樓頂防水施工合同

時(shí)間：2023-04-23 09:11:48 施工合同我要投稿

樓頂防水施工合同推薦度：
相關(guān)推薦

樓頂防水施工合同5篇

　　隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，很多場合都離不了合同，合同是對雙方的保障又是一種約束。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，下面是小編收集整理的樓頂防水施工合同，希望能夠幫助到大家。

樓頂防水施工合同5篇

樓頂防水施工合同1

　　甲方： (以下簡稱甲方)

　　乙方： (以下簡稱甲方)

　　經(jīng)甲乙雙方多次協(xié)商，形成一致性意見，達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、工程范圍：屋面 m2左右，單價(jià) 元/m2(以實(shí)際施工面積為準(zhǔn))，合同價(jià)格為x元整。

　　二、材料要求：。

　　三、工程質(zhì)量：屋面防水油做底層，邊接、底連平退，保持整體平衡，工程質(zhì)量保修期為5年，保修期間如有質(zhì)量問題，乙方必須及時(shí)到場進(jìn)行維修處理。

　　四、工程時(shí)間：簽訂全同之日個(gè)工作日，雨天順延，按甲方要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完工。

　　五、施工安全：乙方確保施工安全，做到不搶時(shí)間、不趕時(shí)間、不做冒險(xiǎn)事，在施工過程中發(fā)生的一切安全質(zhì)量事故均由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)任何責(zé)任。

　　六、付款方式：待工程完工，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后一次性付完全部工程款。

　　七、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字后即可生效，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

樓頂防水施工合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　依據(jù)<<中華人民共和國合同法>>、<<中華人民共和國建筑法>> 及其它有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、誠實(shí)守信的原則。雙方就本樓頂防水工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同，供雙方共同遵守。

　　一、工程概況

　　1、工程地點(diǎn)：層山小學(xué)院內(nèi)

　　2、工程名稱：層山小學(xué)教學(xué)樓、餐廳樓樓頂做防水

　　3、工程內(nèi)容：在原有基礎(chǔ)上新做一層 SBS 改性瀝青防水卷材施工，包含細(xì)部處理，底部基層處理劑的施工，附加層的施工，施工縫和后澆帶的防水處理及與本工程有關(guān)的零星工程。

　　4、二、承包范圍及方式：包工、包料、包質(zhì)量、包安全、包進(jìn)度、包文明施工。

　　三、主材選用及工程價(jià)款等：

　　1、選用材質(zhì)：乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗(yàn)證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經(jīng)檢測中心檢測合格后方可進(jìn)場開工。

　　2、單價(jià)為 45 元/平方米，共1638平方米(其中：教學(xué)樓1008平方米，餐廳樓630平方米，合計(jì)1638平方米)，共計(jì)73710元。

　　四、工期：20__年2月12日-20日。

　　五、工程質(zhì)量：

　　1、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、承包人施工質(zhì)量必須達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖集和設(shè)計(jì) 圖紙的規(guī)定。并符合發(fā)包人的.要求。工程施工質(zhì)量必須符合?彈性體改性瀝青防水卷材?(GB18242-20__)，防水施工所用的材料必須有產(chǎn)品合格證書和性能檢測報(bào)告。

　　六、合同價(jià)款與支付方式按承包人實(shí)際完成的、且達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工程量，每平方米45 元。不再另計(jì)任何費(fèi)用。達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，由承包人返工，因返工給發(fā)包人造成損失的，應(yīng)賠償發(fā)包人的損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴(yán)重滯后時(shí)，由發(fā)包人另外組織施工單位進(jìn)行施工，承包人已經(jīng)施工的工程量，發(fā) 包人可拒付任何費(fèi)用，承包人對此無任何異議。

　　七、甲方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款。

　　八、其他事項(xiàng)：

　　1、在執(zhí)行合同中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如協(xié) 商無效，向甲方所在地人民法院申請仲裁。

　　2、本合同一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(簽字)：

　　年月日：

樓頂防水施工合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》的'原則，結(jié)合廣東省湛江市有關(guān)規(guī)定和本工程的具體情況，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　第一條工程概況

　　頂找出裂縫開槽用青龍203防水膠作防水處理，兩側(cè)內(nèi)墻打開脫層砂漿重新修筑和用青龍203防水涂刷。1棟樓梯天面頂開槽修補(bǔ)作防水處理再鋪?zhàn)哉尘聿摹?/p>

　　第二條工期：20__.07.01--20__.08.10

　　第三條工程質(zhì)量要求及工作范圍

　　第四條合同價(jià)款：

　　第五條安全施工

　　乙方要按有關(guān)規(guī)定，采取安全防護(hù)措施。承擔(dān)由于安全措施不利而造成的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用。甲方負(fù)責(zé)提供工人保險(xiǎn)。甲方向乙方提供水電供應(yīng)及施工方便。

　　第六條驗(yàn)收及付款方式

　　乙方進(jìn)場后，甲方必須派一負(fù)責(zé)人配合乙方，工程要按要求施工，工程完工后，通知甲方進(jìn)行質(zhì)量檢查驗(yàn)收簽字，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可退場。工程保質(zhì)期一年,一年內(nèi)如果出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方無條件修復(fù)。

　　第七條付款方式

　　工程驗(yàn)收合格后，憑驗(yàn)收簽字單據(jù)結(jié)算.

　　第八條本合同簽訂日起，即具有法律效力，雙方必須完全履約，不得任意解除，若發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁或由本合同履行地的人民法院起訴。

　　第九條本合同一式兩份，雙方各持一份，自雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(蓋章)：

　　甲方代表：(簽字)

　　乙方代表(簽字)

　　年月日：

樓頂防水施工合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　依據(jù)<<中華人民共和國合同法>>、<<中華人民共和國建筑法>>及其它有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、誠實(shí)守信的原則。雙方就本樓頂防水工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同，供雙方共同遵守。

　　一、工程概況

　　1、工程地點(diǎn)：毛莊鎮(zhèn)一中校園內(nèi)

　　2、工程名稱：毛莊鎮(zhèn)一中一號樓、二號樓、門崗樓頂防水

　　3、工程內(nèi)容：在原有基礎(chǔ)上新做一層SBS改性瀝青防水卷材施工，包含細(xì)部處理，底部基層處理劑的施工，附加層的施工，施工縫和后澆帶的防水處理及與本工程有關(guān)的'零星工程。

　　二、承包范圍及方式：包工、包料、包質(zhì)量、包安全、包進(jìn)度、包文明施工。

　　三、主材選用及工程價(jià)款等：

　　1、選用材質(zhì)：乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗(yàn)證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經(jīng)檢測中心檢測合格后方可進(jìn)場開工

　　2、全部包工包料，單價(jià)為 40 元/平方。

　　3、面積：按甲方確認(rèn)的實(shí)做面積結(jié)算。

　　四、工期：按甲方項(xiàng)目部所安排的進(jìn)度施工。

　　五、工程質(zhì)量：

　　1、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、承包人施工質(zhì)量必須達(dá)到國家現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖集和設(shè)計(jì)圖紙的規(guī)定。并符合發(fā)包人的要求。工程施工質(zhì)量必須符合?彈性體改性瀝青防水卷材?(GB18242-20__)，防水施工所用的材料必須有產(chǎn)

　　品合格證書和性能檢測報(bào)告。不合格的嚴(yán)禁使用。工程質(zhì)量保修期從竣工驗(yàn)收通過之日起計(jì)為五年。

　　六、合同價(jià)款與支付方式

　　按承包人實(shí)際完成的、且達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工程量，每平方米鋪貼面積 40 元。不再另計(jì)任何費(fèi)用。

　　達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，由承包人返工，因返工給發(fā)包人造成損失的，應(yīng)賠償發(fā)包人的損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴(yán)重滯后時(shí)，由發(fā)包人另外組織施工單位進(jìn)行施工，承包人已經(jīng)施工的工程量，發(fā)包人可拒付任何費(fèi)用，承包人對此無任何異議。

　　九、甲方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款。

　　十、其他事項(xiàng)：

　　1、在執(zhí)行合同中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商無效，向甲方所在地人民法院申請仲裁。

　　2、本合同一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

樓頂防水施工合同5

　　建設(shè)單位：以下簡稱甲方;

　　施工單位：以下簡稱乙方;

　　合同名稱：

　　根據(jù)《中華人民共和國勞動法》及《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本著對雙方負(fù)責(zé)的態(tài)度，甲乙雙方公平、公正、互惠互利的原則，共同擬定本項(xiàng)目合同，并嚴(yán)格認(rèn)真負(fù)責(zé)執(zhí)行。

　　內(nèi)容如下：

　　一、發(fā)包方式：

　　技術(shù)指導(dǎo)及包工包料;價(jià)格見施工方案報(bào)價(jià)清單。

　　二、發(fā)包范圍：

　　屋面伸縮縫處理，屋面、陰陽角處理及保護(hù)層。

　　三、工程總造價(jià)(約34108.00元，大寫：叁萬肆仟壹佰零捌圓)：

　　以現(xiàn)場實(shí)際方量為準(zhǔn);

　　四、付款方式：

　　1、乙方進(jìn)場施工個(gè)工作日由甲方付給乙方元材料款。

　　2、本工程完工驗(yàn)收合格甲方付乙方工程總款的92%;

　　3、本工程總款項(xiàng)預(yù)留8%為此工程質(zhì)量保證金，一年期滿甲方如數(shù)撥付給乙方;

　　五、工程質(zhì)量與施工安全

　　1、乙方必須按本工程屋面防水維修施工方案，保質(zhì)保量完成該工程施工;施工時(shí)應(yīng)無條件接受甲方施工代表和質(zhì)量監(jiān)督負(fù)責(zé)人監(jiān)督，否則造成的返工損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　2、乙方在施工中必須做到安全生產(chǎn)，文明施工，并尊重當(dāng)?shù)厝罕姷腵民族風(fēng)情，由此引發(fā)的工傷事故及糾紛由乙方負(fù)責(zé)。

　　3、若在工程驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)由承包方負(fù)責(zé)返工維修，并承擔(dān)一切返工維修費(fèi)用，若因此造成經(jīng)濟(jì)損失的，承包方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。

　　六、竣工驗(yàn)收：乙方完善施工過程中圖片或文字資料，及驗(yàn)收清單，歸類存檔并移交甲方。

　　七、雙方責(zé)任

　　1、甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目所在地的一切事項(xiàng)。

　　2、甲方保證該項(xiàng)目施工所具備的的水通，電通，路通。

　　3、甲方為乙方負(fù)責(zé)生產(chǎn)生活提供便利，費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。

　　4、乙方在施工中發(fā)現(xiàn)施工方案有變更，需取得甲方同意方可實(shí)施。

　　5、乙方在施工前必須將編制的技術(shù)設(shè)計(jì)施工方案報(bào)甲方備案，并向甲方提供施工大事記，施工記錄。

　　6、工程施工期間，甲方可以隨時(shí)派員對工程進(jìn)度，經(jīng)費(fèi)使用進(jìn)行檢查，監(jiān)督，乙方應(yīng)按月向甲方報(bào)送工程進(jìn)度和經(jīng)費(fèi)使用情況，甲方視其工程完工情況按進(jìn)度撥款。

　　7、工程完工后3個(gè)工作日內(nèi)，乙方應(yīng)向甲方提交申請驗(yàn)收報(bào)告和竣工資料，甲方組織有關(guān)部門參加驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后移交甲方管理使用。

　　八、合同期限：，年月日始年月日此。

　　九、本工程人為或不可抗拒因素造成的質(zhì)量問題，乙方概不承擔(dān)任何責(zé)任。如甲方需要乙方繼續(xù)維修，乙方有權(quán)另取費(fèi)用。

　　十、爭議與解決

　　若甲、乙雙方在合同執(zhí)行中出現(xiàn)爭議，應(yīng)本著對工程實(shí)施有利原則協(xié)商解決，或到工程所在地仲裁委員會申請仲裁，或通過司法程序解決。

　　十一、本合同為盡事宜，雙方另行商定。

　　十二、本協(xié)議書經(jīng)雙方法定代表人或其委托代理人簽名并分別蓋本單位公章后生效。本協(xié)議一式2份，雙方各持1份，具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

【樓頂防水施工合同】相關(guān)文章：

樓頂防水合同09-27

防水施工合同05-26