建筑工程施工合同精品[15篇]

　　在人們的法律意識不斷增強的社會，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那么相關的合同到底怎么寫呢？下面是小編收集整理的建筑工程施工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

建筑工程施工合同1

　　原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。

　　系個體戶佛山市__________區__________金屬制品廠的經營者，佛山市__________區__________金屬制品廠經營場所：_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業區__________號廠房，注冊號：_________________。

　　被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。

　　被告二：_________________佛山市__________區_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。

　　法定代表人：______________。

　　案由：_________________建設工程合同糾紛

　　訴訟請求：_________________

　　1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日，實際應計至還清全部款項之日止);

　　2、判令被告二對被告一所欠原告的'工程款及利息承擔連帶責任;

　　3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。

　　事實與理由：_________________

　　_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業園的車間b、c的金屬鋼結構工程。

　　《工程承攬責任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。

　　原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系，這種關系直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定，兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。

　　為維護自身合法權益，原告現依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。

此致

　　____________區人民法院

　　具狀人：_________________

　　_____________年__________月__________日

建筑工程施工合同2

　　發包方（以下簡稱“甲方”）：

　　住所(單位)地址：

　　聯系電話： 手機號： 甲方工程監理人及電話：

　　承包方（以下簡稱“乙方”）：

　　單位地址：

　　本工程設計人： 聯系電話：

　　本工程項目經理： 聯系電話：

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾裝修工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：

　　第一條工程概況：

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程承包方式，雙方商定采取下列第種承包方式：

　　1、乙方包工、包全部材料（見附件：乙方提供裝飾裝修材料明細表）；

　　2、乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料（見附件：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件：乙方提供裝飾裝修材料明細表）；

　　3、乙方包工，甲方包全部材料（見附件：甲方提供裝飾裝修材料明細表）。

　　4、工程施工有效期限為 天；開工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。

　　5、合同價款￥ （人民幣大寫）：

　　6、若本工程實施工程監理，甲方與監理公司另行簽定《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。

　　7、雙方商定設計、施工圖紙采取下列第種方式提供；

　　7.1甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為月日，圖紙一式三份，甲方、乙方施工隊各執一份；（見附件：裝飾裝修工程施工圖紙）設計、施工圖紙雙方簽字后生效。

　　7.2甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份（見附件：裝飾裝修工程設計圖紙）設計費由甲方支付（此設計費用不在工程價款內）；設計、施工圖紙雙方簽字后生效。

　　8、圖紙及預算書雙方簽字后生效。

　　第二條甲乙雙方的權利及義務：

　　1、開工前3天，甲方為乙方入場施工創造條件，清除影響施工的障礙物；負責協調施工隊與鄰里（單位、部門）之間的關系，按期支付工程款。

　　2、開工前，甲方為乙方提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項。

　　3、甲方參與工程施工進度質量的監督，對材料進場進行驗收確認，竣工驗收。

　　4、甲方對工程施工工藝不清楚之處、乙方應向甲方解釋說明，乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務，合同簽訂后，乙方執行工程施工的代表為乙方派出的項目經理，甲方關于工程的相關事宜均與乙方項目經理聯系，以確保工程的統一指揮和管理；如甲方自行設計并提供施工圖紙，則甲方設計師負責對乙方提供工程施工工藝咨詢、設計、報價等相關服務，因甲方向乙方提供工程施工工藝不詳而造成的全部責任由甲方承擔。

　　5、工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項管理費用，由甲方交納（出入證除外），乙方協助提供物管所需相關資料。

　　6、甲方協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用.

　　7、禁止拆動室內承重結構，違章搭建陽光房，如甲方需拆、改建筑的承重、非承重結構或拆改廚、衛位置及設備管線及搭建陽光房，應負責到有關部門辦理相關的審批手續；根據有關部門規定，甲方無權要求乙方移動或改造暖氣及燃氣管線等；對原有建筑物和場地面積等的改動，甲方如沒有相關部門辦理相關的審批手續，甲方強行要求乙方施工所造成的一切后果及責任全部由甲方承擔；如甲方要求不做防水而發生漏水所造成的一切后果及責任全部由甲方承擔。

　　8、乙方在施工中嚴格執行國家《建筑裝飾裝修工程施工規范》，保證工程質量，按期完成工程。

　　9、乙方嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。

　　10、乙方保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場；因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方承擔。

　　第三條關于工程質量及驗改：

　　1、本工程以施工圖紙，做法說明為準，如有更改、乙方工程負責人應通知設計師、在甲方的配合下、公司應將更改通知書交由甲方簽字確認，更換材質甲乙雙方協商解決，否則乙方對更改項目概不負責。

　　2、為確保甲方工程質量、工期及保修服務，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，需由雙方協商后簽署書面協議《工程變更單》，同時協調相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協議均視為無效，凡甲方與乙方現場人員商定更改施工內容所引起的一切后果，均由甲方承擔；

　　3、合同簽定后甲方工程減項超過工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費；若甲方減項所用的材料，乙方已定購或運抵現場，甲方需另外支付材料來回托運，損耗及退貨費用；若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費和拆除費。

　　4、合同簽訂后，若因甲方原因終止施工合同，甲方需支付乙方已施工項目的施工費、材料費、管理費及拆除費，若此工程項目由乙方設計則甲方需另外支付乙方該工程項目的設計費35元/平方；

　　5、甲方第一次支付工程款后增加的'施工項目，乙方需在收到甲方該增加項目的100%的工程款后方予以施工。

　　6、由乙方提供的材料：乙方應在材料運到施工現場前通知甲方，并接受甲方檢驗；若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價、協商不符，甲方有權拒絕使用。

　　7、由甲方提供的材料、設備，其規格、質量應符合設計要求（見附件：甲方提供材料明細表）。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并提前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續，若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔。

　　8、除合同中注明外，五金（門鎖、拉手、水龍頭等）、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具桌椅等，均由甲方購買并按時運到現場，若需要乙方代購，加收所購材料款20%的采購費及運輸費。

　　9、雙方在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收；

　　（1）水、電管線、防水層等隱蔽工程的驗收；

　　（2）油漆、面層涂料、木材、植物等施工前驗收；

　　（3）竣工驗收；

　　乙方應提前二天通知甲方參加各階段驗收，各階段驗收合格后應填寫工程驗收單（見附件：工程驗收單），若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔；甲方在規定時間內（兩天）不于驗收視為驗收合格。

　　10、完工后，乙方應通知甲方三日內驗收，甲方在規定時間內不于驗收視為驗收合格。

　　11、工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續（見附件：工程結算單），并填寫工程保修單（見附件：工程保修單）；

　　12、雙方約定本工程質量按下列第項標準執行；

　　（1）《GB50210-20xx建筑裝飾裝修工程質量檢驗規定》

　　（2）《成都市家庭房屋裝飾裝修工程質量檢驗規定》

　　（3）其他規定：材料及工藝按乙方（甲方）提供的設計圖紙、工程預算書為準

　　13、施工過程中雙方對工程質量發生爭議時：

　　（1）成都市消費者協會家庭裝飾裝修投訴中心或成都市建筑裝飾協會投訴進行調解；

　　（2）如不服調解，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據責任分別承擔。

　　第四條關于工程價款及結算的約定：

　　1、合同生效后，雙方約定按下列方式支付工程款；

　　支付次數

　　工程施工項目（見預算表）

　　付款比例 %

　　支付金額（元）

　　第一次

　　第二次

　　第三次

　　第三次

　　尾款；乙方施工完畢三天內即驗收，驗收合格二天內，甲方付清尾款后乙方交付甲方使用，完工后五日內不驗收，則視為工程符合本合同的質量要求，甲方不得以任何理由拖延、拒付及克扣或變相拖延、拒付、克扣乙方的工程尾款，否則甲方將按工程款總額的10%每月滯納金支付乙方；

　　2、甲方增加項目不得超過工程總價的10%；乙方減少項不得超過工程總價的10%，如果超過10%，任何違約一方無條件支付對方工程總額的20%違約金。

　　3、工程驗收合格后2日內，乙方應向甲方提交工程結算單，并將有關資料送交甲方，甲方接到資料后2日內如未有異議，雙方應在工程結算單（見附件：工程結算單）上簽字，甲方并同時向乙方結清工程尾款;（水電工程部分其工程款按實結算、在隱蔽工程完工驗收后一次性結清，否則乙方可單方面停工、工期順延）；

　　4、甲方應將工程款直接交給乙方財務部；若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責任由甲方自負。

　　第五條工期出現下例情況可順延：

　　1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延；

　　1）工程量變化和設計變更。施工工期順延。

　　2）不可抗力（如節假日、停水、停電、等），施工工期順延。

　　3）甲方同意工期順延的其他情況，施工工期順延。

　　4）甲方未按時參加階段驗收，施工工期順延。

　　2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。

　　3、乙方就在約定的時間內進行施工，由乙方原因造成工期延誤應由乙方負責；甲方不配合乙造成的工期延誤就由甲方負責。

　　4、因甲方未按合同約定付清工程款，乙方有權施行停工，施工工期順延。

　　5、工程項目在各階段完工后、須由客戶簽字認可，如有更改，甲方應支付乙方反工費及材料費等費用，施工工期順延。

　　第六條安全施工和防火的約定：

　　1、乙方在施工期間應嚴格遵守有關規定和法規

　　2、由于乙方在施工過程中，違反安全操作規程導致安全或火災事故，乙方應承擔一切經濟損失。

　　3、甲方不得要求乙方違反安全管理的規定進行施工，因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔相應責任及發生的費用。

　　第七條獎勵與違約：

　　1、乙方的施工令客戶非常滿意的情況下，甲方可以采取某種形式作為獎勵。

　　2、合同簽定后，合同任何一方提出解除合同或無任何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方向守約方支付工程總造價20%的違約金；若因此造成工程損失的，違約方應予賠償。

　　3、工程未驗收合格或未結清尾款而未移交，甲方提前使用或擅自動使用工程成品的，工程視為合格，因此而造成的損失由甲方負責，并視為甲方自動放棄保修及維修權利，乙方仍有收尾款的權利。

　　4、甲方未按期支付第二（三）次工程款的，乙方有權停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價2%o的違約金。

　　5、甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一天由責任方向對方支付工程總造價2%o的違約金。

　　6、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，由乙方負責修理，所需修理費由乙方承擔，工期不予順延。

　　第八條合同爭議的解決方式：

　　1、未盡事項，經甲乙雙方協商解決。

　　2、雙方發生爭議協商解決不成時，向成都市仲裁委員會申請仲裁。

　　3、如因合同爭議及其他方面原因造成上訴，上訴期間甲乙雙方因上訴所產生的一切費用由上訴方承擔（訴訟費、律師費等相關費用）。

　　第九條：

　　1、本合同正本兩份，雙方各執一份，甲方執一份，乙方執一份，

　　2、本合同自簽字之日生效，合同履行完成后自行終止，決算后終止

　　3、附件（附件與合同正本具同等法律效力）

　　1）材料及工藝按乙方（甲方）提供的設計圖紙、工程預算書為準進行施工

　　2）設計變更（協商解決）

　　第十條備注：

　　甲方（簽章）： 乙方（簽章）：

　　公司地址： 公司地址：

　　代理人： 代理人：

　　電話： 公司電話：

　　開戶行： 開戶行：

　　帳號： 帳號：

　　年 月 日 年 月 日

建筑工程施工合同3

　　發包方（以下稱甲方）：地址：法定代表人：聯系方式：

　　承包方（以下稱乙方）：

　　地址：

　　法定代表人：聯系方式：

　　甲、乙雙方就建筑工程施工事宜，經友好協商，依照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》等相關法律規定，自愿達成如下協議，以資信守。

　　第一條工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地址：

　　3、建筑面積：

　　4、結構類型：

　　第二條工程內容及承包范圍

　　1、乙方負責對本工程土建部分進行施工總承包，承包范圍為：基礎、主體、裝飾裝修工程。

　　2、包括乙方承包范圍內的因設計變更而引起的增減工程。

　　3、甲方指定分包工程內容。

　　第三條合同工期

　　1、計劃開工日期：________年____月____日。計劃竣工日期：________年____月____日。即工期總天數：XXX。

　　第四條質量與檢驗標準

　　1、工程質量：對于該工程的基礎、主體驗收及竣工驗收均應通過質監部門驗收合格。

　　2、由于乙方自身的疏忽造成工程質量問題，必須修復。不然甲方有權要求乙方按工程合同造價總額的%支付違約金。

　　第五條合同價款工程結算

　　1、合同價款：暫定為萬元。結算時以實際完成的工程量為準。

　　2、工程結算：工程竣工后日內甲方給乙方支付工程結算總價款的%，工程結算總價款的%作為保修金。

　　3、質量保修金的支付：工程保修期屆滿后，經甲方對工程質量檢查無異議，甲方與乙方辦理保修款結算，將剩余保修款一次性支付乙方。

　　4、結算審計時甲乙雙方應積極配合審計工作，應在雙方確認竣工結算資料真實、完備之日起個月內完成本工程的結算審計。

　　第六條材料價格調整及材料的采購

　　1、若甲方對某項主要材料進行調整，僅對材料差價進行調整。

　　2、材料采購：乙方必須根據甲方要求進行采購，并且在采購前天將樣品及價格送甲方代表認可后方可采購。

　　第七條竣工驗收

　　1、承包方提供竣工圖約定：。

　　2、中間交工工程的范圍和竣工時間：。

　　3、發包方收到竣工驗收報告后天內組織有關單位驗收，并在驗收后天內給予認可或提出修改意見。承包方按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。發包方收到承包人送交的竣工驗收報告后天內不組織驗收，或驗收后天內不提出修改意見，視為竣工驗收報告己被認可。

　　第八條工程質量保修

　　1、工程質量保修范圍和內容：乙方在質量保修期內，按照相關法律規定以及合同約定的范圍承擔工程質量的保修責任。

　　2、質量保修期限規定為：年。

　　3、保修期內的維修：一般性維修乙方應在接到通知后小時內到達；緊急事故乙方應在接到通知后小時內到達現場搶修。乙方未及時維修并且沒有修復完好的'，甲方自行找人修復，修復的費用從乙方保修金之內扣除。

　　第九條雙方的權利和義務

　　1、甲方權利主要有：

　　（1）對工程進度質量進行檢查。

　　（2）等工程竣工后對工程進行驗收。

　　（3）因乙方原因使得工程質量不符合約定的，甲方有權要求乙方在合理期限內無償修理。

　　2、甲方義務主要有：

　　（1）協助乙方使建設工程合同得以順利履行。甲方應當按照合同的約定提供資金、場地以及相關材料。

　　（2）支付價款以及建筑工程施工過程中的其他義務。

　　3、乙方的權利主要有：

　　(1)按照施工合同和設計文件嚴格施工。

　　(2)接受甲方的必要監督。

　　(3)按期完成和交付合格工程。

　　(4)保修責任和損害賠償責任。

　　4、乙方的權利主要有

　　（1）甲方未按照約定的時間和要求提供材料、資金的，乙方可以順延工程日期。

　　（2）甲方未按照約定支付價款的，乙方可以催告甲方在合理期限內支付價款。逾期不支付的，乙方可以與甲方協議將該工程折價，建設工程的價款以該工程折價的價款優先受償。

　　第十條協議解除

　　1、如果經甲乙雙方協商一致，本合同可以解除。

　　2、當乙方擅自將其承包的工程轉包給

　　第三方時，甲方有權解除本合同。

　　3、因不可抗力致使合同無法履行的，甲乙雙方可以解除本合同。

　　4、甲、乙雙方任何一方按約定提出解除合同時，應以書面形式向對方發出解除合同通知，通知送達對方時合同解除。

　　第十一條違約責任

　　1、如合同一方不履行或違反本合同的任何條款，違約方須賠償守約方的經濟損失。除合同另有規定外，守約方亦有權要求解除本合同及向違約方索取賠償守約方因此遭受的經濟損失。

　　2、甲方須按本合同約定按時足額支付建筑工程費用，每逾期1天按逾期金額的千分之向乙方支付滯納金。

　　第十二條爭議解決條款

　　甲、乙雙方因履行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，應當友好協商解決。如協商不成，提交

　　仲裁委員會仲裁。

　　第十三條其他約定事項

　　1、本協議經甲、乙雙方簽章后生效。

　　2、本協議生效后，如有未盡事宜，雙方協商一致可簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等效力。

　　3、本協議適用中華人民共和國法律。

　　4、本協議正本一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方（買方）簽章：乙方（賣方）簽章：____日期：日期

建筑工程施工合同4

　　發包人（全稱）：

　　法定代表人或其委托代理人：

　　承包人（全稱）：

　　法定代表人或其委托代理人：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就工程施工及有關事項協商一致，共同達成如下協議：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：___________________________。

　　2、工程地點：___________________________。

　　3、工程立項批準文號：__________________。

　　4、資金來源：___________________________。

　　5、工程內容：___________________________。

　　6、工程承包范圍：__________________________。

　　二、合同工期

　　計劃開工日期：_________年_________月_________日。

　　計劃竣工日期：_________年_________月_________日。

　　工期總日歷天數：_________天。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日歷天數為準。

　　三、質量標準

　　工程質量符合___________________________標準。

　　四、簽約合同價與合同價格形式

　　1、簽約合同價為：人民幣（大寫__________________）（￥_________元）；

　　其中：

　　（1）安全文明施工費：人民幣（大寫__________________）（￥_________元）；

　　（2）材料和工程設備暫估價金額：人民幣（大寫__________________）（￥_________元）；

　　（3）專業工程暫估價金額：人民幣（大寫__________________）（￥_________元）；

　　（4）暫列金額：人民幣（大寫__________________）（￥_________元）；

　　2、合同價格形式：__________________。

　　五、項目經理

　　承包人項目經理：__________________。

　　六、合同文件構成

　　本協議書與下列文件一起構成合同文件：

　　（1）中標通知書（如果有）；

　　（2）投標函及其附錄（如果有）；

　　（3）專用合同條款及其附件；

　　（4）通用合同條款；

　　（5）技術標準和要求；

　　（6）圖紙；

　　（7）已標價工程量清單或預算書；

　　（8）其他合同文件。

　　在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的'文件均構成合同文件組成部分。

　　上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬于同一類內容的文件，應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。

　　七、承諾

　　1、發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。

　　2、承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質量和安全，不進行轉包及違法分包，并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。

　　3、發包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。

　　八、違約、索賠和爭議

　　1、發包方、承包方應當共同遵守上述約定，如果一方違反約定給另一方造成經濟損失，應當支付相應的賠償；

　　2、本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會申請仲裁。

　　九、簽訂時間

　　本合同于_________年______月_____日簽訂。

　　十、簽訂地點

　　本合同在___________________________簽訂。

　　十一、補充協議

　　合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協議，補充協議是合同的組成部分。

　　十二、合同生效

　　本合同自_________生效。

　　十三、合同份數

　　本合同一式_________份，均具有同等法律效力，發包人執_________份，承包人執_________份。

　　發包人：

　　法定代表人或其委托代理人：

　　_________年______月_____日

　　承包人：

　　法定代表人或其委托代理人：

　　_________年______月_____日

建筑工程施工合同5

　　發包方(以下簡稱甲方)：

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　為了確保 ，需 ，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設工程組織施工事項協商一致，特訂立本協議。

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、工程施工范圍及技術要求：詳見施工圖紙及工程量清單。

　　四、工程造價：本工程預算價為萬元

　　元整)(詳見工程預算書)。

　　五、承包方式：包工包料。

　　六、結算方式：本工程結算時委托有資質的中介機構結算審核下浮率為 ，工程量按實計算。根據施工圖紙及現場實際發生工程量計算，信息價、勞保費用、定額套用及取費標準等按本工程預算標準執行。

　　七、付款方式：

　　工程竣工驗收合格并經審核決算后支付工程決算審核總造價的90%， 余款10%作為保修金，待保修期滿后一個月內付清。

　　八、工程工期

　　工期總日歷天數為 天，自 年 月 日至 年 月 日。因雨季和甲方原因造成工期延誤，由乙方書面申請經甲方確認后，工期可予以相應順延。若乙方未按約定的日期完工，超過5天后，每延期一天扣工程款300元。

　　九、施工要求

　　1、乙方必須嚴格按照甲方技術要求及核定的工程數量進行施工，按時保質保量完成，工程質量標準須達到合格以上。

　　2、乙方應自覺提高安全生產意識，做好現場安全防護措施，確保施工安全，施工過程中一切安全責任及措施費用概由乙方負責。

　　十、其它事項

　　1、乙方必須具備相應的.施工資質，經甲方認定后方可簽訂施工協議。

　　2、乙方必須協調解決本工程施工中的糾紛和相關事宜。

　　3、本工程完成后，由乙方書面申請報甲方審批后方可進行驗收。

　　4、驗收時，若乙方未按圖紙施工，乙方須在15日內整改到位，否則甲方不予支付工程款。

　　5、本工程質量保修期為個月，質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算，保修期間發生質量問題一切保修費用由乙方承擔。在甲方書面通知3日內，乙方未進場修復，視為自動放棄保修金，由甲方委托它方維修。

　　6、

　　十一、本協議共股壹份、辦公室存檔壹份)，乙方執壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效。 附件：施工圖紙及工程預算書

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　法定代表人(簽字)： 法定代表人(簽字)：

　　簽訂日期： 年 月 日

建筑工程施工合同6

　　發包方： (以下簡稱甲方)

　　承包方： 身份證號碼： (以下簡稱乙方)

　　甲方現將武勝香江豪庭工程基礎土石方分項工程人工勞務承包給乙方，根據甲乙雙方多次共同協商，在平等一致的基礎上，本著雙方互惠互利的原則，達成本合同條款，供雙方遵照執行。

　　第一條：工程概況：

　　1 工程名稱：武勝香江豪庭

　　2 工程地點：武勝縣城祥升大道。

　　第二條：承包范圍：

　　發包方所提供的施工圖中所含武勝香江豪庭 車庫 工程基礎土石方分項工程基礎、電梯井、塔吊基礎、部分外運土石方、內轉土石方至甲方指定位置堆放，所含全部工作內容。

　　第三條：工期：

　　(一)開工日期： 年 月 日(根據甲方的工期要求)。

　　(二)竣工日期： 年 月 日(根據甲方的工期要求)。

　　第四條：工程價款：

　　1分部分項工程單價如下：

　　(1)獨立基礎：基礎土石方分項工程頁巖90.00元/m(條形基礎、電梯井、塔吊基礎)、砂巖200元/m(條形基礎、電梯井、塔吊基礎)。

　　(2)人工挖孔樁：土方90.00元/m3，頁巖140.00元/m3，板石(需要水鉆施工)280.00元/m3，土方中孤石按實際方量220.00元//m3。安全帽等)、夜間施工加班費、加餐費、場內材料轉運費及清除垃圾轉運費。同時涵蓋但不限于以下具體工作內容：

　　(1)人工開挖場內土方及建筑垃圾。

　　(2)人工開鑿場內石方并滿足現行有關規范要求。

　　(3)平基土方、石方、建筑垃圾等用人工裝斗配合塔機吊裝轉運到甲方指定地點。

　　(4)場內排水工作。

　　(5)施工用腳手架的搭拆。

　　(6)完成該單項工序所需的各種設備及工、用具等一切低值易耗品(如空壓機、鍬、撮箕、抽水泵、鈀鉤等)。

　　(7)完成該分項工序的安全責任及相應的安全勞保用品費用。

　　(8)四川省文明工地施工要求本單項工序應做的`工作

　　3、零星簽證計時工60.00元/工日。

　　4、室內取土夯實、回填 元/ m(含取土、運土、分層回填、夯實)。

　　5、算工程量。

　　第五條：施工技術要求：

　　(一)、基礎土石方工程由甲方施工員向乙方進行技術交底，并以書面形式由乙方代表簽證。

　　(二)、乙方代表必須指揮工人嚴格按施工圖、技術交底和施工規范嚴格施工。

　　(三)、每道工序必須按交底、施工、檢查、驗收幾步驟進行，上一道工序完成驗收合格后，方可進行下一道工序施工。

　　第六條：雙方責任及工作：

　　(二)、甲方工作：

　　1、為施工協調有關工作關系。

　　2、甲方施工員對工程進度，施工步驟進行安排，指導乙方施工，并對質量安全工作進行質量監督檢查。

　　(二)、乙方工作：

　　1、嚴格執行合同中對工程工期、質量安全的要求，服從施工員及現場管理人員的安排，嚴格按照施工圖、交底記要和國家現行施工規范進行施工。

　　2、加強對工人的管理，教育工人遵紀守法，加強安全、防火、防盜意識。嚴格要求工人按照建筑工人安全技術操作規程進行施工作業，做好自檢工作。

　　3、組織工人文明施工，加強施工現場管理，不允許工人打架罵人，做到工完場清。

　　第七條：工程質量驗收

　　1、嚴格按照國家現行施工驗收規范和質量評定標準進行驗收。

　　2、因乙方造成的質量問題而返工，由乙方負責全部責任并承擔其材料及人工費，并接受罰款。如無法保證工程質量進度，甲方有權單方面終止本合同，所完成的部分分項工程經驗收合格后按已完成金額的60%人工費(不加任何費用)結算給乙方，并清退出場。

　　第八條：人工費支付

　　本分項工程無進度款，待工程完工驗收合格后一次性付清。

　　第九條：安全責任：

　　在分項工程單價中10%作為安全設施費和管理費。另簽定安全責任書，具有同等法律效力。

　　第十條：其他約定：

　　1、合同期內乙方借故中途停工或退場，甲方有權拒付人工費，乙方所聘工人的工資由簽約人全權負責支付。并同時承擔給甲方該分項工程總造價15%的違約金，由此給甲方造成的其它經濟損失由乙方全額賠付。

　　2、乙方所需機具、用具由乙方自行解決，在甲方借用的設備在施工期間應對設備進行維修保養。如有損壞照價賠償或支付修理費。

　　3、嚴禁將所承包的分部分項工程分包給他人，否則甲方有權單方終止合同，所完成的部分分項工程經驗收合格后按已完成量的60%人工費(不加任何費用)結算給乙方，并清退出場。

　　4、乙方如因工人素質低、技術差等原因達不到質量、工期及文明施工等要求，以及有違法亂紀行為等，造成所有損失由乙方簽約人全權負責。

　　5、甲方為乙方提供食宿條件，如乙方人員損失甲方公物，應照價賠償。

　　6、由于乙方原因無故停工，每次處罰款2000元以上。

　　第十一條 其它：

　　1、工程外包工人員管理辦法作為本合同的附件，具有同等法律效力，應嚴格遵守執行。

　　2、未盡事宜，由雙方協商，形成新的合同條款，雙方共同遵照執行。

　　3、本合同一式叁份，甲方執倆份，乙方執壹份，具同等法律效力，雙方簽字后生效，工程竣工驗收合格，結清尾款，自然失效，

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建筑工程施工合同7

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　根據《民法典》、《____市保護消費合法權益條例》，《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一.概況 裝飾施工地點： 住房結構：室廳廚衛陽臺，施工面積____平方米

　　二.價格 清包工總費用：______元，大寫(人民幣)：_______________元，其中，水電工：______元，木工：_______元，瓦工：_______元，油漆工：______元，垃圾清運費：_______元，材料搬運費：_______元，其他費用(注明內容)_______________________元。 經雙方認可，在施工過程中施工內容如有小的變動，雙方將不更改工程款，當有大的變更時應在變更前友好協商，按實另計。

　　三.工期 自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工，工期___天。 以上規定工期為指導工期，為保證施工質量，原則上不少于以上工期，也不應超過工期______天。如遇甲方材料供應不及時等問題，或因長時間特殊天氣對某些施工項目確有影響的，則相應順延竣工日期。如雙方經過協商，對工期的延長達成一致意見，則按達成的統一意見執行(如延長工期后遇春節假期，甲方允許乙方春節期間停工______至______天)。

　　四.設計

　　1、甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套，并負責交底工作。

　　2、甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可。

　　五.材料 甲方負責采購需用材料，應為符合設計要求的合格產品。 乙方應提前______天向甲方提供需購材料清單，甲方應在______天內及時將采購材料供應到現場供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的.責任和經濟損失。 未經甲方同意，乙方不得自行采購材料，若已采購，甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用。 如若甲方授權乙方購買所需材料，乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料，并開具正式發票。 乙方應幫甲方收貨并驗收甲方所購建材的質量，核對數量和配件的準確性，發現質量或或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。 甲方供應的材料抵現場后，乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進入工地現常 乙方應做好對施工完成的成品保護工作 乙方對甲方采購的裝飾材料、均應用于本合同規定的住宅裝飾，未經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按材料價格雙倍補償給甲方。

　　六.付款方式 工程款付款方式：經雙方認可，工程款付款時間表如下： 工程款付款時間表，付款時間付款內容金額，協議簽訂完畢，正式開工____日內預付______鋼架;水泥隔層完工后并經甲方驗收本項目全部，強弱電路管線鋪設到位并經過甲方驗收本項目全部，瓷磚鋪貼拆口抹平等完成并經過甲方驗收后本項目全部，完成木工工程，并由甲方驗收通過后本項目全部，完成油漆工程，并由甲方驗收通過后本項目全部，竣工驗收也就是安裝完成甲方驗收通過當天本項目全部，保修尾款。

　　七.關于工程質量及驗收的約定 甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。 由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。 在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。 凡每一單項施工項目完工后，雙方應在工程質量驗收單上簽字確認。(詳見附表) 工程驗收標準，雙方同意參照市地方標準______《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。

　　八.垃圾清運處理 乙方應盡可能將垃圾袋裝化，并有責任每日及時清理需處理的垃圾。乙方應把所處理垃圾清運至物業指定的垃圾堆放場所。

　　九.工地現場管理和安全

　　1.甲方提供的施工要求及與乙方協商，且施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，遵守物業管理部門的裝修指南，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責修復和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　2.施工中凡涉及改變房屋結構，拆、改承重墻，加大樓(地)面荷載，由甲方向物業管理部門提出協商，經確認后施工。

　　3.乙方應注意煤氣使用安全，確保登高施工的安全保障等各類安全保證，并提醒施工工程人員注意安全，由施工產生任何事故的責任完全由乙方自行負責。

　　十.違約及違約責任

　　1.合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額______%作為違約金支付給對方。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，至逾期______天后，每逾期______天應按每天______元作為違約金支付給甲方。甲方未按協議約定時間付款的，每逾期______天應按每天______元作為違約金支付給乙方。

　　3.甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔責任。

　　4.乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。

　　5.工程未辦理驗收、結算手續，甲方提前使用或擅自動用工程由此造成無法驗收和損失的，由甲方負責。

　　十一糾紛處理方式 因工程質量雙方發生爭議時，雙方應先協商調解。 協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟

　　十二.附則

　　1.工程開工前，甲方應將房屋外門鑰匙把交乙方施工隊負責人保管。工程竣工驗收時，乙方將房屋外門鑰匙歸還。

　　2.本合同簽訂后，工程不得轉包。

　　3.本合同一式___份，甲、乙雙方各執一份，合同附件為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。

　　十三.其它約定

　　1.質量保修期為________年，中間出現任何施工質量問題乙方無條件負責維修，但因是包清工形式，乙方無質保金，如乙方在保修期內無辜推委，甲方有權利通過其他途徑采取相應措施直至訴諸法律。

　　2.對于不能確定的工程量雙方應該事先談好單價，按照實際工程量結算。

　　3._________

　　4.__________

　　5.__________

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　簽章：__________

　　簽章：__________

　　聯系電話：__________

　　聯系電話：__________

　　簽約日期：__________

　　簽約日期：__________

建筑工程施工合同8

　　發包人(甲方)：×××公司

　　承包方(乙方)：×××裝飾公司

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

　　第一條 工程概況

　　1.1工程名稱：×××

　　1.2工程地點：*****

　　1.3承包范圍：經雙方確認預算的工程內容及合同附件

　　1.4承包方式：包工、包料大包干

　　1.5工期：本工程自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工

　　1.6工程質量：

　　1.7合同價款(人民幣大寫)：××萬元

　　第二條 甲方工作

　　2.1開工前3天，向乙方提供經確認的施工圖紙或做法說明3份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。

　　2.2指派 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

　　2.3委托 監理公司進行工程監理，監理公司任命 為總監理工程師，其職責在監理合同中應明確，并將合同副本交乙方 份。

　　2.4負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線，古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔相應費用。

　　2.5如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。

　　2.6協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。

　　第三條 乙方工作

　　3.1參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃交甲方審定。

　　3.2指派×××為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或做法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

　　3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。

　　3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　3.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　第四條 關于工期的約定

　　4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，則工期順延。

　　4.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，則工期順延。

　　4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)，則工期相應順延。

　　第五條 關于工程質量及驗收的約定

　　5.1本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(gbj300-88)等國家制定的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。

　　5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。

　　5.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。

　　5.4由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　5.5由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　5.6工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知3日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

　　第六條 關于工程價款及結算的約定

　　6.1雙方商定本合同價款采用第 種：

　　(1)固定價格。

　　(2)固定價格加 %包干風險系數計算。包干風險包括 內容。

　　(3)可調價格：按照國家有關工程計價規定計算造價，并按有關規定進行調整和竣工結算。

　　6.2本合同生效后，甲方分4次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結算時一次結清。

　　撥款分4次進行 劃撥合同價款 % 金額(元)

　　合同簽訂后 合同價付30% ××××元

　　第二次 工程進度至30%付合同價款50% ××××元

　　第三次 工程進度至80%付合同價款的10% ××××元

　　第四次 工程完工后10天內付合同價款5% ××××元

　　余下5%合同價款作為本工程的質保金 ××××元

　　6.3工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料七天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在七天內，結清尾款。

　　第七條 關于材料供應的約定

　　7.1本工程甲方負責采購供應的材料、設備(見附表二)，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續移交給乙方，由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價值 %的保管費。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。

　　7.2凡由乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　第八條 有關安全生產和防火的約定

　　8.1甲方提供的施工圖紙或做法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。

　　8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工作安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法律、規范。

　　8.3由于甲方確認的圖紙或做法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。

　　8.4由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

　　第九條 獎勵和違約責任

　　9.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工窩工一天，甲方支付乙方 元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的 %支付滯納金。

　　9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕上措施費外，每提前一天，甲方支付乙方 元，作為獎勵。

　　9.3乙方按照甲方要求，全部或部分工程項目達到優良標準時，除按本合同5.2款增加優質價款外，甲方支付乙方元，作為獎勵。

　　9.4乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。

　　9.5甲方未辦理任何手續，擅自同意拆改原有建筑物或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負責并承擔損失。

　　9.6未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。

　　9.7未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。

　　9.8因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

　　第十條 爭議或糾紛處理

　　10.1本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

　　10.2當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，本合同在執行中發生的'爭議雙方同意由當地仲裁委員會仲裁，當事人不在本合同約定仲裁機構，事后又沒有達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴。

　　第十一條 不可抗力

　　11.1、任何一方由于不可抗力造成不能履行或部分不能履行合同義務的，不視為違約，但應在條件允許下采取一切必要的救濟措施，以減少因不可抗力造成的損失。遭受不可抗力的一方，應盡快將事件的情況以書面形式通知另一方，并需在不可抗力事件發生之日起10日內向對方提交事件發生地有關政府機關或公證部門出具的書面證明。雙方可視不可抗力原因對本合同履行的影響程度，協商決定本合同的變更或解除。

　　11.2、“不可抗力”指超出本合同雙方控制范圍、無法預見、無法避免或無法克服、使得本合同一方部分或者完全不能履行本合同的事件。這類事件包括但不限于地震、臺風、洪水、火災、戰爭、罷工、政府行為、法律規定或其適用的變化，或者其他任何無法預見、避免或者控制的事件，也包括在商務實踐中通常被認定為不可抗力的事件。

　　11.3、不可抗力發生后因乙方怠于采取搶救措施，致使工程損失擴大的，擴大部份的工程損失由乙方承擔。

　　第十二條 附則

　　12.1本工程需要進行保修或保險時，應另訂協議。

　　12.2本合同正本兩份，雙方各執一份，副本貳份，甲方執貳份，乙方執貳份。

　　12.3本合同履行完成后自動終止。

　　12.4附件

　　(1)施工圖紙或做法說明

　　(2)工程項目一覽表

　　(3)工程預算書

　　(4)甲方提供的貨物清單

　　(5)會議紀要

　　(6)設計變更

　　(7)其他

　　甲方名稱： 乙方名稱：

　　代表： 代表：

　　住所： 住所：

　　電話： 電話：

　　郵編： 郵編：

　　銀行賬號： 銀行賬號：

　　年 月 日 年 月 日

建筑工程施工合同9

　　發包人（全稱） （簡稱甲方）

　　承包人（全稱） （簡稱乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內容：

　　資金來源：

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：

　　三、合同工期

　　開工日期：年 月 日

　　竣工日期：年 月 日

　　合同工期總日歷天數 天。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：

　　五、合同價款

　　金額（大寫）：（人民幣）：萬元

　　六、組成合同的.文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同協議書

　　2、本合同專用條款

　　3、明確雙方權利、義務的紀要、協議

　　4、本合同通用條款

　　5、投標書、招標文件和中標通知書

　　6、施工圖紙

　　7、標準、規范及有關技術文件、技術要求。

　　8、工程預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：年 月 日

　　合同訂立地點：

　　本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。

　　發包人：（公章） 承包人：（公章）

　　住所： 住所：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代表人： 委托代表人：

　　電 話： 電 話：

　　傳 真： 傳 真：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　帳號： 帳 號：

　　郵政編碼： 郵政編碼：

建筑工程施工合同10

　　甲方（發包方）：

　　乙方（承包方）：

　　依照《中華人民共和國合同法》 、《中華人民共和國建筑法》及其有關法律，行政法規，遵循自愿、平等、公平、誠實、信用的原則，經雙方協商，就 工程施工事宜達成協議并形成如下條款，協議雙方共同遵守。

　　一。工程概況

　　1。工程名稱：

　　2。工程地址：公園道西側

　　3。結構類型：框架，地下二層，地上三十層，地下車庫約4萬㎡， 共計約20萬㎡。

　　4。合同價款：合同價款以正式建設工程施工合同確定的數額為準。

　　5。施工場地條件：三通一平已完成，（其中施工用水由甲方提供水源，乙方配備供應施工用水機具；施工場地道路由乙方負責，公共道路由乙方負責；費用由甲方承擔，甲方提供施工用電源，施工中由乙方按實際發生量和用電損耗支付水電費，具備施工條件）。

　　6。工期：合同工期為兩年，開工日期為 年 月 日至 年 月 日，總工期為： 天。

　　7。工程質量：合格， 文明施工達市級文明工地要求。

　　二。承包范圍及承包方式

　　1。工程承包范圍：全部施工圖紙范圍內的樁基礎、土建、給排水、暖通、電氣內容。下列項目：電梯、消防、噴淋、通風、弱電等專業分包項目乙方負責預埋、預留等內容。配合專業分包工程項目的界限：

　　a。基礎土方工程的挖土另行分包，土方回填在本合同內。土方回填運距據實簽證為準。

　　b。電梯、消防、噴淋、通風、弱電等專業項目另行分包。

　　2。甲方要求： 本工程合同（協議）簽訂后，乙方不得以任何形式和理由再行轉包和分包整體工程，一經發現，立即終止合同，按乙方違約處理，并由有關部門依據相關規定實施處罰。

　　三。付款方式

　　乙方收到工程款同時提供正式收款發票。

　　1、乙方墊資施工至正負零后7日內撥付已完成工程量價款的80%，以后每月撥付一次，每月的26日乙方上報已完成的工程量，甲方在十個工作日內審核并支付已完工程量價款的80%，如果甲方沒有審核完畢，按乙方上報的工程量計算并撥付。

　　2、工程全部完工驗收合格后支付至合同總價款的90%，結算完成后30日內甲方向乙方撥付至工程結算總價款的95% 。

　　3、剩余工程結算款的5%作為工程質量保修金，自驗收合格之日起滿一年十五日內支付質量保證金總額的60%，滿兩年十五日內支付至質量保證金總額的80%，滿三年后28日內一次性付清。

　　4、甲乙雙方竣工計算，待甲方收到乙方結算書次日算起2個月審核完畢，結算中雙方如有爭議必須通過當地造價部門裁定。

　　四。結算方法：

　　1。工程造價：土建安裝工程造價按一類取費總價不下浮，作為甲乙雙方工程結算造價。

　　2。執行20xx年《全國統一建筑工程基礎定額河北省消耗量定額》、《全國統一建筑裝飾裝修工程消耗量定額河北省消耗定額》、《全國統一建筑安裝工程消耗定額》及相關定額，相關費用標準編制施工圖結算，認價以外的工程材料價格以同期《唐山工程造價信息》為主，造價信息沒有包含及甲方指定的設備、材料價格。采用經甲方確認的市場價格調整（輔材及周轉、攤銷材料不做調整）：機械費、人工費、措施費項目按定額規定計算并調整。

　　3。甲方直接分包的分項工程，乙方可以針對相應的安裝工程收取合同價款的2%的配合費，該總包管理費由甲方向分包人代扣后支付給乙方。乙方應配合甲方的專業發包工作，服從甲方總的計劃安排，為專業承包人提供必需的施工條件，總包方收取相應的合同總價的2%配合費，分包工程稅收由分包方承擔。

　　4。采購價格的認定：采用造價信息價格的材料以同期信息價格為調差依據，采用市場價格的，雙方認定的價格為調差依據，進度逾期未完成的工程材料價格的認定方法：工程逾期，但材料價格下降時，以逾期的材料價格為調價依據；工程逾期，但材料價格上漲時，以批準的工程計劃規定的完成時間的價格為調差依據。

　　五。工程設計變更

　　1。 工程施工過程中，甲乙雙方應根據項目實施的具體情況按照合同明確的范圍，以書面形式對工程變更內容進行現場簽證。凡屬于工程計劃（或變更）范疇的工作內容，必須按計劃（或變更）要求施工。凡施工現場需簽證的工程洽商或工程變更和涉及工程項目增加你的必須由甲方、監理方和乙方授權代表簽字蓋章生效，乙方必須將現場簽證原件匯總編輯成冊作為工程結算的依據，由此發生的工程費用結算方法執行第四條。

　　2。設計變更、工程洽商發生后一個月內因乙方責任不辦理簽字手續將不增加價款調整（如果屬于減項則調減工程價款）。

　　六。 材料進場要求及計價

　　1。 及主體工程質量及影響小區統一效果的設備由甲方指定品牌或施工廠家，乙方采購，范圍有：鋼筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墻磚、花崗巖、隔墻板、鋼筋螺紋連接、散熱器、給排水采暖管材。其中鋼材：唐鋼、承鋼、首鋼本廠產品及河北鋼鐵集團

　　2。指定品牌的材料設備甲方認質認價，由乙方提前做好計劃并負責購買。乙方對甲方指定的材料設備嚴把質量關，材料設備進場前必須做好檢驗，做施工規定的必要的試驗等。經驗收合格后，方可進場使用。乙方對甲方指定的材料質量負有全部責任。工程材料、成品、半成品的試驗檢驗費由甲方承擔。試驗單位須經甲方、監理單位認可。工程定位放線由規劃局負責的部分。費用由甲方承擔。

　　3。進場材料設備與設計和樣品要求不符合的產品，甲方和監理方應禁止使用。由乙方按甲方和監理方要求的時間運出施工現場，重新采購符合要求的產品，并由乙方承擔由此產生的費用，工期不予順延。

　　七。工程管理

　　1。 甲方委派工程師現場代表，負責協調各方關系并代表甲方對施工圖設計、工程質量、工程進度、施工安全、文明施工、工程質量的確認等進行全面管理，履行合同約定的內容。

　　2。 乙方委派項目經理全面負責本工程施工管理與服務工作，協調現場內所有專業施工隊的現場施工組織、管理、進度、技術、質量、安全、文明施工、成品保護、所有材料設備保存，履行本合同約定內容。

　　3。 乙方現場臨時設施，各分項加工場地、卷揚機、上料架場地要按照施工總平面圖布置，不得影響外網管線及相應配套附屬設施工程施工。

　　4。 工程竣工后（以質監站驗收日期為準）90日內，乙方按照《城建檔案移交目錄》的標準向甲方提供三份完整的竣工資料，同時乙方必須為甲方提供辦理竣工備案手續的所有相關資料。

　　5。 乙方在施工過程中違反其承諾或不服從甲方及監理的管理，甲方有權直令施工單位出場并終止合同，按乙方已完成的合同范圍內的實際工程量并執行河北省20xx定額基價進行結算（材料價格調整執行第四條款第二條），由乙方承擔全部違約責任；凡工程存在質量隱患或即成事實的，乙方必須改正；對存在質量隱患或發生質量缺陷不改正的，每發生一次，甲方視具體事項給予經濟處罰，由每次向乙方撥付工程款時扣除。

　　6。 存在工程分包的，乙方必須以書面形式呈報甲方，經甲方簽認后才能進場，并執行合同約定的'相關內容，并由乙方承擔由于工程分包而引發的相關責任。

　　7。 為了保證工程質量甲方有權制訂工程材料和對材料進行認價，乙方必須根據甲方要求及質量標準采購工程材料。

　　八。違約責任

　　1。 因甲方原因造成的停工，由甲方駐現場項目經理和監理工程師認可后工期可以順延。

　　2。 因甲方原因造成的停建、緩建，甲方在1個月內結算完畢并支付乙方已經完成工程量的工程款。

　　3。 乙方不按約定工期竣工，不按時交付工程，每延誤一天乙方按合同總價的萬分之三向甲方支付日違約金。如因乙方施工力量不足嚴重拖延工期，甲方有權責令乙方撤場，解除本協議并承擔因延期造成的一切法律責任。

　　4。 如乙方工程質量出現較大問題造成甲方損失的，由乙方承擔并且乙方應按合同總價的3%向甲方支付違約金并承擔一切法律責任。如施工過程中發現乙方有重大質量、安全事故，甲方有權責令乙方撤場并解除本合同，由此引起的后果由乙方負責。

　　5。 乙方依本合同需承擔的違約金、賠償金，可由發包方直接從承包方任何未結付的工程款中直接扣減。

　　九。 雙方約定，如因乙方欠付任何第三人債務，被起訴并導致甲方作為共同被告，或依法保全甲方對乙方的責權或因乙方的任何原因導致甲方接受人民法院或仲裁機構的協助執行或財產保全通知的，除乙方在甲方接收上述起訴材料或保全或協助執行材料后10日內全額自行償還拖欠債務，并協調撤回起訴或撤銷保全或協議執行義務，或在10日內按權利人起訴額度向甲方提供保證金，否則，將視同乙方資產及信譽惡化且將嚴重影響本合同的正常履行，甲方可直接解除與乙方的施工合同并追究乙方的違約責任。

　　十。 此意向書雙方簽訂之日起3日內，乙方向甲方指定的賬戶內打入保證金貳佰萬元人民幣，待乙方進場后15日內甲方退還乙方全部保證金，且甲方不支付任何利息。（本意向書簽訂后3日內保證金未打入指定賬戶內，此意向書作廢）甲方承諾乙方工程最晚在20xx年6月15日前開工，如果不開工甲方無條件退還乙方保證金（人民幣：貳佰萬元整），如果保證金未能在進場15日內（即6月30日）退還，則由歸還，且需按保證金日千分之五計息給乙方，計息起使日期由7月1日開始。

　　十一 本意向書為工程結算的依據，具有法律效力，《建設工程施工合同》只用于辦理工程施工的各項手續之用。本意向書與正式建設工程施工合同如有不同，以正式建設工程施工合同為準。

　　十二。 未經事宜雙方友好協商，另行簽訂補充協議，如發生爭議可協商解決，協商不成可直接向當地人民法院起訴。

　　十三。 本合同一式肆份，雙方各持貳份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑工程施工合同11

　　發包方（以下簡稱甲方）： 承包方（以下簡稱乙方）：

　　為了確保 ，需 ，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設工程組織施工事項協商一致，特訂立本協議。

　　一、工程名稱：xxx。

　　二、工程地點：xxx。

　　三、工程施工范圍及技術要求：

　　詳見施工圖紙及工程量清單。

　　四、工程造價：

　　本工程預算價為xx萬元整）（詳見工程預算書）。

　　五、承包方式：

　　包工包料。

　　六、結算方式：

　　本工程結算時委托有資質的中介機構結算審核下浮率為 ，工程量按實計算。根據施工圖紙及現場實際發生工程量計算，信息價、勞保費用、定額套用及取費標準等按本工程預算標準執行。

　　七、付款方式：

　　工程竣工驗收合格并經審核決算后支付工程決算審核總造價的90%， 余款10%作為保修金，待保修期滿后一個月內付清。

　　八、工程工期：

　　工期總日歷天數為 天，自 年 月 日至 年 月 日。因雨季和甲方原因造成工期延誤，由乙方書面申請經甲方確認后，工期可予以相應順延。若乙方未按約定的`日期完工，超過5天后，每延期一天扣工程款300元。

　　九、施工要求：

　　1、乙方必須嚴格按照甲方技術要求及核定的工程數量進行施工，按時保質保量完成，工程質量標準須達到合格以上。

　　2、乙方應自覺提高安全生產意識，做好現場安全防護措施，確保施工安全，施工過程中一切安全責任及措施費用概由乙方負責。

　　十、其它事項：

　　1、乙方必須具備相應的施工資質，經甲方認定后方可簽訂施工協議。

　　2、乙方必須協調解決本工程施工中的糾紛和相關事宜。

　　3、本工程完成后，由乙方書面申請報甲方審批后方可進行驗收。

　　4、驗收時，若乙方未按圖紙施工，乙方須在15日內整改到位，否則甲方不予支付工程款。

　　5、本工程質量保修期為個月，質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算，保修期間發生質量問題一切保修費用由乙方承擔。在甲方書面通知3日內，乙方未進場修復，視為自動放棄保修金，由甲方委托它方維修。

　　十一、本協議共股壹份、辦公室存檔壹份），乙方執壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　附件：施工圖紙及工程預算書

　　甲 方（蓋章）： 乙 方（蓋章）：

　　法定代表人（簽字）： 法定代表人（簽字）：

　　簽訂日期：

建筑工程施工合同12

　　發包方：______________（以下簡稱甲方）

　　承包方：______________（以下簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規的規定，甲、乙雙方經友好協商，本著平等自愿、互惠互利的原則，就乙方為甲方投資建設廠房事宜達成如下協議：

　　一、甲方提供土地一宗，由乙方投資為甲方建設廠房及廠房內外地面、供排水等配套設施（以下簡稱建筑工程）。

　　二、該土地位于______________，四至為：東至______________，南至______________，西至______________，北至______________，使用年限為_______年。甲方對該土地享有所有權和使用權。

　　三、甲方保證該建筑工程符合某市土地利用總體規劃、年度建設用地計劃和城鄉規劃、建設項目開發年度計劃等要求。如需辦理相關手續或需經有關主管機關批準，甲方保證手續齊全并獲得批準。

　　四、甲方對建成后的建筑工程享有所有權。

　　五、該建筑工程設計由甲方負責，乙方按照甲方的設計和要求組織某某建筑公司施工建設，施工中的安全責任由乙方負責，甲方全程對施工進度及工程質量進行監督。

　　六、乙方應當按照該合同約定的土地用途、施工期限、設計和質量標準，組織某某建筑公司進行建設。但是，因不可抗力或者政府、政府有關部門的行為或者動工開發必需的前期工作造成工期遲延的除外。

　　七、該建筑工程的質量標準應符合甲方的設計圖紙要求。

　　八、該建筑工程應在本合同生效后_______天內動工，_______天內完成竣工驗收工作。如到期未進行驗收，視為工程合格，甲方從驗收期滿之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。如該建筑工程因質量問題驗收不合格，乙方應負責無償維修，直到驗收合格為止。

　　九、甲方按以下方式支付乙方投資回報和實際建設成本：

　　（一）、該建筑工程竣工驗收合格后30日內，甲方以不低于實際建設成本的_______%支付乙方投資回報。

　　（二）、該建筑工程竣工驗收合格后，甲方每年支付乙方_______%的實際建設成本，每年的_______月_______日前一次性全額支付，余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投資回報，每年的_______月_______日前一次性全額支付，所有款項在_______月_______日前付清。

　　十、該建筑工程因建設引起的質量問題由乙方負責，甲方承擔該建筑工程的日常維修維護。因建設質量問題造成甲方或第三方損失，乙方應負責賠償。

　　十一、該建筑工程驗收合格后，因任何一方擅自改變工程主體結構，因此造成的損失由改變方承擔全部責任。

　　十二、甲方負責為乙方廠房建設提供良好的外部環境，積極幫助協調乙方在建設過程中遇到的各種問題。在建設過程中，非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到損壞、工程被拆遷、合同不能履行等均由甲方負責，因此給乙方造成的損失甲方應承擔全部賠償責任。

　　十三、工程竣工驗收合格后，如工程被閑置、被破壞、被拆遷，甲方仍應按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。

　　十四、如一方違反合同約定，違約方應按照實際建設成本的_______%向守約方支付違約金，違約金的支付不影響合同其他條款的效力和履行。

　　十五、本合同所稱的實際建設成本是指甲乙雙方共同委托的某市以外的有資質的'中介機構對該工程造價審計后確定的價格和審計費的總和。審計應在該工程竣工驗收合格后30日內進行，審計費用由乙方承擔。

　　十六、本合同的簽訂地在______________，凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應友好協商解決，協商不成，根據《______________省高級人民法院關于各級法院受理第一審民商事案件級別管轄標準的規定》，由______________人民法院或______________中級人民法院管轄。

　　該合同一式兩份，由甲乙雙方各執一份，經雙方簽蓋章后生效。

　　甲方（公章）：________________乙方（公章）：________________

　　__________年________月_______日__________年________月_______日

建筑工程施工合同13

　　發包人：________大學(以下簡稱甲方)。

　　承包人：________建設公司(以下乙方)。

　　甲方委托乙方承建教學、辦公兩用五層樓房一座。根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定，結合本工程的具體情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。

　　第一條工程概況

　　工程名稱：____大樓。

　　工程地點：____市____路____號。

　　施工面積：____m2

　　工程造價：____萬元。

　　第二條工程按設計圖紙施工，其質量標準必須達到市建委有關施工驗收的規定要求。

　　第三條工程期限為：________年____月____日起至____年____月____日止。

　　第四條工程結算和付款辦法為：自本合同生效之后五天內，甲方按工程造價的30%預付________萬元給乙方作備用款，以后按工程進度撥款。工程竣工、驗收合格后，甲方在一個月內給乙方付款應迭整個工程款的99%,即達________伍仟元。其余l%,即________仟元，作為保修期一年的預留款。保修期滿后，甲方在十天內付清給乙方。

　　第五條工程驗收：乙方工程竣工后，由市質量監督部門負責驗收，簽收合格即交付甲方。

　　第六條違約責任：由于工程質量問題造成的損失，由乙方負責;乙方如未按期完工，每逾一天處以工程款l%的'罰金;如由甲方遲付備用款而造成誤工，則處甲方以工程款l%的罰金;如因連續停水、停電八小時以上造成損失，則由甲方負責。

　　第七條其他條款：甲方應在工程開工前十天將施工圖紙交給乙方;甲方負責施工所需的“三通”(路通、電通、水通);乙方負責施工所需“三大材”(鋼筋、木材、水泥)及其他施工所需材料;施工過程中若發生工傷事故，由乙方負責，甲方概不負責。

　　第八條本合同正本兩份，甲乙雙方各執一份。副本一份，送交監證處。本合同自雙方蓋章之日(____年____月____日)起生效。

　　發包人：________________

　　____大學(公章)___________

　　法定代表人：________(簽章)

　　地址：____市____路號

　　承包人：________________

　　建筑公司(公章)__________

　　法定代表人：(簽章)_____

　　簽約時間：____年____月____日

建筑工程施工合同14

　　發包人：_______________(以下簡稱甲方)

　　承包人：_______________(以下簡稱乙方)

　　經過甲乙雙方協商，就本工程施工事項協商一致，訂立本合同，共同遵照執行。

　　一、工程項目

　　1、工程名稱：_______________

　　2、工程地點：_______________

　　3、承包范圍：_______________

　　4、承包方式：_______________

　　5、合同價款：合同總價每公里___萬。單位造價每平方米___元(竣工后以實際丈量面積為準進行結算)。

　　二、技術要求

　　1、路面為___厘米厚水泥混凝土路面，寬___米。

　　2、天然級配砂礫石墊層，厚度___厘米天然級配砂礫石，寬度________米。

　　3、___厘米厚灰土墊層。

　　三、施工及質量要求

　　1、路基處理

　　在原有路基的基礎上，對高低不平路段，采用推土機或裝載機整平，并清除地表雜草，然后用壓路機壓實。

　　2、嚴格控制路面材料質量，墊層必須夯實，否則返工。

　　四、雙方權利和義務

　　1、發包人的權利和義務

　　發包人委派的業主代表：

　　姓名：_______________

　　職務;_______________

　　職權：對施工階段質量、進度以及現場工程質量進行監理與控制、參與工程竣工驗收以及保修階段的相關工作。

　　2、發包人主要工作：負責場地三通一平;

　　3、承包人的權利和義務

　　項目負責人姓名：_______________

　　項目負責人代表承包人就此工程項目全權對發包人負責。

　　4、承包人主要工作：

　　負責本工程施工范圍內的施工安全工作。承包人應按有關規定嚴格實施安全防護措施，承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發生的費用;做好現場設備、材料的照管工作。做好現場施工記錄，配合發包人和監理單位進行質量檢查：

　　五、工程價款的支付

　　本合同簽訂之日付___%，工程竣工驗收完后分階段視情況支付下剩款項。工程質量保證金為總造價的___%，質保期________年，質保期自竣工驗收之日計算，期滿后一次性支付質保金。

　　六、安全文明施工

　　承包人應按建設總承包單位工程施工現場管理規定及發包人統一管理制度的規定，精心組織、文明安全施工;發包人、總承包單位對承包人任何違反現場管理制度的行為均有權予以制止，直至罰款和解除合同。

　　承包人在施工過程中發生的.一切安全事故、質量事故均有承包人自行負責并承擔相應的經濟責任、法律責任及相應的一切經濟賠償。

　　七、竣工驗收

　　承包人在工程具備竣工驗收條件錢________小時通知發包單位組織竣驗收。發包人在收到通知后及時組織有關單位進行驗收，并在驗收后________天內給予認可或提出整改意見。承包人按要求整改，并承擔自身原因造成的整改費用。

　　八、本合同一式兩份

　　甲乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。項目工程有關款項全部計算完畢后自行失效。

　　發包人：_______________(簽章)承包人：_______________(簽章)

　　_________年______月___日_________年______月___日

建筑工程施工合同15

　　按照《中華人民共和國合同法》的規定結合本合同項下工程的具體情況，雙方經協商達成一致協議并書立本合同以資共同遵照履行：

　　第1條 工程概況

　　1.1工程名稱：甲方名下私房拆除及修建

　　1.2工程地點：本市橋口區太平洋

　　1.3承包范圍：舊房拆除，新房重建

　　1.4承包方式：包工包料

　　1.5建設工期：本工程自20xx年3月28日開工，于20xx年5月28日竣工

　　1.6工程質量：參照國家房屋質量有關要求

　　1.7合同價款（人民幣大寫）：×叁×佰×叁×拾元每平方米（根據建筑施工完成后實際面積結算）

　　第2條 甲方工作

　　2.1開工前10天，向乙方進行現場交底，全部騰空房屋，清除影響施工的障礙物；向乙方提供施工所需的水，電，氣及電訊等設備，并說明使用注意事項；辦理施工所涉及的各種申請，批件等手續。

　　2.2指派[ ]為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量，進度進行檢查。

　　2.3協調有關部門做好現場保衛，消防，垃圾處理等工作，并承擔相應費用。

　　第3條 乙方工作

　　3.1參加甲方組織的現場交底，擬定施工方案和進度計劃[附件一]，交甲方審定。

　　3.2指派[ ]為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質，保量，按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　3.3嚴格執行施工規范，安全操作規程，防火安全規定，環境保護規定；嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄；參加竣工驗收，編制工程結算。

　　3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物，設備管線，古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關系。

　　3.5工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　第4條 關于工期的約定

　　4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　4.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電，停水，停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一周內累計計算），工期相應順延。

　　第5條 關于工程質量及驗收的約定

　　5.1本工程以施工圖紙，作法說明和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》，《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》（等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。

　　5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時，應向乙方支付由此增加的'費用。

　　5.3甲，乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。

　　5.4由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　5.5工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知10日內組織驗收，并辦理驗收，移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

　　第6條 關于工程價款及結算的約定

　　6.1本合同生效后，甲方分六次按下列方式支付工程款，尾款于竣工結算后二個月內根據實際情形結算。

　　本合同簽署生效乙方派員進駐工程建設場所后3日內，甲方支付總計工程款的30%，計人民幣×元；

　　第一層樓施工完畢（加蓋預制板）后支付總計工程款的15%，計人民幣×元；

　　第二層樓施工完畢（加蓋預制板）后支付總計工程款的15%，計人民幣×元；

　　第三層樓施工完畢（加蓋預制板）后支付總計工程款的15%，計人民幣×元；

　　全部內外墻裝飾完畢后支付總計工程款的15%，計人民幣×元；

　　全部工程完成甲方試用二個月內如無質量異議支付總計工程款的10%，實際面積的差價與此同時結算。

　　6.2工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料10天內審查完畢。

　　第7條 關于材料供應的約定

　　7.1本工程乙方負責采購供應的材料[附件二]，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。

　　7.2凡由乙方采購的材料，設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　第8條 有關安全生產和防火的約定

　　8.1乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。

　　8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》，《建筑安裝工人安全操作規程》，《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規，規范。

　　8.3由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程，消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

　　第9條 獎勵和違約責任

　　9.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工，窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方100元。

　　9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方100元違約金。

　　9.3乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具，陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。

　　第10條 爭議或糾紛處理

　　10.1本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

　　10.2當事人不愿通過協商，調解解決或者協商，調解不成時，雙方同意由工程施工所在地人民法院裁判。

　　第11條 附則

　　11.1本合同正本兩份，雙方各執一份。

　　11.2本合同履行完成后自動終止。

　　甲方： 乙方：

　　日期： 日期：

　　附件一：施工圖紙或作法說明

　　附件二：乙方提供材料及施工質量要求

　　1.水泥，使用黃石華新水泥，梁柱現澆使用號，墻，地粉砌使用號；

　　2.水泥與黃沙的比例在梁柱現澆中不得少于；在墻，地粉砌中不得少于；

　　3.內外墻粉砌厚度不得少于×MM；地坪厚度不得少于×MM；

　　3.鋼筋，梁柱中使用直徑不得小于18MM，陽臺牛腿中使用直徑不得小于22MM；

　　4.任何墻壁厚度不得小于240MM；

　　5.其他約定：

　　延伸閱讀： 工程質量 驗收效果 生產安全

【建筑工程施工合同】相關文章：

建筑修繕工程施工合同02-07

建筑裝飾工程施工合同06-30

建筑工程施工合同06-13

建筑工程施工合同04-22

建筑模板工程施工合同12-24

建筑裝飾的工程施工合同11-24

建筑工程施工安全合同12-18

建筑工程施工合同集錦12-20

廠房建筑裝飾工程施工合同01-02

建筑工程施工合同最新01-02