樣品買賣合同【熱】

　　在人民愈發(fā)重視法律的社會(huì)中，合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭(zhēng)端。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編為大家收集的樣品買賣合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。

樣品買賣合同1

　　賣方：________（下稱甲方）

　　地址：________

　　郵編：________

　　電話：________

　　傳真：________

　　電子郵箱：________

　　買方：________（下稱乙方）

　　地址：________

　　郵編：________

　　電話：________

　　傳真：________

　　電子郵箱：

　　茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：

　　第一條

　　乙方向甲方訂購(gòu)________貨物，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物________件，甲方應(yīng)于________日內(nèi)交付乙方。

　　第二條

　　甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于________日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方受有損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無異議。

　　第三條

　　如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日期應(yīng)經(jīng)雙方議定。

　　第四條

　　買賣貨款議定每件人民幣_(tái)_______元，共人民幣_(tái)_______元，于甲方交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。

　　第五條

　　乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對(duì)方造成損害，應(yīng)頁(yè)賠償之責(zé)。

　　第六條

　　甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請(qǐng)求賠償。

　　第七條

　　貨價(jià)如有升降變動(dòng)的`，各不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同等情況。

　　第八條

　　合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓�管理部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第________種方式解決：

　　（1）提________交仲裁委員會(huì)仲裁；

　　（2）依法向人民法院起訴。

　　第九條其他約定事項(xiàng)：________本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。出賣人（甲方）（簽章）：________買受人（乙方）（簽章）：________________年____月____日________年____月____日

　　簽訂地點(diǎn)：________簽訂地點(diǎn)：________

樣品買賣合同2

　　甲方（賣方）：

　　乙方（買方）：　　

　　一、基本情況：　　

　　二、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：每件藝術(shù)品樣式、材質(zhì)、規(guī)格等均要與在甲方店內(nèi)　　觀看實(shí)物為同一物品。

　　三、 付款方式：現(xiàn)金或銀行卡轉(zhuǎn)帳　　

　　四、 運(yùn)送：甲方負(fù)責(zé)運(yùn)送，運(yùn)送費(fèi)用由甲方承擔(dān)。甲方應(yīng)在交貨時(shí)　　督促乙方對(duì)物品的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行核對(duì)，如乙方發(fā)現(xiàn)問題需當(dāng)場(chǎng)提出，甲乙雙方協(xié)商解決，運(yùn)送過程中發(fā)生的`損壞由甲方承擔(dān)。

　　五、 違約責(zé)任：若甲方未能按乙方規(guī)定的時(shí)間規(guī)格交貨（交貨時(shí)間　　以全部貨款到賬的____日內(nèi)為準(zhǔn)），每延誤一天，甲方需向乙方支付全部合同金額3%的違約金。

　　六、 合同爭(zhēng)議解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，由甲乙雙　　方協(xié)商解決，協(xié)商不成的依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ涸V訟解決。

　　七、 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合　　同執(zhí)行期間雙方如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同樣法律效力。

　　甲方（簽章）：

　　簽訂日期：________年____月____日

　　乙方（簽章）：

　　簽訂日期：________年____月____日

樣品買賣合同3

　　供方(甲方)：

　　通信地址： 電話： 傳真：

　　需方(乙方)：

　　通信地址：電話傳真：

　　甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商，就乙方購(gòu)買甲方 產(chǎn)品，簽訂本合同，內(nèi)容如下：

　　一、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方所購(gòu)甲方產(chǎn)品屬于：定制產(chǎn)品。定制產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照雙方約定封樣的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)執(zhí)行。

　　二、交貨時(shí)間、地點(diǎn)：甲方應(yīng)在 年 月日前將產(chǎn)品送至乙方指定的送貨地 。

　　三、收貨與驗(yàn)貨：乙方指定的收貨人1姓名 身份證號(hào) ，聯(lián)系電話 ；收貨人2姓名 身份證號(hào) ，聯(lián)系電話 。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗(yàn)貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方，作為雙方甲方交貨和雙方結(jié)算貨款的依據(jù)。乙方在收貨后 日內(nèi)自行對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，并向甲方提出書面質(zhì)量異議，逾期無書面質(zhì)量異議，視為質(zhì)量合格。如乙方在質(zhì)量異議期內(nèi)提出書面質(zhì)量異議，乙方應(yīng)對(duì)貨物進(jìn)行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)委托乙方住所在地質(zhì)監(jiān)部門進(jìn)行質(zhì)檢，按質(zhì)檢提供報(bào)告結(jié)論解決。如檢驗(yàn)質(zhì)量不合格，乙方有權(quán)無條件退貨。

　　四、付款時(shí)間、方式：乙方應(yīng)在收貨后天內(nèi)通過甲方提供的銀行帳號(hào)用電匯或轉(zhuǎn)帳的'方式付清貨款。

　　五、違約責(zé)任與合同解除：甲方如未按約定的交貨期限和質(zhì)量交付貨物，每逾期一日，按應(yīng)交付貨物價(jià)款的千分之一向乙方支付違約金；逾期超過 天未交付貨物，乙方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)按合同約定追究甲方違約責(zé)任。乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期一日，按應(yīng)交付貨款金額的千分之一向甲方支付違約金；逾期超過 天未支付貨款，甲方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)按合同約定追究乙方違約責(zé)任。

　　六、爭(zhēng)議解決：甲、乙方如發(fā)生爭(zhēng)議糾紛，均應(yīng)友好協(xié)商。如協(xié)商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。

　　七、合同生效：本合同一式兩份，雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關(guān)憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委托人，傳真件與正本一致，同具法律效力。

　　甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

　　甲方（代表）： 乙方（代表）：

　　年月日 年月日

樣品買賣合同4

　　甲方（賣方）：北京XX公司

　　乙方（買方）：

　　一、基本情況：

　　二、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：每件藝術(shù)品樣式、材質(zhì)、規(guī)格等均要與在甲方店內(nèi) 觀看實(shí)物為同一物品。

　　三、 付款方式：現(xiàn)金或銀行卡轉(zhuǎn)帳

　　四、 運(yùn)送：甲方負(fù)責(zé)運(yùn)送，運(yùn)送費(fèi)用由甲方承擔(dān)。甲方應(yīng)在交貨時(shí) 督促乙方對(duì)物品的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行核對(duì)，如乙方發(fā)現(xiàn)問題需當(dāng)場(chǎng)提出，甲乙雙方協(xié)商解決，運(yùn)送過程中發(fā)生的損壞由甲方承擔(dān)。

　　五、 違約責(zé)任：若甲方未能按乙方規(guī)定的`時(shí)間規(guī)格交貨（交貨時(shí)間 以全部貨款到賬的____日內(nèi)為準(zhǔn)），每延誤一天，甲方需向乙方支付全部合同金額3%的違約金。

　　六、 合同爭(zhēng)議解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，由甲乙雙 方協(xié)商解決，協(xié)商不成的依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ涸V訟解決。

　　七、 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽章之日起生效。合 同執(zhí)行期間雙方如有未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商另訂附則，所有附則均與本合同有同樣法律效力。

　　甲方（簽章）： 簽訂日期：________年____月____日

　　乙方（簽章）：簽訂日期：________年____月____日

樣品買賣合同5

　　出賣人（以下簡(jiǎn)稱甲方）：

　　買受人（以下簡(jiǎn)稱乙方）：

　　茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：

　　第一條乙方向甲方訂購(gòu)貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物件，甲方應(yīng)于____日內(nèi)交付乙方。

　　第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于____日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時(shí)可解除合同。

　　因此致乙方受到損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無異議。

　　第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。

　　第四條買賣貨款議定每件人民幣_(tái)____元，共人民幣_(tái)____元，交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并約定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。甲方因此所受的'損害亦得請(qǐng)求賠償。

　　第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于_____日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對(duì)方造成損害，應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。

　　第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請(qǐng)求賠償。

　　第七條貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各方不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同。

　　第八條合同一式___份，甲、乙雙方各執(zhí)____份為憑。

　　出賣人（甲方）：

　　______年_____月____日

　　買受人（乙方）：

　　______年_____月____日

樣品買賣合同6

　　賣方：________(下稱甲方)買方：________(下稱乙方)

　　地址：________地址：________

　　郵編：________郵編：________

　　電話：________電話：________

　　傳真：________傳真：________

　　電子郵箱：________電子郵箱：________

　　茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：

　　第一條

　　乙方向甲方訂購(gòu)________貨物，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物________件，甲方應(yīng)于________日內(nèi)交付乙方。

　　第二條

　　甲方如不能照期交付或僅能為一部分的.交付，應(yīng)于________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方受有損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無異議。

　　第三條

　　如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日期應(yīng)經(jīng)雙方議定。

　　第四條

　　買賣貨款議定每件人民幣_(tái)_______元，共人民幣_(tái)_______元，于甲方交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。

　　第五條

　　乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對(duì)方造成損害，應(yīng)頁(yè)賠償之責(zé)。

　　第六條

　　甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請(qǐng)求賠償。

　　第七條

　　貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同等情況。

　　第八條

　　合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓�管理部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第________種方式解決：

　　(1)提________交仲裁委員會(huì)仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第九條其他約定事項(xiàng)：________本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。

　　出賣人(甲方)(簽章)：________買受人(乙方)(簽章)：_________

　　_______年____月____日________年____月____日

　　簽訂地點(diǎn)：________簽訂地點(diǎn)：________

樣品買賣合同7

　　上訴人(原審原告)xxxx空調(diào)工程有限公司,住所地棗強(qiáng)縣富強(qiáng)北路167號(hào)。

　　法定代表人李xx，董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。

　　委托代理人湯x，xxxx空調(diào)工程有限公司職員。

　　被上訴人(原審被告)xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,住所地北京市大興區(qū)榆垡鎮(zhèn)今榮街69號(hào)。

　　法定代表人吳xx，董事長(zhǎng)。

　　委托代理人安xx，xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司職員。

　　上訴人xxxx空調(diào)工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱xx空調(diào)公司)因與被上訴人xxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱xxx房地產(chǎn)公司)憑樣品買賣合同糾紛一案，不服北京市豐臺(tái)區(qū)人民法院(XX)豐民初字第20453號(hào)民事判決，向本院提起上訴。本院于XX年12月29日受理后，依法組成由法官周荊擔(dān)任審判長(zhǎng)，法官蘆超、鄭亞軍參加的合議庭，于XX年1月12日召集雙方當(dāng)事人進(jìn)行了詢問。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　xx空調(diào)公司在一審中起訴稱：XX年9月13日，xx空調(diào)公司同xxx房地產(chǎn)公司簽訂1份工礦產(chǎn)品購(gòu)銷合同，價(jià)款為： 21 000元。當(dāng)時(shí)雙方約定：xx空調(diào)公司送貨到xxx房地產(chǎn)公司開發(fā)建設(shè)的位于北京市豐臺(tái)區(qū)芳古園一區(qū)16號(hào)樓。xxx房地產(chǎn)公司預(yù)付定金30%、安裝調(diào)試后付40%、運(yùn)行3個(gè)月后付35%、余款1年付清。xx空調(diào)公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務(wù)。但是xxx房地產(chǎn)公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請(qǐng)求判令xxx房地產(chǎn)公司給付貨款21 000元和債務(wù)利息9525.6元，并承擔(dān)訴訟費(fèi)。

　　xxx房地產(chǎn)公司在一審中答辯稱：xxx房地產(chǎn)公司先后付給xx空調(diào)公司4200元和16 800元，已付清xx空調(diào)公司的貨款，xx空調(diào)公司也給xxx房地產(chǎn)公司開具了發(fā)票。盡管xx空調(diào)公司對(duì)xxx房地產(chǎn)公司給付貨款16 800元存有異議，xxx房地產(chǎn)公司提供的證據(jù)不足以證明16 800元貨款是xx空調(diào)公司拿走的。但是，xx空調(diào)公司現(xiàn)在起訴要求xxx房地產(chǎn)公司給付貨款 16 800元的訴訟請(qǐng)求已過訴訟時(shí)效，請(qǐng)求法院駁回xx空調(diào)公司的全部訴訟請(qǐng)求。

　　一審法院審理查明：XX年9月13日，xx空調(diào)公司與xxx房地產(chǎn)公司簽訂了《工礦產(chǎn)品購(gòu)銷合同》，約定：xxx房地產(chǎn)公司購(gòu)買xx空調(diào)公司的排煙補(bǔ)風(fēng)機(jī)和風(fēng)機(jī)，合計(jì)價(jià)款21 000元。有效期限：自XX年9月6日至XX年9月16日。第七條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的期限：設(shè)備到現(xiàn)場(chǎng)后進(jìn)行安裝，后即試運(yùn)行(1個(gè)月)達(dá)到使用要求后方認(rèn)。第九條結(jié)算方式及期限：付定金20%，到現(xiàn)場(chǎng)通過合同第七條標(biāo)準(zhǔn)付40%，運(yùn)行3月后付35%，余下滿1年付清。合同簽訂后，xxx房地產(chǎn)公司給付xx空調(diào)公司4200元。XX年底，xx空調(diào)公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務(wù)。

　　一審法院判決認(rèn)定：xx空調(diào)公司、xxx房地產(chǎn)公司在XX年9月13日簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是xx空調(diào)公司、xxx房地產(chǎn)公司自愿協(xié)商達(dá)成，不違反國(guó)家相關(guān)的法律規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定為有效。依法成立的合同，對(duì)雙方當(dāng)事人即具有法律約束力，xx空調(diào)公司、xxx房地產(chǎn)公司均應(yīng)依照合同，履行合同規(guī)定的義務(wù)。xxx房地產(chǎn)公司提出“先后付給xx空調(diào)公司4200元和16 800元，已付清xx空調(diào)公司的貨款”的答辯意見，對(duì)于xxx房地產(chǎn)公司給付xx空調(diào)公司4200元，xx空調(diào)公司予以認(rèn)可。對(duì)于xxx房地產(chǎn)公司給付xx空調(diào)公司16 800元，xx空調(diào)公司予以否認(rèn)，且xxx房地產(chǎn)公司提供的.證據(jù)不足以證明xxx房地產(chǎn)公司已給付xx空調(diào)公司16 800元貨款，對(duì)此該院不予采信。關(guān)于訴訟時(shí)效問題，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》規(guī)定，向人民法院請(qǐng)求保護(hù)民事權(quán)利的訴訟時(shí)效期間為2年。按照雙方合同約定和xx空調(diào)公司供貨時(shí)間，xxx房地產(chǎn)公司向xx空調(diào)公司付清余款的最遲時(shí)間是XX年4月底。此時(shí)，xx空調(diào)公司應(yīng)該知道自己的權(quán)益遭到了侵害，而xx空調(diào)公司于XX年9月23日方提起訴訟。xx空調(diào)公司提出“合同有效期到XX年9月16日，XX年9月23日提起訴訟未超過訴訟時(shí)效”的主張，該院不予采納。理由是：合同有效期限實(shí)質(zhì)約定的是xx空調(diào)公司供貨的期限，也可以說是在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。實(shí)際上，雙方在合同有效期限內(nèi)，只存在XX年底xx空調(diào)公司向xxx房地產(chǎn)公司提供并安裝價(jià)值21 000元風(fēng)機(jī)這1筆買賣，此后雙方就再?zèng)]有過依據(jù)該合同的買賣關(guān)系。而xx空調(diào)公司向xxx房地產(chǎn)公司供應(yīng)的價(jià)值21 000元風(fēng)機(jī)在XX年底已安裝完畢。故xxx房地產(chǎn)公司關(guān)于xx空調(diào)公司的主張已經(jīng)超過訴訟時(shí)效的抗辯理由成立。xx空調(diào)公司未提供證據(jù)證明其主張存在訴訟時(shí)效中斷或重新起算的事由，故其訴訟請(qǐng)求依據(jù)不足，該院不予支持。依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法通則》第一百三十五條的規(guī)定，判決：駁回xxxx空調(diào)工程有限公司的訴訟請(qǐng)求。

　　xx空調(diào)公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴。其主要上訴理由是：一、xx空調(diào)公司在合同有效期內(nèi)要求xxx房地產(chǎn)公司給付貨款合法合理。二、一審判決錯(cuò)誤理解和適用了2年訴訟時(shí)效的規(guī)定。三、雙方簽訂的合同是xxx房地產(chǎn)公司提供的，若有不同理解，應(yīng)從不利于xxx房地產(chǎn)公司方面解釋。xx空調(diào)公司請(qǐng)求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發(fā)回重審。

　　xxx房地產(chǎn)公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對(duì)合同有效期的認(rèn)定是合理的，認(rèn)定訴訟時(shí)效已過是合理合法的。合同文本是xx空調(diào)公司提供的。依據(jù)最高人民法院有關(guān)訴訟時(shí)效制度的解釋，也超過了訴訟時(shí)效。

　　本院經(jīng)審理查明的事實(shí)與一審法院查明的事實(shí)一致。

　　上述事實(shí)，有xx空調(diào)公司提供的《工業(yè)品買賣合同》及雙方當(dāng)事人陳述在案佐證。

　　本院認(rèn)為，xx空調(diào)公司與xxx房地產(chǎn)公司簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示，其內(nèi)容未違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，合法有效，雙方均應(yīng)依約履行。xxx房地產(chǎn)公司提出其已付清21 000元貨款，但xx空調(diào)公司只認(rèn)可收到4200元，否認(rèn)收到16 800元，xxx房地產(chǎn)公司未能提供確實(shí)充分的證據(jù)證明其已付清貨款，故對(duì)此主張本院不予采信。依據(jù)該合同約定的付款比例及時(shí)間，xxx房地產(chǎn)公司最遲的付款時(shí)間應(yīng)在XX年4月，xx空調(diào)公司XX年提起要求xxx房地產(chǎn)公司支付貨款的訴訟已超過法律規(guī)定的訴訟時(shí)效期間。xx空調(diào)公司關(guān)于其在合同有效期內(nèi)主張權(quán)利，并未超過訴訟時(shí)效期間的上訴主張，因合同約定的有效期限實(shí)質(zhì)是xx空調(diào)公司供貨的期限，即在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。該合同約定的有效期限內(nèi)，雙方只在XX年底發(fā)生了1筆xx空調(diào)公司向xxx房地產(chǎn)公司提供價(jià)值21 000元設(shè)備的買賣，且已安裝完畢。故xx空調(diào)公司關(guān)于其主張未超過訴訟時(shí)效的上訴意見不成立，應(yīng)予駁回。綜上，一審法院判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，處理并無不當(dāng)，應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：　駁回上訴，維持原判。

　　一審案件受理費(fèi)二百八十一元，由xxxx空調(diào)工程有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。

　　二審案件受理費(fèi)五百六十三元，由xxxx空調(diào)工程有限公司負(fù)擔(dān)(已交納)。

　　本判決為終審判決。

樣品買賣合同8

　　甲方：_________ 代表人：_________ 地址：_________

　　乙方：_________ 地址：_________ 代表人：_________

　　甲乙雙方代表經(jīng)過友好協(xié)商簽訂本合同。

　　第一條 根據(jù)乙方要求，甲方同意按甲方提供的憑規(guī)格買賣（詳見附件），提供_________型氣墊船_________艘，每艘_________萬美元。于乙方支付本合同規(guī)定的預(yù)付款后_________個(gè)月內(nèi)交船。交船技術(shù)條件按本合同附件規(guī)定。關(guān)于本合同各期付款的日期，以簽訂本合同日期算起。

　　第二條 本合同雙方議定的總金額為_________d、（大寫：_________美元）該金額為_________艘_________型氣墊船的fb價(jià)格。即在_________港口的交貨價(jià)。總金額中不包括燃料、食品和培訓(xùn)等費(fèi)用，但總金額包括下列費(fèi)用：

　　1、_________型氣墊船的價(jià)格；

　　2、_________型氣墊船的系泊試驗(yàn)費(fèi)，航行試驗(yàn)費(fèi)及建造期間至簽署交船證書之前的停泊碼頭費(fèi)、船塢費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　第三條

　　1、凡與履行本合同有關(guān)的發(fā)生在甲方境內(nèi)的稅收、關(guān)稅手續(xù)費(fèi)等由甲方負(fù)擔(dān)。

　　2、凡與履行本合同有關(guān)的所有銀行費(fèi)用及在甲方國(guó)境以外的稅收、關(guān)稅、運(yùn)輸、保險(xiǎn)、手續(xù)費(fèi)由乙方負(fù)擔(dān)。

　　第四條 為了保證甲方能夠連續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)，并履行合同規(guī)定的支付進(jìn)度，乙方同意下列付條款中規(guī)定的義務(wù)。

　　1、本合同的總金額以美元現(xiàn)匯支付。本合同的總金額的支付時(shí)間和美元金額如下：_________；

　　2、本合同簽字之日起_________個(gè)月內(nèi)，即不遲于________年____月____日前支付總金額_________％的預(yù)付款、、d、_________（大寫：_________美元）；

　　3、

　　第一期付款在本合同簽字之日起_________個(gè)月內(nèi)，即不遲于________年____月____日支付總金額_________％的貨款，計(jì)、、d、_________（大寫：_________美元）；

　　4、

　　第二期付款在本合同簽字之日起_________個(gè)月內(nèi)，即不遲于________年____月____日支付總金額_________％的貨款，計(jì)、、d、_________（大寫：_________美元）；

　　5、

　　第三期付款在本合同簽字之日起_________個(gè)月內(nèi)，即不遲于________年____月____日支付總金額_________％的貨款，計(jì)、、d、_________（大寫：_________美元）；

　　6、每期付款乙方在二（2）周前委托乙方銀行開立經(jīng)甲方銀行通知的以_________為受益人的不可撤銷的信用證，乙方根據(jù)甲方即期匯票支付每期貨款。

　　第五條

　　1、本合同的_________型氣墊船在建造過程中的檢驗(yàn)，由甲方檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)。甲方將提前1個(gè)月通知乙方派代表參加試航驗(yàn)收。如乙方屆時(shí)不能派出代表參加試航，甲方將驗(yàn)收證件交予乙方，驗(yàn)收證件對(duì)雙方均有效。

　　2、本合同的`_________型氣墊船在完成試航和驗(yàn)收，以及乙方在履行了合同規(guī)定的義務(wù)之后，雙方代表即簽署交船證書。證書一式四份，雙方各執(zhí)兩份，并由甲方申請(qǐng)辦理海關(guān)放行手續(xù)。此時(shí)，abc型氣墊船轉(zhuǎn)移至乙方，此后所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)和費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。

　　第六條

　　1、本合同_________型氣墊船的船體，機(jī)電設(shè)備在正常運(yùn)行和維修保養(yǎng)條件下，保證期為十二（12）個(gè)月，自_________型氣墊船交船證書簽字之日算起。

　　2、在保證期內(nèi)，凡屬制造質(zhì)量和所用材料而產(chǎn)生的缺陷，甲方負(fù)責(zé)進(jìn)行修理，或更換有缺陷部分。

　　3、甲方對(duì)于正常合理磨損和使用不當(dāng)所造成的損壞，均不負(fù)賠償責(zé)任。

　　第七條

　　1、雙方有義務(wù)對(duì)本合同保密，未經(jīng)對(duì)方許可，不得將本合同內(nèi)容泄露給

　　第三國(guó)。乙方保證不向別國(guó)轉(zhuǎn)讓合同規(guī)定的產(chǎn)品和資料。

　　2、凡屬與本合同有關(guān)的通知和函電，應(yīng)采用秘密方式，通過住在本國(guó)的_________渠道直接送交本合同有關(guān)方面之機(jī)構(gòu)。

　　第八條

　　1、在本合同履行期間，雙方對(duì)發(fā)生的任何意見分歧均應(yīng)以友好協(xié)商的原則解決。

　　2、本合同用英文書就正本兩份，各執(zhí)一份。

　　3、本合同自雙方代表簽字之日起，立即生效。

　　4、本合同所有附件均為本合同不可分割的組成部分。

　　甲方代表（簽字）：_________

　　乙方代表（簽字）：_________ _

　　_______年____月____日 ________年____月____日 附

樣品買賣合同9

　　出賣人（以下簡(jiǎn)稱甲方）：

　　聯(lián)系方式：

　　地址：

　　買受人（以下簡(jiǎn)稱乙方）：

　　聯(lián)系方式：

　　地址：

　　茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：

　　第一條 乙方向甲方訂購(gòu)貨物，合同成立后由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物，甲方應(yīng)于____日內(nèi)交付乙方。雙方確認(rèn)已于年 月___日共同封存樣品（雙方各持一份）

　　第二條 甲方如不能按期交付或僅能交付一部分，應(yīng)于____日前通知乙方延期交付；但乙方不同意時(shí)可解除合同。

　　因此致乙方受到損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無異議。

　　第三條 如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能按期交貨或不能全數(shù)的交付，可延緩交付。其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。

　　第四條 買賣貨款每件_____元，共_____元，交貨時(shí)應(yīng)全部付清。如乙方不能付清的'，甲方可停止交付貨物，并約定一定期間催其付款，逾期仍不交付的，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害可以請(qǐng)求賠償。

　　第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于_____日前通知甲方延展交貨日期，若甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，若給對(duì)方造成損害的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第六條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害的，可以請(qǐng)求賠償。

　　第七條 貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各方不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同。

　　第八條 合同一式___份，甲、乙雙方各執(zhí)____份。

　　（以下無正文）

　　出賣人（甲方）：

　　______年_____月____日

　　買受人（乙方）：

　　______年_____月____日

樣品買賣合同10

　　憑樣品買賣是買賣合同的一種特殊形式，其特殊性就是表現(xiàn)在當(dāng)事人是以樣品來確定標(biāo)的物的品質(zhì)。所謂憑樣品買賣是指買賣雙方約定樣品，出賣人須按樣品的品質(zhì)交付標(biāo)的物。常見的憑樣品買賣的商品小到超市里陳列的食品類、肉類、服裝類，大到一些大型的機(jī)械設(shè)備等。憑樣品買賣合同糾紛一般是因雙方當(dāng)事人對(duì)出賣人交付的標(biāo)的物質(zhì)量是否合格而產(chǎn)生的，所以，此類案件在司法實(shí)踐中對(duì)樣品的認(rèn)定尤為重要。

　　所謂樣品，是指當(dāng)事人選定的用以決定標(biāo)的物的品質(zhì)的貨物。樣品買賣須有樣品的存在，樣品須于訂立合同時(shí)作出約定，并且應(yīng)當(dāng)保存好樣品以備日后對(duì)照，必要時(shí)要在公證處封存，并對(duì)樣品質(zhì)量予以說明。所以要求憑樣品買賣的標(biāo)的物品質(zhì)必須與樣品相同，而不是以出賣人交付的貨物符合樣品的品質(zhì)為生效條件，也不是以出賣人交付的貨物不符合樣品的品質(zhì)為解除條件。

　　在司法實(shí)踐中如何判斷標(biāo)的物質(zhì)量是否符合樣品的認(rèn)定。

　　一、一般原則。

　　此類案件的原告一般是合同的買受人，被告則一般是出賣人。如果雙方當(dāng)事人就其買賣合同是否屬于樣品買賣而發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)當(dāng)實(shí)行“誰主張、誰舉證”的原則，買受人主張為憑樣品買賣的，應(yīng)當(dāng)由買受人舉證，出賣人主張為憑樣品買賣的，應(yīng)當(dāng)由出賣人舉證。在訴訟中，買賣受人可以申請(qǐng)由人民法院委托有關(guān)專門機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量鑒定，鑒定的標(biāo)準(zhǔn)也是以樣品所體現(xiàn)的品質(zhì)為鑒定標(biāo)準(zhǔn)。

　　二、雙方當(dāng)事人所封存的樣品存在隱蔽瑕疵。

　　所謂隱蔽瑕疵是指當(dāng)事人已盡其交易上的必要注意，仍然沒有發(fā)現(xiàn)的瑕疵。《合同法》第一百六十九條規(guī)定，憑樣品買賣的買受人不知道樣品有隱蔽瑕疵的，即使交付的標(biāo)的.物與樣品相同，出賣人交付的標(biāo)的物仍然應(yīng)當(dāng)符合同種類物的通常標(biāo)準(zhǔn)。也就是說如果樣品雖然存在隱蔽瑕疵，但并沒有因此影響標(biāo)的物的通常用途，能夠達(dá)到同種標(biāo)的物的通常標(biāo)準(zhǔn)的，出賣人仍然可以按樣品的品質(zhì)交付標(biāo)的物，如果出賣人未按樣品的品質(zhì)要求交付標(biāo)的物的，而樣品存在的隱蔽瑕疵足以影響標(biāo)的物的通常用途，法律為保護(hù)買受人的利益，仍然要求出賣人負(fù)有交付符合同種物的通常標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)的物義務(wù)。

　　合同在我們?nèi)粘Ｉ�活中隨處可見，憑樣品購(gòu)買商品也逐漸成為一些商家的促銷形式，正是因?yàn)閼{樣品合同的特殊性，使當(dāng)事人減少了風(fēng)險(xiǎn)，使銷費(fèi)者對(duì)商品有實(shí)質(zhì)的了解，立法的目的也正是追求將購(gòu)買者的損失降到最低。

樣品買賣合同11

　　出賣人：__________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)

　　買受人：__________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)

　　茲為__________________貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：

　　第一條：

　　乙方向甲方訂購(gòu)____________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物______件，甲方應(yīng)于______日內(nèi)交付乙方。

　　第二條：

　　甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。

　　因此致乙方受有損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無異議。

　　第三條：

　　如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。

　　第四條： 買賣貨款議定每件人民幣_(tái)_____仟______佰元共人民幣_(tái)_____萬______仟______佰元于甲方，交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。

　　第五條：

　　乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于______日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對(duì)方造成損害，應(yīng)付賠償之責(zé)。

　　第六條：

　　甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請(qǐng)求賠償。

　　第七條：

　　貨價(jià)如有升降變動(dòng)的'，各不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同等情況。

　　第八條：

　　合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓�管理部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第 ______種方式解決：

　　(一)提交____________仲裁委員會(huì)仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第九條：

　　其他約定事項(xiàng)：________________________

　　本合一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。

　　甲方：乙方：日期：

樣品買賣合同12

　　甲方：aaaaaaaa 乙方：ccccccc

　　依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《建筑工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l理》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，參照《建筑工程施工合同》文本，根據(jù)甲方施工生產(chǎn)需要，為確保工程質(zhì)量，加快工程進(jìn)度，在安全生產(chǎn)、文明施工得到落實(shí)的同時(shí)，降低工程成本，提高企業(yè)的綜合經(jīng)濟(jì)效益。為明確甲、乙雙方在施工過程中的責(zé)任和義務(wù)，經(jīng)雙方在平等互利、協(xié)商一致的前提下，共同擬定以下條文，供雙方共同遵守。

　　一、 工程概況：（詳見勞務(wù)承包合同） 二、承包形式、內(nèi)容、結(jié)算單價(jià)：

　　1、承包形式：本工程采用建筑面積包干形式結(jié)算，建筑面積計(jì)算規(guī)則按[GB/T50353—20xx]規(guī)范執(zhí)行。

　　2、承包合同和承包單價(jià)包干范圍：

　　（1）工程所需周轉(zhuǎn)材料（鋼管、扣件、架板、各種型號(hào)的模板、密目網(wǎng)、兜網(wǎng)、U型卡、蝴蝶卡等）的租賃、運(yùn)輸以及損耗，木板、木枋、層板等所有模板的費(fèi)用。具體詳見《項(xiàng)目材料管理協(xié)議》。

　　（2）現(xiàn)場(chǎng)所有發(fā)生的安全文明施工（包括所有臨邊洞口防護(hù)、防砸棚、圍墻內(nèi)地坪硬化、綠化以及達(dá)到省標(biāo)準(zhǔn)化文明工地的其他工作人工費(fèi)）；因現(xiàn)場(chǎng)需要臨時(shí)設(shè)施的多次搭拆，根據(jù)規(guī)劃和甲方要求乙方負(fù)責(zé)搭建的臨時(shí)用房人工費(fèi)。

　　（包括圍墻內(nèi)的所有臨設(shè)，除原有兩棟辦公樓、食堂、衛(wèi)生間外的所有臨設(shè)）。 （3）安全文明施工：施工現(xiàn)場(chǎng)及辦公區(qū)、生活區(qū)及施工場(chǎng)地周邊環(huán)境設(shè)專職保潔員不得少于3人，負(fù)責(zé)清潔衛(wèi)生、車輛進(jìn)出沖洗，并設(shè)置保衛(wèi)。安全帽、床上用品服飾同一。每車次設(shè)6-8名工人負(fù)責(zé)材料進(jìn)出場(chǎng)上下車、轉(zhuǎn)運(yùn)、堆碼整齊、標(biāo)化工地的創(chuàng)建等全部工作，所發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方支付。甲、乙雙方每天專人檢查文明施工，達(dá)不到工完場(chǎng)清、工完料盡的處200元—20xx元/次的處罰。

　　（4）凡需文明施工用工性質(zhì)，均包括在文明施工費(fèi)內(nèi)，不另計(jì)算。 （5）乙方所有人員的'住宿包括食堂由乙方自行負(fù)責(zé)解決（包括修建臨設(shè)的所有材料費(fèi)和人工費(fèi)）。其宿舍和食堂管理必須符合國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定以及符合公司、項(xiàng)目的宿舍管理制度。

　　（6）除塔吊、施工電梯整體提升架以外的所有小型機(jī)械（包括門字架、攪拌機(jī)、澆砼用布料機(jī)等所有小型機(jī)械）。

　　（7）所有進(jìn)出場(chǎng)材料的裝卸費(fèi)用，如鋼材用汽車吊卸料，汽車吊費(fèi)用甲、乙雙方各承擔(dān)50％。

　　（8）所有工護(hù)具及低值易耗材料（凡不構(gòu)成工程實(shí)體的所有易耗材料，包括塑料導(dǎo)管、拉片、對(duì)拉螺桿、鋼絲網(wǎng)、鋼板網(wǎng)）。

　　（9）二級(jí)配電箱以外的所有用電線路及照明設(shè)施由乙方承擔(dān)。用電線路均采用膠導(dǎo)線或電纜，地下室采用36V以下的低壓線路，采用三相五線制。 （10）自然災(zāi)害、政府行為造成的停工損失，由乙方自行負(fù)責(zé)。因甲方原因造成施工現(xiàn)場(chǎng)整體停工（無任何工作面），周材（包括架管、扣件、架板）按實(shí)際租賃數(shù)量×租賃單價(jià)×停工天數(shù)計(jì)算賠償，其它損失由乙方自行解決。甲乙雙方必須盡全力處理停工后的各種工作，盡量減少損失。

　　（11）構(gòu)造柱、墻拉筋植筋，以及所有的工程措施植筋，植筋費(fèi)用包括在合同內(nèi)。

　　3、結(jié)算單價(jià)：

　　按建筑面積包干單價(jià)執(zhí)行，總價(jià)： 元/m2。

　　4、付款方式：

　　三、勞務(wù)公司每次收取費(fèi)用應(yīng)出具正規(guī)發(fā)票（材料費(fèi)可開材料發(fā)票、機(jī)械費(fèi)可開機(jī)械發(fā)票）。

　　四、其它事項(xiàng)詳《住宅樓勞務(wù)承包合同》和《材料管理協(xié)議書》。

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　甲方委托代理人： 乙方法定代表人（或委托代理人）：

　　甲方駐現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人： 乙方指定收料人員：

　　乙方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人：

　　二OO七年月

　　日

樣品買賣合同13

　　賣方（甲方）： 買方（乙方）： 根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)種子法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，為明確雙方權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條：數(shù)量、價(jià)格 數(shù)量：自行車總數(shù)（含雙人車）總數(shù)為 輛。 價(jià)格：合計(jì)總額為元（大寫： 萬仟佰拾元整）。

　　第二條： 交貨方式及期限 選擇下列方式執(zhí)行： 合同簽訂后，甲方于XXX____月____日在某某地點(diǎn)交車（包括現(xiàn)車、車鎖、維修工具） 乙方于_XXX____月____日某地。

　　第三條 ：付款方式及期限 選擇下列方式執(zhí)行： 合同簽訂后，乙方支付甲方定金____元；甲方交貨后，乙方于XXX____月____日支付價(jià)款，定金抵作價(jià)款。乙方付款后，甲方應(yīng)當(dāng)開具收款憑證。

　　第四條 ：違約責(zé)任 1.一方遲延交（提）貨或遲延支付價(jià)款的.，應(yīng)當(dāng)每日按照遲延部分價(jià)款的__2__%向?qū)Ψ街Ц哆`約金。

　　第五條： 爭(zhēng)議解決 發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決；也可以請(qǐng)求調(diào)解；或選擇以下幾種方式解決：

　　1．提交仲裁委員會(huì)仲裁。

　　2．依法向人民法院提起訴訟。

　　第六條： 本合同自雙方簽字之日起生效。未盡事宜，由雙方共同協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。本合同一式___兩__份，甲方___一___份，乙方___一___份，具有同等法律效力。

　　賣方（甲方）__________ __________ 地 址（住址）_______ 聯(lián)系電話________________

　　買方（乙方）______ _____ 地址（住址） ： ______________ 聯(lián)系電話____________ 簽訂地點(diǎn)_________________ 簽訂時(shí)間________年____月____日

樣品買賣合同14

　　室 內(nèi) 裝 飾 工 程

　　施 工 承 包 合 同 書

　　二零零九年八月

　　致力于設(shè)計(jì)行業(yè)

　　打造裝飾品牌

　　裝飾裝修工程施工合同

　　發(fā)包人（甲方）： 委 托 代 理 人： 電 話： 工 程 設(shè) 計(jì) 師：

　　電話：

　　依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家居裝飾裝修工程（以下簡(jiǎn)稱工程）的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一部分 工程概況

　　第1條、工程地點(diǎn)：________________________________________________ 第2條、工程內(nèi)容及做法

　　（詳見工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表及報(bào)價(jià)單）。

　　第3條、工程承包方式：雙方商定采取以下承包方式：

　　（1）承包人包工、部分包料（詳見報(bào)價(jià)單），發(fā)包人提供部分材料（詳見報(bào)價(jià)說明）；

　　（2）承包人要求發(fā)包人提供的材料數(shù)量應(yīng)符合實(shí)際施工的要求，與工程實(shí)際使用量的誤差應(yīng)在+-8％以內(nèi)。

　　（3）由承包人提供的材料必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，有質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠廠名、廠址等。禁止使用國(guó)家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質(zhì)量問題，由承包人承擔(dān)責(zé)任，且不受工程質(zhì)量保修期限的限制。

　　第4條、工程期限_______天；

　　開工日期_______年_______月_______日； 竣工日期_______年_______月_______日。

　　：_____________________元,為不含稅報(bào)價(jià)（詳見裝修工程報(bào)價(jià)單）。

　　第二部分 施工圖紙

　　_______元，由發(fā)包人支付（此費(fèi)用包括/不包括在工程價(jià)款內(nèi)）。

　　第三部分 發(fā)包人義務(wù)

　　第1條、開工前三天，為承包人入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動(dòng)的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；

　　第2條、提供施工期間的水源、電源；

　　第3條、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系及相關(guān)裝修手續(xù)（物管等），并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用；

　　第4條、不拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)；

　　第5條、施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保衛(wèi)及消防等項(xiàng)工作；

　　第6條、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、階段驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收。

　　第四部分 承包人義務(wù)

　　第1條、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程；

　　第2條、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；

　　第3條、保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。

　　第五部分 工程變更

　　第1條、工程項(xiàng)目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期（見裝修工程變更單）。

　　第六部分 材料的提供

　　第1條、由發(fā)包人提供的材料、設(shè)備，發(fā)包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知承包人，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)。需要保管的，發(fā)包人應(yīng)作好密封標(biāo)志，并交由現(xiàn)場(chǎng)管理人員保管；

　　第2條、由承包人提供的材料，承包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗(yàn)。

　　第三條，所提供材料保證一年內(nèi)不掉色。

　　第七部分 工期延誤

　　第1條、對(duì)以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)，工期相應(yīng)順延： （1）工程量變化和設(shè)計(jì)變更；

　　（2）發(fā)包人同意工期順延的其他情況；

　　（3）發(fā)包人五金件（不含門鎖、潔具等）安裝；

　　第2條、因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延。 第3條、因承包人責(zé)任不能按期開工或中途停工而影響工期的，工期不順延。

　　第八部分 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　第1條、雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為現(xiàn)行家居裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 第2條、施工過程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議，由發(fā)包人指定擁有質(zhì)量認(rèn)證資質(zhì)的有關(guān)部門對(duì)工程質(zhì)量予以認(rèn)證，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，

　　認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由承包人承擔(dān)；經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。

　　第九部分 工程驗(yàn)收和保修

　　第1條、雙方約定在施工過程中分下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收： （1）__隱蔽工程驗(yàn)收__； （2）__水電工程完工__；

　　（3）__中期驗(yàn)收（木作工程完工），并作好工作量統(tǒng)計(jì)決算__； （4）ICI漆工程完工 。

　　承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進(jìn)行驗(yàn)收，階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單（見工程驗(yàn)收單）。

　　第2條、工程竣工后，承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗(yàn)收，發(fā)包人應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收（否則視同工程合格），填寫工程驗(yàn)收單（見工程驗(yàn)收單）。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)（見工程結(jié)算單）。

　　第3條、工程竣工后，承包人負(fù)責(zé)采購(gòu)裝飾裝修材料及設(shè)備的，發(fā)包人可要求承包人提交說明書、保修單和環(huán)保說明書。

　　第4條、在正常使用條件下，本工程保修期為12個(gè)月，保修期自住家居裝飾裝修工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。驗(yàn)收合格簽字后，填寫工程保修單（見工程保修單）。有防水要求的.廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏工程，保修期為24個(gè)月。

　　第5條、在正常使用條件下，工程應(yīng)在一定時(shí)期內(nèi)保證合格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，不應(yīng)出現(xiàn)嚴(yán)重、大面積和多處質(zhì)量問題。如在保修期內(nèi)出現(xiàn)超過2次（處）嚴(yán)重質(zhì)量問題的，承包人除提供保修之外，另須根據(jù)實(shí)際情況賠償發(fā)包人由于此質(zhì)量問題造成的相關(guān)損失，并向發(fā)包人支付工程質(zhì)量違約賠償，金額為發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的工程的造價(jià)（根據(jù)附工程報(bào)價(jià)單）。

　　嚴(yán)重工程質(zhì)量問題是指在正常使用條件下： 防水工程出現(xiàn)3處以上滲漏；

　　暖氣、煤氣、給排水改動(dòng)工程出現(xiàn)斷裂、漏水、漏氣（材料質(zhì)量問題除外）；

　　墻面、吊頂?shù)韧苛瞎こ坛霈F(xiàn)0.5M2

　　以上的涂料表層脫落；

　　吊頂、吊柜、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現(xiàn)斷裂、脫落（材料質(zhì)量問題除外）；

　　墻磚超過5處（塊）以上松動(dòng)、脫落；

　　地磚、地板工程出現(xiàn)5處（塊）以上顯著隆起、凹陷、移位，或松動(dòng)、脫落（材料質(zhì)量問題除外）； 木工工程出現(xiàn)開裂、脫膠（榫）、松動(dòng)、變形（材料質(zhì)量問題除外）。

　　第十部分 工程款支付方式

　　第1條、雙方約定按以下方式支付工程款：

　　第2條、工程中期驗(yàn)收合格后，承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后2日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單（見工程結(jié)算單）并簽字，發(fā)包人應(yīng)在簽字時(shí)向承包人結(jié)清工程款。每項(xiàng)工程增加項(xiàng)目結(jié)算應(yīng)在每次付款時(shí)結(jié)清。

　　第十一部分 違約責(zé)任

　　第1條、合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對(duì)方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失。

　　第2條、未辦理驗(yàn)收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負(fù)責(zé)。

　　第3條、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時(shí)，終止方應(yīng)提前5天通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

　　第十二部分 合同爭(zhēng)議的解決方式

　　第1條、本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決；也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，依法向人民法院提起訴訟。

　　第十四部分 幾項(xiàng)具體規(guī)定

　　第1條、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由承包人負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng)，并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的地點(diǎn)。

　　第2條、施工期間，承包人應(yīng)盡量確保工程不對(duì)鄰里、社區(qū)和公眾利益產(chǎn)生影響。承包人應(yīng)對(duì)工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預(yù)計(jì)和有效的管理。由于承包人管理不善，違規(guī)操作而造成的一切后果，由承包人負(fù)責(zé)。

　　第3條、施工期間，承包人每天的工作時(shí)間為：上午_______點(diǎn)_______分至_______點(diǎn)_______分；下午

　　_______點(diǎn)_______分至_______點(diǎn)_______分。承包人應(yīng)按時(shí)開工、停工，并不在施工現(xiàn)場(chǎng)從事與工程無關(guān)的活動(dòng)。

　　第十五部分 附則

　　第1條、本合同經(jīng)雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。 第2條、本合同一式_______份，雙方各執(zhí)_______份。

　　第3條、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。 備注：

　　（1）從竣工驗(yàn)收之日計(jì)算，保修期為壹年。

　　（2）保修期內(nèi)由于承包人施工不當(dāng)造成質(zhì)量問題，承包人無條件地進(jìn)行維修，并根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定對(duì)發(fā)包人進(jìn)行賠償；

　　（3）保修期內(nèi)如屬發(fā)包人使用不當(dāng)造成裝飾面損壞，或不能正常使用，承包人酌情收費(fèi)。

　　（4）本保修單在發(fā)包人簽字、承包人簽字（蓋章）后生效。

　　發(fā)包人簽字：

　　承包人簽字（蓋章）：

樣品買賣合同15

　　出賣人：_________(以下簡(jiǎn)稱甲方)。買受人：_________(以下簡(jiǎn)稱乙方)。茲為_________貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：

　　第一條乙方向甲方訂購(gòu)_________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物_________件，甲方應(yīng)于_________日內(nèi)交付乙方。

　　第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的`交付，應(yīng)于_________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方受有損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無異議。

　　第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。

　　第四條買賣貨款議定每件人民幣_(tái)________元，共人民幣_(tái)________元于甲方，交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。第五條

　　乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于_________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對(duì)方造成損害，應(yīng)付賠償之責(zé)。第六條

　　甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請(qǐng)求賠償。第七條

　　貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同等情況。第八條合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓�管理部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。第九條

　　其他約定事項(xiàng)：_________本合同一式_________份，甲、乙雙方各執(zhí)_________份為憑。出賣人(甲方)(簽章)：_________

　　買受人(乙方)(簽章)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

　　簽訂地點(diǎn)：_________

　　簽訂地點(diǎn)：_________

【樣品買賣合同】相關(guān)文章：

樣品買賣合同06-12

樣品買賣合同09-03

樣品買賣合同09-06

憑樣品買賣合同05-16

通用樣品買賣合同09-06

正規(guī)樣品買賣合同09-08

標(biāo)準(zhǔn)樣品買賣合同09-08

樣品買賣合同【推薦】03-15

通用樣品買賣合同12-10