建筑施工工程承攬合同書

時(shí)間：2025-01-24 06:56:08 施工合同我要投稿

建筑施工工程承攬合同書推薦度：
相關(guān)推薦

建筑施工工程承攬合同書

　　在人們的法律意識(shí)不斷增強(qiáng)的社會(huì)，越來(lái)越多的場(chǎng)景和場(chǎng)合需要用到合同，簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編收集整理的建筑施工工程承攬合同書，希望能夠幫助到大家。

建筑施工工程承攬合同書

建筑施工工程承攬合同書1

　　合同編號(hào)：__________________

　　定做人：____________

　　承攬人：____________

　　第一條承攬項(xiàng)目：____________________________________________________

　　第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：__________________________________________

　　第三條承攬人使用的材料由____人提供。材料的檢驗(yàn)方法、時(shí)間及提出異議的期限：

　　______________________________________________________________________

　　第四條定作人提供技術(shù)資料、圖樣等的時(shí)間、辦法及保密要求：_____________

　　第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖樣、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_______日內(nèi)答復(fù)。

　　第六條定作人(是/否)允許承攬項(xiàng)目中的主要工作由第三人來(lái)完成;可以交由第三人完成的工作是：________________________________________________________________

　　第七條定作人協(xié)助承攬人的'事項(xiàng)與要求：____________________________________

　　第八條工作成果交付的期限、方式及地點(diǎn)：__________________________________

　　第九條工作成果驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：____________________________________

　　第十條承攬人對(duì)工作成果質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：____________________________

　　第十一條定作人應(yīng)在____年___月__日前向承攬人(預(yù)付材料費(fèi)/交付定金(大寫)______元。

　　第十二條結(jié)算方式及期限：________________________________________________

　　第十三條定作人未向承攬人支付報(bào)酬或材料費(fèi)的，承攬人可以留置工作成果。

　　第十四條本合同解除的條件：

　　(一)定作人可以隨時(shí)解除合同，但應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失_____________________________________________________

　　(二)________________________________________________

　　第十五條定作人違約責(zé)任：_________________________________________

　　承攬人違約責(zé)任：___________________________________________________

　　第十六條合同爭(zhēng)議的解決方式：

　　本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請(qǐng)調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_______種方式解決：(只能選擇一種)

　　(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;

　　(2)依法向_______人民法院起訴。

　　第十七條其他約定事項(xiàng)：_______________________________________

　　第十八條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　定作人：________________(簽章)

　　營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：__________________

　　法定代表人：____________________

　　電話：__________________________

　　開戶銀行：______________________

　　賬號(hào)：__________________________

　　承攬人：________________(簽章)

　　營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：__________________

　　法定代表人：____________(簽章)

　　電話：__________________________

　　開戶銀行：______________________

　　賬號(hào)：__________________________

　　簽約日期：_______年_____月____日

　　簽約地點(diǎn)：______________________

建筑施工工程承攬合同書2

　　甲方：___________（以下簡(jiǎn)稱甲方）

　　乙方：___________（以下簡(jiǎn)稱乙方）

　　依照《中華人民共和國(guó)民法典》及國(guó)家建設(shè)部、省市建委對(duì)建筑施工工程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下：

　　一、工程概況及承包方式

　　1、工程名稱：自建房底層隔層

　　2、工程地點(diǎn)：高村

　　3、工程承包方式：包工包料（鋼筋、混凝土材料甲方自理）

　　4、工程概況：建筑面積______平方米。

　　二、工程內(nèi)容

　　模板工程、植筋、鋼筋工程、混凝土澆搗工程、現(xiàn)場(chǎng)清理工作

　　三、工程造價(jià)

　　工程造價(jià)按照樓板實(shí)際澆搗面積乘以_______元每平方進(jìn)行最終結(jié)算

　　工程造價(jià)為：￥___________元。（以甲方認(rèn)定的單價(jià)為準(zhǔn)）

　　四、工程期限

　　工程開工日期：___________年___________月___________日

　　工程竣工日期：___________年___________月___________日

　　五、質(zhì)量要求

　　按國(guó)家建設(shè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GB50300-20__《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定，及省、市建委、消防部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題（竣工后甲方使用，人為超負(fù)荷造成的質(zhì)量問(wèn)題除外），屬于乙方責(zé)任的，乙方無(wú)償保修，保修期為五十年，終身維修。

　　六、付款方式

　　1、工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的%

　　2、乙方剩余工程款作為質(zhì)保金內(nèi)付清。

　　七、雙方責(zé)任

　　1、甲方：負(fù)責(zé)提供整個(gè)工程的使用、設(shè)計(jì)要求；提供現(xiàn)場(chǎng)使用的'水、電位置；提供材料運(yùn)輸通道、必要的材料堆放場(chǎng)地。

　　2、乙方：務(wù)必做好整個(gè)工程的協(xié)調(diào)和管理工作，確保工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良，施工過(guò)程中如遇到問(wèn)題要及時(shí)向甲方反映；對(duì)甲方提出的工程質(zhì)量問(wèn)題，積極進(jìn)行整改。

　　八、其它事宜

　　經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議：

　　1、本協(xié)議是在雙方互利互惠的原則基礎(chǔ)上簽訂的，單方面不能終止合同，如不執(zhí)行本協(xié)議規(guī)定的條款行為，均視為違約。違約方將向守約方賠會(huì)違約金（壹萬(wàn)元），并承擔(dān)由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。

　　2、本工程有植筋項(xiàng)目，在植筋過(guò)程中，要注意避開框架柱原來(lái)的主筋，如野蠻施工打斷框架柱主筋，由乙方單方面負(fù)責(zé)加固柱子，并賠償甲方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

　　3、植筋作為本工程關(guān)鍵的項(xiàng)目，要按照國(guó)家規(guī)范，確保梁主筋植入深度，保證工程質(zhì)量。

　　4、乙方有權(quán)和有義務(wù)對(duì)甲方提供的主材進(jìn)行檢查，如無(wú)異議，那甲方提供的主材質(zhì)量是合格的。

　　5、如乙方不按甲方要求施工，甲方有權(quán)扣除部分工程款。

　　6、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持壹份，并具有同等法律效力。

　　甲方：___________乙方：___________

　　電話：___________電話：___________

建筑施工工程承攬合同書3

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，甲方將新秒鎮(zhèn)_____________等私人聯(lián)建房的所有建筑施工工程承包給乙方，具體協(xié)議內(nèi)容如下：

　　一、承包工程概況

　　工程名稱：________________________________

　　地點(diǎn)： ________________________________

　　建筑承包規(guī)模__________，結(jié)構(gòu)為______________磚體七層，建筑高度為____________m(具體內(nèi)容以施工設(shè)計(jì)圖為準(zhǔn))。

　　二、工程承包內(nèi)容和范圍

　　主體工程：建筑內(nèi)外墻、屋面工程、房頂工程、鋼筋工程、木工置木模工程、外墻搓沙(不含貼磚)。

　　機(jī)械安裝、水電安裝。

　　乙方承擔(dān)全部建筑所需的'一切用具、機(jī)具、板材、跳材、甲方負(fù)責(zé)水、電通，用量費(fèi)用。

　　三、承包單價(jià)

　　1、按建筑規(guī)劃面積計(jì)算，每平方米______元，另______元安全勞保費(fèi)在內(nèi)。

　　2、點(diǎn)工按_________元/天計(jì)算。

　　四、質(zhì)量要求

　　乙方必須按照甲方的施工要求，不得浪費(fèi)材料。如有質(zhì)量不符合造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方自行負(fù)責(zé)，甲方在乙方的承包施工款中扣除，在施工中必須按照國(guó)家建筑規(guī)范進(jìn)行施工。

　　五、安全責(zé)任

　　1、乙方在施工中必須注意安全，做好安全防范、措施，嚴(yán)格按照安全操作要求施工，不得違章操作和違章指揮。如在施工中造成施工人員及第三者和本人傷、殘、亡等事故，經(jīng)濟(jì)損失在_____元以內(nèi)，由乙方負(fù)責(zé)，超出保險(xiǎn)公司賠付后剩余金額由甲方承擔(dān)_____%，乙方承擔(dān)_____%。

　　2、在施工中必須保持施工場(chǎng)地清潔，建筑物堆放成型，做到安全文明施工，對(duì)工人必須經(jīng)常進(jìn)行安全質(zhì)量教育，組織工人定期開安全質(zhì)量會(huì)，并作好記錄交工地負(fù)責(zé)人和甲方備案。

　　3、乙方必須服從甲方合理安排。

　　六、工期和付款辦法

　　1、每做兩層按完成的工程量________付款(約_____元)，開工后不得無(wú)故停工，保證工地上技術(shù)工和小工要有_____人以上。如有雨天就干雨天的活，總之必須保證安全和質(zhì)量的原則上提前完工，提前完工獎(jiǎng)給乙方_____元整，延誤工期五天扣除_____元整，依次計(jì)算。連續(xù)停工_____天以上，乙方的租金由甲方承擔(dān)。

　　2、開工時(shí)間于_____年___月___日，完工時(shí)間____年___月___日。工程完工后，經(jīng)檢查驗(yàn)收合格后一次性付清人工費(fèi)，并留貳千元保證金。如在一年內(nèi)不出質(zhì)量問(wèn)題，甲方全部退還給乙方。

　　本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字后產(chǎn)生法律效力。以上協(xié)商甲、乙雙方共同遵守，雙方均不得違約，本合同工程完工結(jié)算后自然失效。

　　甲方(簽章)_________乙方(簽章)_________

　　_________年____月____日________年____月____日

【建筑施工工程承攬合同書】相關(guān)文章：