承攬施工合同

時間：2022-06-10 16:10:18 施工合同我要投稿

承攬施工合同范本（通用6篇）

　　在人民愈發重視法律的社會中，很多場合都離不了合同，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編幫大家整理的承攬施工合同范本（通用6篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。

承攬施工合同范本（通用6篇）

　　承攬施工合同1

　　發包方：___________________________(以下簡稱甲方)

　　承包方：___________________________(以下簡稱乙方)

　　根據甲乙雙方協商，甲方將______________________工程承包給了乙方施工，為明確雙方職責，確保工程順利完工，依據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》及相關法律法規。遵循平等自愿、公平和誠信的原則。雙方協商一致，就本工程具體情況，達成以下條款：

　　一、工程名稱：_____________________________________

　　二、工程地點：_____________________________________

　　三、工程價款：按圖紙實際建筑面積50元/㎡,工程面積2772平方米，工程總價138600元

　　四、工程承包方式及范圍：

　　1、承包方式：包工不包料

　　2、承包范圍：本工程圖紙范圍內的鋼結構、墻板、屋面板的加工制作及安裝，施工所需的工具及電纜、電線(包含切割片、焊條等)乙方自負，施工過程中所需的腳手架及吊車由甲方負責。注;工程中鋼結構的油漆由甲方涂刷，乙方只做焊口部位的補刷。

　　五、驗收標準：乙方按照甲方簽字認可的圖紙進行施工，施工過程中甲方逐項驗收，確認合格，施工完畢驗收完畢。

　　六、工程開竣工日期：_____年__月__日,竣工日期_____年__月_日、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤，工期順延。

　　七、付款方式：本工程乙方進場甲方支付10000元生活費，主鋼立完，甲方支付人工費總額的___，次鋼安裝完再付總額的______%,墻板安裝完再付總額的______%,頂板安裝完再付總額的______%,余款待工程竣工驗收合格后十五天內一次付清。墻板、屋面板安裝完畢，付工程人工總費的_____%，在竣工驗收合格后十五日內余款一次付清。

　　八、甲乙雙方責、權、利：甲方必須保證乙方施工所需材料及時足額供應，若材料短缺造成工期延誤，乙方不承擔任何責任。乙方必須保質保量完成此工程，若因質量事故造成延誤工期，材料浪費，乙方承擔由此造成的一切經濟損失

　　九、安全：為保證工程質量和施工安全，甲方指派_______為現場負責人，乙方指派____________為現場負責人，共同齊抓共管，在施工期間，遵守《中華人民共和國治安法》及甲方現場管理人員指揮，不得強干、蠻干。若因自身因素造成一切安全事故，由乙方自行負責，在施工期間，乙方應理好自己的工人，不得在工地內發生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為，若因此造成的法律責任及經濟責任，由乙方負責，甲方不承擔任何責任。

　　十、本合同未盡事宜，在施工過程中雙方友好協商。

　　十一、本合同一式兩份，甲方雙方各執一份，雙方簽字之日生效，完工、款清后自動失效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　承攬施工合同2

　　發包方：________________________(以下簡稱甲方)

　　承包方：________________________(以下簡稱乙方)

　　甲方因開發位于復興鎮鑫海鐵廠土石方建設項目需要，經與乙方協商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關規定達成如下協議內容：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：________________________

　　2、工程地點：________________________

　　3、工程范圍：甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數量并由雙方簽字認可為準。

　　二、承攬方式

　　1、乙方以大包干形式完成甲方發包土石方工程，未經甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則，視為乙方根本性違約。

　　2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎，另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協調發生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經濟及法律責任，甲方有權直接向乙方追償。

　　3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業人員及特殊要求應符合相關國家法律法規，乙方承攬施工過程中發生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經濟責任。

　　三、工程施工期限

　　1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內進場施工起計算工期至_________年____月____日止。

　　2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。

　　四、工程價款及支付辦法

　　1、按實際完成量立方米計算，土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫：元整(稅費由甲方負責)。

　　2、工程按實際完成工程量支付工程款，如甲方沒有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清，乙方有權向甲方加由總造價的10%。

　　五、工程成果及質量

　　1、乙方完成土石方工作成果需經雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程，場內平整度需經甲方簽字認;

　　2、乙方所完成工程質量應達到國家質量檢驗評定標準等經，同時接受甲方驗收認可。

　　六、工程量計算方法

　　乙方進場時需經甲乙雙方經現場對場平內指定范圍內各點高程時行實測，甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業，乙方作業至甲方規定高程后，雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。

　　七、工程驗收

　　1、甲方按照《建筑工程施工規范及驗收規范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。

　　2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質量評定標準。

　　八、甲方權利義務

　　1、甲方提供土石方倒土場地，場地的租金費用由甲方負責，運土在3公里以內(3公里外另行計價);

　　2、提供乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工，指派作為現場技術指導和工程測量;

　　3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況，并有權審查同意乙方所提供施工方案;

　　4、甲方為施工提供所需的用水、電接口，乙方施工作業所產生的水、電費由乙方自行承擔;

　　5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款，不按時付款造成停工，由甲方負責造成停工的各種費用;

　　6、乙方在按合同約定期限及工程質量完成工程后，甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。

　　7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關工作的乙方的任何成員。

　　8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續的資料。

　　九、乙方權利義務

　　1、提供進場施工必備的有關資料和文件，證明其具備承接本工程資質的有關材料，提供民工團體工傷保險單和發票。

　　2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業人員，進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派為專職質安員，監督施工過程中的不規范行為，并獨立承擔在施工作業過程中所發生一切安全事故及相應責任。

　　3、執行甲方所要求工程范圍及技術質量指令，按甲方要求組織施工，根據甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質量要求完成所承擔的工程。

　　4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監督檢查并服從甲方統一協調。

　　5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。

　　6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。

　　十、違約責任

　　甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經濟損失。

　　十一、爭議處理

　　甲乙雙方因覆行本合同發生爭議，如協商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。

　　十二、其他

　　1、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補充約定。

　　2、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結清賬后自動失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執三份，乙方執一份。

　　注明：油料如出現國家價在每公升0.1元左右不另計價，超出另行計價。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　承攬施工合同3

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　經甲乙雙方友好協商，甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況雙方達成以下協議：

　　一、工程概況

　　1.工程名稱：_________

　　2.工程地點：_________

　　3.承包范圍：_________

　　4.承包方式：包工、包料、包費用

　　5.工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。

　　6.工程質量：本工程為合格工程

　　二、合同單價和付款方式

　　1.合同單價：

　　2.實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。合同價款一經確定，不作任何調整。

　　3.施工完畢經甲方和監理公司驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內，付至結算價款的__%;剩余__%作為質保金在竣工驗收合格年后___日內一次性無息付清。

　　4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規票據，如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。

　　三、違約責任和安全責任

　　1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的__%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。

　　2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全監察人員依法實施的監督監察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

　　四、爭議或糾紛處理

　　1.本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協商解決。

　　2.當事人不愿通過協商調解解決或協商調解不成時本合同在執行中發生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。

　　五、保修

　　本工程保修期為年在保修期內，如有質量問題，在接到甲方通知后24小時內安排人員到現場進行免費維修。若乙方不能及時維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔。

　　六、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決。本合同經雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執份，乙方執份。

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　_____年___月____日

　　承攬施工合同4

　　發包人：__________________

　　承攬人：__________________

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規定，結合本工程具體情況，雙方達成以下合同條款內容：

　　一、承包項目：甲方有______________工程，地址承包給乙方施工，工程項目______________，工程價格______________，其中單價內容有一切輔助用工及圖紙范圍內一切相應工作內容()等。

　　二、工程質量：乙方必須嚴格遵守建筑工程施工質量驗收標準，按甲方提供的圖紙施工，確保質量，達到優質工程，所有施工程序必須按有關規定標準要求執行，如乙方出現質量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔，在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前，必須經甲方驗收合格后方可進行下道工序施工。

　　三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采購，甲方要求檢測的材料需現場取樣檢測合格后方可使用。如因設計方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業主安排。乙方必須按照甲方規定的施工進度計劃如期完成，不準找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。

　　四、施工期限：總工期______________天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業，從_________年____月____日至_________年____月____日竣工，乙方必須在規定期限內完成圖紙上的所有工作量，如在規定期限內沒有完成，造成工期拖延的，將以合同總價的5‰每天進行罰款，罰款在合同總價中直接扣除。

　　五、安全責任：乙方在施工期間要嚴格遵守《建筑安裝工人程安全生產基本規定》，盡心盡責做好安全工作，不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現象。不準無理取鬧、打架斗毆及拋物等現象，出現一次均處500元罰款，并要求肇事者從事發日至工程結束不準進入工地，罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔后果，甲方概不負責。施工現場乙方不準帶小孩、閑雜人員進入。

　　六、文明施工：乙方必須達到市級文明施工工地要求。

　　七、施工材料、機械及用具事項：所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作，只負責圖紙和技術服務。

　　八、付款方式：根據所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙范圍內合同內的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價的90%，留10%作為工程質保金在交付后一年內付清。

　　九、備注：本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，字雙方簽字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　承攬施工合同5

　　發包方：__________________

　　承包方：__________________

　　甲方經相關部門批準，在建蓋磚混結構房屋________層，約________________平方米。現經甲乙雙方平等、自愿協商，達成如下承攬施工協議供雙方共同遵守：

　　一、工程包工不包料。乙方自帶全部建筑施工工具，自行進行建筑施工，乙方完成全部工程施工并清除室內全部建筑垃圾，甲方按建筑每層人民幣______________元/平方米支付工時費，結算面積以雙方驗收時共同確認的面積為準。

　　二、工期自_________年____月____日起至_________年____月____日止。

　　三、工程質量及驗收標準按雙方確認的書面文件，無書面文件的按國家標準執行。

　　四、工程勞務費在澆地梁時付______________元;第一層澆頂時付______________元;第二層澆頂時付______________元;其余款項在房屋驗收、結算后扣除3%的保修金后一次性付清。發生的所有與勞務有關的稅、費全部由乙方承擔。

　　五、甲方主要義務

　　1、提供施工圖紙給乙方，圖紙經乙方簽字后作為施工和驗收的依據。

　　2、簽收乙方提出的材料計劃并按乙方要求的材料數量和質量提供各種建筑材料。

　　3、按約定按時支付費用及時驗收。

　　六、乙方主要義務：

　　1、按甲方要求和建筑規范完成打地板、澆頂、砌磚、貼瓷磚(室內、室外墻面裝飾)、膩子粉涂刮等工程，工程應達到甲方掃地即可入住坐房。

　　2、提前提出合理、合規范的材料用料計劃交甲方購買，對甲方購買回使用的材料進行驗收、簽收。

　　3、為甲方提出、提供合理、合規范的施工方案和許多技術。

　　4、乙方負責出檐蓋青瓦壓高及室內半墻瓷磚(廚房、客廳、衛生間、樓梯走道)。

　　5、柱梁無凸凹無蜂窩，如出現柱梁空洞大，由乙方負責返工。賠償經濟損失。

　　6、房屋支磚粉刷平整度不得超過1公分。

　　7、標高3.42米，一層二層3.42米。

　　七、乙方必須合法用工，對所用工人負責完全的法律責任：乙方必須按安全生產規程施工、文明施工，施工過程中的一切安全事故責任由乙方自行負完全責任。

　　八、乙方應本著合理、合規的原則節約用材，造成返工、浪費的，乙方負賠償責任。

　　九、工程按國家標準合格等級和雙方書面約定進行驗收、交付。

　　十、工程質量保修按國家規定執行，保修期一年，自驗收合格后開始計算，在保修期內，乙方依法承擔保修責任。保修期滿，房屋無質量問題，保修金退還乙方。

　　十一、任何一方違約則賠償對方因此造成的全部損失(含誤工、訴訟、工程誤期等)。

　　十二、本協議未盡事宜依據國家法律、法規處理，雙方補充協議具有合同效力。

　　十三、此合同一式二份，雙方各執一份，簽字后生效發生法律效力。

　　十四、發生爭議雙方協商解決或依法訴訟。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　承攬施工合同6

　　發包單位(以下簡稱甲方)：__________________

　　承包單位(以下簡稱乙方)：__________________

　　甲、乙雙方本著平等互利、公平公正的'原則，經友好協商，甲方將其金宇時代奧城A地塊基礎土石方工程包給乙方施工完成。為了明確雙方的責任，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程施工質量驗收統一標準》、《工程建設標準強制性條文》、《建筑工程安全生產管理條例》及其相關法律法規，并結合本工程的實際情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，訂立本合同，以茲共同遵守。

　　一、乙方的資質

　　1、乙方是經工商行政部門依法注冊和相關行政機構依法核準，并持有合法有效之營業執照、稅務登記和相關施工資質的公司法人。

　　2、乙方保證在簽訂本合同時，向甲方出示上述資質證明文件的原件和提交復印件以供檢驗。復印件由乙方加蓋公章后作為本合同附屬資料由甲方予以歸檔管理。

　　3、在本合同履行期內，上述資質證明文件如有變更，乙方應在變更之日起五個工作日內向甲方交驗變更后的資質證明文件原件和復印件。

　　4、乙方應保證前述資質證明文件的真實性與合法性。如乙方以偽造、變造方式提交相關資質證明的，應按照本合同的約定承擔違約責任，同時甲方有權拒絕支付工程款。

　　二、工程概況

　　1、工程名稱：_________地塊基礎土石方挖運工程

　　2、工程地點：南部縣南隆鎮蜀北大道西延線

　　三、工程施工承攬工作內容

　　施工圖所示范圍內放線，標高控制，勞動力及技術裝備的組織，土石方的開挖、運輸(含淤泥)及所需機械設施設備，地表清障(青苗費)，場內排水、施工期間的排水、以及周邊相鄰建筑物、居民的安全防護隔離設施，工程資料的編制，現場的安全文明施工措施，土石方開挖、運輸施工臨時道路修建(甲方只提供商品砼)，沖洗設備、設施，臨時用水用電，為保證工程質量、進度而作的協調，開挖土石方及臨時道路開口須辦理的手續等工作。

　　注：施工臨時道路及沖洗池乙方施工完后無償提供給甲方使用。

　　四、合同工期

　　開工日期：________年____月____日；竣工日期：_________年____月____日。合同工期總日歷天數70天，每拖延壹天按10000.00元/天處罰。

　　五、合同價款

　　本合同采用單價包干合同，包括但不限于乙方完成本合同第三條約定承攬范圍內全部工程內容和工作內容所需要的人工費、材料費、機械費(含機械設備等的進、出場費)、管理費、行管罰款、保險費(含第三者責任險)、交驗前成品保護費、利潤、稅金、工程周邊社會關系協調費等全部費用組成，如挖土過程中有淤泥其單價為：23.5元/m;無淤泥其單價為：23.00元/m。

　　1、工程施工期間需排水其所需的設施設備、人工費由乙方負責。

　　2、如需加班施工所需費用由乙方負責。

　　3、工程方量按實際收方結算。

　　六、工程結算

　　1、乙方按工程進度在每月30日前將已完工程量及價款報甲方審核，甲方審核確認后支付已完工程價款的70%;

　　2、工程完工驗收合格后，依據甲、乙雙方現場實際收方工程量辦理結算，結算完畢，移交結算資料后，一次性付至結算金額的80%，剩余尾款在工程完工驗收合格后兩個月內付清。

　　3、乙方收取每筆工程款支付時須提供足額建安發票，否則甲方有權拒絕支付，且不視為甲方違約。

　　七、工程質量及技術要求

　　本工程嚴格按照國家現行《土石方工程施工質量驗收規范》、《建筑工程質量檢驗及評定標準》、《建筑地基與基礎工程施工質量驗收規范》等進行施工和驗收。同時，本合同約定：

　　1、土石方工程施工(包括清邊撿底)完成后的驗收標高與設計標高的誤差不大于±10cm，垂直面邊坡需用挖機夯實(如需做護壁噴錨等由甲方負責，乙方配合)。如驗收不合格，所產生的返工費用由乙方承擔，并承擔由此給甲方造成的損失。

　　2、進場施工前，必須提前2天向甲方分別提交：土石方施工方案、安全文明施工方案、施工保險費(含第三者責任險)交繳憑據及質量進度保證措施。

　　3、施工期間邊坡如需覆蓋材料由甲方提供，乙方負責施工及其人工費。

　　4、竣工結算資料為壹式3套。

　　八、安全施工

　　乙方應嚴格按照國家有關安全施工規范進行施工，采取嚴格有效的安全防護措施，在施工作業中，乙方發生直接或間接所遇任何與工程相關的自身及第三者的一切安全事故，均由乙方自行承擔全部責任及賠償。如對甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償從總價款中扣除，不足部分甲方有權另行追索。

　　九、履約保證金

　　本工程履約保證金100萬，合同簽訂后3天內轉入甲方指定賬戶，合同即生效，否則合同無效。(履約保證金無息退還，退還方式：按總工期70天計算，第一階段退款為30天，其余退款按每20天為退款階段，退款時工程量須完成總工程量的三分之一，否則甲方有權拒絕退還履約保證金，未退還的履約保證金在工程款結算完畢后支付時一并支付)。

　　十、違約責任

　　本合同工程不允許轉包/分包，若甲方核實乙方有轉包或分包行為，甲方有權單方面以書面通知的方式終止本合同，乙方在接到甲方書面通知后必須無條件退場，并承擔該工程總工作量程款20%的違約金，乙方退場遲延給甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償并從工程總價款中扣除，不足部分甲方有權另行追索。

　　十一、其他

　　1、合同簽訂后，乙方因自身原因中途退場或不能滿足甲方工期要求被甲方勒令退場，工程款結算按已完工程量的60%計算。

　　2、本合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份，經雙方簽字蓋章后生效，工程合格交驗結清尾款后自然失效。其它未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

【承攬施工合同】相關文章：

承攬合同07-12