農村建房協議書（精選15篇）
在學習、工作生活中，我們用到協議書的地方越來越多，簽訂協議書能夠最大程度的保障自己的合法權利。相信很多朋友都對擬協議書感到非常苦惱吧，以下是小編為大家整理的農村建房協議書，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
農村建房協議書 1
甲方：
身份證：
住址：
乙方：
身份證：
住址：
甲乙雙方宅基地東西相鄰，甲方居東乙方居西，現乙方新建樓房位于_________，為相鄰宅基的.使用、采光、通風、流水等相關事宜，經雙方自愿協商達成如下協議條款以共同遵守。
一、乙方新建樓房整體面向西，共計______層，乙方新建樓房后墻體（東墻體）至甲方宅基地預留______米作為乙方樓房滴水，甲方可使用，但不得在滴水處建房。
二、今后乙方在現址上不得加蓋增高房屋及附屬物，如違約乙方必須無條件拆除，后甲方造成損失的應予賠償。
三、乙方后墻（東墻）必須安裝落水管道，直接留入自建的下水道，不得將雨水排放到甲方宅基地上，廚房、衛生間臟水不得向后排放，否則甲方有權封堵。
四、乙方將樓房產權轉讓給第三方，乙方應告知第三方此條款，第三方應繼續履行此協議，如造成損失，由乙方負責賠償。
五、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份。
六、本協議甲乙雙方簽字生效。
甲方：
乙方：
證明人：
日期：
農村建房協議書 2
甲方：__________身份證號：_______________
乙方：__________身份證號：_______________
一、甲方在_____省_____市_____鄉__________號有舊房一棟，現甲方自愿同乙方合伙翻修此房，甲方出地，乙方出錢，房屋修好后乙方得靠中國信合即左邊屬乙方所有，門面一人一半，甲方保證乙方門面包墻兩個達到8米，另乙方給甲方人民幣叁十萬元（另壹拾萬房屋修好后付給甲方）。
二、土地過戶：甲方負責甲方的過戶，費用由甲方負責。乙方負責乙方的過戶，費用由乙方負責。
三、翻修此房的手續審批由甲方負責。
四、甲方同意乙方在甲方房屋上面修建第五層、第六層、七層以上瓦房屬甲方所有，五層、六層所有權屬乙方所有。
五、房屋翻修施工由乙方負責，共建七層（封頂七層），乙方應按國家規定負責質量，如出現質量問題由乙方反工，所需費用由乙方負責，甲方有權監督乙方在修建房屋中的.質量問題，甲方配合乙方順利施工。
六、安全：房屋翻修期間的所有安全問題：如：“人身安全、質量安全”由乙方負責，甲方不承擔任何責任。
七、水電上戶由甲方負責協調，費用由乙方承擔。
八、單方違約付給對方人民幣貳拾萬元整。
九、簽訂此合同時乙方付給甲方人幣貳拾萬元整，余下壹拾萬元房屋完工后，乙方付給甲方。
十、本合同一式兩份，雙方各執一份，各方所執合同均具有同等法律效力。
甲方（簽章）：
_____年_____月_____日
乙方（簽章）：
_____年_____月_____日
農村建房協議書 3
甲方：
乙方：
經雙方協商，達成如下共同條款：
1、本工程為私人房屋建筑施工。
2、甲方安全責任：進場施工前甲方須對乙方代表進行現場口頭的安全。
3、質量要求：乙方必須按甲方提供的北環新村建筑圖紙以及甲方的要求施工，確保施工質量達到驗收標準。如由于乙方施工的質量有問題造成返工的`損失，則由乙方自行負責損失費用。
4、安全施工：本合同施工單價為施工及安全包干價。即乙方在施工中按國家建筑施工的相關規定，要求搭設操作防護設施的由乙方自行負責搭設，確保施工操作的規范安全。如乙方在施工中操作失誤造成的安全事故及損失由乙方自行負責，與甲方無關。
5、期限：甲方必須按時按要求備足建筑材料，乙方則保證施工人員到位，確保建筑順利開展。建筑中途，乙方不能無故停工拖延工期，每層建筑工期10－15天，雨天除外。
6、本合同經雙方簽字后，具法律效力，希望甲乙雙方共同遵守，本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方：____
乙方：____
____年____月____日
農村建房協議書 4
甲方：___________身份證號：___________
乙方：___________身份證號：___________
丙方：___________身份證號：___________
丁方：___________身份證號：___________
戊方：___________身份證號：___________
甲、乙、丙、丁、戊五方經充分協商，就在英山縣陶河鄉英太寨村五組，原五方的農村宅基地上共同建設房屋事宜達成本協議，具體內容約定如下：
一、房屋結構及面積：平房，四合院形式，共建房屋玖聯，每聯面積相同(約6m×4m)，具體以圖紙為準。
二、產權分配：自進院門后右手逆時針算起，第一、二連所有權及使用權歸___________，第三、四聯的所有權及使用權歸___________，第六、七聯的`所有權及使用權歸___________，第八、九的所有權及使用權歸___________，第五聯的所有權歸丙方，但使用權歸五方共有。院內中間部分的所有權及使用權歸五方共有。
三、出資分配：拆舊房，建房所需全部費用由甲、乙、丁、戊四方出資，丙方不出資。
四、繳資方式：開始拆房前，甲、乙、丁、戊四方各出資貳萬元，待地基完成后，甲、乙、丁、戊四方再各出資___________萬元；待房屋主體完成后，甲、乙、丁、戊再各出資_____萬元。每次出資由方負責集中管理、使用。待全部完工后，根據實際情況，多退少補。
五、違約責任(待定)
本協議未盡事宜，各方應持積極態度友好協商解決。
本協議一式八份，甲、乙、丙、丁、戊五方各執一份，公證方三份，自各方簽字后生效。
甲方：___________
乙方：___________
丙方：___________
丁方：___________
戊方：___________
公證人：___________
___________年___________月___________日
農村建房協議書 5
甲方（建設方）：
身份證號碼：
乙方（施工方）：
身份證號碼：
甲方將位于萬新村的自住用房建設的部分工程（木工）承包給乙方，為加強施工安全管理，明確施工過程中的安全責任，經雙方充分協商，就施工安全責達成如下協議：
乙方對施工安全負完全責任。指派專人加強對工地的安全管理工作，開工前必須對施工人員進行安全生產專題教育，施工人員必須年滿十八歲身體健康，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的一切傷亡事故由乙方承擔，與甲方無關。由于乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外的'第三人人身及財產損害的，乙方應對此負全部責任。
甲方為減輕乙方因施工過程中可能造成的施工人員意外傷害應承擔的責任，特辦理了施工期間的施工人員意外傷害保險，保額及理賠款項由甲方投保的保險公司按規定實施。
本協議一式兩份。甲方、乙方各一份。自甲、乙雙方在協議文本上簽字之日起生效。
甲方簽字：
乙方簽字：
簽約時間：
農村建房協議書 6
房主（甲方）：
承建方（乙方）：
甲方委托乙方承建一棟二層磚混結構民房住宅，為明確雙方在承建過程中的權利、義務，經雙方協商達成以下協議；
一、 私人住宅主體工程。
二、 承建方式；甲方將其住宅主體工程以包工包料的方式承包給乙方承建。
三、 建房工期：建房工期為60天，施工日期由簽訂合同之日算起。
四、 工程價格：按平方米320元計算。
五、 施工安全要求及質量問題責任：
1、乙方必須按照安全施工規范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故，并承擔由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發生的一切費用。
2、乙方要根據建筑操作規程按質按量施工，不許偷工減料。若有工程質量問題（如主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂；主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋；挑梁斷裂、露筋等）發生，經有關部門評估后由乙方承擔一切損失。
六、 工期延誤：乙方不得有無正當理由的延誤施工行為。對因以下原因造成竣工日期推遲的'延誤，經甲方確認，工期可相應順延。
1、 因停電、下雨等造成停工；
2、 不可抗力；
3、 甲方同意給予順延的其它情況。
七、 付款方式：
1、 乙方地基完工后，甲方將付清地基所用的費用，并預付工程款貳萬元整。
2、 底層屋面完工后，若無質量問題，甲方支付工程款貳萬元整。
3、 頂層屋面澆注完工后，若無質量問題，甲方支付工程款壹萬元整。
4、 外墻粉刷完工，若無質量問題，甲方支付工程款伍仟元整。
5、 內墻粉刷完工，若無質量問題，甲方支付工程款伍仟元整。
6、 余款待整個工程竣工后，經明年一個雨季檢驗，如無質量問題，將在8月份一次性付清。
八、 本合同一式兩份，甲、乙雙方簽字后生效。生效后甲乙雙方必須共同遵守執行。未盡事宜，雙方協商解決。
甲方（簽名）：
乙方（簽名）：
農村建房協議書 7
房主人：(簡稱甲方)
承包負責人：(簡稱乙方)
甲方位于_________縣______區修建私人房一座，現將建設樓房的主體工程包給乙方負責施工，為確保工程質量按時完工，分清雙方責任，經雙方協議商量同意，特簽訂如下協議：
1、承包方式：工程采取包工不包料形式，甲方建房所用的鋼材、水泥、砂石料、鐵釘、鐵線、綁繩等不能再回收的材料均由甲方提供，乙方施工所用的各種機械設備，如攪拌機、攪漿機、卷揚機、振動設備、模板、頂木、搭架木料、鐵鏟、手推車等施工工具由乙方負責，私人建房工程承包協議書，協議書《私人建房工程承包協議書》。
2、工程內容：從±0.00以上連續完成甲方要求的.主體框架結構，室內的抹灰，樓房高度以及前面部份式樣，按城建設計圖紙施工，室內按甲方設計要求建筑，包括廚房、衛生間布置制板。
3、工程質量：施工中要按規定進行，質量要求墻面平直，磚頭縫滿漿，梁柱要求垂直平整，強度夠，鋼筋兩頭彎角、筋一律彎夠135角。
4、雙方責任：施工過程中，如果甲方指導失誤造成的一切損失，由甲方自理并賠償乙方勞動損失，如乙方在施工過程中自己失誤或安模支撐不牢造成塌落和扭曲被迫返工的由乙方賠償所有材料損失，工程結算時從工程款扣除。
5、結算付款方式：工程結算按國家規定標準的實際建筑面積計算，甲方按每平方米建筑面積_____元計結算給乙方，全部工程結束驗收合格后，全部結算付完工錢。
6、安全施工：乙方施工隊伍的技術素質必須講究，要安全文明施工，按規范施工，如在施工過程中出現質量事故、人身安全事故等均由乙方負責。
7、施工期：施工期間，要求在_____個月內完成主體全部承包工程。
8、本協議如有不盡事宜，雙方共同協商解決或按合同法處理。
9、本協議一式兩份，甲方、乙方各執一份，雙方簽字生效。工程結束驗收合格，結清工程款后自行終止。
甲方簽字：__________ 乙方簽字：__________
_____年_____月_____日 _____年_____月_____日
農村建房協議書 8
甲方：姓名________________性別________________ 年齡 ________________民族 ________________電話
住址：________________
乙方：姓名________________ 性別 ________________年齡________________ 民族 ________________電話
住址：________________
甲方因孩子即將結婚需建新房，由于甲方原宅基地向陽度的原因須占用乙方公出路少許，現經甲乙雙方商磋，達成以下建房協議。
1、乙方同意甲方建房占用乙方公出路： 北_____米，南_____米，西_____米。
2、甲方同意給乙方帶來的占用公出路出入不便一次性補償金人民幣_____圓整。
3、甲乙雙方同意，甲方建房占用乙方公出路部分所有權永遠歸屬乙方、使用權永遠歸屬甲方。
4、甲乙雙方同意，甲方建房占用乙方公出路部分，待甲方自行拆除后，一切權屬歸乙方，但乙方不得要求甲方拆除該建房。
5、甲乙雙方同意，甲方建房占用乙方公出路部分，如遇政府征用或規劃等相關事項，房屋補償歸甲方，土地補償歸乙方。
6、此協議電腦打印一式兩份，甲乙各持一份，均有同等效果。
7、此協議有不盡之處甲乙雙方可另作補充。
甲方：(簽字蓋章)
乙方：(簽字蓋章)
中人：(簽字蓋章) ______年________________ 月 ________________日
農村建房協議書 9
甲方：________________(姓名，身份證號碼)
乙方：________________(姓名，身份證號碼)
甲方擬建房屋一座，位置在___縣__鎮__村__組，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。
一、雙方權利義務
⒈、甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據施工進度，乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。
⒉、乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。
⒊、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
⒋、工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
⒌、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。
⒍、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、質量要求
⒈、乙方應當本著保質保量的原則，按照圖紙施工，加強質量管理。
⒉、重要施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收后方能進行下一工序。
⒊、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
⒋、房屋建成后一年內，甲方發現質量問題的.，乙方必須進行免費維修。
三、付款方式
⒈、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣___元。
⒉、付款時間：第一次付款在施工開始后___天內，第二次付款在___，第三次付款在___，第四次付款在房屋峻工并經甲方檢驗后____天內給付。
四、違約責任
⒈、由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金___元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金___元。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金___元(或每日承擔違約金____元)。
五、爭議解決辦法
⒈、發生合同爭議時，雙方應友好協商。
⒉、如協商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
六、附則
⒈、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。
⒉、本合同自簽訂之日起生效。
⒊、以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：________________
乙方簽字：________________
_____年_____月_____日
農村建房協議書 10
經雙方協議如下：
甲方：
乙方：
房主人（甲方）
承建人（乙方）
甲方委托乙方承建民房一幢，為明確雙方在承建過程中的權利、義務，經雙方協商同意簽訂本合同。
一、建筑項：
私人住宅主體工程。
二、承建方式：
1、甲方將其住宅主體工程以包工不包料的方式承包給乙方承建
2、甲方負責提供施工用的水源、鋼材、水泥、磚、沙、石、石灰等建筑材料。甲方應及時提供以上建筑材料，以免影響乙方正常施工進度。
3、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板、搭架用的'竹木等，費用由乙方自理。乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決，費用由乙方自理。
三、建房工期：
建房工期為天，自挖地基，標高正負零零線開始施工算起。
四、承建工程價格：
五、施工安全要求：
乙方必須按照安全施工規范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故，并承擔由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發生的一切費用。如有此類情況出現，責任與甲方無關。
六、工期延誤：
乙方不得有無正當理由的延誤施工行為。對因以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經甲方確認，工期可相應順延。
1、因停電、下雨等造成停工；
2、不可抗力；
3、甲方同意給予順延的其它情況。
七、付款方式：
乙方進場后，甲方將預付工程款_____元，以后將按工程進度付款。每層澆注封頂后，若無質量問題，甲方即向乙方支付該樓層的部分預付工程款_____元。余下的人工錢待整個工程竣工并經驗收合格，乙方將工程全部交給甲方使用后3月內全部付清。
八，違約責任和爭議的解決辦法：
1、乙方承攬建設工程的質量達不到約定要求的，乙方要無償修理、返工或重作；造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失以上合同，雙方共同遵守執行。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，辭退乙方，并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付人工錢，則按銀行有關逾期付款辦法的規定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、除非雙方協議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方在承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。
甲方：
乙方：
__年__月__日
農村建房協議書 11
發包方(甲方)：________________
承包方(乙方)：________________
第一條工程概況
工程名稱：農村自建房屋裝飾裝修。
施工地點：玉溪市江川縣。
房屋概況：房型________(層)，建筑面積約________平方米。
第二條裝修施工內容
甲方將自建房的裝修工程承包給乙方，施工內容為：水電改造工程、地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，包水管，頂面、墻面涂料，材料安裝，隔斷制作，搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。
第三條承包方式
包工不包料，由甲方提供裝修所需材料，乙方提供施工工具、招聘組織施工人員進行施工作業。裝修設計方案由甲乙雙方共同商定后實施，施工過程中甲方如有需要調整方案的及時通知乙方，乙方應無條件采納。
第四條裝修價款
本合同項下裝修項目總價款：________元(包括屋內垃圾清理費和材料搬運費)，大寫________(人民幣整)，該價款為施工包干價。
第五條裝修款項支付方式
乙方裝修施工竣工后十天內，甲方對房屋裝修進行竣工驗收，驗收合格后三十天內甲方一次性向乙方支付總價款的95%，剩余總價款的5%作為質量保證金，質保期一年，質保期屆滿房屋裝修質量沒有問題的，甲方將質保金退還乙方。
第六條裝修工期：自____年__月__日開工，至____年__月__日竣工，工期為________天。
第七條乙方在施工過程中如對甲方提供的材料造成損害，損害材料價值200元以內(包括本數)的.，甲方可不予追究;損害材料價值超過200元的，乙方應全額賠償甲方。
第八條乙方自行招聘施工工人進行裝修施工，工人管理和勞務費由乙方自行負責;乙方應制定相應施工安全制度并嚴格落實，如施工工人在裝修施工過程中發生安全事故，涉及到的法律責任、經濟賠償責任由乙方全部承擔，且甲方若因此被法院等司法機關判決承擔賠償責任的，甲方有權根據本約定向乙方追償或直接從工程款里扣除。
第九條本合同項下裝修項目乙方不得再轉包或分包給第三人，如乙方違反本約定，甲方有權立即解除合同并追究乙方違約責任。
第十條協議的變更和解除
1、乙方違反本合同第九條約定的，甲方有權解除本合同，并不予支付乙方已經施工部分的工程款。
2、乙方施工過程中出現重大質量問題且不能有效整改的，甲方有權解除本合同，解除合同通知自送達乙方時生效。
第十一條違約責任
1、乙方違反本合同第六條約定未能在工期內完成裝修工程的，每逾期一天應向甲方承擔30元的違約金;
2、乙方施工過程中對甲方房屋主體結構造成損害的，應承擔恢復原狀、賠償損失的違約責任。
第十二條本協議一式二份，自甲乙雙方簽字或蓋章后生效
甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。因履行本合同產生爭議，由雙方協商解決;協商解決未果，由甲方所在地人民法院管轄。
甲方(簽章)：________乙方(簽章)：________
住所：________住所：________
法定代表人：________法定代表人：________
委托代理人：________委托代理人：________
電話：________電話：________
________年________月________日________年________月________日
農村建房協議書 12
建房房東發包方： 以下簡稱甲方
承接方或承包方： 以下簡稱乙方
現甲方 _____村_____ 號原有層房，委托乙方施工承建。甲方自備所有材料，即包清工的形式發包給乙方。為了保證質量，能按時完成任務，甲方與乙方就有關具體事項達成以下協議：本合同條款本著公平，公正的原則，雙方充分協商達成一致意見并簽訂本合同，雙方必須嚴格遵守執行。
一、 工程名稱：甲方私人住宅。
二、 工程地點：__________工程限期：從 _____年_____月_____日至 _____年_____月_____日止。
三、 工程議價：每平方米_____ 元 共計：人民幣_____ 元整。
四、承包方式：乙方以包工的形式承建甲方的樓面加建工程，甲方全包料，包括模板、頂架、外墻排柵及施工機械的租賃等及它細節工具及一切建筑材料。乙方負責其他用于施工的.輔助設備如(料斗、推車、小型攪拌機，架板架管等)。
五、 工程內容
六、建好后乙方搞好屋內、四周衛生，做好防火防盜。做到人走場地清。
七、 乙方在建房施工時，一定要保證質量。如有不符合質量問題，甲方要求翻工，乙方必須服從或雙方協商解決。
八、 1、乙方在施工期間一定要做好安全措施。由于自身安全措施不力，造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方責任。
2、如果造成傷亡事故，由人民法院裁定后由責任方承擔有關費用。
3、施工過程中若造成鄰居房屋損壞，由乙方負責維護維修，甲方積極幫助解決。
九、若遭受自然非人為干擾，影響乙方施工，損壞的建筑材料，由甲方負責。另外，如需修改施工內容，增加工程項目必須與雙方商量，雙方達成一致，做到互相尊重、順利完成本次施工任務。
十、 乙方進場后，施工用水用電由甲方負責，保證施工場地通水通電。
十一、 付款方式：開工首付工程量的_____%，完工后一周內全部付清。
十二、 本合同書經雙方確認后，即生效，雙方必須嚴格遵守執行。
十三、本合同共一式二份，甲、乙雙方各執一份，打印和手寫具有同等法律效力，未盡事宜需經雙方協商，意見一致后可作補充條文。結算付清工程款項后，本合同書自然終止無效。
甲方房東簽字：
乙方承接方簽字：
農村建房協議書 13
甲方：________________________(以下簡稱甲方)
身份證號：______________________
乙方：________________________
身份證號：____________________(以下簡稱乙方)
經甲乙雙方友好協商，就乙方承包修建甲方住宅房屋的有關事宜，達成以下合同：
一、工作內容
房屋基坑開挖清理、基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、等各項工作內容，并滿足規范和甲方要求。
二、工程價款與支付方式
1.工程價款：______________________。
2.該房屋建筑工程為包工包料承包方式，機械設備、水泥、砂、磚、鋼筋、工具、水、電、保險費、雜費等一切費用均由乙方自己負責。
3.工程結算以乙方施工進度進行計算，第一層完工后支付35%，第二層完工后支付35%，工程竣工以后支付25%，5%作為質量保證金。質量缺陷責任期為兩年。
三、材料與施工組織
1.磚：______________________。
2.砂：由乙方自行在砂廠采購運至施工地點。
3.水泥：由甲方統一采購，乙方在甲方倉庫領取和運至施工地點，甲方按成本價在乙方工程款中扣除水泥款。
4.機械設備、工具、人員：乙方自行組織機械設備、工具和施工人員，并保證滿足甲方的工程進度要求。
5.組織協調：乙方積極組織協調所需材料、車輛、人員和與項目部管理人員的配合。
四、甲乙雙方義務與權利
1.甲方負責現場指導、協調。
2.甲方監督乙方工程質量、安全、進度，乙方服務甲方的管理。
3.工程質量：乙方嚴格按規范進行施工，如果因乙方在施工中違反規范、規程而留下質量隱患造成工程質量達不到甲方的要求，甲方有權利制止繼續施工，并責令其返工，直到符合要求為止。
4.乙方負責所完成工程的施工及質量缺陷責任期的維修保養工作。如在質量缺陷責任期內，乙方不進行缺陷修復，甲方扣除質量保證金，兩年缺陷期滿無質量問題，將退還乙方5%的保證金。
5.工程安全：乙方自行負責施工人員的安全，發生任何意外事故，均由乙方自行負責。
6.工程進度：乙方根據甲方的`進度要求，組織相應的人力、物力確保工程進度。
7.治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理條例，不得打架斗毆，發生糾紛和矛盾積極與甲方聯系，通過正當方式解決。
8.凡是與乙方相關的債權與債務均歸乙方承擔。
五、其它
1.本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力
2.本合同經雙方簽字并蓋手印后生效，在工程竣工驗收及質量缺陷責任期工作完成，乙方對內、外債務結清完畢后自行失效。
3.合同未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。
甲方：__________乙方：__________
日期：__________日期：__________
農村建房協議書 14
甲方：
身份證：
住址：
乙方：
身份證：
住址：
甲乙雙方宅基地東西相鄰，甲方居東乙方居西，現乙方新建樓房位于________，為相鄰宅基的`使用、采光、通風、流水等相關事宜，經雙方自愿協商達成如下協議條款以共同遵守。
一、乙方新建樓房整體面向西，共計________層，乙方新建樓房后墻體（東墻體）至甲方宅基地預留________米作為乙方樓房滴水，甲方可使用，但不得在滴水處建房。
二、今后乙方在現址上不得加蓋增高房屋及附屬物，如違約乙方必須無條件拆除，后甲方造成損失的應予賠償。
三、乙方后墻（東墻）必須安裝落水管道，直接留入自建的下水道，不得將雨水排放到甲方宅基地上，廚房、衛生間臟水不得向后排放，否則甲方有權封堵。
四、乙方將樓房產權轉讓給第三方，乙方應告知第三方此條款，第三方應繼續履行此協議，如造成損失，由乙方負責賠償。
五、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份。
六、本協議甲乙雙方簽字生效。
甲方：
乙方：
證明人：
________年________月________日
農村建房協議書 15
甲方：
乙方：
經雙方協商，達成如下共同條款：
1、本工程為私人房屋建筑施工。
2、甲方安全責任：進場施工前甲方須對乙方代表進行現場口頭的安全
3、質量要求：乙方必須按甲方提供的北環新村建筑圖紙以及甲方的要求施工，確保施工質量達到驗收標準。如由于乙方施工的質量有問題造成返工的損失，則由乙方自行負責損失費用。
4、安全施工：本合同施工單價為施工及安全包干價。即乙方在施工中按國家建筑施工的相關規定，要求搭設操作防護設施的由乙方自行負責搭設，確保施工操作的`規范安全。如乙方在施工中操作失誤造成的安全事故及損失由乙方自行負責，與甲方無關。
5、期限：甲方必須按時按要求備足建筑材料，乙方則保證施工人員到位，確保建筑順利開展。建筑中途，乙方不能無故停工拖延工期，每層建筑工期________天，雨天除外。
6、本合同經雙方簽字后，具法律效力，希望甲乙雙方共同遵守，本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方：
乙方：
____年____月____日
【農村建房協議書】相關文章：
農村建房協議書08-02
農村建房承包協議書建房承包協議書的模板05-17
承包農村建房協議書08-24
農村建房承包的協議書02-01
農村合伙建房協議書11-02
農村建房安全的協議書02-01
建房承包協議書 農村建房承包合同協議書02-19
農村建房協議書（精選18篇）06-20
農村個人建房施工協議書02-09