建筑工程施工合同

時(shí)間：2023-08-05 10:18:31 施工合同我要投稿

建筑工程施工合同15篇（集合）

　　隨著時(shí)間的推移，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編精心整理的建筑工程施工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

建筑工程施工合同15篇（集合）

建筑工程施工合同1

　　發(fā)包方：

　　承包方：

　　為了順利地保質(zhì)、保量地完成施工任務(wù)，本著平等、自愿、互惠、互利的原則，依據(jù)《建設(shè)法》《民法典》等相關(guān)法律、法規(guī)，經(jīng)雙方共同協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、工程內(nèi)容：XXX雞舍搭建。

　　二、工程承包方式：實(shí)行包人工、材料、機(jī)械設(shè)備和工用具、包安全文明施工。

　　三、質(zhì)量要求：基礎(chǔ)預(yù)埋鐵件，由乙方負(fù)責(zé)；立柱用直徑100，壁厚1.5，圓管；檁條長(zhǎng)4米，最小頭不小于60;頂板用30的.隔熱板，0.37的彩鋼單瓦。墻板用50隔熱夾心板，窗子用鋁合金玻璃窗。

　　四、工程承包單價(jià)：185元㎡，以滴水面積收方準(zhǔn)。

　　五、付款方式：屋架搭建完工后付工程總造價(jià)的50%，即萬元；總工程完工后付清全部工程款項(xiàng)。

　　六、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方執(zhí)一份，協(xié)議經(jīng)雙方代表簽字后生效，具有同等的法律效力。未盡事宜雙方協(xié)商解決。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

建筑工程施工合同2

　　原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號(hào)碼：_________________。

　　系個(gè)體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營(yíng)者，佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號(hào)廠房，注冊(cè)號(hào)：_________________。

　　被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號(hào)碼：_________________。

　　被告二：_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊(cè)號(hào)：_________________。

　　法定代表人：______________。

　　案由：_________________建設(shè)工程合同糾紛

　　訴訟請(qǐng)求：_________________

　　1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國(guó)人民銀行同期貸款利率計(jì)算，從_____________年__________月__________日起暫計(jì)至起訴之日，實(shí)際應(yīng)計(jì)至還清全部款項(xiàng)之日止);

　　2、判令被告二對(duì)被告一所欠原告的工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;

　　3、判令本案全部訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。

　　事實(shí)與理由：_________________

　　_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項(xiàng)目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的.名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。

　　《工程承攬責(zé)任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項(xiàng)目也已經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時(shí)間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認(rèn)其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。

　　原告認(rèn)為，因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系，這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實(shí)現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定，兩被告應(yīng)對(duì)所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任。

　　為維護(hù)自身合法權(quán)益，原告現(xiàn)依法提起訴訟，懇請(qǐng)法院支持原告全部訴訟請(qǐng)求。

此致

　　____________區(qū)人民法院

　　具狀人：_________________

　　_____________年__________月__________日

建筑工程施工合同3

　　發(fā)包方(以下稱甲方)：__________________

　　承包方(以下稱乙方)：__________________

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。

　　第一條工程項(xiàng)目

　　1、工程名稱：__________________.

　　2、工程地點(diǎn)：__________________.

　　3、承包方式：__________________.

　　第二條工程期限

　　合同工期總?cè)諝v天數(shù)______天。

　　第三條工程價(jià)款、結(jié)算及付款方式

　　本合同實(shí)行固定單價(jià)按實(shí)結(jié)算，經(jīng)雙方約定，光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。

　　1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方確認(rèn)工程量后，對(duì)其進(jìn)行費(fèi)用的核定。

　　3、工程量的確認(rèn)，所有工程量需雙方到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核對(duì)，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的按單價(jià)_安裝組數(shù)進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。

　　4、費(fèi)用支付，施工結(jié)束后，甲方10日內(nèi)支付相關(guān)工程費(fèi)用。

　　第四條甲乙方責(zé)任

　　1、甲方需把料運(yùn)至安裝現(xiàn)場(chǎng)。

　　2、乙方安裝光伏板必須達(dá)到組與組之間高差不大于1cm。

　　3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個(gè)水平面上。

　　4、乙方需每天對(duì)自己成員進(jìn)行安全檢查，保證施工現(xiàn)場(chǎng)零事故。

　　5、乙方需對(duì)自己完成的'成果進(jìn)行保護(hù)，如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生破損，乙方需無條件進(jìn)行維修。

　　第五條安全施工

　　乙方必須注意安全事項(xiàng)，保證安裝前對(duì)其相關(guān)人員進(jìn)行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，由乙方承擔(dān)。

　　第六條獎(jiǎng)懲責(zé)任

　　1、如______月______日前安裝達(dá)到1MW光伏板安裝，則按1MW=______元標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。

　　2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。

　　第七條糾紛解決辦法

　　因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　第八條附則

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字。

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　______年______月______日

建筑工程施工合同4

　　（樁基礎(chǔ)工程）

　　甲方：XXXXX有限公司

　　乙方：XXXX有限公司

　　依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》和《建筑安裝工程合同條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，在遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)信的原則基礎(chǔ)上，雙方就以下施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立如下協(xié)議：

　　一、工程項(xiàng)目名稱：鼎XX

　　二、工程地點(diǎn)：大慶市XXX。

　　三、工程內(nèi) 容：地下樁基礎(chǔ)工程，1#樓及裙樓工程。超流態(tài)混凝土灌注樁基礎(chǔ)施工。混凝土工程總量約為：2千多立方米。最終以實(shí)際發(fā)生的，并經(jīng)甲方、乙方、監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)代表審核后的混凝土工程量為準(zhǔn)，此工程量作為工程結(jié)算依據(jù)。

　　四、工程價(jià)款及承包方式

　　1、甲方支付乙方工程款，單方造價(jià)：鋼筋混凝土每立方米為1000元，工程價(jià)款按實(shí)際發(fā)生的工程量計(jì)算為準(zhǔn)。

　　（1）該工程造價(jià)中已包含勞保統(tǒng)籌費(fèi)用及安全生產(chǎn)措施費(fèi)、總包服務(wù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用。

　　（2）此工程價(jià)款中已包含水電費(fèi)用及相關(guān)的原材料、半成品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)等費(fèi)用。

　　（3）最終以實(shí)際發(fā)生的工程量進(jìn)行結(jié)算，工程量計(jì)算以設(shè)計(jì)圖紙尺寸及相關(guān)規(guī)定為依據(jù)。由甲方、乙方及監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)代表負(fù)責(zé)確認(rèn)，最終以甲方、乙方、監(jiān)理確認(rèn)的為準(zhǔn)。

　　（4）乙方負(fù)責(zé)向甲方支付2%稅金，其余部分由甲方負(fù)責(zé)。

　　2、承包方式

　　（1）乙方以包工包料形式承包，乙方負(fù)責(zé)按甲方、監(jiān)理批準(zhǔn)后的施工方案進(jìn)行施工，并且提供人工、材料，進(jìn)行機(jī)械鉆孔、灌注混凝土、鋼筋籠制作及安放等工作。

　　（2）乙方自行負(fù)責(zé)工程所用水、電費(fèi)用。

　　（3）甲方負(fù)責(zé)監(jiān)管乙方樁基礎(chǔ)工程施工及提供場(chǎng)地，乙方負(fù)責(zé)施工、自行解決民工的臨時(shí)用宿舍等臨時(shí)建筑，甲方只負(fù)責(zé)按合同約定向乙方支付工程款。

　　3、乙方的施工工作要接受甲方、監(jiān)理的監(jiān)管，乙方嚴(yán)格按照施工圖設(shè)計(jì)及《樁基規(guī)范》進(jìn)行施工，如出現(xiàn)任何安全、質(zhì)量事故均由乙方負(fù)責(zé)。

　　五、付款方式

　　1、本合同簽訂后，乙方人員、材料設(shè)備全部進(jìn)場(chǎng)后，甲方向乙方支付工程款的30%為工程預(yù)付款；以后按形象進(jìn)度撥付工程款。樁基礎(chǔ)工程完成后預(yù)留工程款的20%待試樁合格后由監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位及甲乙雙方對(duì)樁基礎(chǔ)分項(xiàng)工程驗(yàn)收合格，乙方交齊相應(yīng)的樁基資料后進(jìn)行最終結(jié)算。

　　2、甲方扣除工程款的5%作為質(zhì)保金，待工程竣工驗(yàn)收合格，正常使用一年后全部付清。

　　六、工程期限

　　合同簽訂生效后，乙方人工、材料、機(jī)械設(shè)備等應(yīng)按經(jīng)過甲方及監(jiān)理批準(zhǔn)要求日期就位、開工及竣工。乙方施工實(shí)行連續(xù)作業(yè)。施工工期為：自開鉆之日起10天（有效工作日）如施工現(xiàn)場(chǎng)不具備施工條件，工期順延。

　　七、質(zhì)量要求

　　1、按設(shè)計(jì)圖紙、甲方、乙方及監(jiān)理審定的施工組織設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范要求施工。工程質(zhì)量達(dá)到“合格”標(biāo)準(zhǔn)。如因乙方原因造成的質(zhì)量不合格所產(chǎn)生的一切責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失由乙方全部負(fù)責(zé)。

　　2、工程完工后20天內(nèi)，且在甲方撥付最后一筆工程款之前，乙方向監(jiān)理單位及甲方提供完整、詳實(shí)的內(nèi)業(yè)技術(shù)資料四份。

　　八、責(zé)任及義務(wù)

　　甲方責(zé)任及義務(wù)：

　　甲方應(yīng)提供確保樁基礎(chǔ)工程施工所要求的施工現(xiàn)場(chǎng)和通道等，為樁基礎(chǔ)工程施工提供一切工作條件。

　　乙方責(zé)任及義務(wù)：

　　1、乙方施工樁基礎(chǔ)在監(jiān)理的監(jiān)督下和施工隊(duì)配合進(jìn)行樁

　　基礎(chǔ)定位放線。施工中鉆出的泥土，由甲方、乙方、施工單位和挖土施工隊(duì)，四方承擔(dān)費(fèi)用。

　　2、乙方提前做好施工機(jī)械、材料及人工等的準(zhǔn)備工作，按甲方及監(jiān)理審批的'、甲方指定進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的日期進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)、開工日期開工。

　　3、工程開工前五日內(nèi)，向甲方及監(jiān)理提供施工組織設(shè)計(jì)及進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行審批，乙方必須按批準(zhǔn)后的方案施工，隨時(shí)接受甲方、監(jiān)理的檢查、監(jiān)督。

　　4、乙方在施工過程中如果發(fā)生由于土質(zhì)（如粉質(zhì)淤泥層等）情況，導(dǎo)致施工不能正常進(jìn)行，乙方有義務(wù)采取一切措施保證施工質(zhì)量及工期，由此而產(chǎn)生的一切費(fèi)用全部由乙方承擔(dān)，由而引起的工期順延。

　　5、乙方應(yīng)嚴(yán)格按國(guó)家相關(guān)行業(yè)操作規(guī)程進(jìn)行施工；樁及樁內(nèi)鋼筋的種類、規(guī)格、尺寸、混凝土強(qiáng)度等級(jí)、單樁承載力必須滿足設(shè)計(jì)要求；試樁時(shí)，乙方應(yīng)達(dá)到試樁必備的條件。若樁在施工后的承載力（實(shí)際使用價(jià)值）達(dá)不到設(shè)計(jì)要求，乙方按照本工程造價(jià)的30%承擔(dān)違約責(zé)任。

　　6、乙方應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計(jì)要求、經(jīng)甲方及監(jiān)理批準(zhǔn)的施工方案進(jìn)行施工，隨時(shí)接受檢查并為檢查提供便利條件。在施工中服從甲方、監(jiān)理工程師的監(jiān)督和管理。

　　7、工程具備覆蓋、掩蓋條件，乙方自檢合格后及時(shí)通知甲方及監(jiān)理進(jìn)行驗(yàn)收。經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)專業(yè)人員及監(jiān)理工程師驗(yàn)收合格后，方可進(jìn)行隱蔽或繼續(xù)施工。

　　8、乙方在施工過程中，若遇到地下障礙物、空洞、人防等，應(yīng)及時(shí)通知甲方、現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)人員及監(jiān)理單位進(jìn)行處理。乙方有義務(wù)采取一切措施保證施工工期和質(zhì)量。

　　9、乙方應(yīng)與甲方及監(jiān)理、施工單位積極配合，服從甲方及監(jiān)理單位的施工管理及技術(shù)管理。

　　10、乙方保證在接到甲方書面通知日起三日內(nèi)，人工、材料及設(shè)備全部進(jìn)場(chǎng)。

　　11、試驗(yàn)樁必須加早強(qiáng)劑，其費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　12、乙方負(fù)責(zé)原材料及試塊的試驗(yàn)送檢工作，并承擔(dān)試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)用。

　　13、負(fù)責(zé)內(nèi)業(yè)資料的整理，竣工驗(yàn)收后移交給監(jiān)理和甲方。

　　14、安全生產(chǎn) 乙方在樁基礎(chǔ)工程施工階段應(yīng)制定周密的施工安全保障計(jì)劃，做好安全技術(shù)交底工作，保證施工現(xiàn)場(chǎng)安全。如施工現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)由于乙方原因引起的安全事故，乙方承擔(dān)全部責(zé)任及費(fèi)用。

　　甲方責(zé)任及義務(wù)

　　1、做好施工現(xiàn)場(chǎng)的“三通一平”工作。

　　2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方和施工隊(duì)提供工程標(biāo)高控制點(diǎn)及主軸線，并以書面形式交給乙方，乙方負(fù)責(zé)放線定位，甲方及監(jiān)理驗(yàn)線合格后乙方方可施工。

　　3、向乙方提供施工的水源、電源并接入施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)，由此引起的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理建設(shè)行政管理部門的相關(guān)手續(xù)。

　　九、其他事項(xiàng)

　　本合同甲乙雙方簽字后生效。如有未盡事宜，須雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與合同具有同等效力。本協(xié)議未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。

　　本合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份。每份合同均具有相同法律效力。

　　甲方（公章）：乙方（公章）：

　　法人代表簽字：法定代表簽字：

　　地址：地址：

　　聯(lián) 系電話：聯(lián) 系電話：

　　日期：日期：

建筑工程施工合同5

　　一、工程名稱：xxxx建筑工程

　　二、工程內(nèi)容及工程量：xxxxxxx。

　　三、工程總造價(jià)：大寫（￥xxx元）

　　四、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方應(yīng)按甲方提供的xxx施工設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工，施工必須符合村級(jí)組織活動(dòng)場(chǎng)所建筑工程技術(shù)規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)該項(xiàng)工程要求達(dá)到：合格品。

　　五、約定施工工期：20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日六、工程款結(jié)算方式：甲方按照工程進(jìn)度和工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)撥付。（扣10%質(zhì)量保證金，無質(zhì)量問題到期返還）

　　七、資金來源：省、市、縣村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)資金。

　　八、甲乙雙方責(zé)任：甲方提供施工設(shè)計(jì)圖，乙方應(yīng)在開工前仔細(xì)核對(duì)甲方提供的'所有施工圖紙。如發(fā)現(xiàn)施工圖存在偏差或問題，應(yīng)及時(shí)與甲方取得聯(lián)系，解釋權(quán)由甲方確定。乙方應(yīng)做好文明施工，環(huán)境保護(hù)措施，促進(jìn)和諧社會(huì)發(fā)展，履行安全生產(chǎn)職責(zé)，建立健全施工安全管理體系。施工中若出現(xiàn)的任何安全問題，均由乙方負(fù)責(zé)。

　　九、質(zhì)保期（一年）：此工程質(zhì)保期x年（xxx年x月xx日均由乙方負(fù)責(zé)。

　　十、本合同經(jīng)雙方驗(yàn)收合格，簽字后生效，并結(jié)清全部款項(xiàng)，隨之本合同自行失效。

　　十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建筑工程施工合同6

　　委托方（甲方）：_____________身份證號(hào)：_________________________________

　　承接方（乙方）：_____________身份證號(hào)：_________________________________

　　工程項(xiàng)目：_____________________________________________________________。

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同），以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1。工程地址：__________________________________________。

　　2。施工內(nèi)容：___________________________________________。

　　3。委托方式：___________________________________________。

　　5。工程開工日期：______年_____月______日

　　6。工程竣工日期：______年______月______日

　　工程總天數(shù)：________天

　　第二條：工程價(jià)款

　　工程價(jià)款（金額大寫）________________元

　　第三條：保修期

　　保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收入合格之日算起，為____個(gè)月。

　　第四條：違約責(zé)任

　　1。合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同，使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。

　　2。在保修期內(nèi)乙方應(yīng)保證在甲方電話或書面通知其維修起24小時(shí)內(nèi)上門服務(wù)，如有違約應(yīng)按合同總金額_____%支付違約金。

　　第五條：爭(zhēng)議解決

　　1。本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭(zhēng)議，在不影響工程進(jìn)度的`前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。

　　2。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí)，可以按照本合同約定向武昌區(qū)人民法院提起訴訟。

　　第六條：合同生效

　　1。本合同雙方蓋章，簽字后生效。

　　2。本合同甲乙雙方各執(zhí)_____份。

　　甲方（簽字/蓋章）：____________________乙方（簽字/蓋章）：____________________

　　_____________年__________月_________日

建筑工程施工合同7

　　甲方: (以下簡(jiǎn)稱甲方) 乙方: (以下簡(jiǎn)稱乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑工程承包合同條例》的有關(guān)精神，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方同意將工程承包給乙方，為明確雙方權(quán)力與義務(wù)，特簽訂如下協(xié)議條款，供雙方共同遵守。

　　一、工程名稱:

　　地點(diǎn): 。

　　二、承包方式

　　三、工程承包內(nèi)容

　　四、合同價(jià)款

　　五、付款方式

　　六、總工期要求個(gè)工作日。

　　七、甲方責(zé)任

　　1.甲方在通知乙方進(jìn)場(chǎng)時(shí)，施工場(chǎng)地應(yīng)具備三通一平等開工條件。 2.甲方應(yīng)按合同付款方式及時(shí)支付乙方工程款，若甲方不按合同約定支付工程款，導(dǎo)致施工無法進(jìn)行，乙方可停止施工，由甲方承擔(dān)已完工程損失和乙方所有經(jīng)濟(jì)損失。

　　八、乙方責(zé)任

　　1.乙方應(yīng)按照合同約定工期內(nèi)施工完畢，并符合驗(yàn)收要求。

　　建筑工程申請(qǐng)認(rèn)證! 財(cái)富值雙倍檢索優(yōu)先專屬展現(xiàn) 同行交流

　　2.因乙方原因造成工程質(zhì)量問題和工期延誤，由乙方承擔(dān)責(zé)任:質(zhì)量問題由乙方維修解決至合格，延誤期每日罰款元。

　　九、工程質(zhì)量、安全及保修

　　1.乙方應(yīng)按照?qǐng)D紙精心施工，工程質(zhì)量符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.凡因乙方原因造成的.安全事故均由乙方負(fù)責(zé)。甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

　　3.工程竣工驗(yàn)收后，乙方對(duì)施工的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)保修一年。

　　十、爭(zhēng)議及解決辦法

　　未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。和解、調(diào)解不成的，按以下方式解決爭(zhēng)議:

　　第一種解決方式:雙方達(dá)成仲裁協(xié)議，向約定的仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;

　　第二種解決方式:向有管轄權(quán)的人民法院起訴。

　　十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方兩份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方: 乙方:

　　年月日

建筑工程施工合同8

　　發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱甲方）：

　　姓名（簽字后生效）：

　　工程地點(diǎn)：

　　聯(lián)系電話：移動(dòng)電話：

　　承包方（以下簡(jiǎn)稱乙方）：

　　承包人（姓名）：

　　聯(lián)系電話：

　　第一條工程概況

　　1.1工程地點(diǎn)：面積： m2

　　1.2工程內(nèi)容（見裝飾裝修工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表）

　　1.3工程承包方式：

　　1．乙方包工，提供部分主材。

　　2．乙方包工，甲方提供部分主材。

　　1.4工程期限天

　　開工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　第二條施工圖紙

　　1．雙方商定施工圖紙。

　　2．甲方委托乙方設(shè)計(jì)圖紙。

　　第三條甲方工作

　　3.1開工前，為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件，包括：搬清室內(nèi)物品、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動(dòng)的物品、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工原則。

　　3.2提供施工期間的水源、電源。

　　第四條乙方工作

　　4.1施工中嚴(yán)格執(zhí)行案例施工操作規(guī)范，防火規(guī)定，施工規(guī)定及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。

　　第五條材料供應(yīng)

　　5.1按合同約定由甲方提供材料的'，甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知乙方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)，甲方提供的材料必須是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，如果因甲方提供的材料發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對(duì)工程造成損失，由甲方承擔(dān)并負(fù)責(zé)。

　　第六條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　雙方約定工程質(zhì)量，由雙方商議的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　第七條工程造價(jià)及付款方式

　　7.1本合同工程造價(jià)為（人民幣）元

　　金額大寫：

　　7.2工程付款方式

　　工程款分四次付清付款方式：合同簽訂之日，甲方預(yù)付款_______元，人民幣大寫：______________，木工進(jìn)場(chǎng)時(shí)甲方支付二期款________元，人民幣大寫：______________，涂飾工進(jìn)場(chǎng)時(shí)，甲方支付三期款________元，人民幣大寫：______________，余款于工程完畢后一次性付清。

　　第八條本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效。合同履行完工后自動(dòng)終止。

　　第九條在施工過程中，雙方如有任何意見分歧，應(yīng)友好協(xié)商解決，如不可則向相關(guān)部門提出上訴。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

建筑工程施工合同9

　　發(fā)包方（以下稱甲方）：地址：法定代表人：聯(lián)系方式：

　　承包方（以下稱乙方）：

　　地址：

　　法定代表人：聯(lián)系方式：

　　甲、乙雙方就建筑工程施工事宜，經(jīng)友好協(xié)商，依照《中華人民共和國(guó)合同法》和《中華人民共和國(guó)建筑法》等相關(guān)法律規(guī)定，自愿達(dá)成如下協(xié)議，以資信守。

　　第一條工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地址：

　　3、建筑面積：

　　4、結(jié)構(gòu)類型：

　　第二條工程內(nèi)容及承包范圍

　　1、乙方負(fù)責(zé)對(duì)本工程土建部分進(jìn)行施工總承包，承包范圍為：基礎(chǔ)、主體、裝飾裝修工程。

　　2、包括乙方承包范圍內(nèi)的因設(shè)計(jì)變更而引起的增減工程。

　　3、甲方指定分包工程內(nèi)容。

　　第三條合同工期

　　1、計(jì)劃開工日期：________年____月____日。計(jì)劃竣工日期：________年____月____日。即工期總天數(shù)：XXX。

　　第四條質(zhì)量與檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

　　1、工程質(zhì)量：對(duì)于該工程的基礎(chǔ)、主體驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收均應(yīng)通過質(zhì)監(jiān)部門驗(yàn)收合格。

　　2、由于乙方自身的疏忽造成工程質(zhì)量問題，必須修復(fù)。不然甲方有權(quán)要求乙方按工程合同造價(jià)總額的%支付違約金。

　　第五條合同價(jià)款工程結(jié)算

　　1、合同價(jià)款：暫定為萬元。結(jié)算時(shí)以實(shí)際完成的工程量為準(zhǔn)。

　　2、工程結(jié)算：工程竣工后日內(nèi)甲方給乙方支付工程結(jié)算總價(jià)款的%，工程結(jié)算總價(jià)款的%作為保修金。

　　3、質(zhì)量保修金的支付：工程保修期屆滿后，經(jīng)甲方對(duì)工程質(zhì)量檢查無異議，甲方與乙方辦理保修款結(jié)算，將剩余保修款一次性支付乙方。

　　4、結(jié)算審計(jì)時(shí)甲乙雙方應(yīng)積極配合審計(jì)工作，應(yīng)在雙方確認(rèn)竣工結(jié)算資料真實(shí)、完備之日起個(gè)月內(nèi)完成本工程的結(jié)算審計(jì)。

　　第六條材料價(jià)格調(diào)整及材料的采購(gòu)

　　1、若甲方對(duì)某項(xiàng)主要材料進(jìn)行調(diào)整，僅對(duì)材料差價(jià)進(jìn)行調(diào)整。

　　2、材料采購(gòu)：乙方必須根據(jù)甲方要求進(jìn)行采購(gòu)，并且在采購(gòu)前天將樣品及價(jià)格送甲方代表認(rèn)可后方可采購(gòu)。

　　第七條竣工驗(yàn)收

　　1、承包方提供竣工圖約定：。

　　2、中間交工工程的范圍和竣工時(shí)間：。

　　3、發(fā)包方收到竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后天內(nèi)組織有關(guān)單位驗(yàn)收，并在驗(yàn)收后天內(nèi)給予認(rèn)可或提出修改意見。承包方按要求修改，并承擔(dān)由自身原因造成修改的費(fèi)用。發(fā)包方收到承包人送交的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后天內(nèi)不組織驗(yàn)收，或驗(yàn)收后天內(nèi)不提出修改意見，視為竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告己被認(rèn)可。

　　第八條工程質(zhì)量保修

　　1、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容：乙方在質(zhì)量保修期內(nèi)，按照相關(guān)法律規(guī)定以及合同約定的范圍承擔(dān)工程質(zhì)量的保修責(zé)任。

　　2、質(zhì)量保修期限規(guī)定為：年。

　　3、保修期內(nèi)的維修：一般性維修乙方應(yīng)在接到通知后小時(shí)內(nèi)到達(dá)；緊急事故乙方應(yīng)在接到通知后小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)搶修。乙方未及時(shí)維修并且沒有修復(fù)完好的，甲方自行找人修復(fù)，修復(fù)的費(fèi)用從乙方保修金之內(nèi)扣除。

　　第九條雙方的`權(quán)利和義務(wù)

　　1、甲方權(quán)利主要有：

　　（1）對(duì)工程進(jìn)度質(zhì)量進(jìn)行檢查。

　　（2）等工程竣工后對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收。

　　（3）因乙方原因使得工程質(zhì)量不符合約定的，甲方有權(quán)要求乙方在合理期限內(nèi)無償修理。

　　2、甲方義務(wù)主要有：

　　（1）協(xié)助乙方使建設(shè)工程合同得以順利履行。甲方應(yīng)當(dāng)按照合同的約定提供資金、場(chǎng)地以及相關(guān)材料。

　　（2）支付價(jià)款以及建筑工程施工過程中的其他義務(wù)。

　　3、乙方的權(quán)利主要有：

　　(1)按照施工合同和設(shè)計(jì)文件嚴(yán)格施工。

　　(2)接受甲方的必要監(jiān)督。

　　(3)按期完成和交付合格工程。

　　(4)保修責(zé)任和損害賠償責(zé)任。

　　4、乙方的權(quán)利主要有

　　（1）甲方未按照約定的時(shí)間和要求提供材料、資金的，乙方可以順延工程日期。

　　（2）甲方未按照約定支付價(jià)款的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)支付價(jià)款。逾期不支付的，乙方可以與甲方協(xié)議將該工程折價(jià)，建設(shè)工程的價(jià)款以該工程折價(jià)的價(jià)款優(yōu)先受償。

　　第十條協(xié)議解除

　　1、如果經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，本合同可以解除。

　　2、當(dāng)乙方擅自將其承包的工程轉(zhuǎn)包給

　　第三方時(shí)，甲方有權(quán)解除本合同。

　　3、因不可抗力致使合同無法履行的，甲乙雙方可以解除本合同。

　　4、甲、乙雙方任何一方按約定提出解除合同時(shí)，應(yīng)以書面形式向?qū)Ψ桨l(fā)出解除合同通知，通知送達(dá)對(duì)方時(shí)合同解除。

　　第十一條違約責(zé)任

　　1、如合同一方不履行或違反本合同的任何條款，違約方須賠償守約方的經(jīng)濟(jì)損失。除合同另有規(guī)定外，守約方亦有權(quán)要求解除本合同及向違約方索取賠償守約方因此遭受的經(jīng)濟(jì)損失。

　　2、甲方須按本合同約定按時(shí)足額支付建筑工程費(fèi)用，每逾期1天按逾期金額的千分之向乙方支付滯納金。

　　第十二條爭(zhēng)議解決條款

　　甲、乙雙方因履行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，提交

　　仲裁委員會(huì)仲裁。

　　第十三條其他約定事項(xiàng)

　　1、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽章后生效。

　　2、本協(xié)議生效后，如有未盡事宜，雙方協(xié)商一致可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等效力。

　　3、本協(xié)議適用中華人民共和國(guó)法律。

　　4、本協(xié)議正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　甲方（買方）簽章：乙方（賣方）簽章：____日期：日期

建筑工程施工合同10

　　甲方(發(fā)包方)：

　　乙方(承包方)：

　　經(jīng)甲乙雙方商定，甲方將老年別墅公寓工程的施工任務(wù)交給乙方承擔(dān)。為了明確雙方責(zé)任，確保工程的進(jìn)度與質(zhì)量要求，在公平、自愿、平等、互利的基礎(chǔ)上雙方協(xié)商議妥本協(xié)議以下各條款，共同監(jiān)督，嚴(yán)格遵守。

　　第一條：承包方式：乙方包工不包料，乙方負(fù)責(zé)自帶機(jī)械設(shè)備、架材、模板等。以規(guī)定的建筑面積計(jì)算規(guī)則計(jì)算建筑面積，甲方按照每平方米完成工程量支付乙方單價(jià)￥200.0元/㎡人工機(jī)械架材費(fèi)用。

　　第二條：承包范圍：施工圖紙文件中所注明的建筑主體土建部分的所有分部分項(xiàng)工程。

　　第三條：質(zhì)量要求：合格工程

　　第四條：開竣工日期：本工程定于____年_____月____日開工，定于____年_____月____日竣工。日歷工期90天。

　　第五條：人機(jī)費(fèi)支付辦法：按照形象進(jìn)度撥付。基礎(chǔ)出土后撥付總?cè)藱C(jī)費(fèi)的10%;第一層完成后(現(xiàn)澆板澆注完畢)撥付總?cè)藱C(jī)費(fèi)的50%;屋面和裝飾工程完成撥付總?cè)藱C(jī)費(fèi)的90%;整個(gè)工程完成并交工驗(yàn)收合格后撥付至總?cè)藱C(jī)費(fèi)的100%。

　　每次付款，由乙方寫出書面報(bào)告，經(jīng)甲方技術(shù)人員按照合同要求核對(duì)工程量及質(zhì)量情況后簽署意見，審批后撥付。

　　第六條：雙方責(zé)任

　　一、甲方責(zé)任

　　(一)按照資金撥付辦法及時(shí)撥付人機(jī)費(fèi)。

　　(二)協(xié)調(diào)好開工前及施工中的水電供應(yīng)，協(xié)調(diào)好施工道路的暢通，達(dá)到三通一平，并承擔(dān)水電及道路三通一平所需的`費(fèi)用。

　　(三)保證施工中所需材料和構(gòu)件的及時(shí)供應(yīng)，做好材料的取樣、送樣、配合比單、原材料的出廠合格證等工作。

　　(四)負(fù)責(zé)組織隱蔽工程、驗(yàn)槽、基礎(chǔ)及主體工程的驗(yàn)收。

　　(五)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)社會(huì)、主管部門及四鄰關(guān)系。

　　二、乙方責(zé)任

　　(一)必須嚴(yán)格按照施工圖紙和現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行施工。

　　(二)必須聽從甲方和上級(jí)主管部門、監(jiān)督、監(jiān)理的指揮，配合檢查，執(zhí)行處理意見。

　　(三)認(rèn)真組織施工，編制施工進(jìn)度計(jì)劃，質(zhì)量保證措施、施工安全措施、技術(shù)節(jié)約措施、主要技術(shù)要求的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等，嚴(yán)格執(zhí)行措施條款，確保工程質(zhì)量。

　　(四)提供材料使用計(jì)劃，在各種材料使用前7天內(nèi)向甲方提出書面材料用量計(jì)劃。

　　(五)編制現(xiàn)場(chǎng)文明施工措施，加強(qiáng)文明施工管理，保證道路暢通，并懸掛文明施工和安全施工圖片。

　　乙方負(fù)責(zé)每天將施工現(xiàn)場(chǎng)清理干凈，材料、架材堆放整齊，現(xiàn)場(chǎng)無長(zhǎng)流水、無長(zhǎng)明燈，場(chǎng)地?zé)o積水和生活垃圾，達(dá)到文明施工的要求。

　　(六)嚴(yán)格安全施工管理，明確事故責(zé)任，確保安全施工，杜絕事故的發(fā)生。如發(fā)生安全事故，一切責(zé)任均由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。

　　(七)提供所有所需的施工人員、機(jī)械架材及生產(chǎn)工具、支撐模板(包括支模用的鐵釘、鐵絲、穿線用的鋼絲、鋼筋綁扎用的扎絲等)，腳手架桿、板、扣件等，測(cè)量設(shè)備及小型用具鋼尺、線繩、線墜等，并承擔(dān)其全部費(fèi)用。

　　(八)已竣工工程未交工前，負(fù)責(zé)已完工程的成品保護(hù)。

　　(九)乙方對(duì)分部、分項(xiàng)工程、隱蔽工程自檢合格后，經(jīng)甲方、監(jiān)理、質(zhì)檢站驗(yàn)收合格后，方可進(jìn)入下道工序。

　　(十)因施工不合格造成返工，乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)由此引發(fā)的一切損失和費(fèi)用。

　　(十一)人為造成材料半成品損壞的，按照實(shí)際價(jià)格從撥付人機(jī)費(fèi)內(nèi)扣除。

　　(十二)乙方不得將工程轉(zhuǎn)包，如轉(zhuǎn)包，甲方有權(quán)中止合同，下余人機(jī)費(fèi)甲方拒付。

　　(十三)施工現(xiàn)場(chǎng)的臨時(shí)用電應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行，嚴(yán)格執(zhí)行三相五線制，臨時(shí)用電所用的電料必須合格，接電后把閘刀蓋蓋好，確保用電安全。

　　第七條工程變更

　　單項(xiàng)變更項(xiàng)目人工費(fèi)在壹千元以內(nèi)的甲方不付，壹千元以外計(jì)入決算。施工現(xiàn)場(chǎng)無任何計(jì)時(shí)工，停水、停電、圖紙變更、機(jī)械故障等原因引起的停工，工人的生活費(fèi)、人工費(fèi)計(jì)機(jī)械架材的停滯費(fèi)等，均由乙方承擔(dān)，甲方不承擔(dān)任何費(fèi)用。

　　本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，本協(xié)議自簽訂之日起生效，至人機(jī)費(fèi)撥付完畢之日失效。

　　未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　甲方：乙方：

　　____年_____月____日____年_____月____日

建筑工程施工合同11

　　發(fā)包方(甲方)：__________________

　　承包方(乙方)：__________________

　　按照《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和《山東省建設(shè)工程合同監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：

　　第1條工程概況

　　1.1工程名稱：__________________

　　1.2工程地點(diǎn)：__________________

　　1.3承包范圍：__________________

　　1.4承包方式：__________________

　　1.5工期：本工程自_________年_________月_________日開工，于_________年_________月竣工。

　　1.6工程質(zhì)量：合格

　　1.7合同價(jià)款(人民幣大寫)：_________(預(yù)算清單作為合同附件)

　　第2條甲方工作

　　2.1開工前3天，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工所需的水、電，并說明使用注意事項(xiàng)。

　　2.2指派_________為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

　　2.3負(fù)責(zé)保護(hù)好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線等不受損壞，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。

　　2.4如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。

　　第3條乙方工作

　　3.2指派_________為乙方駐工地代表，電話負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。

　　3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或作法說明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。

　　3.4遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場(chǎng)周圍建筑物、設(shè)備管線不受損壞。做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)和垃圾消納等工作。

　　3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

　　3.6工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

　　第4條關(guān)于工期的約定

　　4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方同意。

　　4.2非因甲方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4.3因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算)，工期相應(yīng)順延。

　　第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定

　　5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(JGJ73—91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ300—88)等國(guó)家制定的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　5.2隱蔽工程驗(yàn)收：

　　(1)工程具備隱蔽驗(yàn)收條件前，乙方需自檢合格并于驗(yàn)收前24小時(shí)以書面形式(包括隱蔽驗(yàn)收的相關(guān)資料)通知公司簽字確認(rèn)。

　　(2)經(jīng)驗(yàn)收合格，甲方代表簽字后方可進(jìn)入下一道工序。若甲方在接到書面通知后48小時(shí)內(nèi)未到場(chǎng)驗(yàn)收，則視為合格。

　　(3)無論甲方代表是否參加驗(yàn)收，當(dāng)提出對(duì)已經(jīng)驗(yàn)收的隱蔽工程重新檢驗(yàn)的要求時(shí)，乙方應(yīng)按要求剝露，并在驗(yàn)收后重新隱蔽或修護(hù)后隱蔽。若檢查不合格，按公司制度執(zhí)行處罰。

　　(4)因隱蔽驗(yàn)收不合格所造成的經(jīng)濟(jì)損失和工期拖延均由乙方承擔(dān)。

　　5.3本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。

　　5.4工程竣工后，乙方書面報(bào)告申請(qǐng)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收?qǐng)?bào)告5日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收，需及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期。驗(yàn)收合可后，辦理移交手續(xù)。

　　第6條關(guān)于工程價(jià)款結(jié)算及付款方式的約定

　　6.1雙方商定本合同價(jià)款：

　　(1)暫定價(jià)格：_________(見預(yù)算)

　　(2)竣工結(jié)算：按預(yù)算單價(jià)，如清單中沒有的，甲乙雙方協(xié)商定價(jià)，以實(shí)際發(fā)生工程量結(jié)算。

　　(3)，付款方式：自合同簽訂之日起_________天內(nèi)(材料進(jìn)場(chǎng))付款_________%，中期付款分批支付，每_________天付款一次，支付總工程量的_________%，工程完工付至_________%，竣工驗(yàn)收合格后付至_________%，質(zhì)保期為一年，一年期滿后一次性結(jié)清。

　　6.2工程完工后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意，并結(jié)清工程款。

　　第7條有關(guān)質(zhì)保期內(nèi)的維修約定

　　7.1、保修范圍：凡屬乙方施工質(zhì)量原因及驗(yàn)收后移交前乙方保管不利造成工程范圍內(nèi)各部位、部件的損壞、脫落、變質(zhì)、丟失、開裂等均屬乙方保修責(zé)任范圍。

　　7.2保修期限：從交付之日起計(jì)算，裝飾工程保修期限為貳年。防水工程保修期為伍年。

　　7.3保修費(fèi)用：工程中已含保修費(fèi)用，乙方收到通知后在約定時(shí)間24小時(shí)內(nèi)給人修理，否則甲方有權(quán)通知其他單位進(jìn)行修理。其發(fā)生費(fèi)用從乙方保修費(fèi)中扣除，并按甲方的工程制度進(jìn)行相應(yīng)處罰。

　　7.4材料采購(gòu)與檢驗(yàn)：

　　a甲方采購(gòu)的材料或設(shè)備到場(chǎng)，乙方派人與甲方代表一起驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后由乙方妥善保管，因保管不善造成的`損壞或丟失，由乙方承擔(dān)賠款。

　　B乙方采購(gòu)的材料到場(chǎng)，乙方需將材料檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、環(huán)保證明文件(一份原件三份復(fù)印件)等書面報(bào)批甲方代表，同時(shí)派人與甲方代表共同對(duì)到場(chǎng)材料進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)不符合設(shè)計(jì)、規(guī)范及封樣材料要求的材料，不予進(jìn)場(chǎng)。乙方應(yīng)重新采購(gòu)并報(bào)驗(yàn)，并承擔(dān)由此發(fā)生的一切費(fèi)用。

　　第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定

　　8.1乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國(guó)消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。

　　8.2乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全。如遇上述情況發(fā)生，乙方承擔(dān)一切責(zé)任，甲方不負(fù)責(zé)賠償。

　　8.3由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。

　　第9條爭(zhēng)議或糾紛處理

　　9.1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。

　　第10條合同生效與終止

　　10.1本合同簽訂前，甲、乙雙方就本工程的有關(guān)約定事項(xiàng)，未經(jīng)本合同確認(rèn)的，一律無效。

　　10.2本合同簽訂后，有關(guān)合同條款的變更應(yīng)訂書面補(bǔ)充協(xié)議，并報(bào)原審查、鑒證單位備案后生效。

　　10.3本合同在雙方完成了相互約定的工作內(nèi)容后即告終止。

　　第11條合同份數(shù)

　　本合同正本兩份，由甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　第12條其它約定

　　因現(xiàn)有施工圖部分節(jié)點(diǎn)及材質(zhì)不明確，故所有工程量以清單單價(jià)為準(zhǔn)，本工程燈具只包含筒燈、射燈、燈帶。工程量按實(shí)結(jié)算。

　　合同訂立時(shí)間：__________________

　　合同簽訂地點(diǎn)：__________________

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑工程施工合同12

　　發(fā)包人(全稱)：

　　承包人(全稱)：

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及有關(guān)法律規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就

　　田園清水灣小區(qū)1、2號(hào)樓工程施工及有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商一致，共同達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、工程概況

　　1.工程名稱：-----小區(qū) 。

　　2.工程地點(diǎn)：長(zhǎng)治市----------。

　　3.工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)：。

　　4.資金自籌。

　　5.工程內(nèi)容：商住樓建安工程。

　　群體工程應(yīng)附《承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表》(附件1)。

　　6.工程承包范圍：

　　商住樓圖紙內(nèi)土建、安裝工程。此合同不包括甲方分包項(xiàng)目。

　　二、合同工期

　　計(jì)劃開工日期：年月日。

　　計(jì)劃竣工日期：年月日。

　　工期總?cè)諝v天數(shù)：天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計(jì)劃開竣工日期計(jì)算的工期天數(shù)不一致的，以工期總?cè)諝v天數(shù)為準(zhǔn)。

　　三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　工程質(zhì)量符合合格標(biāo)準(zhǔn)。

　　四、簽約合同價(jià)與合同價(jià)格形式

　　1.簽約合同價(jià)為：

　　人民幣(大寫) (￥元);

　　2.合同價(jià)格形式：根據(jù)通用條款1.1.5.2和專用條款、補(bǔ)充條款的約定確定。

　　五、項(xiàng)目經(jīng)理

　　承包人項(xiàng)目經(jīng)理：。

　　六、合同文件構(gòu)成

　　本協(xié)議書與下列文件一起構(gòu)成合同文件：

　　(1)中標(biāo)通知書(如果有);

　　(2)投標(biāo)函及其附錄(如果有);

　　(3)專用合同條款及其附件;

　　(4)通用合同條款;

　　(5)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求;

　　(6)圖紙;

　　(7)已標(biāo)價(jià)工程量清單或預(yù)算書;

　　(8)其他合同文件。

　　在合同訂立及履行過程中形成的`與合同有關(guān)的文件均構(gòu)成合同文件組成部分。

　　上述各項(xiàng)合同文件包括合同當(dāng)事人就該項(xiàng)合同文件所作出的補(bǔ)充和修改，屬于同一類內(nèi)容的文件，應(yīng)以最新簽署的為準(zhǔn)。專用合同條款及其附件須經(jīng)合同當(dāng)事人簽字或蓋章。

　　七、承諾

　　1.發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項(xiàng)目審批手續(xù)、籌集工程建設(shè)資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款。

　　2.承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質(zhì)量和安全，不進(jìn)行轉(zhuǎn)包及違法分包，并在缺陷責(zé)任期及保修期內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)的工程維修責(zé)任。

　　3.發(fā)包人和承包人通過招投標(biāo)形式簽訂合同的，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容相背離的協(xié)議。

　　八、詞語含義

　　本協(xié)議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。

　　九、簽訂時(shí)間

　　本合同于20xx年月日簽訂。

　　十、簽訂地點(diǎn)

　　本合同在發(fā)包人項(xiàng)目所在地辦公室簽訂。

　　十一、補(bǔ)充協(xié)議

　　合同未盡事宜，合同當(dāng)事人另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議是合同的組成部分。

　　十二、合同生效

　　本合同自長(zhǎng)治市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室備案后生效。

　　十三、合同份數(shù)

　　本合同一式 6份，均具有同等法律效力，發(fā)包人執(zhí) 4份，承包人執(zhí)2份。

　　發(fā)包人： (公章) 承包人： (公章)

　　法定代表人：法定代表人：

　　施工合同范本二

　　發(fā)包人(全稱)：_________

　　承包人(全稱)：__________

　　依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：___________

　　工程地點(diǎn)：___________

　　工程內(nèi)容：___________

　　群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附件1)

　　工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)：_______

　　資金___________

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：___________

　　三、合同工期

　　開工日期：___________

　　竣工日期：___________

　　合同工期總?cè)諝v天數(shù)___天。

　　四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：_________

　　五、合同價(jià)款

　　金額(大寫)：______元(人民幣)

　　$：______元

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1.本合同協(xié)議書

　　2.中標(biāo)通知書

　　3.投標(biāo)書及其附件

　　4.本合同專用條款

　　5.本合同通用條款

　　6.標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件

　　7.圖紙

　　8.工程量清單

　　9.工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書

　　雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。

　　九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。

　　十、合同生效

　　合同訂立時(shí)間：____年__月__日

　　合同訂立地點(diǎn)：___________

　　本合同雙方約定___________后生效。

　　nbsp;發(fā) 包人：(公章) 承包人：(公章)

　　法定代表人：法定代表人：

建筑工程施工合同13

　　發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱甲方）：_____________________

　　承包方（以下簡(jiǎn)稱乙方）：_____________________

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》，《中華人民共和國(guó)建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項(xiàng)目及雙方責(zé)任，本著互相協(xié)作，確保施工項(xiàng)目順利完成的原則，經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　（一）工程名稱：_____________________

　　（二）工程地點(diǎn)：_____________________

　　二、工程承包范圍

　　___________________________________

　　安全維護(hù)及整改。

　　三、合同工期

　　_______天。

　　四、工程造價(jià)

　　工程造價(jià)為：______________元整

　　五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到現(xiàn)行國(guó)家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評(píng)定的合格標(biāo)準(zhǔn)。

　　5.2使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范（包括但不限于以下內(nèi)容）

　　5.2.1本工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國(guó)家、部頒、地方的施工技術(shù)（驗(yàn)收）規(guī)程和規(guī)范。

　　5.2.2本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程必須符合湖南省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。

　　六、承包方式

　　按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。

　　七、工程計(jì)價(jià)

　　7.1本工程計(jì)算編制原則：按_______省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件_______建價(jià)_______號(hào)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》（_______，《_______省建設(shè)工程造價(jià)管理辦法》（省人民政府令第_______號(hào)），《_______省建設(shè)工程計(jì)價(jià)辦法》，_______《_______省修繕定額》、_______《_______省建筑裝飾裝修工程量消耗標(biāo)準(zhǔn)》、_______《_______省安裝工程消耗標(biāo)準(zhǔn)》及工程消耗標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進(jìn)行編制。

　　7.2人工、材料價(jià)格的確定：人工工資按_______省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件_______建價(jià)_______號(hào)文件綜合工資單價(jià)計(jì)取，材料價(jià)格按照施工同期《_______建設(shè)造價(jià)》預(yù)算價(jià)，信息價(jià)及市場(chǎng)價(jià)格執(zhí)行。

　　7.3具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。

　　八、工期

　　有下列情況者，工期經(jīng)核實(shí)簽證后可順延。

　　8.1不可抗力因素引起的.停工，不可抗力包括：國(guó)家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi)，以及洪水、地震等自然災(zāi)害，工程所在地量小時(shí)降雨_______mm或_______mm以上（以_______市氣象局報(bào)告為準(zhǔn)），一次停水、停電_______小時(shí)以上。

　　8.2因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實(shí)際情況順延。

　　8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

　　九、工程款的支付

　　9.1工程完工后，甲方在_______內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價(jià)的_______%。

　　9.2在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價(jià)的_______%，工程保修金留結(jié)算總價(jià)的_______%，自工程驗(yàn)收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題_______天內(nèi)全額返還，保修金不計(jì)利息。

　　十、違約責(zé)任

　　10.1違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任，合同沒有約定的，案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。

　　10.2因違約方違約造成對(duì)方損失的，違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補(bǔ)對(duì)方損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　十一、安全生產(chǎn)和文明施工

　　認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時(shí)做好社會(huì)綜合治理工作。

　　十二、爭(zhēng)議的解決

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時(shí)，雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

　　十三、其他

　　乙方應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定及時(shí)支付民工工資，如乙方承建的該工程項(xiàng)目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份。雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：______________________

　　乙方：______________________

　　代表人：___________________

　　代表人：_____________________

　　日期：______年_____月_____日

建筑工程施工合同14

　　發(fā)包人（甲方）：_____________________

　　地址：________________________________

　　法定代表人：__________________________

　　聯(lián)系電話：____________________________

　　承包人（乙方）：_____________________

　　身份證號(hào)：____________________________

　　聯(lián)系電話：____________________________

　　依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)訂立本合同。

　　第1條

　　甲方將位于_______市_______內(nèi)，所建筑的廠房發(fā)包給乙方。承包范圍：_______市_______廠房地面工程施工，包括窗臺(tái)以下內(nèi)外抹灰及廠房散水。乙方必須嚴(yán)格按施工要求施工。乙方對(duì)安全及文明施工實(shí)行全面承擔(dān)，包工包料，乙方為安全施工、文明施工第一責(zé)任人。

　　第2條

　　開工日期：_______年_______月_______日，竣工日期：_______年_______月_______日。

　　第3條

　　合同價(jià)款甲方按乙方所做工程量施工量標(biāo)準(zhǔn)合計(jì)總價(jià)款_______萬元與乙方結(jié)算工程款，乙方承包單價(jià)一次包定。如有個(gè)別因素發(fā)生最終按乙方實(shí)際完成工程量據(jù)實(shí)結(jié)算工程款。

　　第4條

　　甲方開工前提供具備開工條件的施工場(chǎng)地，需要與有關(guān)部門聯(lián)系和協(xié)調(diào)的工作由甲方負(fù)責(zé)。如甲方開工后有不具備材料其他工種所造成的停工甲方按工程總造價(jià)款2%每天作乙方賠償。

　　第5條

　　乙方在開工過程中，嚴(yán)格按國(guó)家和地方有關(guān)規(guī)定及甲方

　　要求執(zhí)行，而如發(fā)生安全責(zé)任事故對(duì)第三人人身財(cái)產(chǎn)損害，由此所造成的`全部損失、賠償費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。

　　第6條

　　施工所需要的機(jī)械設(shè)備、工具和油料、機(jī)油等消耗品均由乙方提供。上述機(jī)械費(fèi)、油料費(fèi)用均已包括承包單價(jià)之內(nèi)，甲方附付合同約定的工程款之外不承擔(dān)任何費(fèi)用。

　　第7條

　　工程款支付（兩次性支付）

　　7.1第一次付款_______年_______月_______日前，付給人工費(fèi)_______萬元。

　　第二次付款_______年_______月_______日前，甲方一次性支付全部工程款。（以收據(jù)為憑）

　　7.2若甲方到期未給付工程款，承擔(dān)違約責(zé)任，違約金為_______萬元。

　　第8條

　　本合同正本兩份，具有同等法律效力，甲、乙雙方各執(zhí)一份。自雙方在合同上簽字或蓋章之日起生效。

　　甲方：_____________________ 乙方：________________________

　　法人代表：_________________責(zé)任人：______________________

　　________年________月______日________年________月________日

建筑工程施工合同15

　　甲方（發(fā)包方）：

　　乙方（承包方）：

　　依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其有關(guān)法律，行政法規(guī)，遵循自愿、平等、公平、誠(chéng)實(shí)、信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，就工程施工事宜達(dá)成協(xié)議并形成如下條款，協(xié)議雙方共同遵守。

　　一。工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地址：公園道西側(cè)

　　3、結(jié)構(gòu)類型：框架，地下二層，地上三十層，地下車庫(kù)約4萬㎡，共計(jì)約20萬㎡。

　　4、合同價(jià)款：合同價(jià)款以正式建設(shè)工程施工合同確定的數(shù)額為準(zhǔn)。

　　5、施工場(chǎng)地條件：三通一平已完成，（其中施工用水由甲方提供水源，乙方配備供應(yīng)施工用水機(jī)具；施工場(chǎng)地道路由乙方負(fù)責(zé)，公共道路由乙方負(fù)責(zé)；費(fèi)用由甲方承擔(dān)，甲方提供施工用電源，施工中由乙方按實(shí)際發(fā)生量和用電損耗支付水電費(fèi)，具備施工條件）。

　　6、工期：合同工期為兩年，開工日期為年月日至年月日，總工期為：天。

　　7、工程質(zhì)量：合格，文明施工達(dá)市級(jí)文明工地要求。

　　二。承包范圍及承包方式

　　1、工程承包范圍：全部施工圖紙范圍內(nèi)的樁基礎(chǔ)、土建、給排水、暖通、電氣內(nèi)容。下列項(xiàng)目：電梯、消防、噴淋、通風(fēng)、弱電等專業(yè)分包項(xiàng)目乙方負(fù)責(zé)預(yù)埋、預(yù)留等內(nèi)容。配合專業(yè)分包工程項(xiàng)目的界限：

　　a、基礎(chǔ)土方工程的挖土另行分包，土方回填在本合同內(nèi)。土方回填運(yùn)距據(jù)實(shí)簽證為準(zhǔn)。

　　b、電梯、消防、噴淋、通風(fēng)、弱電等專業(yè)項(xiàng)目另行分包。

　　2、甲方要求：本工程合同（協(xié)議）簽訂后，乙方不得以任何形式和理由再行轉(zhuǎn)包和分包整體工程，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即終止合同，按乙方違約處理，并由有關(guān)部門依據(jù)相關(guān)規(guī)定實(shí)施處罰。

　　三。付款方式

　　乙方收到工程款同時(shí)提供正式收款發(fā)票。

　　1、乙方墊資施工至正負(fù)零后7日內(nèi)撥付已完成工程量?jī)r(jià)款的80%，以后每月?lián)芨兑淮危吭碌?6日乙方上報(bào)已完成的工程量，甲方在十個(gè)工作日內(nèi)審核并支付已完工程量?jī)r(jià)款的80%，如果甲方?jīng)]有審核完畢，按乙方上報(bào)的工程量計(jì)算并撥付。

　　2、工程全部完工驗(yàn)收合格后支付至合同總價(jià)款的90%，結(jié)算完成后30日內(nèi)甲方向乙方撥付至工程結(jié)算總價(jià)款的95% 。

　　3、剩余工程結(jié)算款的5%作為工程質(zhì)量保修金，自驗(yàn)收合格之日起滿一年十五日內(nèi)支付質(zhì)量保證金總額的60%，滿兩年十五日內(nèi)支付至質(zhì)量保證金總額的80%，滿三年后28日內(nèi)一次性付清。

　　4、甲乙雙方竣工計(jì)算，待甲方收到乙方結(jié)算書次日算起2個(gè)月審核完畢，結(jié)算中雙方如有爭(zhēng)議必須通過當(dāng)?shù)卦靸r(jià)部門裁定。

　　四。結(jié)算方法：

　　1、工程造價(jià)：土建安裝工程造價(jià)按一類取費(fèi)總價(jià)不下浮，作為甲乙雙方工程結(jié)算造價(jià)。

　　2、執(zhí)行20xx年《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額河北省消耗量定額》、《全國(guó)統(tǒng)一建筑裝飾裝修工程消耗量定額河北省消耗定額》、《全國(guó)統(tǒng)一建筑安裝工程消耗定額》及相關(guān)定額，相關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)編制施工圖結(jié)算，認(rèn)價(jià)以外的工程材料價(jià)格以同期《唐山工程造價(jià)信息》為主，造價(jià)信息沒有包含及甲方指定的設(shè)備、材料價(jià)格。采用經(jīng)甲方確認(rèn)的市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整（輔材及周轉(zhuǎn)、攤銷材料不做調(diào)整）：機(jī)械費(fèi)、人工費(fèi)、措施費(fèi)項(xiàng)目按定額規(guī)定計(jì)算并調(diào)整。

　　3、甲方直接分包的分項(xiàng)工程，乙方可以針對(duì)相應(yīng)的安裝工程收取合同價(jià)款的2%的配合費(fèi)，該總包管理費(fèi)由甲方向分包人代扣后支付給乙方。乙方應(yīng)配合甲方的專業(yè)發(fā)包工作，服從甲方總的計(jì)劃安排，為專業(yè)承包人提供必需的施工條件，總包方收取相應(yīng)的合同總價(jià)的2%配合費(fèi)，分包工程稅收由分包方承擔(dān)。

　　4、采購(gòu)價(jià)格的認(rèn)定：采用造價(jià)信息價(jià)格的材料以同期信息價(jià)格為調(diào)差依據(jù)，采用市場(chǎng)價(jià)格的，雙方認(rèn)定的`價(jià)格為調(diào)差依據(jù)，進(jìn)度逾期未完成的工程材料價(jià)格的認(rèn)定方法：工程逾期，但材料價(jià)格下降時(shí)，以逾期的材料價(jià)格為調(diào)價(jià)依據(jù)；工程逾期，但材料價(jià)格上漲時(shí)，以批準(zhǔn)的工程計(jì)劃規(guī)定的完成時(shí)間的價(jià)格為調(diào)差依據(jù)。

　　五。工程設(shè)計(jì)變更

　　1、工程施工過程中，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的具體情況按照合同明確的范圍，以書面形式對(duì)工程變更內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)簽證。凡屬于工程計(jì)劃（或變更）范疇的工作內(nèi)容，必須按計(jì)劃（或變更）要求施工。凡施工現(xiàn)場(chǎng)需簽證的工程洽商或工程變更和涉及工程項(xiàng)目增加你的必須由甲方、監(jiān)理方和乙方授權(quán)代表簽字蓋章生效，乙方必須將現(xiàn)場(chǎng)簽證原件匯總編輯成冊(cè)作為工程結(jié)算的依據(jù)，由此發(fā)生的工程費(fèi)用結(jié)算方法執(zhí)行第四條。

　　2、設(shè)計(jì)變更、工程洽商發(fā)生后一個(gè)月內(nèi)因乙方責(zé)任不辦理簽字手續(xù)將不增加價(jià)款調(diào)整（如果屬于減項(xiàng)則調(diào)減工程價(jià)款）。

　　六。材料進(jìn)場(chǎng)要求及計(jì)價(jià)

　　1、及主體工程質(zhì)量及影響小區(qū)統(tǒng)一效果的設(shè)備由甲方指定品牌或施工廠家，乙方采購(gòu)，范圍有：鋼筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墻磚、花崗巖、隔墻板、鋼筋螺紋連接、散熱器、給排水采暖管材。其中鋼材：唐鋼、承鋼、首鋼本廠產(chǎn)品及河北鋼鐵集團(tuán)

　　2、指定品牌的材料設(shè)備甲方認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)，由乙方提前做好計(jì)劃并負(fù)責(zé)購(gòu)買。乙方對(duì)甲方指定的材料設(shè)備嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)前必須做好檢驗(yàn)，做施工規(guī)定的必要的試驗(yàn)等。經(jīng)驗(yàn)收合格后，方可進(jìn)場(chǎng)使用。乙方對(duì)甲方指定的材料質(zhì)量負(fù)有全部責(zé)任。工程材料、成品、半成品的試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)由甲方承擔(dān)。試驗(yàn)單位須經(jīng)甲方、監(jiān)理單位認(rèn)可。工程定位放線由規(guī)劃局負(fù)責(zé)的部分。費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

　　3、進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備與設(shè)計(jì)和樣品要求不符合的產(chǎn)品，甲方和監(jiān)理方應(yīng)禁止使用。由乙方按甲方和監(jiān)理方要求的時(shí)間運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng)，重新采購(gòu)符合要求的產(chǎn)品，并由乙方承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用，工期不予順延。

　　七。工程管理

　　1、甲方委派工程師現(xiàn)場(chǎng)代表，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各方關(guān)系并代表甲方對(duì)施工圖設(shè)計(jì)、工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、施工安全、文明施工、工程質(zhì)量的確認(rèn)等進(jìn)行全面管理，履行合同約定的內(nèi)容。

　　2、乙方委派項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)本工程施工管理與服務(wù)工作，協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)所有專業(yè)施工隊(duì)的現(xiàn)場(chǎng)施工組織、管理、進(jìn)度、技術(shù)、質(zhì)量、安全、文明施工、成品保護(hù)、所有材料設(shè)備保存，履行本合同約定內(nèi)容。

　　3、乙方現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施，各分項(xiàng)加工場(chǎng)地、卷?yè)P(yáng)機(jī)、上料架場(chǎng)地要按照施工總平面圖布置，不得影響外網(wǎng)管線及相應(yīng)配套附屬設(shè)施工程施工。

　　4、工程竣工后（以質(zhì)監(jiān)站驗(yàn)收日期為準(zhǔn)）90日內(nèi)，乙方按照《城建檔案移交目錄》的標(biāo)準(zhǔn)向甲方提供三份完整的竣工資料，同時(shí)乙方必須為甲方提供辦理竣工備案手續(xù)的所有相關(guān)資料。

　　5、乙方在施工過程中違反其承諾或不服從甲方及監(jiān)理的管理，甲方有權(quán)直令施工單位出場(chǎng)并終止合同，按乙方已完成的合同范圍內(nèi)的實(shí)際工程量并執(zhí)行河北省20xx定額基價(jià)進(jìn)行結(jié)算（材料價(jià)格調(diào)整執(zhí)行第四條款第二條），由乙方承擔(dān)全部違約責(zé)任；凡工程存在質(zhì)量隱患或即成事實(shí)的，乙方必須改正；對(duì)存在質(zhì)量隱患或發(fā)生質(zhì)量缺陷不改正的，每發(fā)生一次，甲方視具體事項(xiàng)給予經(jīng)濟(jì)處罰，由每次向乙方撥付工程款時(shí)扣除。

　　6、存在工程分包的，乙方必須以書面形式呈報(bào)甲方，經(jīng)甲方簽認(rèn)后才能進(jìn)場(chǎng)，并執(zhí)行合同約定的相關(guān)內(nèi)容，并由乙方承擔(dān)由于工程分包而引發(fā)的相關(guān)責(zé)任。

　　7、為了保證工程質(zhì)量甲方有權(quán)制訂工程材料和對(duì)材料進(jìn)行認(rèn)價(jià)，乙方必須根據(jù)甲方要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)工程材料。

　　八。違約責(zé)任

　　1、因甲方原因造成的停工，由甲方駐現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理和監(jiān)理工程師認(rèn)可后工期可以順延。

　　2、因甲方原因造成的停建、緩建，甲方在1個(gè)月內(nèi)結(jié)算完畢并支付乙方已經(jīng)完成工程量的工程款。

　　3、乙方不按約定工期竣工，不按時(shí)交付工程，每延誤一天乙方按合同總價(jià)的萬分之三向甲方支付日違約金。如因乙方施工力量不足嚴(yán)重拖延工期，甲方有權(quán)責(zé)令乙方撤場(chǎng)，解除本協(xié)議并承擔(dān)因延期造成的一切法律責(zé)任。

　　4、如乙方工程質(zhì)量出現(xiàn)較大問題造成甲方損失的，由乙方承擔(dān)并且乙方應(yīng)按合同總價(jià)的3%向甲方支付違約金并承擔(dān)一切法律責(zé)任。如施工過程中發(fā)現(xiàn)乙方有重大質(zhì)量、安全事故，甲方有權(quán)責(zé)令乙方撤場(chǎng)并解除本合同，由此引起的后果由乙方負(fù)責(zé)。

　　5、乙方依本合同需承擔(dān)的違約金、賠償金，可由發(fā)包方直接從承包方任何未結(jié)付的工程款中直接扣減。

　　九。雙方約定，如因乙方欠付任何第三人債務(wù)，被起訴并導(dǎo)致甲方作為共同被告，或依法保全甲方對(duì)乙方的責(zé)權(quán)或因乙方的任何原因?qū)е录追浇邮苋嗣穹ㄔ夯蛑俨脵C(jī)構(gòu)的協(xié)助執(zhí)行或財(cái)產(chǎn)保全通知的，除乙方在甲方接收上述起訴材料或保全或協(xié)助執(zhí)行材料后10日內(nèi)全額自行償還拖欠債務(wù)，并協(xié)調(diào)撤回起訴或撤銷保全或協(xié)議執(zhí)行義務(wù)，或在10日內(nèi)按權(quán)利人起訴額度向甲方提供保證金，否則，將視同乙方資產(chǎn)及信譽(yù)惡化且將嚴(yán)重影響本合同的正常履行，甲方可直接解除與乙方的施工合同并追究乙方的違約責(zé)任。

　　十。此意向書雙方簽訂之日起3日內(nèi)，乙方向甲方指定的賬戶內(nèi)打入保證金貳佰萬元人民幣，待乙方進(jìn)場(chǎng)后15日內(nèi)甲方退還乙方全部保證金，且甲方不支付任何利息。（本意向書簽訂后3日內(nèi)保證金未打入指定賬戶內(nèi)，此意向書作廢）甲方承諾乙方工程最晚在20xx年6月15日前開工，如果不開工甲方無條件退還乙方保證金（人民幣：貳佰萬元整），如果保證金未能在進(jìn)場(chǎng)15日內(nèi)（即6月30日）退還，則由歸還，且需按保證金日千分之五計(jì)息給乙方，計(jì)息起使日期由7月1日開始。

　　十一本意向書為工程結(jié)算的依據(jù)，具有法律效力，《建設(shè)工程施工合同》只用于辦理工程施工的各項(xiàng)手續(xù)之用。本意向書與正式建設(shè)工程施工合同如有不同，以正式建設(shè)工程施工合同為準(zhǔn)。

　　十二。未經(jīng)事宜雙方友好協(xié)商，另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，如發(fā)生爭(zhēng)議可協(xié)商解決，協(xié)商不成可直接向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。

　　十三。本合同一式肆份，雙方各持貳份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

【建筑工程施工合同】相關(guān)文章：

（經(jīng)典）建筑工程施工合同07-24