建設施工合同書

時間：2023-03-22 19:27:46 施工合同我要投稿

建設施工合同書通用

　　隨著人們對法律的了解日益加深，人們運用到合同的場合不斷增多，合同是企業發展中一個非常重要的因素。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編為大家收集的建設施工合同書通用，僅供參考，歡迎大家閱讀。

建設施工合同書通用

建設施工合同書通用1

　　發包方：（甲方）___________________________

　　承包方：（乙方））___________________________

　　依照民法典和原郵電部頒發的“626”號文件等有關法律法規的'規定，經雙方協商一致，簽訂本合同并嚴肅履行。

　　一、建設內容

　　（1）工程名稱：_________

　　二、計價方式

　　（1）參照結算表價格按實結算。

　　（2）款項支付與移動結算同步。

　　三、建設工期

　　根據移動公司要求，在規定的期限內完成。

　　四、違約責任

　　（1）甲乙雙方不得借故拖欠各種應付款項，如預期不付，按銀行的短期貸款率償付給對方逾期付款違約金。

　　（2）發生合同糾紛時，當事人雙方應及時協商，協商不成的，可申請調解，或者直接向人民法院起訴。

　　五、其他

　　（1）本合同一式四份，甲乙雙方各執貳份。

　　（2）本合同未盡事宜，由雙方協商解決，另行簽訂補充協議。

　　（3）本合同自雙方簽訂之日起生效。

　　（4）其他相關本項目的約定，見附件。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：____________

　　______年____月____日

　　_________年____月____日

建設施工合同書通用2

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　依據、《中華人民共和國建筑法》及國家有關規定，為明確雙方在房屋建設項目施工過程中的權利和義務，經甲、乙雙方共同協商，特訂立本合同。

　　一、工程慨況

　　工程位于_________，土地面積：_________

　　二、承包方式

　　甲方以包清工的方式承包給乙方。

　　三、工程承包范圍

　　施工內容包括二層主房建筑面積、一層主房建筑面積

　　四：承包價格及付款方式

　　1：價格：_________元/

　　雙方確定按建筑面積為結算工程款。

　　2：一層主體蓋板完工后支付價款10%，全部完工后付清余款。

　　五：工期及安全責任

　　工期從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日竣工。

　　推遲一天罰款_________元/天，由甲方在工程款中扣除。

　　施工期間

　　1、本工程所有安全事項均由乙方負責，乙方應依工程的需要負責施工過程中的安全管理工作，因乙方及其員工原因造成的一切人員、財產損失均由乙方負責；

　　第三人造成乙方及其員工傷害的`，由第三人負責，與甲方無關。

　　2、施工中乙方不得從事與施工無關的事，專業施工人員持證上崗；

　　高空作業部分必須在采取切實可行的安裝措施下方可施工，地面必須安排適當監護人員，電焊作業注意防火等。

　　施工過程中本合同項下的任何權利、義務，乙方不得轉讓給第三人，不得轉包、分包，否則甲方有權終止合同，慨不結算，乙方無條件賠償。

　　六、本合同一式二份，自雙方簽字后生效。

　　甲方：_________聯系電話：_________

　　乙方：_________聯系電話：_________

　　簽訂日期：_________年_________月_________日

建設施工合同書通用3

　　合同編號：_______

　　發包方：________________

　　承包方：________________

　　簽約時間：_______

　　簽約地點：_______

　　為了保證________施工質量，如期完成施工任務，達到雙方互惠互利的目的，依據法律法規，雙方友好協商，就本工程施工項目協商一致，訂立本合同。

　　一、工程慨況

　　1、工程名稱：____________

　　2、建筑面積（工程形式）：____________

　　3、施工地點：________________

　　4、工期：

　　（1）開工：____年__月__日；

　　（2）竣工：____年__月__日；

　　（3）合同工期總共歷時____天。

　　5、承包形式：________

　　6、工程質量標準：________

　　7、工程價款：共計人民幣____元。

　　8、付款方式：本合同生效后支付合同款項的__%，計____元；工程竣工且驗收合格后，支付工程價款的__%，計____元；質保金___元，質保期滿后支付。

　　9、質保期：____年。

　　10、雙方的責任義務

　　（1）發包方的責任義務

　　①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源，滿足開工條件。解決施工中需要發包方協調解決的四鄰關系及糾紛；

　　②監督管理施工過程中的工程質量、材料質量、督促工程進度；

　　③給承包方提供施工圖紙、坐標點、標高點；

　　④按時給承包方撥付款項和進行驗收、結算；

　　2、承包方的責任義務

　　①按發包方要求及圖紙要求進行施工；

　　②如期完成施工任務；

　　③接受發包方的技術指導和質量標準要求；

　　④負責發包方提供料物及設備的保護；

　　⑤教育施工人員愛護甲方的材物，不得偷竊和損壞；

　　⑥承擔施工中的一切安全事故責任及費用；

　　11、其他

　　（1）本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。

　　（2）本合同未盡事宜，可由雙方協商解決并簽署書面補充協議，補充協議與本合同享有同等法律效力。協商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。

　　（3）合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執壹份，具有同等效力。

　　二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定

　　建設工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄，但合同沒有約定時，由發包人接受圖紙所在地人民法院管轄。

　　依據規定：因合同糾紛提起的`訴訟，由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。

　　第三十五條的規定：兩個以上人民法院都有管轄權的訴訟，原告可以向其中一個人民法院起訴；原告向兩個以上有管轄權的人民法院起訴的，由最先立案的人民法院管轄。

　　三、建筑合同合同履行地的理解

　　所謂“合同履行地“，通常是指合同規定的履行義務和接受履行義務的地點，即義務清償地點。

　　建設工程設計合同是雙務合同，即由發包人提供設計工作所依據的基礎文件和情況，設計人交付設計文件，并由發包人支付設計費用。建設工程設計合同在實際操作中，與建設工程施工合同有所區別，有的明確了交付設計圖紙的地點，有的對交付圖紙的地點沒有約定。

　　根據規定“合同生效后，當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或約定不明確的，可以協議補充；不能達成協議的，按合同有關條款或者交易習慣確定”。根據交易習慣，建設工程設計合同所涉及的履行地點應該是發包人接受圖紙所在地。

　　發包方：_________承包方：_________

　　委托代理人：_________委托代理人：_________

　　___年__月__日___年__月__日

【建設施工合同書】相關文章：