維修合同

時間：2022-09-08 13:21:39 維修合同我要投稿

【精華】維修合同范文匯編十篇

　　在當今社會，人們對合同愈發重視，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？以下是小編精心整理的維修合同10篇，歡迎閱讀與收藏。

【精華】維修合同范文匯編十篇

維修合同篇1

　　甲方：（以下簡稱甲方）

　　乙方：（以下簡稱乙方）

　　因教師公轉房的下水道年久失修，造成阻塞，污水橫流，給教師生活造成了十分嚴重的影響，為還教師一個良好的生活環境，甲、乙雙方就維修此下水道工程達成協議如下：

　　一、工程地點：教師公轉房的下水道。

　　二、工程量：重新鋪設下水道長35M，包括蓋板40M以及排水溝。乙方包工包料。

　　三、工程時間：20xx年10月15日至20xx年11月20日止。

　　四、付款方式：工程結束后，經驗收合格憑票付款，金額為萬仟元整（元），一次性付清。

　　五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方共同簽字后生效。

　　甲方：（蓋章）

　　乙方：（簽字）

　　年月日

維修合同篇2

　　一、中央空調系統檢修技術：

　　1、空調器、風機盤管檢修；

　　2、空調主機組檢修；

　　3、末端設備檢修服務；

　　4、空調冷卻塔檢修服務。

　　二、中央空調清洗：

　　1、制冷機組、冷卻塔、冷熱水系統、空氣調節系統、循環水系統；

　　2、冷機組內熱交換設備、冷凝器、蒸發器、冷卻水系統、冷媒水系統；

　　3、風機盤管表冷器、凝結水管道設備。

　　三、中央空調保養：

　　1、空調器、風機盤管保養；

　　2、主機系統：壓縮機、真空閥門、視鏡、屏蔽泵、真空泵、傳熱管、冷凝器、蒸發器、自控元件器；

　　3、冷卻塔：風機、軸承、布水器、過濾器、膜料、塔件等。

　　四、服務內容

　　1、為您制訂全年中央空調運行保養工作計劃書；

　　2、定期對主機及末端設備檢查；

　　3、修理，改造、更換零件及裝配；

　　4、檢驗壓縮機，并提供換油服務；

　　5、隨時處理客人投拆及中央空調出現的緊急故障，在接到報修通知后，會在2小時內趕到現場；

　　6、全年調整因季節溫差給系統帶來的參數變化；

　　7、預防性保養小修，包括修理、更換經常磨損的配件；

　　8、逐月逐日完成中央空調設備的日常運行及常規維護清理工作；

　　9、對空調系統的設備、水質、空氣質量進行監測、記錄并存檔，每次檢查維修均發給詳盡的報告書。

維修合同篇3

　　xxxxx公司（以下簡稱甲方），在用的兩臺DZL2.8-1.0-95/70-AⅡ、一臺SZL2.8-1.0-95/70-AⅡ（P）型鍋爐，因運行故障，需維修。現委托渭南市渭河鍋爐安裝維修隊（以下簡稱乙方）承攬此工程，經雙方充分協商，達成協議如下：

　　一、工作內容

　　1、更換貳臺DZL2.8-1.0-95/70-AⅡ鍋爐全部煙管、水冷壁管、后棚管。

　　2、澆注砌筑爐膛、前后拱、斜坡墻、隔火墻、安裝外殼、裝填保溫層。

　　3、更換壹臺SZL2.8-1.0-95/70-AⅡ（P）鍋爐全部右棚管、左水冷壁管、前后拱管、后墻管、對流管束。

　　4、澆注砌筑爐膛、前后拱、隔火墻，砌筑外包墻、裝填保溫層。

　　5、辦理鍋爐維修相關審批、監檢手續。

　　二、工程期限

　　此工程在20xx年10月20日前完工。

　　三、工程造價

　　此工程由乙方包工包料，含稅造價為：貳拾陸萬叁仟元整（￥263000.00元）。

　　四、質量保證

　　1、乙方所使用材料必須合格，爐管為20#鍋爐專用管，并附材質證明書。2、乙方施工中，必須依據《熱水鍋爐安全技術監察規程》的有關要求進行施工。

　　3、工程竣工驗收，由監檢部門組織，甲乙雙方參加，共同完成。

　　4、工程竣工，質保期三年。在質保期間，如乙方維修部位出現問題，乙方在接到通知后，應在兩小時內派員趕到現場，并立即展開搶修。乙方在鍋爐運行期間，每月2次派員到現場了解情況，發現問題及時解決。

　　五、付款方式

　　工程完工并驗收合格后，甲方應在壹個月內付清工程款的95%，余5%質保金應在20xx年4月前付清。

　　六、其它事項

　　1、乙方在施工期間，應遵守甲方單位的規章制度，并要注意安全，如發生人身意外，責任乙方自負，甲方應積極協助救護。

　　2、甲方應免費為乙方提供水電、住宿必要的施工條件。

　　3、乙方在施工中所產生的廢舊材料，由乙方自行處理。

　　4、未盡事宜，雙方協商解決。協商未果，由當地人民法院仲裁。

　　5、甲方付款延遲，按每月2%滯納金賠付乙方。

　　6、本協議生效期為合同簽定之日起至20xx年三月十五日。

　　甲方：乙方：

　　代表簽字：代表簽字：

　　二○xx年x月x日

維修合同篇4

　　關山小學附屬幼兒園

　　教學樓周邊維修工程承包協議書

　　建設單位：江夏區鄭店街道關山小學（以下簡稱甲方）施工單位：彭波（以下簡稱乙方）

　　依據《中華人民共和國合同法》、《建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國價格法》、《武漢市保護消費合法權益條例》，以及其他有關法律、行政法規，遵守平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就關山小學附屬幼兒園教學樓周邊維修工程施工共同協商，達成如下承包協議，以明確雙方責任，相互約束，共同遵守。

　　一、概況

　　2、施工內容：

　　（一）、幼兒園教學樓東側M5混合砂漿擋土墻63M，自然面下挖墻角深0.5M，高度3.5M，寬2M，收口面1M，C25混凝土墊層，擋土墻外側抹1:2水泥砂漿，粉刷做外墻涂料，墻體側面積189M2。

　　（二）、幼兒園教學樓東側土方：自然面下挖2M，長20M，寬16M，總土方量640M3，考慮外運2KM。

　　（三）、幼兒園運動場南側長80M，高2M擋土墻外側抹1:2水泥砂漿，粉刷做外墻涂料，面積160M2。

　　3、工程總造價為：

　　4、工期：自年月日結束，竣工工期30日歷天。

　　二、關于材料供應的約定要求：

　　承包人所使用的材料均應具備國家認可的有效產品合格證，不合格的產品不得使用。承包人的材料品牌在進場施工之前必須經甲方到場確認方可施工。

　　三、關于工程質量及驗收的約定：

　　1、本工程執行《建筑裝飾工程技術規程》，《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2、本工程由乙方提供施工方案，必須經審核簽字確認后，方可施工。

　　3、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　4、在施工過程中，甲方若提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》后，乙方方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡未經甲方與同意，乙方擅自更改施工內容所引起的一切后果，乙方自負。

　　5、工程驗收：施工過程中，甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，并做好隱蔽工程的相關記錄。

　　6、工程竣工：乙方應提前一周內通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，并辦理驗收移交手續并填寫《工程竣工驗收單》。

　　7、工程質保：本工程質保期為貳年，在質保期內由于乙方施工不當或用材造成的質量問題，乙方應在接到報修通知后12小時內派出維修人員進行修復，修復產生的費用由乙方承擔；人為損壞不在保修范圍內。質保期以后按市場價收取材料費，免人工費。

　　四、有關安全生產和防火約定：

　　甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員安全，防止相鄰管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償；屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　五、工程款付款方式

　　工程竣工驗收合格后，現金支付。

　　六、質量保證承諾：

　　工程質量合格，達不到要求罰款合同總價 2 %；文明施工管理目標優

　　良，達不到要求罰款合同總價 0.5 %；安全生產目標合格，達不到要求罰款合同總價 0.5 % 。

　　七、違約責任：

　　1、由于甲方原因導致延期開工、中途停工或甲方未按合同的約定付款，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每逾期一天，甲方按合同價款的 5 ‰向乙方支付違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按200元/天向甲方支付違約金。誤期罰款限額 20xx元大寫（貳仟元整）。

　　八、糾紛處理方式：

　　因工程質量雙方發生爭議時，憑本合同文本和施工企業開具的統一發票，可向所在區縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

　　九、合同的變更和解除：

　　1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方不得變更合同內容。在合同履行過程中，非經雙方同意，單方終止合同視同違約，并違約方應按合同價款 50% 向守約方支付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。

　　十、本合同一式兩份，甲方執壹份，乙方執壹份，具有同

　　等法律效力。

　　甲方：江夏區鄭店街道關山小學

　　（代表簽字）：

　　乙方（簽字）：

　　20xx年7月19日

維修合同篇5

　　甲方:****

　　乙方:泰州鎰盛電子科技有限公司

　　根據甲乙雙方友好協商, 監控系統由泰州鎰盛電子科技有限公司進行維修、維護、保養,雙方并愿遵守以下條款:

　　第一條:服條內容

　　泰州鎰盛電子科技有限公司公司(以下簡稱乙方)為方便甲方(**** ),本著為甲方提供有力的技術援助精神,推出非乙方銷售暨乙方銷售設備保修服務,具體如下:

　　一?甲方提出申請,經乙方審核設備,填寫設備清單,及對所需維護設備做好封

　　簽標志,按年度向乙方繳納一定的設備維護費,即進入乙方保修服務檔案,目前甲方監控系統設備內容包括:16路工控式硬盤錄像主機2臺,采用誠豐視頻壓縮卡組裝而成;系統中彩色監控攝像機共24只,視頻顯示部分分別設置于工廠警衛室及總經理辦公室,其中警衛室內采用畫面分割器、視頻分配器及監視器組成的設備顯示;總經理辦公室采用監控主機及電腦顯示器顯示。

　　二?繳納維護費后,乙方負責為甲方提供監控系統及時保養?維護?維修服務。(非

　　乙方銷售更換零配件費另計)

　　三?保修設備如出現各種故障,在甲方通知乙方后,巿區4小時,巿郊24小時,

　　乙方派專人到現場提供技術支持;如遇問題嚴重,須送乙方公司維修,乙方將

　　提供相應的設備交甲方使用。

　　四?收費標準:

　　(1)維修維護保養費用

　　品種維護期單位數量單價總價備注

　　監控系統 1年套 2 3200 6400

　　我公司對監控系統實行保養,維護,如更換或安裝零配件按市場行價另計費.

　　PS:1.每臺監控主機搭配十六支攝像機計壹套

　　2.如未搭配十六支攝像機仍依壹套計費

　　(2):合同總值:人民幣陸仟肆佰元整(RMB:6400.00)

　　(3):付款方式:

　　監控系統維護合同在簽約后支付合同總金額50%即叁仟貳佰元人民幣,余下50%即叁仟貳佰元人民幣在20xx年4月10日一次性結清維護款項。

　　第二條:維護、維修細則

　　一、監控主機:

　　1、清除主機過濾網

　　2、加添CPU散熱油膏(每月一次)

　　3、檢測操作系統

　　4、檢視電源電壓電阻

　　二、攝像機暨線路

　　1、電源

　　2、線路

　　3、攝像鏡頭(不定期)

　　4、視頻清晰度

　　三、以上各項(除注明外)每月定期壹次檢測保養(固定日期為每月10號)或通過電話方式、E-mail方式,暨不定期快速維修維護。

　　響應時間:上班時間段四小時內到達,下班時間段次日早上上班內到達, 公眾假期十二小時內到達

　　四、繳納維護費后,乙方負責為甲方提供監控系統及時保養、維護、維修服務.人事變動后可免費提供為期三天的教育訓練

　　第三條:維護合約期間

　　維護期:

　　自 20xx年 4月 10日起,至20xx年 4月 10 日止,為期 12 月。

　　第四條:本協議雙方蓋章簽字生效,本協議一式貳份,雙方各執壹份。

　　甲方:

　　乙方:泰州鎰盛電子科技有限公司

維修合同篇6

　　委托方：(以下簡稱甲方)

　　受托方：(以下簡稱乙方)

　　按照《中華人民共和國合同法》和其他有關法規，經甲乙雙方協商，本著平等自愿原則，訂立本合同。

　　第一條工程概況

　　工程名稱：湖南大學生物工程學院國家重點實驗室維修工程

　　工程地點：湖南大學

　　第二條甲方權利與義務

　　1、甲方可向乙方書面闡述對工程及具體問題的意見;

　　2、甲方應向乙方及時提供工作所需的修繕方案和必要的施工圖紙及其他有關的書面資料;

　　3、甲方為乙方的工作開展提供必要的配合;

　　4、甲方須按約及時向乙方支付服務費用;

　　第三條乙方權利與義務

　　1、乙方可向甲方索取與委托內容有關的各類技術經濟資料;

　　2、乙方可要求甲方對有關問題做出解釋和補充有關資料;

　　3、乙方可要求甲方在工作進展中提供必要的配合;

　　4、乙方應遵循公平、公正、公開及合法的原則，認真、細致、周到地進行服務工作;

　　第四條合同費用

　　甲乙雙方商定：

　　按國家審計標準為定額，所做項目以另行清單為主。

　　付款方法：由甲方驗收完工后一次性結清。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

維修合同篇7

　　甲方：_______（以下簡稱甲方）

　　乙方：_______（以下簡稱乙方）

　　乙方有_______電腦一臺，經雙方協商，現乙方愿意將此電腦交給甲方做_______維修保養服務，并達

　　如下維修服務條款：

　　一、維護范圍及內容：

　　⑴電腦硬件故障維護 (電腦主機、顯示器等，屬于硬故障需更換費用另收取) 。

　　⑵電腦軟件故障維護（包括系統安裝，系統還原，系統更新，定期檢查，常用軟件安裝）。

　　⑶電腦外設故障維護（打印機，掃描儀等）。

　　⑷局域網故障維護(對現有公司內部局域網絡維護、測試，保證內部網絡通訊正常) 。

　　二、維護方式：

　　⑴上門維護：在接到乙方的電話或其它方式通知后，甲方必須在2小時內到達合同約定的地點進行維護，特殊情況甲乙雙方應尊重當時事實的情況電話商定，一般最遲在第二個工作日進行上門維護。

　　⑵每月次定期探訪維護系統(雙方約定時間)，對用戶的系統進行優化配置、調試好應用軟件及相關硬件設備，使系統達到更高使用效率。

　　三、協議期限：本協議的有限期為_______年，從_______年____月____日起至______年___月___日止。

　　四、付款方式：本協議實行先付費后服務的方式，即簽訂本協議時乙方應一次性付清本期維修服務費_______元。（注：晉城城區、高平上門服務費30元，非晉城城區、高平區域在付清當次的上門維修服務費還需付清上門服務地域補償費10元）

　　五、雙方權利和義務。

　　⑴甲方的工作時間為每天的工作時間從早上9：00至晚上21：00（節假日同）甲方在維護期限的工作時間內必須盡職盡責為乙方提供電腦維護項目里的服務內容，乙方要求服務的聯系方式為電話聯系或網上留言，乙方發出維護請求后，甲方一般在2時內到達合同約定的地點進行維護。網上留言一般在第一個工作日內響應服務，如有特殊意外，雙方調解處理。

　　⑶甲方在為乙方硬件維護的過程當中，如碰到硬件壽命終止或無法維修時，由乙方自出更換新配件或是可用配件費用(其中更換零配件負責安裝費用屬于免收范圍)。如乙方被維修的配件為甲方所提供，則根據產品正規保修細則履行。

　　⑷甲方在為乙方更新系統、常用軟件、局域網服務的過程當中如碰到必須購買必要特殊的工具或軟件，其費用由乙方支付。

　　六、合同未盡事宜，由甲乙雙方另議。

　　本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份，經雙方蓋章或簽名并付清本期維修服務費后立即生效，到協議期滿時自然終止并失效，每份均具有同等約束力，雙方應共同遵照執行。

　　甲方（簽名或蓋章）：__乙方（簽字或蓋章）：_______

　　_______年___月___日

維修合同篇8

　　合同編號：___________

　　甲方(定作人)：_________________

　　法定住址：_______________________

　　法定代表人：_____________________

　　職務：___________________________

　　委托代理人：_____________________

　　身份證號碼：_____________________

　　通訊地址：_______________________

　　郵政編碼：_______________________

　　聯系人：_________________________

　　電話：___________________________

　　傳真：___________________________

　　帳號：___________________________

　　電子信箱：_______________________

　　乙方(承攬人)：_________________

　　法定住址：_______________________

　　法定代表人：_____________________

　　職務：___________________________

　　委托代理人：_____________________

　　身份證號碼：_____________________

　　通訊地址：_______________________

　　郵政編碼：_______________________

　　聯系人：_________________________

　　電話：___________________________

　　傳真：___________________________

　　帳號：___________________________

　　電子信箱：_______________________

　　雙方本著互惠互利的原則，通過友好協商簽定以下_________修繕協議：

　　第一條修繕修理項目、數量、報酬

　　修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬

　　單價金額

　　合計人民幣金額(大寫):

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第二條定作人保證其有權對上述_________進行修繕。

　　第三條承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。

　　第四條材料

　　材料名稱商標生產廠家規格型號計量單位數量質量提供人交付日期消耗定額單價價款

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第五條檢驗

　　1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________

　　2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________

　　第六條修繕修理時間

　　從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日

　　第七條質量要求

　　修繕修理項目應符合_________的規定和要求，具體的技術標準、質量要求包括：________________

　　第八條資料提供

　　1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。

　　2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。

　　第九條轉包

　　1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。

　　2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。

　　4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　第十條保密

　　承攬人應當就以下方面保守秘密，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。具體包括：

　　1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。

　　2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。

　　3.定作人對其專有機密信息自行負責。

　　第十一條中途變更的后果

　　定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

　　第十二條協助

　　1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________________，并滿足以下要求：__________________。

　　2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，并可以順延履行期限。

　　3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。

　　第十三條監督

　　承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。

　　第十四條保管義務

　　承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。

　　第十五條更換部件：

　　1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。

　　2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。

　　3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。

　　4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。

　　第十六條交付

　　修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。

　　第十七條驗收

　　1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。

　　2.修繕修理項目檢驗標準依據________________，具體驗收時間為：________________

　　第十八條修繕費用

　　本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。

　　第十九條結算方式

　　報酬與材料費的結算方式為：________________________________

　　第二十條保修

　　設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。

　　但下列情況不屬保修范圍：

　　1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;

　　2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;

　　3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;

　　4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

　　第二十一條合同的變更

　　本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

　　第二十二條合同的終止

　　如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。

　　1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。

　　2.未經定作人同意而私自更換部件。

　　3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。

　　4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。

　　第二十三條合同的轉讓

　　除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

　　第二十四條聲明及保證

　　定作人：

　　1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　承攬人：

　　1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　第二十五條通知

　　1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

　　第二十六條爭議的處理

　　1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第二十七條不可抗力

　　1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_____日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響

　　3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

　　4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

　　第二十八條合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十九條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第三十條合同的效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

　　有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

　　本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

　　定作人(蓋章)：____________ 承攬人(蓋章)：____________

　　法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：________

　　委托代理人(簽字)：________ 委托代理人(簽字)：________

　　簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________

　　_________年____月_________日 _________年____月_________日

維修合同篇9

　　甲方：x有限公司

　　乙方：

　　雙方經過充分協商，本著互惠互利平等交易的.原則，就乙方負責為甲方維修電機，簽訂本合同，并共同遵守。

　　一、維修內容及金額：RMB(含稅價)

　　序號

　　名稱

　　數量

　　修理內容

　　合計

　　合計：元(含稅)

　　二、乙方負責將帶出維修，維修后送回甲方工廠。

　　三、工期：合同簽署后日內完成維修。

　　四、付款：驗收合格后一次性付清，同時乙方需向甲方提供全額增值稅發票。

　　五、驗收：維修結束后在甲方工廠驗收。

　　六、質保：質保期個月，從最終驗收合格之日起計算。

　　七、售中售后服務：質保期內出現質量問題由乙方在一周內免費更換。

　　八、違約責任：如因乙方不能按甲方要求完成維修，每延期一周，乙方按合同總價的0.5%向甲方支付違約金;因乙方原因延期交貨超過一個月，甲方有權取消本合同，同時乙方賠償甲方因此而產生的直接損失。

　　九、不可抗力：甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，并在十五日內提供證明，允許延期履行、部分履行或者不履行本合同，并根據情況可部分或全部免于承擔違約責任。

　　十、爭議解決：所有因本合同或執行本合同所引起的爭議，雙方應通過友好協商解決，協商不成時，則任何一方均可向合同所簽訂地法院提起訴訟。

　　十一、本合同雙方簽字蓋章后方可生效。

　　十二、本合同壹式貳份，雙方各執壹份。

　　甲方代表：x有限公司　乙方代表:________

　　簽訂日期：20x年x月x日

維修合同篇10

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　甲乙雙方本著互惠互利的原則，通過友好協商簽定以下辦公設備保養／維修協議。

　　一、本協議服務費總金額為：（大寫）人民幣_________元，（小寫）人民幣_________。

　　1、服務對象的辦公設備型號_________。（復印機／打印機／傳真機／掃描儀產品）

　　2、在甲、乙雙方簽定合同之前乙方應對本協議服務對象所包括的辦公設備進行一次免費的全面檢測，確認設備運行情況，并提供詳細的檢測報告。由雙方簽字確認，如果發現故障，需要更換部件，則部件費用由甲方負擔，乙方有責任提供報價給甲方參考，但報價中的部件價格不得高于該設備的生產商在本市授權的維修（服務）中心的部件價格。

　　二、辦公設備定期維護保養

　　1、地點：乙方實施上門保養地點為協議包括辦公設備使用所在地。

　　2、周期：傳真機、復印機產品每月保養一次，打印機、掃描儀產品每季度保養一次最新維修協議書范本最新維修協議書范本。

　　3、保養報告：每次乙方在為甲方提供保養服務后，需現場填寫“維修召喚報告”，如實反映辦公設備的運轉情況，并由甲乙雙方簽字確認。

　　4、故障隱患：如乙方在為甲方提供辦公設備保養時發現有故障隱患，需要維修或更換部件，乙方需與甲方協商，由甲方決定是否進行維修或更換部件。

　　三、辦公設備臨時緊急維修

　　1、地點：乙方實施上門保養地點為協議包括辦公設備使用所在地。

　　2、時間：

　　（1）每周一至周五9：00——17：30（不包括節、假日）為乙方執行本協議的標準時間，乙方在接到甲方維修要求電話后4個工作小時內派技術人員上門對本協議所簽的年保機器進行免費維修保養（如需換部件，部件費另計），不計次數

　　（2）如甲方需要乙方在標準工作時間以外進行維修工作，甲方必須在周一至周五的工作時間內提前通知乙方，否則，乙方有權拒絕甲方的要求。

　　3、在本協議所包括的辦公設備出現故障后要及時通知乙方，并將出現故障的情況如實告知乙方，以協助乙方維修人員做出正確判斷。

　　4、甲方故障通知后，乙方要在標準時間上門提供維修，如有特殊情況，乙方應及時通知甲方。

　　5、甲方辦公設備故障嚴重，乙方無法在兩日內修復時，乙方在維修期間要為甲方免費提供備用機

　　淘寶精品

　　6、甲方未經乙方同意不應自行維修或由未經乙方書面同意的第三方（設備供應商或直接代理商）進行維修最新維修協議書范本合同范本。

　　7、更換部件：

　　（1）部件更換可能會影響辦公設備的功能、性能，乙方要在與甲方協商認同后進行。

　　（2）乙方為甲方提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，乙方需在與甲方協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。

　　（3）更換部件的費用由甲方承擔，乙方有義務提供部件的報價，供甲方參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在本市授權的維修（服務）中心提供的部件價格。甲方可以在經乙方書面確認的第三家（設備供應商或直接代理商）處購買部件。（4）甲方未經乙方同意不應自行更換或雇傭未經乙方書面同意的第三方更換或拆卸部件。

　　8、乙方為甲方更換的部件在保修期內非人為損壞，乙方需為甲方免費更換、維修。如屬于甲方使用不當或人為損壞時，部件費用由甲方負責。（部件保修期為：從更換此部件起，兩個月止。注：耗材如針、線圈、墨盒、噴頭、鐵粉、碳粉、曝光燈、硒鼓、色帶、電腦軟件不屬于此保修范圍。）

　　9、書面報告：在維修（更換部件）工作完成后，乙方維修人員應向甲方提供書面報告，并由雙方簽字確認故障已被修復。

　　10、第三方面的雇傭，雙方必須在得到對方書面批準后，使用被授權雇傭第三方（產品供應或直接代理商）執行乙方在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。

　　11、不予保修范圍

　　（1）因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞最新維修協議書范本最新維修協議書范本。

　　（2）因未經乙方同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。

　　12、本協議不涉及有關軟件或網絡支持服務。

　　13、乙方所維修的部件如在規定的保修期限內出現與前次同樣的故障且非人為損壞，乙方應免費維修該故障，如屬于甲方使用不當或人為損壞時，維修費用由甲方負責。（部件保修期及保修內容詳見本協議第三點第8節）

　　四、機密

　　1、雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密

　　2、雙方負責責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。

　　3、甲方對其專有機密信息自行負責。