乙方不能進場施工，乙方有權單方解除合同。甲方應在收到乙方解除合同通知書之日起____日內，做出答復，并承擔經濟損失。

　　因甲方未按規定的時間、要求提供材料、設備及安裝，造成延期開工或中途停工，甲方應賠償乙方停窩工損失。按照每日_____元計算。

　　由于甲方提供的材料、設備質量的規格差異、安裝差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影響工程質量或造成損失，其返工費用由甲方承擔。

　　甲方未按合同約定期限支付每期工程款，每延誤____日，應當向乙方支付遲延部分工程款的違約金。若因此造成工程停工、窩工等延誤工期和損失，由甲方承擔責任。

　　工程未經驗收，甲方提前使用造成質量問題或損壞，由甲方承擔責任。

　　第十二條爭議解決方式本合同在履行過程中產生的爭議，由當事人雙方協商解決，如協商不成的，按以下第_____種方式解決爭議。

　　1、提交_____仲裁委員會仲裁。

　　2、向原告方住所地人民法院提起訴訟。

　　第十三條其他

　　1、本合同和補充合同具有同等法律效力。

　　2、因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應當本著公平原則協商解決。

　　3、本合同一式_______份，雙方各執______份。甲方：法定代表人：________年____月____日乙方：法定代表人：________年____月____日

商品房裝修合同5

　　委托方（甲方）

　　承接方（乙方）

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設，訂立本協議，以共同恪守。

　　一、工程地點：____區____街____單元____室。

　　二、形式結構：____層式____室____廳____廚____衛。

　　三、工程項目：

　　1、四個房間（兩臥室、兩客廳）地面鋪設80*80瓷磚，打地角線，要求平整；一個廚房，一個衛生間墻面25*40鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪30*30瓷磚，要求平整；兩個陽臺地面鋪設30*30瓷磚，要求平整。

　　2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料（乙方需提前通知甲方），和施工期間的午餐供應，乙方負責施工。

　　五、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。

　　六、工程造價：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費_________元人民幣。

　　七、付款方式：為確保工程質量，暫扣500元押金，XX年4月__日至XX年7月日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內付清乙方人工費。

　　八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　簽訂日期：

商品房裝修合同6

　　本合同雙方當事人：

　　出賣方：【身份證號碼】：

　　居住地址：

　　買受方：【身份證號碼】：

　　居住地址：

　　根據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規的規定，出賣人和買受人在平等、自愿、公平、協商一致的基礎上就買賣房屋一事如下協議：

　　第一條房屋基本情況

　　出賣人將其所有的位于_________________的房屋自愿轉讓給乙方。

　　該房屋【共用】【自用】土地使用權面積為平方米，土地使用權用權類型為_，房屋建筑面積為_平方米，其中【套內】【整層內】的建筑面積為_平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積為_平方米。

　　轉讓房屋包含房屋內的固定裝修、家具電器以及其他附屬設施。

　　第二條房屋權屬情況

　　出賣人于______年____月____日與該房屋開發建設單位________簽訂了《市商品房預售合同》，開發建設單位已于______年____月____日前交付該房屋。出賣人應告知買受人其與開發建設單位約定的付款方式，確認房款已付清，并將相關票據交予買受方。

　　出賣人保證欲出售的房屋沒有權利瑕疵，不具有下列任何一種情形：

　　1、無合法證件的房屋;

　　2、有權利瑕疵的房屋;

　　3、有產權爭議的房屋;

　　4、經批準用或劃撥的建設用地范圍內的房屋;

　　5、經人民法院裁定限制產權轉移或經市人民政府批準代管房屋。

　　第三條成交價格、付款方式

　　經雙方協商一致，同意該房屋成交價款為：人民幣___元。

　　買受方已于_年_月_日向甲方交付定金人民幣__元

　　出賣人同意在_年_月_日前將房屋更名給買受方。買受方將于房屋更名之日以現金形式支付第二期房款人民幣元，，做為出賣人更名使用，買受人不承擔出賣人更名所花銷的一切費用，此次支付第二期房款連同定金將在總成交價款中扣除。

　　出賣人將房屋更名買受人后，買受方將于房屋更名之日支付第三期房款人民幣__元

　　出賣人將房屋更名買受人后，需在十個工作日內將房屋交付買受人，買受人查看房屋無誤后，支付第四期房款人民幣元，。房款支付方式為現金支付或銀行轉賬匯款。

　　第四條房屋相關費用

　　在房屋交付日以前發生的【物業管理費】【供暖】【水】【電】【燃氣】

　　【有線電視】【電信】等費用由出賣人承擔，交付日以后發生的費用由買受人承擔。出賣人繳納的該房屋專項維修資金的賬面余額，出賣人同意轉移至買受人名下。

　　第五條房屋的交付

　　出賣人同意在_年_月_日前將房屋交付給買受方。該房屋交付時，出賣人應該將該房屋鑰匙交付與買受人，并保證房屋達到入住條件。出賣人應兌現第一條第三款的條件，不得讓買受人蒙受損失。

　　第六條違約責任

　　逾期交房責任

　　出賣人未按照第五條約定的期限和條件將該房屋交付買受人的，按照下列方式處理：

　　逾期在2日之內，自本合同期限屆滿之次日起至實際交付之日止，出賣人按日計算向買受人支付500元/日的違約金，并于該房屋實際交付之日向買受人支付違約金，合同繼續履行;

　　逾期超過2日項中的日期相同)后，買受人有權解除本合同，買受人解除本合同的，出賣人應當自合同解除通知送達之日起1日內退還全部已付房款，并按照本合同約定的房屋全部購房款的5%向買受人支付違約金。

　　逾期付款責任

　　乙方未按本合同規定的付款方式付款，每逾期一日，按照逾期金額的2‰支付違約金，逾期達一個月以上的，即視為乙方不履行本合同，甲方有權解除合同，屆時將由乙方向甲方支付購房款5%違約金。

　　如出賣人違反本合同第二條第二款的約定，其出售的房屋存在權利瑕疵，使買受人對所購買房屋不能享有完全的所有權，由出賣方承擔違約責任，出賣人向買受人退還全部已付房款，并按照本合同約定的房屋全部購房款的出賣人在交鑰匙時，買受人對房屋及房屋內的固定裝修、家具電器以及其他附屬設施進行查驗，房屋及房屋內的固定裝修、家具電器、附屬設施不能有損壞、劃痕、污濁等影響買受人使用的缺陷。如有違反本條款，買受人有權扣除第三次房款支付，視為出賣人違約。

　　第七條稅、費相關規定

　　雙方為履行本合同而與房地產公司辦理更換合同而產生的費用，由出賣方承擔。

　　第八條爭議解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決;協商不成的，依法向人民法院提起訴訟。

　　第九條本合同自雙方簽字蓋章之日起自動生效。如有未盡事宜，甲乙雙方可在平等自愿、協商一致的前提下簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。本合同共______頁，一式______份，具有同等法律效力，其中出賣人______份，買受人______份，見證人______份。

　　出賣人：買受人：

　　見證人：

　　簽訂時間：_____年____月____日

商品房裝修合同7

　　XX商品房裝修工程合同(1)

　　發包方(甲方)：_____________________ 身份證號碼：______________

　　聯系(通信)地址：_______________________________________________

　　電話：①_______________②____________ 手機：____________________

　　承包方(乙方)：_________________________________________________

　　公司總部地址：___________________________________________________

　　法定代表人：_________________________ 電話：____________________

　　法人營業執照號：_____________________ 資質證號：________________

　　分公司(分部)地址：_____________________________________________

　　營業執照號：_________________________ 電話：____________________

　　負責人：_____________職務： _________ 電話：____________________

　　簽約代理人：_________________________ 電話：____________________

　　工程代表人(或項目經理)：___________ 電話：____________________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》、《湖北省合同監督條例》、建設部第110號令《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律法規，結合家裝工程施工特點，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　1.工程地址：________________________________________________.

　　2.建筑面積：_______________.

　　3.戶型： ______室______廳______衛，為平層□，或錯層□，或復式□，或別墅□。(□為確定的內容，以√或×表示，下同。)

　　4.承包方式：雙方商定采用下列第______種方式承包：

　　①乙方包工、包輔助施工材料、包全部主材□或部分主材□ (以“甲方委 托乙方代購主材清單”為準)。

　　②乙方包工、包輔助施工材料，甲方提供主材(見甲方提供材料明細表)。

　　③其他方式______________________________.

　　5.施工內容：(附施工說明、施工圖及工程報價單)。

　　6.施工日期：________年_____月_____日至_______年____月_____日。

　　7.合同金額：(大寫)______________________元。竣工后據實復核結算□;合同款包干□。

　　8.支付方式：合同簽訂后，甲方按合同_____%首期預付________元;水電等隱蔽工程及中期驗收后按合同_____%支付_________元;工程竣工驗收合格后_____日內支付尾款__________元。

　　9.甲方向乙方支付定金、預付款、工程款及其他款項時，應要求乙方提供蓋有乙方“財務專用章”的收據或發票等字據。

　　二、施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供

　　1.甲方自行設計提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各一份。

　　2.甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各一份。設計費(大寫)_______________元。(此費用由甲方支付□;此費用予以減免□)。

　　三、甲方工作

　　1.若由甲方自行設計的，開工前向乙方提供確認的施工圖紙和施工說明，并進行現場交底。

　　2.審核和確定乙方設計的施工圖紙、施工說明及工程報價單，雙方簽字認可。

　　3.開工前為乙方入場施工創造條件，包括搬清居室內家具、陳設，并歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則。

　　4.提供施工所需水、電;辦理施工所涉及的相關手續。

　　5.負責協調施工隊與鄰里之間的關系。

　　6.及時提供符合設計要求、具備合格證書、由正規廠家生產的自備材料和設備。

　　7.組織好工程質量、施工進度的監督和隱蔽工程、中期及竣工階段的質量驗收。

　　四、乙方工作

　　1.嚴格執行施工規范、安全操作規程、消防和環境保護等規定。嚴格按雙方確定的設計圖紙和施工說明進行施工，按期保質完成裝修工程。

　　2.若由乙方設計，開工前向甲方提供雙方確定的施工圖紙和施工說明，并進行現場交底。

　　3.施工中不得拆改建筑主體或承重結構、暖通及燃氣設施，如確需拆改須由甲方到有關部門辦理相應審批手續。

　　4.確保裝修質量，尤其是水、電等隱蔽工程的質量，嚴防滲漏堵塞。裝修期間和保修期內如發生因施工造成的質量問題，負責返工返修，費用由乙方負責。

　　5.遵守有關部門對施工現場管理的規定，做好現場安全及圍護工作，處理好施工擾民問題及與四鄰的關系。

　　6.保護好原居室內的家具和陳設，保證施工現場的整潔，負責將垃圾定點堆放。

　　7.組織好工程質量的自檢，配合甲方(實行工程監理的，應有監理方參加)做好隱蔽工程、中期及竣工階段的驗收。

　　五、工程監理

　　本工程實行工程監理，甲方委托_______________監理公司對本工程進行監理，甲方自行支付監理費用。

　　六、工期

　　1.乙方應按合同期限完成整個工程，不得無故拖延工期，除甲方變更設計方案和因停電、停水及不可抗力因素導致停工_____小時以上等原因外，工期每拖延一天，由乙方按合同金額_______%的比例向甲方支付違約金。

　　2.由于甲方原因導致中途停工的，工期順延。且每停工一天，由甲方按合同金額的__________%的比例補償乙方誤工費。

　　3.若甲方增加工程內容，經雙方書面認可后，按新增加工程量順延工期，費用由甲、乙雙方協商支付。

　　七、材料供應

　　1.本工程甲方采購的材料、設備，應為符合設計要求、正規廠家的合格產品，并按時供應施工現場。如因質量問題、規格差異或“三無”產品造成損失，由甲方自行承擔。

　　2.凡由乙方供應的材料、設備，應向甲方提供其品牌、規格、單價、產地及產 品合格證等，并經甲方檢驗后才能使用，否則造成的損失由乙方負責。

　　八、工程變更

　　1.工程項目及施工方式如需要變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(附：設計(施工)變更單);

　　2.無故未按期支付工程款的，工期相應順延。

　　3.若甲方中途要求變更設計，影響到乙方已購回的材料、已定制的成品或半成品以及正常施工，且無法調整的，損失由甲方承擔。

　　九、工程質量驗收及保修

　　1.工程以雙方確認的施工圖紙、施工說明、設計變更等內容為依據，以《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(gb50210-XX)及《住宅裝飾裝修工程施工規范》(gb50327-XX)為質量評定的標準;以《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(gb50325·XX)為室內環境達標標準。

　　2.在水、電等隱蔽工程完工后，甲、乙雙方應共同進行中期驗收(實行工程監理的，監理方應參加驗收)。

　　3.工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方接到驗收通知后應按通知時間參加驗收，辦理驗收、移交手續。(實行工程監理的，應有監理方參加)。

　　4.在隱蔽工程和中期驗收過程中，甲、乙雙方(實行工程監理的，應有監理方參加)確認的質量問題，由乙方負責返修(返工)并承擔費用和工期;在竣工驗收中確認的質量問題，乙方負責返修(返工)和承擔費用，并重新約定返修(返工)工期。

　　5.未辦理驗收交付手續，甲方使用房屋視為質量驗收合格，由此引起的后果由甲方負責。

　　6.工程竣工后，乙方負責對所施工項目進行保修，并出具《工程保修單》，保修期按《建設工程質量管理條例》的相關規定執行。

　　十、違約責任

　　1.甲方未辦理有關手續，擅自決定拆改房屋結構或煤氣表管、采暖、給排水主要管線，造成的損失和責任由甲方承擔。

　　2.未經有關部門批準，未辦理有關手續，乙方擅自拆改房屋結構或煤氣表管、采暖、給排水主要管線，造成的損失和責任由乙方承擔。

　　3.在施工過程中，甲方未與乙方主要負責人協商，私自要求工人更改施工內容，所引起的質量問題由甲方承擔責任。

　　4.若因違反施工規范、安全操作規程、消防法規、環保規定及雙方其他約定，對乙方自身和對甲方造成損失，由乙方承擔責任。

　　5.因一方原因，合同無法履行和繼續履行時，應及時通知對方辦理合同終止手續，并賠償對方由此造成的經濟損失。若不辦理合同終止手續，擅自停止 履約，違約方應承擔違約金，并賠償對方由此造成的經濟損失，違約金按合 同金額的______%支付。

　　十一、爭議或糾紛處理

　　本合同在履行期間，雙方發生爭議應優先協商解決;當事人協商不成時，甲乙雙方同意以第_____種方式解決：

　　①__________仲裁委員會仲裁;

　　②向人民法院提起訴訟。

　　十二、其它___________________

　　十三、附則

　　1.本合同一式二份，雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。

　　2.本合同簽訂后工程不得轉包，否則合同無效，由此造成的一切損失由轉包方承擔。

　　3.合同附件為本合同的有效組成部分。

　　附件1：補充協議;

　　附件2：設計、施工圖紙、施工說明;

　　附件3：工程報價單;

　　附件4：設計(施工)變更單;

　　附件5：驗收單(含隱蔽工程、中期和竣工驗收);

　　附件6：甲方(乙方)提供裝飾裝修材料明細表;

　　附件7：工程結算單;

　　附件8：工程保修單。

　　甲方(簽章)：_____________ 乙方(簽章)：_______________

　　法定代表人：_______________ 簽約代理人：_________________

　　合同簽訂日期：_______________年_____________月__________日

　　XX商品房裝修工程合同(2)

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　本工程設計人： 聯系電話：

　　施工負責人： 聯系電話：

　　工程項目：

　　根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規，結合本市住宅裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致，就乙方承包甲方的住宅室內裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議(包括本合同附件和所有補充合同)：

　　第一條：工程概況

　　一、工程地址：___________________________________;

　　二、居室規格：房型__________層(式)___________室____________廳__________廚_____________衛________陽臺

　　1、_________室，計__________平方米;

　　2、_________廳，計__________平方米;

　　3、_______廚房，計________平方米;

　　4、_______衛生間，計_________平方米;

　　5、__________陽臺，計__________平方米;

　　6、其他(注明部位) ，計 平方米。

　　總計：施工面積 平方米。

　　三、施工內容：詳見《家庭裝潢施工內容單》、施工工藝表和施工圖

　　四、工程承包方式，雙方商定采取下列第__( 2 )_____種承包方式。

　　(1) 乙方包工、包全部材料(見附表：乙方提供裝飾材料明細表);

　　(2) 乙方包工、包輔料，甲方提供主材(見附表：甲方提供裝飾材料明細表，見附表：乙方提供裝飾材料明細表);

　　(3) 乙方包工、甲方提供全部材料(見附表：甲方提供裝飾材料明細表)。

　　五、工程開工日期：XX年 月 日

　　六、工程竣工日期：XX年 月 日. 工程總天數： 天

　　第二條：工程價款

　　工程價款(金額大寫)----整 。(其中包括裝修輔料費、人工費、設計費、裝修垃圾清運費、搬卸費、電梯運貨費、管理費、裝修出入證工本費及押金等。)

　　第三條：質量要求

　　一、 工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

　　二、工程驗收標準，雙方同意參照重慶市《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。

　　三、質量檢查監督部門：重慶市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會。

　　四、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

　　五、甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應

　　一、乙方須嚴格按照國家有在價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　二、按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表：乙方提供裝飾材料明細表)，雙方共同驗收，材料進場時要甲方簽字認可方可進行施工;如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，若已使用，對工程造成損失的由乙方負責。

　　三、按合同約定由甲方提供的材料、設備應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場(見附表：甲方提供裝飾材料明細表)，雙方共同驗收并辦理交接手續;由甲方供應的材料、設備發生了質量問題的損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第五條：付款方式

　　一、 合同一經簽訂甲方即應支付施工費__________(大寫___________); 當工期進度到________________________并經甲方驗收合格時， 甲方第二次支付施工費______________(大寫:___________________) 當工期進度到_____________________并經甲方驗收合格時, 甲方第三次支付施工費____________(大寫:________________)。甲方第四次支付施工費是在裝修工程竣工并經驗收合格后結算， 金額________(大寫:______________)。

　　二、 剩余尾款___________(大寫:_________)部分,作為裝修風險金,在三個月后無工程隱患再支付(注：施工費包括裝修輔料費、人工費、設計費、施工清運費、搬卸費、管理費等)。

　　三、甲方付清工程價款，乙方開具統一發票，向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡，(在工程進行中甲方所付款項,乙方收取需開收據.)

　　四、甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清約定工程價款時，不得交付使用。

　　第六條：工程工期

　　一、 因下列原因造成工期延期，經甲方確認，工期相應順延：

　　1、 工程量變化或設計變更;

　　2、 不可抗力;

　　3、 甲方同意工期順延的其它情況。

　　4、 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意。

　　5、 因甲方未按合同完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。因甲方未按期 支付工程價款，合同工期相應順延。

　　6、 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方 原因造成工程質量存在問題的，返工費由乙方承擔，工期不順延。每日按工費的1%作為違約金。

　　二、由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　三、在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

　　四、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，乙方不承擔責任，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

　　五、施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

　　第七條：工程驗收

　　一、待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。質量標準本工程施工質量按下列第____________ 項標準執行;

　　1)以施工圖紙、設計變更的內容和《重慶市住宅裝飾工程質量驗收標準》。

　　2)雙方約定。

　　1、施工過程中雙方對工程質量發生爭議，申請由_________ 部門對工程質量予以認證,認證所需費用采取"誰提出誰墊付"的原則。經認證，工程質量不符合合同約定標準的，認證所需費用由責任方承擔;工程質量符合合同約定標準的，認證所需費用由甲方承擔。

　　2、甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗，若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，若造成停工，工期順延，若復驗不合格，其驗收返工費用由乙方承擔，但工期應予順延。

　　3、雙方約定在施工過程中分為下列幾個階段對工程質量驗收。乙方應提前二天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應添寫工程驗收單.

　　1_______________________________2_____________________________________;

　　3_______________________________4____________________________________;

　　5_______________________________6___________________________________;

　　4、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知后三天內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如果甲方在規定時間內未組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期.

　　5、工程竣工驗收后，乙方應提交工程結算單及有關資料給甲方，甲方自接到上述資料三天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意，并在三天內結清約定款項。

　　6、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為貳年。驗收合格簽字并結清約定款項后，填寫工程保修單。

　　7、驗收不合格，乙方負責返工，甲方不得使用，否則使用房屋視為合格。

　　8、因甲方原因工程價款未結清，乙方不負責保修。

　　9、工程未經驗收，甲方提前使用，出現質量問題，甲方承擔責任。

　　第八條：其他事項

　　一、 甲方工作

　　1、開工前_______ 天，向乙方提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底，為乙方入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;

　　2、負責提供水源、電源為乙方使用;(僅為施工專用，工人不得用于私用)

　　3、負責協調裝飾公司與鄰里之間的關系;協助乙方做好現場保衛、消防等工作。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼.

　　4、如需原建筑物或設備管線，負責到有關部門辦理響應的審批手續，并承擔有關費用;

　　二、乙方工作

　　1、 指派(姓名) 為工地代表，負責合同履行，按要求組織施工，保質、保量的按期完成施工任務，解決有關乙方負責的各項事宜。

　　2、嚴格執行施工規范、安全操作規程，負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。施工現場應配備干粉滅火器。

　　3、保護好原居室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(居民)的關系。

　　4、保證施工現場的清潔，做好施工現場保衛、垃圾處理工作。應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和其它物品，如有損壞，應照價賠償。

　　5、未經甲方同意，乙方擅自改造原有建筑結構及設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由乙方負責并承擔損失。

　　6、工程竣工未移交甲方之前負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構，也須有上級公司出具的證明;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。

　　7、在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起三年。

　　三、 安全生產和防火

　　1、甲方或乙方提供的施工圖或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范，主要包括電氣線路、管道、自來水和其它線路管道暢通、合格。

　　2、乙方在施工期內應嚴格遵受《建筑安裝工人安全技術規范》和《建筑安裝工人安全操作規范》，注意施工安全。在施工過程中，若發生安全事故(包括財產損失、人員傷亡等)或其他損失，由乙方負責

　　3、由于甲方提供的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范導致發生火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。

　　4、由于乙方在施工生產過程中違反有關有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此產生的一切經濟損失。

　　第九條：違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　第十條：爭議解決

　　1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。或憑本合同和乙方開具的統一發標向重慶市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴，請求解決。

　　2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向仲裁委員會申請仲裁;

　　第十條: 幾項具體規定

　　1、因工程而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，并負責將立即運到物業指定的地點。

　　2、施工期內，甲方將進戶門鑰匙 把交給乙方代表-- 負責保管。工程竣工驗收后，甲方負責提供新鎖，由乙方負責安裝交付使用。

　　3、乙方按合同約定和規范施工，如甲方有特殊要求，需在施工前以書面形式通知乙方，事后要求，需乙方同意，否則乙方可不予辦理。

　　第十一條：合同的變更和終止

　　一、合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的5%交付違約金，并辦理終止合同手續。

　　二、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。

　　第十二條：合同生效

　　一、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。

　　二、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　三、本合同(包括合同附件、補充合同)一式 份，甲乙雙方各執壹份。

　　第十三條: 附則

　　一、本合同簽定后工程不得轉包。

　　二、合同附件：

　　1、乙方施工工藝步驟;

　　2、甲 方 提 供 裝 飾 裝 修 材 料 明 細 表;

　　3、乙 方 提 供 裝 飾 裝 修 材 料 明 細 表;

　　甲方(業主)： (簽章) 乙方： (簽章)

　　住所地址： 企業地址：

　　工作單位： 法人代表：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　聯系電話： 聯系電話：

　　簽約日期：

商品房裝修合同8

　　發包方（簡稱甲方）：_____________

　　身份證：______________________

　　承包方（簡稱乙方）：_____________

　　身份證：______________________

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設，訂立本協議，以共同恪守、

　　一、工程地點

　　_______區_______街_______單元_______室

　　二、形式結構

　　_______層式_______室_______廳_______廚_______衛

　　三、工程項目

　　1、四個房間（兩臥室、兩客廳）地面鋪設80—80瓷磚，打地角線，要求平整；一個廚房，一個衛生間墻面25—40鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪30—30瓷磚，要求平整；兩個陽臺地面鋪設30—30瓷磚，要求平整、

　　2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定、

　　四、承包方式

　　甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料（乙方需提前通知甲方），和施工期間的午餐供應，乙方負責施工、

　　五、質量標準

　　施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可、工程竣工驗收合格后，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修、

　　六、工程造價

　　材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費_________元人民幣、

　　七、付款方式

　　為確保工程質量，暫扣500元押金，—年4月__日至—年7月日內無任何問題，將全額返還乙方、工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內付清乙方人工費，

　　八、本協議一式_____份，甲乙方各執_____份，具有相同效應、本協議自雙方簽字之日起生效、

　　甲方：（簽字）_________________

　　乙方：（簽字）_________________

　　聯系電話：_________________

　　聯系電話：_________________

　　_________年_____月_____日

　　_________年_____月_____日

商品房裝修合同9

　　上訴人（原審被告）：XX置業顧問有限公司

　　地址：XX市ZZ區美湖路ZZ號

　　法定代表人：

　　被上訴人（原審原告）： Z女士

　　地址：XX市XX區XX街

　　原審被告：XXA房地產開發有限公司

　　地址：XX市XX區XX東路XX號

　　法定代表人：

　　上訴請求：

　　1、撤銷原審判決之第一、二項，改判駁回被上訴人的全部訴訟請求；

　　2、改判由被上訴人承擔本案一審及二審全部訴訟費用。

　　上訴人XXV置業顧問有限公司、XXA房地產開發有限公司與許《委托購房及裝修咨詢合同》糾紛案件，上訴人不服原審判決之第一、二項，特提起上訴，具體事實與理由如下：

　　一、上訴人已經充分履行了委托合同項下的裝修咨詢義務，原審認定事實不清。

　　首先，上訴人委托合同項下義務為提供裝修咨詢服務，而不是進行實際的裝修施工。

　　其次，上訴人已經為許華提供了XX苑精裝修選集。該選集根據不同戶型及各個類型的潛在客戶群，分別制作了不同風格及多元功能的裝修方案，該選集并附有各方案項下之圖紙，可以說，上訴人已經充分、有效、善意的履行了裝修咨詢義務。

　　最后，至于裝修方案最終未能付諸實施，原因并不在上訴人或者同洲公司，而在許華，原因正是許華不履行認購書、拒絕簽署正式的商品房買賣合同。

　　因此，上訴人已經充分履行了委托合同的裝修咨詢義務。

　　原審法院并未對上訴人充分履行裝修咨詢服務義務的事實予以認定，系屬認定事實不清。

　　二、委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，不存在單方解除的前提，原審適用法律錯誤，并導致了錯誤判決。

　　前已述之，上訴人充分履行裝修咨詢服務義務，那么，根據合同法第405條“受托人完成委托事務的，委托人應當向其支付報酬……”及合同約定，上訴人就應該依約足額相應報酬，事實上，許華也付清了相應的裝修咨詢報酬。因此，委托購房及裝修咨詢合同已因相對方均充分履行合同義務而終止，客觀上不存在委托人單方解除委托合同的前提。

　　反觀原審判決，在認定上訴人與許華之間就裝修咨詢事項的委托關系的情況下，逕行根據，合同法第四百一十條“委托人或者受托人可以隨時解除委托合同。因解除合同給對方造成損失的，除不可歸責于該當事人的事由以外，應當賠償損失”的規定支持了許華解除合同的訴求，系屬適用法律錯誤。

　　總之，上訴人認為，原審認定事實、適用法律均有誤。委托購房及裝修咨詢合同已因合同相對方均充分履行合同義務而終止，上訴人獲取報酬有充分的事實與法律依據，無需向許華退還任何款項。請貴院支持上訴人的全部上訴請求。

　　此致

　　XX市中級人民法院

　　上訴人：XX置業顧問有限公司

　　（蓋章）

　　日期：20 年 月 日

商品房裝修合同10

　　建設單位（甲方）：___________________

　　設計單位（乙方）：_________________

　　甲方有一套位于__________________的商品房，現委托乙方對該商品房進行室內裝修設計。

　　一、設計名稱：室內裝飾設計。

　　二、施工地點:______________________________

　　三、設計內容：

　　1、設計房間內裝飾方案（包括提供3張效果圖）；

　　2、如果需要增加效果圖按每張300元計算；

　　3、制作房間內裝飾施工圖；

　　4、按需要提供施工現場修改及調整圖紙；

　　四、設計造價費：按業主提供的圖紙按實際的建筑面積計算_____________平方，設計費________________平方/元，合計人民幣約：______________元;大寫: ________________元正（設計費不含稅金；）

　　五、付款方式：甲方確認合同后應付設計費50% ___________元；確認效果圖后應付設計費30%______________元;確認施工圖后應付設計費20%_______________元) ;如果沒有交清費用甲方不能帶走設計效果圖與施工圖。

　　六、設計期限：從甲方繳交設計定金之日起________天內完成。如因甲方改變設計方案、設計費不到位及不可抗力的因素，設計順延。

　　七、另加：如果甲方將裝修交于乙方裝修，所有的設計費用自動轉入施工費用，不再收取設計費。

　　甲方：______________________

　　乙方：__________________

　　簽約代表：

　　簽約代表：

　　聯系電話：

　　聯系電話：

　　簽約日期：

　　簽約日期：

商品房裝修合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　一、工程項目：

　　1、三個臥室(其中一間用水泥磚砌好墻體，內外用沙漿粉刷好)用水泥打好地平(須水平)，以便鋪強化地板。用大理石鋪好門坎石。窗戶及窗臺用磁磚包邊(暗裝且磨圓邊)、鋪磁磚。

　　2、客廳鋪好磁磚、腳線(暗裝);客廳陽臺用混泥土填平齊客廳并鋪好磁磚，外邊緣用水泥磚補齊后鋪好磁磚，墻體鋪磁磚到頂，門框用磁磚匡邊、用大理石鋪好門坎石。

　　3、過道地面用磁磚匡邊、鋪好磁磚;石階加寬到30厘米一步用大理石(磨圓邊)。

　　4、兩個衛生間、廚房及陽臺放洗衣機處做好防水，鋪磁磚到頂，地面鋪磁磚，打一廚房操作臺。廚房陽臺邊用水泥磚先補齊，再用磁磚匡邊。廚房門留80厘米內空外用水泥磚填補并用磁磚包門邊(磨圓邊)。

　　5、所有未說到的門框(臥室除外)、窗戶均用磁磚匡邊，鋪窗臺;所有下水管用磁磚包好，陽角邊為碰角。

　　6、未盡細節之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　二、承包方式：

　　甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方提供防水材料，其它材料乙方需提前通知甲方)，乙方負責施工。

　　三、質量標準：

　　施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。

　　四、施工期限：

　　________年________月________日至________年________月________日，如不能按期完成，超出5天后每天將處罰金100圓。

　　五、工程造價：

　　材料由甲方提供，甲方只支付乙方裝修人工費10000圓人民幣。

　　六、付款方式：

　　工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內一次將裝修人工費付清。

　　七、其它問題：

　　裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協議未盡事宜，由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。

　　八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。

　　甲方：

　　乙方：

　　簽字(蓋章)：

　　簽字(蓋章)：

　　________________年________月________日

　　________年________月________日

商品房裝修合同12

　　甲方:

　　乙方:

　　為了加強企業間的合作關系，促進企業間的共同發展，甲乙雙方本著誠實守信、互惠互利的原則，經友好協商，達成如下協議：

　　一、乙方安排設計人員駐點甲方辦公場所,配合甲方接洽裝修客戶并繪制相關設計圖紙。

　　二、乙方在經營過程中保持獨立性,甲方如要乙方下屬人員配合工作,須征求乙方意見,乙方在遵循輕重緩急原則下安排人員配合甲方工作。

　　三、甲乙雙方保證不向外界透露各自商業秘密。

　　四、乙方介紹裝修客戶給甲方，若交易達成，甲方應按裝修合同標的款的5%支付給乙方作為傭金,該傭金的支付進度和方式按照客戶交納裝修工程款的進度和方式。

　　五、甲方如需乙方工作人員到除市區外的工地,須報銷乙方的來回車費。

　　六、乙方負責甲方客戶的接洽,設計和工地跟蹤服務,甲方應按裝修合同標的款的3%支付給乙方作為設計提成,該提成的支付進度和方式按照客戶交納裝修款的進度和方式。

　　七、除正常裝修設計外，零星圖紙的設計,甲乙雙方商量后確定,費用一次性支付。

　　八、乙方不承擔辦公場所發生的租金水電網絡等費用。

　　九、本合作協議有效期為年，從協議簽訂之日起計算。

　　十、本協議到期，雙方不提異議，協議繼續有效。

　　十一、本協議雙方應嚴格信守。未盡事宜，雙方另行協商補充，補充協議與本協議具有同樣的法律效力。

　　十二、如執行過程中出現糾紛，甲乙雙方應協商解決，協商不成，由_市仲裁委員會裁決。裁決不成可向當地人民法院起訴。

　　十三、合同的修改

　　合同在履行過程中。如果有一方認為需要修改，需向另一方提出書面的修改建議和理由，雙方協商同意后才能修改，并形成本合同的附件。如果雙方未達成新的修改意見，則原有合同繼續有效。

　　十四、不可抗力

　　1、在合同的執行過程中如果出現了戰爭、水災、火災、地震等等不可抗力事故，將影響合同的正常履行時，受不可抗力影響的一方應盡快將不可抗力事故的情況通知對方。并盡快將有關當局出具的證明文件提交另一方進行確認。

　　2、雙方盡快根據此項不可抗力事故的影響協商本合同的進一步執行問題。

　　3、因不可抗力造成的對履行合同的延誤或無法正常履行時，受不可抗力影響的一方不負法律責任。

　　十五、本協議經雙方簽字蓋章后生效。本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　甲方： (公章)

　　授權代表簽字：

　　乙方： (公章)

　　授權代表簽字：

　　_______年____月____日

商品房裝修合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　身份證號碼：

　　依據我國《合同法》及國家和當地政府的相關規定雙方協商致，簽訂本合同，望雙方共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1、工程地點：

　　2、房屋規格：室廚

　　3、委托方式：

　　4、開工日期：

　　5、竣工日期：

　　6、竣工總價：__元，金額大寫元。

　　第二條付款方式

　　1、水、電工程完工并隱蔽工程驗收合格后，甲方付給乙方

　　2、泥、木工程完工并驗收合格后，甲方付乙方元整，即人民幣(大寫)元整。

　　3、油漆完工后，甲方付乙方元整。

　　4、工程竣工驗收合格，甲方付給乙方尾款寫)元整。

　　第三條施工內容

　　乙方負責內容如下：

　　1、拆墻

　　2、水電材料及人工(武漢二廠電線、金牛水管)

　　3、水泥、沙、瓷磚35元/㎡

　　4、板材及人工福漢鷹冠

　　5、油漆材料及人工乳膠漆：多樂士(立邦)

　　6、衣柜梭門170元/㎡

　　7、地板60元/㎡

　　8、烤漆門850元/樘

　　9、廚衛吊頂85元/㎡

　　10、飄窗石、過門石160元/m

　　11、開關插座項：600元

　　12、潔具項：20__元

　　13、燈具20__元

　　14、廚柜900元/m

　　15、電視背景墻紙200元/卷

　　16、五金600元

　　第四條保修

　　負責范圍：凡屬乙方施工質量或乙方保管不力造成合同工程范圍的損壞脫落、丟失、開裂等，由乙方自己承擔，尾款押三個月結付。

　　第五條附則

　　1、本合同壹式貳份，雙方各執壹份。

　　2、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效，履行完成后自動終止。

　　甲方： 乙方：

　　日期： 日期：

商品房裝修合同14

　　委托方（甲方）：

　　承接方（乙方）：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方房屋進行地磚、墻磚鋪設，訂立本協議，以共同恪守。

　　一、工程地點：____區____街____單元____室

　　二、形式結構：____層式____室____廳____廚____衛

　　三、工程項目：

　　1、四個房間（兩臥室、兩客廳）地面鋪設80*80瓷磚，打地角線，要求平整；一個廚房，一個衛生間墻面25*40鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪30*30瓷磚，要求平整；兩個陽臺地面鋪設30*30瓷磚，要求平整。

　　2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料（乙方需提前通知甲方），和施工期間的午餐供應，乙方負責施工。

　　五、質量標準：施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。

　　六、工程造價：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費_________元人民幣。

　　七、付款方式：為確保工程質量，暫扣500元押金，____年4月__日至____年7月日內無任何問題，將全額返還乙方。工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工項目和設計要求，三天內付清乙方人工費，

　　八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　簽字（蓋章）： 簽字（蓋章）：

　　聯系電話 ： 聯系電話：

　　_______年____月____日_______年____月____日

商品房裝修合同15

　　賣方(以下簡稱甲方)：_______________

　　買方(以下簡稱乙方)：_______________

　　甲方根據《中華人民共和國城市房地產管理法》及有關規定，通過 方式，取得北京市 ________區(縣) 地塊的土地使用塊，土地面積為________________ ________________平方米，土地使用年限 ________________ 年，自 ________________ 年 ________________月 ________________日至 ________________ 年 ________________月 ________________日止，國有土地使用證號為________________ 。甲方在上述地塊上建設的 現已竣工，取得房屋所有權證(證號為________________ )。經北京市房屋土地管理__________審核，準予上市銷售，北京市商品房銷售許可證號為________________ 。

　　乙方自愿購買甲方的 房屋，房屋用途為________________ 。甲方出售該房屋時亦同時將該房屋分攤的土地使用面積轉讓給乙方。

　　雙方經協商，就上述房屋的買賣事宜，訂立本契約。

　　第一條　 房屋，建筑面積為________________ ________________平方米(含共有共用面積)，房屋狀況詳見附件，土地面積 ________________平方米(含共有共用面積)，土地使用期限自房屋產權過戶之日起至 ________________ 年 ________________月 ________________日止。

　　上述面積已經 房地局測繪。

　　第二條　雙方同意上述房屋售價為每建筑平方米人民幣 ________________元，價款合計為(大寫) 仟 佰 拾 ________________萬 仟 佰 拾 ________________元整(小寫：_______________ ________________元)。乙方預付的定金 ________________元，在乙方最后一次付款時轉為購房價款。

　　第三條　乙方同意在本契約簽定 ________________日內將購房價款全部匯入甲方指定行。

　　甲方指定銀行：_______________

　　銀行帳號：_______________

　　第四條　甲方同意在 ________________ 年 ________________月 ________________日前將房屋交付給乙方。交付時，甲方提交建設工程質量監督部門出具的《北京市建設工程質量合格證書》，并辦妥全部交接手續。交付地點：_______________ 。

　　甲方同意按《建設工程質量管理辦法》、《北京市建設工程質量條例》及有關規定，自房屋交付之日起對乙方購置的房屋進行保修。

　　第五條　乙方同意在小區物業管理委員會或業主管理委員會未選定物業管理機構之前，其購置的房屋由甲方或甲方指定的物業管理公司負責管理。

　　第六條　雙方同意在簽定本契約后三十日內，持本契約和有關證件到北京市 房地產交易管理部門辦理房屋買賣立契過戶手續，并按有關規定申領房地產權屬證件。

　　辦理上述手續時發生的稅費，由雙方依照有關規定繳納。

　　第七條　本契約生效后，除不可抗力外，甲方不按期交付房屋的，乙方有權向甲方追索違約金。違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付日止，每延期一日甲方按乙方已支付房價款金額的萬分之 (大寫數字)向乙方支付違約金。逾期超過 ________________日(遇法定節假日順延)甲方未交付房屋的，乙方有權終止本契約。契約終止自乙方書面通知送達甲方之日起生效。甲方除在契約終止后3日內向乙方雙倍返還定金外，并須將乙方已付的房價款及利息全部退還給乙方。利息按中國人民銀行固定資產貸款利率人民幣計算。

　　第八條　本契約生效后，除不可抗力外，乙方不按期付款的，甲方有權向乙方追索違約金。違約金自本契約約定付款之日第二天起至實際付款之日止。每延期一日乙方按延期交付價款的萬分之 (大寫數字)向甲方支付延期違約金。逾期超過 ________________日(遇法定節假日順延)乙方仍未付款的，甲方有權終止本契約。契約終止自甲方書面通知送達乙方之日起生效。乙方已交納的定金甲方不予返還，甲方將乙方已付的房價款退還給乙方。

　　第九條　本契約自雙方簽字之日起生效，未盡事宜，雙方可另簽補充協議。本契約的附件和雙方簽定的補充協議，為本契約不可分割的組成部分，具有同等的法律效力。

　　第十條　本契約在履行中如發生爭議，雙方應協商解決。協商不成的，雙方同意按以下第 (大寫數字)種方式解決糾紛。

　　(一)提交北京仲裁委員會仲裁。

　　(二)任何一方均可向房地產所在地人民法院提起訴訟。

　　第十一條　本契約正本一式兩份，甲乙雙方各執壹份，副本 份，房地產交易管理部門壹份， 。

　　甲方(簽字)：_______________ 　　　　　 乙方(簽字)：_______________

　　法定代表人：_______________ 　　　　　　 法定代表人：_______________

　　身份證號碼：_______________ 　　　　　 身份證號碼：_______________

　　地址：_______________ 　　　　　　　 地址：_______________

　　聯系電話：_______________ 　　　　　　　 聯系電話：_______________

　　編碼：_______________ 　　　　　　　 編碼：_______________

　　代理人：_______________ 　　　　　　　 代理人：_______________

　　聯系電話：_______________ 　　　　　　　 聯系電話：_______________

【商品房裝修合同】相關文章：

商品房裝修合同06-12

商品房屋裝修合同08-23

商品房裝修合同07-13

商品房裝修工程合同06-15

商品房裝修的合同模板06-12

關于商品房的裝修合同范文06-12

商品房裝修工程合同模板06-15

雙方商品房裝修合同模板06-12

商品房豪華裝修購房合同11-10

商品房裝修合同(精選15篇)09-29