建筑施工合同

時間：2025-06-25 11:41:43 詩琳施工合同我要投稿

(優)建筑施工合同（通用20篇）

　　隨著人們法律觀念的日益增強，關于合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編為大家整理的建筑施工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

(優)建筑施工合同（通用20篇）

　　建筑施工合同 1

　　發包方：(以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　按照《中華人民共和國合同法》的原則，并參考《中華人民共和國建筑法》，《建設工程施工發包與承包價格管理暫行規定》，《建筑工程施工發包與承包計價管理辦法》等法律、法規相關規定，結合本工程具體情況，為明確發包方與承包方雙方在工程施工過程中的權利義務，雙方本著公平、公正、自愿、誠信、互惠互利的原則，特簽訂本合同，以資共同遵守。經甲、乙雙方協商達成如下協議：

　　一、工程概況

　　工程名稱：興建公司指揮部(其中職工宿舍9間，建筑平方面積218㎡，四合院辦公室建筑平方面積為389.6㎡)。

　　二、承包方式

　　1、由乙方包工包料，并負責所有施工用具設備;

　　2、施工包干價每平方米按1080元計算，工程總造價為656208元(大寫：陸拾伍萬陸仟貳佰零捌元整);

　　3、工程承包內容：土建工程水、電安裝及房屋裝飾裝修;

　　4、乙方在施工時出現工程增減時，甲、乙雙方共同協商，確定后增減工價，待完工后一并納入結算。

　　三、工程工期

　　1、甲方規定動工時間為年月日至年月日，乙方不得提前和推后。

　　2、在保證工程質量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可順延，若因乙方人為原因工期延時，甲方有權扣除乙方施工費。

　　四、工程質量

　　1、整個工程必須按國家施工規范要求施工;

　　2、乙方未按甲方要求，質量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。

　　五、施工費結算方式

　　1、合同簽定后，由乙方積極組織施工人員進行施工，每月按進度款50%，竣工驗收后付清余款;

　　2、甲、乙雙方必須共同遵守，以上約定的.付款方式，不到付款時間，乙方不得違反上述付款方式向甲方提前付款要求，如果中途退場視為違約，按進度款30%付款。

　　第六條：安全生產

　　在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用電，用水安全，高空作業必須系好安全帶，做到安全施工，文明施工，杜絕一切不安全事故，倘若發生病、傷、亡等一切安全事故，責任由乙方全部自己負責，甲方不承擔任何責任。

　　七、勞動爭議處理及其他

　　雙方因履行本合同發生爭議，應當向甲方勞動爭議調解委員會申請調節，調解不成的，應當自勞動爭議發生之日起，60日內向公司所在地有管轄權的勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。對仲裁裁決不服的，可自接到裁決書之日15日內向人民法院起訴。

　　八、其他

　　1、甲方依法制定的規章制度及其他專項協議作為本勞動合同的附件，與本勞動合同具有同等法律效力;

　　2、本合同未盡事宜或與國家、湖北省有關規定相悖的，按照有關規定執行;

　　3、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同自雙方蓋章簽字之日起生效;

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　建筑施工合同 2

　　發包人（全稱）：_________________

　　承包人（全稱）：_________________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：_________________

　　工程地點：_________________

　　工程內容：_________________

　　群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）

　　工程立項批準文號：_________________

　　資金來源：_________________

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：___________

　　三、合同工期

　　開工日期：___________

　　竣工日期：___________

　　合同工期總日歷天數___天。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：_________

　　五、合同價款

　　金額（大寫）：______元（人民幣）

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的'文件包括：

　　1、本合同協議書

　　2、中標通知書

　　3、投標書及其附件

　　4、本合同專用條款

　　5、本合同通用條款

　　6、標準、規范及有關技術文件

　　7、圖紙

　　8、工程量清單

　　9、工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：_________年_____月_____日

　　合同訂立地點：___________

　　本合同雙方約定___________后生效。

　　發包人：（公章）_________________承包人：（公章）_________________

　　法定代表人：_________________法定代表人：_________________

　　_________年_____月_____日 _________年_____月_____日

　　建筑施工合同 3

　　發包方(簡稱甲方)

　　承包方(簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國民法典》，《建筑安裝工程承包合同條例》，以及其他有關法律規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　第一條概況

　　1、甲方工程項目系合法審批。

　　2、工程施工地點：

　　3、工程承包方式：

　　4、總價款：元，大寫(人民幣)：經雙方認可，變更施工內容，變更部分工程款按成本價向甲方計收。

　　5、工期：天。即自________年____月____日開工至________年____月____日竣工;

　　第二條工期

　　一、甲方要求比合同工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工期的相應費用。

　　二、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　三、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　四、因設計變更或非乙方原因造成的停水、停電及不可抗拒因素影響，導致停工8小時以上，工期相應順延。

　　五、因乙方原因，工期每延誤____日，乙方應按工程總造價的3向甲方支付違約金，甲方有權直接在工程款中扣除。

　　第三條關于工程質量及驗收的約定

　　一、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方在約定時間不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予以承認。如甲方提出復驗時，乙方按要求辦理復驗，如復驗合格，甲方應承擔費用及由此造成的停工損失且工期順延。隱蔽及中間，乙方應提前24小時通知甲方。

　　二、乙方須在交付前一星期交付工程質量驗收整改通知單給甲方，以便對不合格項目提前維修完善。

　　第四條關于工程質量及驗收的約定

　　一、由于乙方原因造成質量事故或返工，其返工費由乙方承擔，工期不順延。

　　二、工程竣工后，乙方應及時通知甲方驗收，甲方自接到通知7天內組織驗收并辦理驗收、面積核實、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的人工費，看管費每天100元人民幣。

　　三、材料在使用前，乙方應提供給甲方樣品，并經甲方確認后，方可使用。乙方在施工過程中，應自覺接受用戶監督，嚴格按照裝修設計方案施工，裝飾材料應嚴格按照預算表中規定的材質及價格采購，保質保量，裝飾材料中面板、防火板、大理石、地板磚在甲方參與采購并認可后按報價規定價格購進并使用。如發現裝修期間與合同規定的材料和工藝不相符，甲方有權要求拆除重做所浪費的.材料及人工均由乙方負責。

　　四、乙方出具的施工圖須經甲方簽字認可后方可施工，如施工過程中或施工完畢甲方對原設計方案提出不同意見，已施工所耗材料和人工由甲方自付，甲方必須在合同規定期間在簽署合同地向乙方支付裝修費。

　　五、根據合同要求，乙方應按時、按質、按量完成裝修任務，如甲方在裝修期間對原方案提出修改意見，須及時向乙方提出修改方案，甲乙雙方認可后按修改方案施工、驗收、結算。

　　六、乙方施工過程中的所有施工圖，需經甲方簽字認可后，方可施工。

　　七、乙方在施工過程中，由于操作不當造成火災及人身傷亡事故由乙方負全部責任。

　　第五條付款方式

　　1、簽訂合同七天內，支付工程款總額 %，計為元整;

　　2、工程進展到 ,支付工程款總額 %，計為元整;

　　3、工程進展到 ,支付工程款總額 %，計為元整;

　　4、工程驗收合格一周內支付工程總額的 % ，計為元整;

　　5、按工程總額的 %為質保金，計為元整;

　　第六條其它

　　一、乙方施工完畢后，做到人走場清，讓客戶滿意。

　　二、施工完畢甲乙雙方可按實際施工面積和項目進行工程結算。

　　三、甲方如不按合同的約定付款，乙方有權按工程總價的5每日收取滯納金。

　　第七條保修的約定

　　一、保修期限為天，自通過甲方的竣工驗收之日起計算。

　　二、乙方保修范圍是指因乙方施工質量或加工工藝不當等因素所造成的質量問題(非竣工驗收后人為造成的損壞視為質量問題)的維修，如不屬于以上問題造成的維修，除材料由甲方本身購買外，乙方將收取相應的人工費。

　　三、如乙方怠于履行保修義務，甲方有權另行委托

　　第三方進行維修，費用由乙方承擔。本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

　　建筑施工合同 4

　　發包方 (以下簡稱甲方)：

　　承包方 (以下簡稱乙方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》以及其他有關法律法規規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上達成如下協議：

　　第一條:工程概況:

　　1.1裝修施工地點：

　　1.2住房結構：施工面積平方米。裝飾施工內容：詳見《裝飾施工造價表》。

　　1.3工程承發包方式：_______________________。

　　1.4合同價款：本合同工程造價為(人民幣)_____________________________元(不含稅金),金額大寫：__________________________________________(詳見：《工程預算書》)

　　1.5工程工期：自______年____月_____日開工至___年___月_____日竣工,工期天。

　　第二條:甲方工作

　　2.1開工前______天，為乙方入場施工創造條件，包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;

　　2.2提供施工期間的水源、電源;

　　2.3負責協調施工隊與鄰里之間的關系;

　　2.4不拆動室內承重結構，如需折改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

　　2.5施工期間甲方仍需部分使用該居室的'，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;

　　2.6參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場驗收及工程竣工驗收。

　　第三條:乙方工作

　　3.1施工中嚴格按照安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;

　　3.2嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;

　　3.3保護好室內的家具和陳設，保證上、下水管道的暢通;

　　3.4保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場裝修垃圾。

　　第四條:工程變更

　　工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。

　　第五條:材料供應

　　5.1按合同約定由甲方提供的材料、設備，甲方應在材料到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續;

　　5.2按合同約定由乙方提供的材料應保證質量，主要工程材料到達施工現場前乙方應通知甲方，雙方共同驗收。

　　第六條:工期延誤

　　6.1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延;

　　1、工程量變化或設計變更;

　　2、不可抗力;

　　3、同意工期順延的其他情況;

　　6.2因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　6.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　6.4因乙方責任不能按期完工，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　第七條:工程驗收和保修

　　本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收規范為質量驗收標準。本工程質量應達到國家質量評定___________標準。

　　7.1雙方約定在施工過程中分下面幾個階段對工程質量進行驗收：

　　1、隱蔽工程驗收

　　2、工程中期驗收

　　3、工程竣工驗收

　　乙方應提前二天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后填寫工程驗收單(見附表四：《裝飾裝修工程驗收單》)。

　　7.2本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_____年。驗收合格簽字并在乙方付清工程尾款后，填寫工程保修單____________。

　　第八條:工程款支付方式

　　8.1雙方約定按下列方式支付工程款;

　　合同生效后，甲方按如下約定直接向乙方支付工程款：因本工程為辦公室裝修，工期緊，其特殊性，本工程進場即付 50 %的工程款，在木工進場安裝前付總工程 45 %，其余5%在工程結束時，一次性全付清。中期增加項目費用在項目結束前支付清。

　　8.2.工程進度過半指：在油漆工程材料進場之前。

　　8.3工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后______日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單(《裝飾裝修工程結算單》);并簽字，甲方應在簽字時向乙方結清工程尾款。

　　第九條:違約責任

　　9.1合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的`約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

　　9.2未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責;

　　9.3因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失;

　　9.4甲方未按期支付第二次工程款的，每延誤一天向乙方支付違約金：應付工程款金額的3%。

　　9.5由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延;

　　9.6由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金:合同金額的元。

　　第十條:合同爭議的解決方式雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第_____ 種方式解決：

　�、傧蚪鹑A市仲裁委員會申請仲裁;

　�、谙蛉嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。

　　第十一條:附則

　　11.1本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

　　11.2本合同簽定后工程不得轉包。

　　11.3甲、乙方雙方直接簽定合同，本合同一式兩份，甲、乙方雙方各執一份。

　　11.4合同履行完后自動終止。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　建筑施工合同 5

　　發包方(全稱)：(以下簡稱甲方)

　　承包方(全稱)： (以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就_______年度羅村移民工程施工事項協商一致，特立本合同：

　　一、工程概況：

　　工程名稱：三項整治

　　工程地點：羅村街道兩旁

　　工程內容：噴涂、油漆

　　資金來源：

　　二、工程承包范圍：

　　承包范圍：

　　三、合同工期：

　　開工日期： _______ 年6月5日

　　完工日期：_______年 7月15日

　　合同工期總天數 40 天

　　四、質量標準：

　　五、合同價款：

　　噴涂每平米用料10元、人工費4元

　　六、甲乙方的權利與責任：

　　甲方的權利與責任：

　　1、對工程建設標準質量和乙方進場及各種建筑材料的檢驗。

　　2、嚴格監測工程施工程序與建筑標準，對乙方施工程序不規范，工程標準質量差等問題，有權責令其返工或停工，所造成的一切損失由乙方負責。

　　3、負責組織有關人員對完工工程進行驗收和結算。

　　4、負責檢驗乙方進工地的各種建筑材料的質量是否合格，如不合格，有權阻止不合格建筑材料進入工地。

　　5、本工程為全額抵押工程，乙方在完工以前，甲方不予付工程款。

　　乙方的權利與責任：

　　1、負責組織有力的.施工工隊，對工程進行施工建設。

　　2、施工中要嚴格按照甲方的要求及施工規范進行施工;杜絕劣質工程和不合格的工程出現，杜絕不合格的建筑材料進場。

　　3、在施工中出現不可預見工程時，應及時向甲方反映情況。經甲方確認方可施工建設。

　　4、接受甲方的施工監督、對甲方提出的要求和建設要及時予以整改糾正。

　　5、在施工過程中要加強管理，嚴格遵守各項施工安全規則，如工程施工中所出現的一切工傷事格由乙方負責。

　　七、付款方式：

　　工程完工待有關部門驗收合格后，資金到位后再行付款。

　　八、工程保修：

　　工程完工驗收交工后保修期為一年，保修金為工程造價的 15%。費用乙方負責。保修期滿后不出現任何質量問題，保修金一次付清。

　　合同中未盡事宜經甲、乙雙方共同協商同意后確定。

　　以上合同條款經甲乙雙方共同同意后簽訂，從簽訂之日起生效，本合同一式五份，甲乙雙方各執1份，任何一方不得私自涂改和變更合同內容，否則所造成后果由涂改方負責。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　建筑施工合同 6

　　發包方：（以下簡稱甲方）

　　承包方：（以下簡稱乙方）

　　一、甲方責任

　　1 、負責三通一平，場地須保證樁機作業的條件及順利進出場。

　　2、乙周邊關系的處理及因樁機施工造成的周邊居民的`損壞由甲方處理，乙方概不負責．

　　3、派施工員一名參與現場質量管理及數量簽證，并負責放樣及抽鑒工作。

　　4、施壓由甲方負責，協調各相關單位之間和周邊的關系

　　二、乙方責任

　　1 、乙方根據地質資料及現場出現異常，應及時通知監理及甲方等待處理。

　　2 、施工作業時聽從甲方指揮，按時填寫記錄，并保證施工安全。

　　3、乙方工程完工后，負責向申方提供現場打樁記錄。

　　三、工程款的支付

　　1、此工程為包工包料，打樁單價PHC-300×75A樁，單價為元/米，如需配送8米以下（含8米）短樁，按實際配置的短樁工程量加10%的短樁費，此單價不含樁尖，不含稅，不開發票。

　　2、如需送樁，只計取送樁費30元/米計算。

　　3、冒樁計算：如超過1米，歸乙方負責。如未超過，則由甲方負責。

　　4、進場付10萬元，打完2000米付清80%，樁打完全部付清。

　　5、樁基驗收的'檢測費由甲方負擔，乙方協助施壓、測壓。

　　6、如因甲方原因造成工地停工，超過三天，則由甲方負責工人的生活費和工資500元/天。

　　四、解決合同糾紛的方式

　　甲、乙雙方在履行合同時發生的糾紛，雙方可通過協商或協調解決，協商或協調不成的，向仲裁部門申請仲裁或向人民法院起訴。

　　五、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　六、本合同甲、乙雙方簽字生效。

　　甲方：

　　電話：

　　乙方：

　　電話：

　　年月日

　　建筑施工合同 7

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　甲方為了發展村級公益事業，加快村級環境面貌提升進度，計劃通過一事一議項目硬化村內道路。本著雙方自愿、友好合作的前提、并經村民代表會議表決通過，甲乙雙方達成協議如下：

　　一、施工范圍：

　　本村村內主街道硬化1500米，路寬2.5米，合計3750平米；水泥厚度20CM。

　　二、完工及驗收日期：

　　合同簽訂之日起兩個月內完工，完工后3個工作日內由甲方按合同約定進行驗收。

　　三、合同金額：

　　承包總價款_______________元、款計（大寫）_______________。

　　四、付款方式：

　　完工后三日內由甲方負責驗收，驗收合格后立即清算工程款；本著互相尊重的原則，甲方在經濟條件充裕的情況下可提前支付乙方部分工程款，待工程完結后出示相關付款手續辦理工程款結清事項。

　　五、權利和義務：

　　甲方有義務為乙方施工提供便利，并解決可能出現的.村民糾紛，如乙方正常施工遭受村民攔阻，且甲方未盡調解義務造成的施工延期，乙方不負擔任何賠償責任，并有權力向甲方追討誤工費用。

　　六、違約責任：

　　乙方如果無正當理由超期完工，每天支付________元賠償金；乙方超期半月或因工程質量問題達不到甲方驗收標準視同違約甲方不負擔任何施工費用。

　　七、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，合同自簽字之日起立即生效！

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

　　建筑施工合同 8

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方本著互惠互利、共同發展的原則，就乙方承建的甲方海威財富廣場A、B座商住樓室外排水工程有關事宜，進行了認真協商，雙方取得了一致意見，特訂立了本協議，具體內容如下：

　　一、工程承包內容

　　施工內容：海威財富廣場AB座商住樓室外排水工程（清包工）。

　　二、工期

　　_______年室外給排水工程年月日竣工交付甲方使用。

　　三、工程價格

　　雨水收集方井200元/個；1~1.5m雨水井600元/個；1.5~2m雨水井800元/個；鋪設排水管15元/米；管道填沙保護15元/米；管溝素土回填30元/m3（以上綜合單價含施工中所需的所有輔材、人工、機械費用）。

　　四、工程結算方式

　　本工程無預付款，工程完工、經甲方相關人員驗收合格后，支付到工程結算總價的95%，預留5%保修金，保修期兩年，質保期滿后無任何質量問題，甲方無息退還。

　　五、違約責任

　　該工程若因甲方原因造成工期延誤，則工程工期相應順延。若因乙方原因未能按期交工每拖延一天向甲方支付違約金壹仟元，均從工程結算款中扣除，歸甲方所有。若因乙方的原因，不執行合同或終止合同，則乙方向甲方賠償合同總價的10%的違約金。

　　六、工程質量要求

　　工程質量必須達到國家相關室外工程統一技術標準，在施工過程中，若發現乙方的施工質量達不到國家相關部門的驗收標準，甲方有權責令乙方停止施工、終止合同，并且拒付工程款。

　　七、乙方責任

　　1、乙方人員進場應聽從甲方管理人員的協調安排。應對進場工作加強安全教育，如發生人員傷亡事故，甲方不承擔任何責任。

　　2、乙方應按照甲方的`要求組織施工，接受監理人員的監督。若工程質量達不到質量要求，施工進度不能按計劃完成時，甲方有權拒付工程款，并有權與乙方解除合同。

　　3、乙方施工時，不得破壞甲方現場已有的其他管線及設施，否則由乙方自行恢復，費用自理，造成損失的，由乙方承擔。

　　八、甲方責任

　　1、甲方按照合同約定時間付款；

　　2、工程完工后及時組織人員驗收。

　　九、本合同在執行過程中若發生爭議，甲乙雙方友好協商解決；若協商不成，可在所在地的人民法院提起訴訟。

　　十、以后若執行合同過程中需要增加內容，雙方另訂補充協議，具有同等法律效力。

　　十一、本合同簽字生效后，合同執行完畢及款項結清后自動解除，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

　　建筑施工合同 9

　　發包人：

　　承包人：

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿公平和誠信原則，雙方就13樓下水道維修工程施工事宜協商一致訂立本合同。

　　一、項目名稱：

　　二、工程內容：

　　臺階、欄桿拆除、挖溝拆除下水管道、安裝下水管道、管道穿墻、井補洞、回填土、恢復臺階原裝（相似）、安裝欄桿，垃圾清理外運。

　　三、工程地點：

　　小區內

　　四、合同工期：

　　開竣工時間________至________。

　　五、質量標準及材料：

　　質量標準嚴格按照甲方要求及建筑行業相關標準執行。

　　六、工程款：萬元，大寫：

　　七、資金來源及結算辦法：

　　本工程資金由乙方先期墊付，工程完工3天內結算支付100%。

　　八、雙方權利義務：

　　1、甲方按約定時間及時清理現場維持秩序，為乙方施工創造適合條件。

　　2、甲方負責因施工所需水、電等設施的供應，提供相應的圖紙及測量紀錄。

　　3、甲方應協助對已完成工程的保護工作。

　　4、乙方負責施工材料及設備的采購供應，負責施工的組織與設計，維護施工秩序，承擔施工安全及保衛工作。

　　5、乙方應維護甲方的正常工作秩序，采取合理措施保護現場內環境，避免不必要的'`污染及噪音。

　　6、乙方施工期間如需夜間施工或特殊工作業應征的甲方同意。

　　九、驗收標準：

　　1、驗收標準：以甲、乙雙方約定標準或建筑行業相關標準為準。

　　2、驗收程序：乙方按合同完工后，由甲方對工程質量進行內部驗收核準。驗收合格后甲方出具工程簽證。

　　十、工程量變更：

　　甲方如有工程量變化，應提前____日報教育主管部門同意后并書面通知乙方，待雙方協商訂立變更協議后執行。

　　十一、補充內容：

　　本工程因工程量較小，施工比較困難，施工時間受限制，工期短，施工完畢，經甲方驗收合格后，工程款一次撥付。

　　十二、違約責任：

　　任何一方違約，另一方有權提起訴訟，申請勞動仲裁部門或當地人民法院進行調節。

　　十三、合同生效：

　　本合同自簽訂之日起生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　發包人：（公章）

　　承包人：（公章）

　　法定代表人：

　　________年______月____日

　　_______年____月____日

　　建筑施工合同 10

　　甲方：____________________ (以下簡稱甲方)

　　乙方：____________________(以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國民法典》和《建筑工程承包合同條例》的有關精神，經甲乙雙方協商，甲方同意將工程承包給乙方，為明確雙方權力與義務，特簽訂如下協議條款，供雙方共同遵守。

　　一、工程名稱：地點：

　　二、承包方式

　　三、工程承包內容

　　四、合同價款

　　五、付款方式

　　六、總工期要求個工作日。

　　七、甲方責任

　　1、甲方在通知乙方進場時，施工場地應具備三通一平等開工條件。

　　2、甲方應按合同付款方式及時支付乙方工程款，若甲方不按合同約定支付工程款，導致施工無法進行，乙方可停止施工，由甲方承擔已完工程損失和乙方所有經濟損失。

　　八、乙方責任

　　1、乙方應按照合同約定工期內施工完畢，并符合驗收要求。建筑工程申請認證!財富值雙倍檢索優先專屬展現同行交流

　　2、因乙方原因造成工程質量問題和工期延誤，由乙方承擔責任：質量問題由乙方維修解決至合格，延誤期每日罰款元。

　　九、工程質量、安全及保修

　　1、乙方應按照圖紙精心施工，工程質量符合驗收標準。

　　2、凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責。甲方不承擔任何責任。

　　3、工程竣工驗收后，乙方對施工的工程質量負責保修________年。

　　十、爭議及解決辦法未盡事宜，甲乙雙方協商解決。和解、調解不成的.`，按以下方式解決爭議：

　　第一種解決方式：雙方達成仲裁協議，向約定的仲裁委員會申請仲裁;

　　第二種解決方式：向有管轄權的人民法院起訴。

　　十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方兩份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：_____

　　乙方：_____

　　_____年____月____日

　　建筑施工合同 11

　　甲方（發包方）：______________

　　法定代表人：__________________

　　乙方（承包方）：_____________

　　法定代表人：_________________

　　根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。

　　第一條：工程項目

　　1、工程名稱：________________

　　2、工程地點：________________

　　3、工程內容：________________

　　4、承包形式：________________

　　第二條：工程期限

　　1、合同工期

　　開工日期：_____年____月____日

　　竣工日期：_____年____月____日

　　2、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證后，工期可相應順延

　�。�1）在施工中如因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3以上（每次連續4小時以上），影響正常施工；停水停電2天以上；

　�。�2）因臺風暴雨颶風等不可抗力的因素；

　　（3）因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。

　　3、因乙方原因造成施工延遲的，不得請求順延工期。

　　第三條：工程價款、結算及付款方式

　　甲方付款前，乙方應提供發票。

　　本合同實行固定總價，經甲乙雙方核定按本工程合同包干價為人民幣__________元（大寫:________）。任何政策性因素和市場因素均不調整包干價。

　　1、本合同簽訂后___日內，甲方支付人民幣________元工程款；

　　2、工程竣工經甲方驗收合格后，甲方支付人民幣____元工程款；

　　3、余款人民幣______元作為質量保證金，待保修期滿后十五個工作日內無息支付。

　　第四條：建筑材料、設備的供應和采購

　　1、工程材料、設備由乙方采購。

　　2、乙方采購的材料、設備，必須附有產品合格證和試驗報告才能用于工程，甲方認為乙方提供的`材料需要復驗的，乙方應按要求提供復驗報告。經復驗符合質量要求的，方可用于工程；復驗不符合質量要求的，應退貨處理，其復驗費和退貨損失由乙方承擔。

　　第五條：施工與設計變更

　　1、甲方簽字認定交付的設計圖紙、說明和有關技術資料，作為施工的有效依據，乙方不得擅自修改。

　　2、甲方因使用功能提出的變更內容，為不影響施工進度，乙方應先行實施，并及時做好現場簽證。

　　3、設計變更增減數應以甲方代表簽證單為依據，工程采用包干價，對增減部份的工程款由甲乙雙方協商確認。

　　第六條：工程質量管理及驗收

　　1、工程具備隱蔽條件，乙方先進行自檢，并在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格，甲方現場代表在驗收記錄上簽字后，承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。

　　2、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告（含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場簽證單及保修書等）。驗收合格的，雙方進行交接，驗收不合格的，乙方應及時返工，費用由乙方自行承擔，返工導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。

　　3、工程質量應符合國家及行業規定的建筑工程質量檢驗評定的“合格”標準。

　　第七條：安全施工

　　乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。

　　第八條：質量保修

　　1、本工程保修期限為年，自工程竣工驗收合格起算。

　　2、在保修期內，乙方應保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯系。乙方在接到甲方維修通知后12小時內到達現場并及時處理。如乙方更換保修人員或聯系電話，應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責任，有權自行解決，由乙方承擔所有費用并加收10%的勞務費。

　　乙方保修聯系電話：___________；乙方保修聯系人：______________。

　　第九條：違約責任

　　1、乙方未能按時竣工的，每延期一日應按工程總價款的千分之三向甲方支付違約金（從工程款中直接扣除）；無故延期15日以上視為根本性違約，甲方有權解除本合同，乙方除應全額退還甲方已支付的工程款外，還應向甲方支付工程總價款的20%的違約金。

　　2、工程出現質量問題視為乙方嚴重違約，視情節輕重乙方應按工程款的10-30%向甲方支付違約金（可從工程款中直接扣除），此外應賠償因此給甲方造成的損失。

　　3、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。

　　第十條：糾紛解決辦法

　　因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　第十一條：附則

　　1、甲方代表為，乙方代表為。

　　2、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后生效。

　　甲方（蓋章）：______________

　　聯系人：_____________________

　　聯系方式：___________________

　　地址：_______________________

　　乙方（蓋章）：______________

　　聯系人：_____________________

　　聯系方式：___________________

　　地址：_______________________

　　簽署時間：_______年____月_____日

　　建筑施工合同 12

　　委托方（甲方）：

　　承接方（乙方）：

　　身份證號：

　　甲、乙雙方經好友洽談和協商，甲方決定委托乙方進行公司后花園排水施工，路面維修及墳地清理。甲、乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上簽訂本協議（包括附件和所有補充協議），以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1、工程名稱：園區基建工程

　　2、工程地點：

　　3、工程內容：后花園廟山、改建洗手臺、小豬滑道、玻璃房墻體改建、停車場改建

　　4、承包方式：后花園廟山、改建洗手臺；小豬滑道、玻璃房墻體改建、停車場改建承包。

　　5、工程期限：30天

　　施工日期：____年____月____日；竣工日期：____年____月____日。

　　第二條：工程價款

　　第三條：質量要求：保質期1年。

　　1、按照國家相關法律法規安全施工要求施工。

　　2、凡由甲方自行采購的材料，產品質量由甲方自負，施工質量由乙方負責。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方經確認后，增加的費用應另簽訂補充協議。

　　4、施工中乙方接受甲方項目負責人現場施工監督。

　　5、施工中乙方應遵守甲方安全規程，并簽訂安全、文明施工協議。由乙方原因造成的`不安全事故，責任由乙方自負。

　　6、乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產設施、設備，如有損壞乙方必須無償進行修復。

　　7、乙方按照甲方要求完成工程改造，驗收不合格的情況下，不予支付工程款項。

　　8、乙方按照協議期限按期完工，如超過竣工時間，每日扣除工程款300元。

　　9、未盡事宜雙方協商解決。

　　第四條：付款方式

　　工程項目結束并甲方驗收合格，由乙方提供工程費用的普通增值稅發票后，予以支付全款給乙方。

　　第五條：工程工期

　　1、由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　2、在施工中，因工程質量問題，雙方意見不一而造成的停工，工期應作相應順延。

　　第六條：工程驗收

　　乙方通知甲方進行竣工驗收后，甲方應在30天內驗收，工程驗收完成后30天時間內保證工程項目中位置不脫落、開裂等（人為原因造成除外）。如驗收不合格，已方應負責無償返工。

　　第七條：違約責任

　　協議生效后，在協議履行期間，擅自解除協議方，應按工程總造價的5%作為違約金給對方，因擅自解除協議，使對方造成的實際損失超過違約金的，應照實賠償。如因甲方原因影響乙方施工耽誤工期的應按工程總造價的5%作為違約金給乙方。

　　第八條：爭議解決

　　1、本協議履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。

　　2、當事人不愿通過協商、調解解決，若協商、調解解決不一致時，可以按照本協議約定向人民法院提起訴訟。

　　第九條：協議生效

　　1、本協議經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。

　　2、補充協議與本協議具有同等的法律效力。

　　3、本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　4、協議履行完后自動終止。

　　甲方（業主）：

　　乙方：

　　簽字代表：

　　簽約日期：________年________月________日

　　建筑施工合同 13

　　發包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　第一條合同依據

　　本合同的法律依據是《中華人民共和國合同法》和《建設安裝工程合同及施工條例》；工程內容及工程量是按貴州能達電力設計有限責任公司設計的《清鎮寒坡嶺110KV變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地》施工圖為依據進行計算及核定。

　　第二條工程名稱、地點和范圍及內容

　　一、工程名稱：清鎮寒坡嶺110KV變電所全所接地及照明安裝工程。

　　二、工程地點:清鎮寒坡嶺110KV變電所內。

　　三、工程范圍及內容:

　　1：清鎮寒坡嶺110KV變電所防雷接地安裝。

　　2：清鎮寒坡嶺110KV變電所全所照明安裝。

　　第三條承包方式

　　本工程甲方將工程以包工包料______按實結算下浮%的'`方式承包給乙方施工。（結算定額采用_______年北京地區價目本；裝置性材料預算價格執行貴州電力公司黔電定字（_______年價）的通知》；費用構成執行《電力工業基本建設預算管理制度及規定》（_______年版）；根據貴州省電力公司電技經[_______年。

　　第四條雙方協作事項

　　甲方負責：

　　一：甲方應協調好該工程與有關單位的聯系，確保該工程的施工進度。

　　二:甲方應根據乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有

　　有關部門進行中間驗收。

　　乙方負責：

　　一：乙方在施工中發現問題應及時向甲方反應。

　　二：乙方應按時按期完成該工程內的所有工作內容，不得影響其他工程。

　　三：竣工資料報有關部門審核。

　　第五條違約責任

　　按國家的相關法律法規追究對方的違約責任。

　　第六條發生經濟糾紛處理方式

　　如發生經濟糾紛，雙方應本著實事求是的原則，協商解決，若不能達到目的，可向人民法院申請仲裁。

　　第七條施工工期

　　本工程______年______月______日前完工。

　　第八條工程承包方式

　　本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。

　　第九條安全責任

　　施工中的安全責任由乙方自行負責，獨立承擔相應責任。

　　第十條工程造價

　　本工程的工程款：暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整（129760.00），本工程包工包料按實結算。

　　第十一條合同份數

　　本合同正本2份，雙方各執正1份。

　　第十二條該合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。

　　甲方：（公章）

　　乙方：

　　負責人：（簽章）

　　日期：

　　建筑施工合同 14

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　應甲方要求，在原甲方與乙方_____年_____月_____日簽訂《臨沂市羅莊區高新區創新大廈內外廣告牌設計、制作及安裝合同》的基礎上，現根據甲方要求，作相應增項。根據原施工合同精神，經雙方協商，作如下補充協議：

　　一、工程范圍：

　　_____年_____月_____日乙方根據甲方要求做出相應的設計制作安裝。

　　二、工期要求：

　　_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　三、新增工程量：

　　詳見附表一：《高新區創新大廈后期加工標牌一覽表》

　　四、質量要求：

　　按原合同承諾履行。

　　五、付款方式：

　　按原合同執行。施工合同補充協議

　　六、其它：

　　1、本協議其它內容仍按原合同執行。

　　2、本協議一式貳份，甲乙雙方各執壹份。

　　3、本協議經雙方簽字蓋章后生效，并與原合同享有同等法律效力。

　　甲方（蓋章）：_________

　　乙方（蓋章）：_________

　　法定代表人：_________

　　簽約日期：_________

　　建筑施工合同 15

　　發包人(以下簡稱甲方)：

　　承包人(以下簡稱乙方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《建筑合同法》、為確保工程質量保證安全文明施工，按期完成圍墻外側排水溝施工任務，本著平等自愿的.`原則經雙方協商簽訂本承包合同。

　　一、工程名稱：

　　綦江國家地質公園馬桑巖木化石景區工程。

　　二、工程地點：

　　文龍街道新街子社區馬桑巖。

　　三、工程承包范圍：

　　圍墻外側排水溝

　　四、承包工作內容：

　　1、水溝底板混凝土澆筑。

　　2、溝壁混凝土支模及混凝土澆筑。

　　3、模板拆除轉運。

　　五、承包方式及計算原則：

　　本工程所有工序按現場實收混凝土方量(底板厚度不小于100，因基底不平整，按平均厚度150mm進行計算，及150mm×800mm、溝壁200mm×600mm)，以每個立方385元包干計價。

　　六、甲方權利與義務：

　　1、甲方為乙方提供施工所需用水、用電、設備材料放置場地。

　　2、甲方為乙方提供圖紙及相關資料和傳達建設、監理單位單位有關要求。

　　3、配合乙方在施工現場的管理監督工作。

　　4、混凝土原材料轉運到現有料場。

　　5、甲方對乙方施工質量不合格工程有不支付工程款的權利。

　　七、乙方權利與義務：

　　1、進入現場所有工作人員必須遵守工地安全紀律和規章制度。

　　2、進入施工區必須戴安全帽，嚴禁酒后作業、赤腳、穿拖鞋、高跟鞋。不準現場打鬧、帶小孩進入施工現場，嚴禁在高空向下拋投任何物品。

　　3、乙方施工質量必須達到合格要求;如不合格，返工或修補，返工或修補費用全部由乙方負責。

　　八、工程質量：

　　本工程質量為合格。

　　九、工期要求：

　　乙方必須滿足甲方工期進度要求，不得中途無故停工。

　　十、工程款結算與支付：

　　1、施工方量以甲乙雙方管理人員現場收方簽字為準，按實計算。

　　2、工程完工后在30個工作日內工程款全部付清。

　　十一、爭議解決：

　　本合同履行期間，雙方如發生爭議，由雙方協商解決，協商不成可向綦江區人民法院起訴。本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________地址：___________________________

　　電話：_______________________電話：___________________________

　　傳真：_______________________傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

　　建筑施工合同 16

　　建設單位(甲方)：_________________

　　施工承包單位(乙方)：_________________

　　為明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務，促使雙方互相創造條件，搞好配合協作，按時保質保量地完成工程任務，經甲乙雙方充分協商，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　工程名稱：_________________

　　質量要求：_________________

　　工程造價：_________________

　　本合同全部工程施工預算造價為人民幣￥：_________________元

　　工程期限：___________________年___月___日起至___年___月___日止甲乙雙方的責任與權利：_________________

　　一、甲方在開工前應解決施工用地，解決施工用水源、電源和運輸道路的暢通;組織設計交底;乙方必須按甲方要求施工。

　　二、乙方在開工前應組織有關人員研究參與設計交底;做好施工預算;負責編制施工組織設計或施工方案;進行施工場地的平整，施工界區內的'用水、用電、道路以及搭建施工臨時設施，安排施工總進度計劃，儲備材料，加工構件，做好一切施工準備。

　　三、乙方在組織施工中必須堅持“質量第一”的方針，要根據國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準，以及設計要求組織施工，要求全部工程達到合格標準;在組織施工中不得隨意變更設計，如在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、構件的倒運，機械二次進場等損失，均由乙方自行負擔。

　　四、乙方要嚴格執行隱蔽工程驗收制度，主動配合甲方完成驗收工作后方可進行下一個施工環節。

　　五、在組織施工過程中，乙方應對施工現場人員進行安全教育，做好設施安全防護，如果乙方因疏于防范、操作不規范造成安全事故的均由乙方負全責。

　　六、在組織施工過程中應科學規范、統籌安排。如因技術原因或操作不規范導致原材料浪費，乙方應承擔責任如數償還相關費用。

　　合同份數及相關說明：_________________

　　一、本合同一式兩份，甲乙方各執一份;

　　二、本合同自雙方簽訂之日生效。

　　三、本合同條款如對特別情況尚有未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款，作為本合同附件，與本合同具有同等效力，但不得與本合同抵觸。

　　建設單位(甲方)簽章：_________________

　　施工單位(乙方法人)簽字：_________________

　　_______________年__________月__________日

　　建筑施工合同 17

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲方委托乙方承擔工程施工，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條承包方式：

　　1.按承包范圍實行包工包料。

　　1.2未經甲方書面認可，乙方不得將所承包范圍內的除勞務分包和材料采購之外的任何部分進行分包。

　　1.3為工程所需材料、設備都應符合技術規范所規定的標準，乙方應根據投標時送交的樣品或甲方書面確認的樣品購買材料、設備。

　　第二條合同文件內容及解釋次序構成合同的文件應能相互解釋，互為說明。除合同條款另有約定外，組成本合同的`文件及優先解釋次序如下：_________________

　　(1)本合同簽訂后雙方約定的有關工程的洽商、變更等書面協議或文件;

　　(2)甲方駐工地總代表簽發的有關通知、工程聯系單、工程指令單及工程會議紀要等;

　　(3)本合同、雙方確定的工程報價單;

　　(4)中標通知書;

　　(5)經雙方協商認可的投標書及其附件;

　　(6)招標文件及招標過程中雙方來往的書面文件;

　　(7)圖紙;

　　(8)工程量和設備材料清單;

　　(9)現行的法律、法規、標準、規范

　　第三條承包范圍：_________________

　　1.工程概況：_________________工程名稱：_________________化工程工程地點：_________________

　　2.承包內容：_________________招標范圍：_________________以及綠化圖紙內及招標方提供的工程量清單內的內容以及追加的設計變更的景觀和綠化施工，場地水電工程施工，本工程所用材料的采購、材料的運輸、裝卸、至招標單位指定地點、因工期或者甲方開放要求采取的趕工措施、現場協調、現場配合驗收、樣品提供、產品保證、趕工措施、成品保護、因質量問題引起的維修和更換、技術指導、及技術培訓等。

　　第四條工程的施工期限：

　　_________________開工時間：_________________，完工時間：_________________;

　　若有調整，以甲方書面通知為準;第五條甲方向乙方提交的有關資料及文件：_________________期項目室外景觀圖紙及綠化圖紙、景觀工程構造做法、綠化標準。第六條合同價格本合同暫定價為￥：_________________元(小寫)人民幣：_________________(大寫)

　　甲方___________

　　乙方 ___________

　　____年_____月_____日

　　建筑施工合同 18

　　甲方：

　　乙方：

　　一、工程范圍：_____年_____月_____日乙方根據甲方要求做出相應的設計制作安裝。

　　二、工期要求：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　三、新增工程量：

　　四、質量要求：按原合同承諾履行。

　　五、付款方式：按原合同執行。施工合同補充協議

　　六、其它：

　　1、本協議其它內容仍按原合同執行。

　　2、本協議一式貳份，甲乙雙方各執壹份。

　　3、本協議經雙方簽字蓋章后生效，并與原合同享有同等法律效力。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(蓋章)：

　　簽約日期：

　　建筑施工合同 19

　　發包人(全稱)：_________________

　　承包人(全稱)：_________________

　　根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就

　　工程施工及有關事項協商一致，共同達成如下協議：

　　一、工程概況

　　1.工程名稱：_________________。

　　2.工程地點：_________________。

　　3.工程立項批準文號：_________________。

　　4.資金來源：_________________。

　　5.工程內容：_________________。

　　群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》(附件1)。

　　6.工程承包范圍：_________________。

　　二、合同工期

　　計劃開工日期：______年_______月_____日。

　　計劃竣工日期：______年_______月_____日。

　　工期總日歷天數：______天。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日歷天數為準。

　　三、質量標準

　　工程質量符合標準。

　　四、簽約合同價與合同價格形式

　　1.簽約合同價為：

　　人民幣_________________(大寫)(￥元);

　　其中：

　　(1)安全文明施工費：

　　人民幣_________________(大寫)(￥元);

　　(2)材料和工程設備暫估價金額：

　　人民幣_________________(大寫)(￥元);

　　(3)專業工程暫估價金額：

　　人民幣_________________(大寫)(￥元);

　　(4)暫列金額：

　　人民幣_________________(大寫)(￥元)。

　　2.合同價格形式：_________________。

　　五、項目經理

　　承包人項目經理：_________________。

　　六、合同文件構成

　　本協議書與下列文件一起構成合同文件：

　　(1)中標通知書(如果有);

　　(2)投標函及其附錄(如果有);

　　(3)專用合同條款及其附件;

　　(4)通用合同條款;

　　(5)技術標準和要求;

　　(6)圖紙;

　　(7)已標價工程量清單或預算書;

　　(8)其他合同文件。

　　在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。

　　上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬于同一類內容的文件，應以簽署的.為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。

　　七、承諾

　　1.發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。

　　2.承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質量和安全，不進行轉包及違法分包，并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。

　　3.發包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。

　　八、詞語含義

　　本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。

　　九、簽訂時間

　　本合同于_________________年_________________月_________________日簽訂。

　　十、簽訂地點_________________本合同在簽訂。

　　十一、補充協議

　　合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協議，補充協議是合同的組成部分。

　　十二、合同生效

　　本合同自生效。

　　十三、合同份數

　　本合同一式份，均具有同等法律效力，發包人執份，承包人執份。

　　發包人：_________________(公章)

　　承包人：_________________(公章)

　　日期_________________

　　建筑施工合同 20

　　發包人：_________________

　　(以下簡稱：_________________

　　甲方)地址：_________________

　　法定代表人：_________________

　　承包人：_________________

　　(承包單位全稱)(以下簡稱：_________________乙方)

　　地址：_________________

　　法定代表人：_________________

　　甲、乙雙方為切實保證盛世尊邸住宅區(以下稱“本項目”)的施工順利進行，根據有關法律及行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠信原則，經雙方充分協商一致，特簽訂如下合同條款：_________________

　　一、工程承包范圍約定：_________________

　　(一)、由廣東建設筑藝術設計院設計的盛世尊邸住宅小區全套圖紙，除本合同第二條甲方指定的分包工程外，其余均屬乙方承包范圍。具體圖號如下：_________________

　　1、建筑施工圖紙圖號列：_________________至至共張圖紙。

　　2、結構施工圖紙圖號列：_________________至共張圖張。

　　3、弱電施工圖紙圖號列：_________________至共張圖紙。

　　4、強電施工圖紙圖號列：_________________至共張圖紙。

　　5、給排水施工圖紙圖號列：_________________至共張圖紙。

　　6、燃氣施工圖紙圖號列：_________________至共張圖紙。

　　7、空調通風、人防施工圖紙圖號列：_________________至至共張圖紙。

　　8、會審圖紙的記錄及其圖紙存在但未提到的圖紙設計問題。

　　(二)、施工圖紙中未包含或不明確但屬乙方承包的`工程有：_________________

　　1、設計變更;

　　2、本合同書附件一、二，所列明的分包工程中乙方應負責施工的工程范圍;

　　(三)、因本工程為毛丕房，在施工圖中屬乙方承包范圍內，但經雙方約定免予施工的有：_________________各套套內功能分隔墻、樓地面找平層、天花大白漿面層。

　　甲方(蓋章) ___________

　　法定代表人(簽章) ___________

　　乙方(簽章) ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

【建筑施工合同】相關文章：