最新加工合同

　　在人們愈發重視契約的社會中，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，以下是小編幫大家整理的最新加工合同，歡迎閱讀與收藏。

最新加工合同1

　　甲方（供方）：

　　乙方（需方）：

　　甲乙雙方本著平等互利的原則，就甲方向乙方加工卷材（下稱貨物）的相關事宜達成如下協議：

　　一、通知生產：乙方根據自己的生產需要分批次下訂單，每次下單定做貨物時乙方要提前天將貨物的規格、數量以信函或傳真的方式通知甲方，以便甲方安排生產。

　　二、貨物單價：單價由雙方根據交易時的市場情況協商確定，商定后在訂 貨單和送貨單中注明。

　　三、貨物質量：按照甲方的企業標準執行。

　　四、貨款結算：

　　1、雙方每月的日對帳一次，由甲方按乙方當月下達的訂單及乙方指定 送貨地的簽收送貨單據進行匯總，出具對帳單，乙方應積極配合核對，五日內必須完成對帳工作，對賬結果作為雙方結算的依據（事先經過傳真對帳的，須在事后當面確認）。

　　2、貨款按月結算，當月貨款在當月對賬后付清。

　　五、交貨方式：

　　1、甲方收到乙方的`生產通知后，在 天內組織生產并交貨完畢，甲方將貨物送至乙方指定的公司倉庫，乙方需派遣指定人員簽收貨物，送貨單要明確收貨數量、單價、總額等內容，送貨單作為結算的憑證。經雙方協商可以改變交貨地點及方式。

　　2、交貨地點由乙方指定，顯示在每次的訂單中，指定收貨人名單由乙方提供（加蓋乙方公章），如需變更指定收貨人，應提前將變更聲明寄給甲方。

　　六、貨物包裝： 。

　　七、驗收及異議期：

　　1、乙方在收貨時應當對貨物的數量、質量、包裝及等進行全面的檢查驗收，如無異議的，由指定收貨人簽章確認；

　　2、貨物驗收后 天為異議期，乙方如在質量異議期內不向甲方提出書 面異議的，則視為貨物的應檢查驗收項目全部符合本合同約定。

　　八、違約責任：

　　1、甲方逾期交貨的，每逾期一天按逾期部分貨值的萬分之五支付違約金；

　　2、乙方逾期付款的，每逾期一天按逾期部分貨款的萬分之五支付違約金；

　　3、乙方逾期付款超過十天或者乙方開具的支票因乙方原因無法兌付，甲方可單方終止本合同并要求乙方加倍（即每天萬分之十）支付違約金。

　　九、爭議解決：雙方因履行本合同產生爭議的，應先友好協商解決，協商不成的，雙方同意由有管轄權的人民法院解決。

　　十一、合同期限：本合同有效期從年 月 日至年 月 日。

　　十二、其它：

　　1、本合同經雙方簽署后生效。

　　2、本合同一式兩份，雙方各執一份，具同等法律效力。

　　3、雙方的營業執照副本復印件、生產通知單（訂單）、送貨單、乙方收貨人身份證復印件等均作為本合同的附件。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　電話： 電話：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬號： 賬號：

　　經辦人：經辦人：

　　簽訂日期： 年 月 日

最新加工合同2

　　甲方： 中國________公司，地點：________德律風：________電傳：________

　　法定代表人：________職務：________國籍：________

　　乙方：____國________公司，地點：________德律風：________電傳：________

　　法定代表人：________職務：________國籍：________

　　兩邊為展開來料加產交易，經友愛會商，特訂立本公約。

　　第一條 加工內容

　　乙方向甲方供給加工________(產品)________套所需的原材料，甲方將乙方供給的原材料加工成產品后交付乙方。

　　第二條 交貨

　　乙方在公約期間，每個月向甲方供給________原材料，并當真運至________車站(經________港口)交付甲方；甲方在收到原材料后的________個月內將加工后的成品________套當真運至________港***付乙方。

　　第三條 來料數量與質量

　　乙方供給的原材料須含____%的備損率；多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本公約附件一(略)和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的`原材料，甲方除對沒法踐諾本公約不當真外，還得向乙方索取罷工待料的吃虧；乙方特此贊成確認。

　　第四條 加工數量與質量

　　甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品，在乙方發起后，甲方應補償乙方所受的吃虧。

　　第五條 加工費

　　甲方為乙方進行加工的加工費，在本公約訂立刻的________年為每套________幣________元；公約訂立第二年起的加工費兩邊另議，但不得低于每套____幣____ 元；該加工費是根據公約訂立刻中國海內和國外勞務費用而肯定的，故在中國海內勞務費用程度有變化時，兩邊將另行議定。

　　第六條 付款方法

　　乙方將不作價的原材料運交甲方；在甲方向乙方交付本公約產品前1個月，由乙方向甲方開立即期名譽證，付出加工費。

　　第七條 運輸與保險

　　乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方當真；甲方將本公約產品送交乙方的運費和保險費由甲方當真。

　　第八條 不可抗力

　　因為戰役和緊張的天然災禍以及兩邊贊成的其他不可抗力引發的變亂，導致一方不能踐約時，該方應盡快將變亂關照對方，并與對方會商延長踐諾公約的期限。由此而引發的吃虧，對方不得發起補償要求。

　　第九條 仲裁

　　本公約在履行期間，如產生爭議，兩邊應本著友愛方法會商辦理。如未能會商辦理，提請中國________仲裁機構進行仲裁。仲裁適用法律為：

　　1.中華人民共和國參加的國際公約、公約；

　　2.中華人民共和國法律；

　　3.在中國法律無明文法則時，適用國際通暢的慣例。

　　仲裁判決為結局判決，仲裁費用由敗訴一方負擔。

　　第十條 公約有效期

　　本公約自簽字日起見效。有效期到本公約法則的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費在內的掃數應付費用時停止。

　　第十一條 公約的續訂

　　本公約有效期屆滿之前________月，如一方需續訂公約，可以向對方提請會商。

　　第十二條 公約文本與筆墨

　　本公約本來一式____ 份，甲乙兩邊各執一份。

　　本公約以中、____兩國筆墨書就，兩國筆墨具有劃一出力。

　　第十三條 其他

　　1.甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超出每套公約產品的____ %。

　　2.甲方收到原材料后，應按乙方供給的技巧標準，對其規格、品格進行驗收。如乙方供給的原材料不符合標準，或數量不敷，在甲方向乙方發起查驗報告后，乙方當真退換或補足。

　　第十四條 公約條目的變動

　　本公約如有未盡事件，或遇特別環境必要補充、變動內容，須經兩邊會商同等。

　　甲方：________________(蓋印)

　　乙方：________________(蓋印)

　　代表：________________

　　代表：________________

　　____年____月____日

　　____年____月____日

最新加工合同3

　　甲方：(以下簡稱甲方)

　　乙方： (以下簡稱乙方)

　　本合同甲方委托乙方進行新產品的刀具及工裝的`購買，乙方接受委托并為甲方在 雙方經過平等協商，達成如下協議，并由雙方共同恪守。

　　1、 產品型號及名稱：(零件清單見附表)本合同總金額： ￥42585 肆萬貳仟伍佰捌拾伍圓整(小、大寫)。

　　2、 技術及質量要求：按照國家行業標準執行;

　　3、 驗收標準、方法：甲方負責驗收，標準按國標要求執行;

　　4、 交貨地點及運輸費用：華德集團液壓閥分公司，運輸費用由乙方承擔;

　　5、 結算方式及期限：合同產品全部交付后30天全款支付給乙方;

　　6、 解決合同紛爭的方式：協商或北京法院仲裁;

　　7、 本合同一式肆份，雙方各執貳份，具有同等法律效力。本合同經雙方簽字、蓋章后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

最新加工合同4

　　承攬方：____________________________________地址：____________

　　郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務：____________

　　定作方：____________________________________地址：____________

　　郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務：____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品編號名稱規格單位數量備注

　　第二條加工成品質量要求

　　第三條

　　原材料的提供辦法及規格、數量、質量1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。 2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。 3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條

　　技術資料、圖紙提供辦法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。 2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。 3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條

　　驗收標準和方法1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。 2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。 3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條

　　交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。 2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責任

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的，應當比照

　　中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的.____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條

　　不可抗力在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理：1.向仲裁機關申請仲裁;

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月____

　　日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方：________________________代表人：________ ____年____月____日

　　承攬方：________________________代表人：________ ____年____月____日

最新加工合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　一、甲方：因為生產需要訂購 以下配件材料經過乙方：承接達成以下協議：

　　乙方：收到（甲方) 資料（包括圖紙）必須在2個工作日內，要報價并復回貨期。

　　二、生產技術要求：所有零件要按照圖紙要求進行生產加工。

　　如果加工數量很多，請先試做一組，（材料及加工費用由乙方承擔）。

　　三、交貨規定：

　　1、所有零件必須按甲方要求時間內送到甲方工廠。

　　2、超過合同期3天之內未送到貨扣5%貨款。

　　3、超過合同期3天以上6天之內未送到貨扣15%貨款。

　　4、超過合同期7天以上貨物未送到貨扣30%貨款，并支付因超期送貨導致甲方生產拖期所造成的一切損失。

　　5、送貨時 乙方必須將圖紙一同送回甲方，如果缺少一張圖紙扣50元。

　　6、送貨時必須在送貨單上注明：甲方（單號）和材料名稱，如果對不上甲方訂購單：一律不付款。

　　四、驗收標準：（以圖紙為最終驗收標準）。

　　五、收貨規定：

　　1、所有零件貨物經由甲方質檢人員統一驗收入庫，全部合格者收貨，如果出現有次品且由甲方自行返工處理扣10%貨款。

　　2、如果退回返工處理必須在3天內送回甲方，超期者按交貨規定扣罰貨款。

　　六、付款方式：現金預支付（500元訂金），其它每月月底進行結算一次。

　　以上協議在雙方同意下簽訂，如有違約按合同處理。

　　甲方：玻璃設備有限公司 乙方：常州市華夏機械加工廠

　　經 手 人： 經 手 人：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　日期：年月 日 日期： 年月 日

最新加工合同6

　　承攬方（甲方）：_________

　　定作方（乙方）：_________

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

　　第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

　　定作物名稱

　　型號

　　規格

　　質量要求

　　計量單位

　　數量

　　加工費

　　單位

　　總價

　　第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔

　　定作物名稱

　　完工時間

　　檢驗時間和地點

　　檢驗標準及方法

　　包裝標準

　　包裝費承擔

　　第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔

　　定作物名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　運輸方法

　　運輸價款承擔

　　第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料

　　材料名稱

　　型號

　　規格

　　質量要求

　　計量單位

　　數量

　　單價

　　總價

　　圖紙、技術資料及交付時間

　　第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

　　材料名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　交付數量

　　包裝要求

　　檢驗方法

　　運輸方法和運費承擔

　　第六條加工費結算辦法與時間

　　______________________________。

　　第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方應于_________年_________月_______日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第八條甲方的違約責任

　　1．甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2．甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4．甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的`價款總額的_________‰償付違約金。

　　5．甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。

　　6．由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第九條乙方的違約責任

　　1．乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　2．乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。

　　3．乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　4．乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　5．乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　6．乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十條聲明及保證

　　（一）甲方：

　　1．甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4．甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　（二）乙方：

　　1．乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4．乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為___年

　　一方違反上述保密義務的，應

　　承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第十二條不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第十三條通知

　　1．根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2．各方通訊地址如下：_____________________________________。

　　3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第十四條爭議的處理

　　1．本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

　　2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

　　（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

　　（2）依法向人民法院起訴。

　　第十五條解釋

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　第十六條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十七條合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_______年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力；合同副本_____份，送_________留存一份。

　　承攬方（蓋章）：_________定作方（蓋章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_____法定代表人（簽字）：_____

　　地址：___________________地址：___________________

　　_________年______月____日_________年______月____日

　　簽訂地點：_______________簽訂地點：______________

最新加工合同7

　　受委托方：___________(以下簡稱甲方)

　　地址：___________

　　電話：___________傳真：___________

　　委托方：___________(以下簡稱乙方)

　　地址：___________

　　電話：___________傳真：___________

　　根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國食品安全法》，雙方本著平等合作、互惠互利的原則協商一致，就甲方委托乙方加工制造甲方指定的產品相關事宜訂立如下條款：

　　一、項目內容

　　產品品種及規格：，如若加工其它產品，涉及到相應的條款標準，則雙方另行協商制定。

　　二、合同期限及變更

　　本合同有效期自_____年____月____日至_____年____月____日止，在此期間若因不可抗力或其他原因不能滿足雙方需求時，雙方可經協商后修改合同條款或者終止合同。若甲方提出繼續合作，乙方應優先考慮合作事宜，經雙方同意續簽，作為本合同有效文本。

　　三、加工量、加工費

　　1、加工量：在乙方核定設備產能范圍內，具體數量以甲方實際訂單為準;每次訂單單品不少于噸。

　　2、加工費：瓶元/件不含稅價;包括設備清洗消毒所用雙氧水、酸、堿、油墨、熱熔膠、潤滑油、工藝用水、膠帶、化驗費用、裝卸車費用、動力費用以及人工費用。

　　3、標簽損耗標準0.1%，紙箱損耗標準0.5%，雙方每月盤點庫存包材，超出標準部分由乙方承擔，可從加工費中扣除。

　　四、原輔材料、原材料采購及標準

　　甲方委托乙方加工生產的產品所需原輔料由乙方采購。乙方所采購的原輔材料質量按國標執行，其它原材料應符合國家相應安全標準或有關規定要求。

　　五、生產要求和質量保證

　　1、原輔材料用量：嚴格執行配方用量。

　　2、加工過程質量保證體系及控制程序：配方由乙方提供，乙方嚴格按配方工藝標準進行加工，嚴格執行相關質量標準及配方要求，確保產品口感一致。

　　3、品保和品控：

　　3.1乙方應具有良好的質量管理保證體系。

　　3.2嚴格執行質量標準及甲方提供的`采樣規則。對于成品，乙方需保證一定的存儲量待檢或按照甲方生產調度計劃生產，存儲條件需符合甲方要求。

　　3.3乙方應具有符合生產要求的保溫室，保溫室采樣量由甲方監控清點。

　　3.4若甲方需衛生主管機構檢驗報告時，乙方需送檢并提供檢驗報告單。

　　3.5甲方采購的外包裝物，外箱、標簽到達乙方公司倉庫后，由乙方檢驗合格后開始使用，在甲方外包裝物、外箱、標簽試機出現不合格時乙方第一時間通知甲方，由甲方確認后更換合格的外包裝物進行生產。(本著合作共贏雙方互惠互利試機外包裝物外箱、標簽甲方承擔，內輔料、玻璃瓶、配套的瓶蓋、膠帽乙方承擔)。

　　3.6因乙方生產過程控制不嚴，造成甲方產品不合格因此而產生的直接經濟損失由乙方承擔。在保質期(12個月、保質期以生產日期為準)內出現產品的質量問題甲方有權追究相應賠償責任。

　　六、費用結算及開票方式

　　甲方在下達生產計劃后、生產前預付20%原材料費用給乙方，乙方收到貨款后及時準備生產安排。甲方付清剩余全額貨款后提貨。

　　七、交貨方式

　　1、乙方按甲方每月提交的計劃生產量組織生產，在當班結束后，清點實際數量辦理成品入庫手續(只指數量入庫)。

　　2、甲方在提交給乙方組織計劃產量、產品同時，應提供生產批號，以便立即編排生產。

　　3、交貨地點：在乙方成品倉庫，乙方同意代加工產品在經檢驗合格之日起60天內免費存放在乙方成品庫內(節假日需提前備貨)。

　　4、乙方在接到生產通知單后，作好生產準備，如因特殊情況，提前告知甲方,雙方協商解決。

　　5、保溫試驗合格后(7天)，經甲乙雙方共同確認，乙方向甲方出具產品檢驗結果報告單后，方可將產品交付給甲方。

　　八、雙方權利和義務

　　1、生產計劃以甲方書面訂單為準,訂單應至少在加工前7天下達。

　　2、甲方有權派駐有關監督管理人員對產品的生產、入庫及發貨數量進行管理。

　　3、在生產甲方產品期間，甲方派駐人員有權對生產過程全部環節進行監督、檢查。

　　4、甲方負責組織合格成品的及時發運。

　　5、甲方的產品如涉及知識產權、商標糾紛等問題，甲方承擔一切責任，與乙方無關。

　　乙方權利和義務：

　　1、乙方負責按甲方的生產計劃積極組織協調安排生產，并組織廠內人員積極配合甲方開展各項工作。

　　2、根據甲方提供的生產計劃，負責及時組織生產并負責質量控制，出庫前產品由乙方負責保管。

　　3、乙方負責倉庫交貨，在保管過程中出現破損而導致的損失由乙方承擔，產品出廠后的運輸過程中出現破損由甲方負責。

　　4、乙方按產品質量標準組織生產加工及產品檢驗，并依據質量標準，向甲方出具成品質量檢驗報告單。

　　5、乙方為甲方生產加工的產品的原輔材料及出庫裝卸費用由乙方承擔。

　　6、乙方無權銷售甲方委托加工生產的產品及含有甲方標識的材料。

　　九、違約責任

　　1、甲方未能按期付款或未按約定足額付款，乙方有權不予生產。

　　2、生產過程中因乙方原因造成設備不能正常運轉時，乙方應積極組織協調修理，如造成成品或半成品不合格，由乙方自行承擔一切原輔材料的損失。

　　3、成品超出60日未提貨，乙方已及時通知甲方，若甲方仍未及時提貨，乙方將按每天3元/噸收取庫房占用費。

　　4、若乙方擅自銷售甲方委托加工生產的產品及含有甲方標識的材料，甲方將有權追究給甲方造成的一切損失。

　　十、其它

　　1、本合同在實際履行中若發生糾紛，可協商處理，協商不能達成共識，可依《合同法》有關規定向提出加工方所在地人民法院提起訴訟。

　　2、本合同自雙方代表簽字蓋章之日起生效。本合同一式貳份，甲乙雙方各執兩份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　甲方代表(簽字)：乙方代表(簽字)：

　　_____年____月____日_____年____月____日

最新加工合同8

　　定作方（以下簡稱甲方）：

　　承攬方（以下簡稱乙方）：

　　供料方（以下簡稱丙方）：

　　甲方委托乙方加工______________，丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方，乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處采購。經三方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。：

　　一、工程項目名稱：

　　二、施工地點：

　　三、工程量：

　　四、工程總額及付款方式：

　　1、工程總額：

　　2、付款方式：

　　3、甲方支付完畢工程款項，擁有制品所有權。

　　五、工程期限：

　　1、合同簽定次日起核算，7個工作日。

　　風險提示：

　　加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在于避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。

　　如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。

　　六、乙方工作：

　　1、保證在工程期限內完成工程的制作.安裝工作。

　　2、施工所有材料嚴格執行工程項目預算書所規定的規格、品型。

　　七、甲方工作：

　　1、保證如合同約定支付乙方工程款項。

　　2、乙方進入現場施工時，施工場地應具備施工條件。

　　3、施工過程中協同乙方進行物業管理或相關管理單位的協調工作。

　　4、負責合同約定門面標識的所有審批工作。

　　八、丙方工作

　　風險提示：

　　原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的`質量驗收，經驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。

　　1、丙方應當提交產品品種、型號、規格、質量符合同規定的，如果不符合規定，甲方聲明同意利用的，應當按質論價，甲乙丙三方再次協商定價。

　　2、丙方交貨質量有瑕疵丙方還應承擔返工返修、產品本身、物料或產品報廢的費用、質量問題所造成的乙方交貨不及時承擔責任等。

　　九、驗收：

　　1、材料以工程預算書中所標明規格、品型驗收。

　　2、廣告制作的規格、尺寸按施工圖紙及說明驗收（效果圖僅作為視覺參考，不做為驗收標準）。

　　3、項目施工完畢由乙方工程監理先行自檢，自檢合格后上交工程驗收單，由甲乙雙方進行驗收。

　　4、甲方在驗收過程中對質量如有意見，須在驗收單中說明，經雙方現場勘察，確有質量問題的，乙方進行后期整改。

　　5、工程驗收單支付甲方時，甲方應在接收單手續上簽字或蓋章，收到工程驗收單三日內，甲方無意見說明或無任何書面意見，視為驗收合格。

　　十、保修：

　　1、甲方如發現制品損壞應及時通知乙方，乙方在12小時內到達現場進行制品檢修，通報維修情況。24小時內保證制品的正常使用。

　　十一、安全責任：

　　1、乙方施工戶外廣告制品機構安全責任1年。

　　2、施工過程中，乙方由于自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產損失，乙方承擔完全責任。

　　3、因使用不當、擅自改造、災害及不可抗力造成制品損壞，乙方免除安全責任。

　　十二、合同變更：

　　1、合同內容及條款的變更，需雙方代理另立合同附件，簽章有效。

　　2、因合同變更造成與本合同相關內容不符時，以合同變更后的附件為依準。

　　十三、違約責任：

　　1、乙方因自身原因，不能在施工期內完成工程，逾期一天扣罰工程總額1%。

　　2、甲方如不能如期支付工程款項，逾期一天扣罰工程總額1%。

　　3、因審批手續造成工程延期或罰款甲方承擔所有責任。

　　4、在甲方逾期未付應付款項時，乙方擁有制品所有權。

　　5、如一方未經對方同意而違反約定，另一方可不再履行合同，造成的損失由違約方賠償。

　　6、在雙方發生糾紛時協商解決，協商不成時可向朝陽法院提起訴訟。

　　十四、附件：

　　1、雙方公司經營執照（加蓋公章）

　　2、工程項目預算，施工圖及效果圖。

　　十四、合同成立和生效

　　1、本合同訂立、執行和解釋及爭議和解決均適應中國法律。

　　2、附件及補充協議具有同等法律效力。

　　3、本合同一式2份，雙方各持1份。

　　十五、其他

　　本合同若有未盡事宜的，經甲乙雙方或甲乙丙三方協商后可另行簽訂補充協議，經有關方蓋章簽字后作為本合同的組成部分，具有同等效力。若補充協議與本合同有沖突的，以后補充協議為準。若協商不成的，則適用《中華人民共和國合同法》及其解釋的規定。

　　（以下無正文）

　　甲方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　_________年____月____日

　　乙方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　_________年____月____日

　　丙方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　_________年____月____日

最新加工合同9

　　委托方(以下稱“委托方”) : xxx有限公司 地址：xxx 郵編：xxx 電話： xxx 傳真： xxx 銀行：xxx 銀行戶頭號碼:xxx 增值稅號碼:xxx

　　加工方(以下稱“加工方)：xxx有限公司 地址： xxx 郵編：xxx 電話： xxx 傳真：xxx 銀行xxx 銀行戶頭號碼：xxx

　　委托方與加工方在平等、自愿基礎上，經友好協商簽訂此協議，以資共同遵守：

　　(1)委托方希望根據下列條件委托加工方xx產品，有關產品訂單將按本協議規定向加工方發出。

　　(2)加工方希望根據下列條件為委托方加工xx產品，有關產品將按本協議規定完成。

　　(3)委托方為xx_產品之唯一商標持有人及享有有關產品專利權。

　　第一、每月訂單

　　1、委托方必須提前 x 天以傳真方式給加工落實訂單數量。訂單內容指明提貨時間。

　　2、加工方在收悉訂單后，必須在xxx 內以傳真書面向委托方確認訂單。

　　3、除非雙方經過同意，否則在訂單被加工方確定接納后，委托方不能中止訂單而加工方必須履行訂單。

　　4、委托方必須最遲在加工方開工前五天向加工方提供訂單所需的原材料及包裝材料。

　　5、加工方收到足夠及質量合格之材料日與成品出貨日不少于 x 天(含周六及周日)，因原材料及包裝材料數量不足，質量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由委托方承擔。

　　原材料及包裝材料安排

　　6、原材料及包裝材料的進庫(加工方之倉庫)質量檢驗工作由委托方委派代表全權負責。

　　7、含增值稅的加工費(包括加工方提供之原材料成本)為人民幣 xx ，于此協議簽訂日起計至 xx年 xx月xx日，可以雙方同意下，根據情況作出調整。

　　8、委托方將負責產品的驗收工作、安排運輸事宜、及支付相關運費和保險費。

　　9、委托方負責提供合適的'原材料及包裝材料，并免費向加工方運送所需原材料及包裝材料，委托方自行安排處理有關材料的運輸事宜，及支付相關運費和保險費。

　　第二 技術及工藝

　　成品各項理化指標由委托方提供(見附件一)，加工方嚴格按照____工藝進行加工。首次加工由委托方負責加工過程中成品各項理化指標的在線檢測和品質控制，加工方只要按照上述要求加工并達到附件一中的品質指標要求，加工方對產品質量即沒有任何責任，產品其它質量責任則由委托方承擔，除非：

　　a 產品含有非配方所含的其他物質;

　　b 產品內含有玻璃、青鐵、砂子等異物;

　　c 產品含有配方所含物質以外或配方所含物質經過化學、物理變化生成的物質以外的其他物質;

　　第三 付款條件

　　1、首次加工費，委托方在產品生產完成 x 日后全數匯至加工方的銀行戶頭。

　　2、加工方必須在委托方付款之后 x 個工作天內向委托方開具增值稅發票。

　　有關知識產權、專利及商標的侵權責任

　　3、非經委托方書面同意，加工方或任何人不能使用委托方的商標、商號或泄露加工方為委托方的產品代加工商。

　　第四 雙方責任

　　加工方根據委托方確認的配方及工藝要求加工上述產品，必須保質保量、按期完成委托方的加工任務指標，委托方負責上述加工產品由原材料到所有包裝品的采購，如原材料沒有按生產計劃到位而影響生產，委托方將負全部責任。

　　第五 協議終止

　　1、其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協議。

　　2、如任何一方違反以上條約，另一方有權根據本協議規定，提早三十天以書面形式通知對方解除此協議。

　　3、協議終止后，委托方必須于協議終止后五個工作天之內提走所有屬于委托方之剩余的產品，原材料及包裝材料，否則加工方有權自行處理有關物料。

　　第六 協議期限

　　本協議從雙方簽字、蓋章之日起計算有效期 x 年，經雙方協商同意，可以補充協方方式延長協議期限。

　　委托方 :xxx 加工方:xxx

　　代表人簽字：xxx 代表人簽字：xxx

　　代表人姓名：xxx 代表人姓名：xxx

　　xxx有限公司(蓋章)： xxx有限公司(蓋章)：

　　x年x月x日 x年x月x日

最新加工合同10

　　甲方(需方)：

　　乙方(供方)：

　　一、產品名稱、型號、金額、供貨時間及數量：

　　二、質量要求、技術標準、供方對質量負責的條件和期限：

　　1、嚴格按照圖紙及國家有關標準進行驗收。

　　2、如乙方在加工過程中發現圖紙有可疑點，及時與甲方聯系，甲方在3個工作日內以書面形式確認后生產，工期順延。

　　3、乙方對產品質量負全部責任，保證產品質量，如在使用過程中出現質量問題由乙方負責。如因人為損壞，則由責任方自行負責。

　　三、交(提)貨地點、方式：由乙方從生產現場運至璧山青杠博張公司工地安裝現場交貨。

　　四、運輸方式、安裝和費用負擔：由乙方組織行車梁構件的運輸及安裝，對安裝質量負責，并承擔運輸和安裝的費用。

　　五、合理損耗及計算方法：構件在運輸及安裝中發生的損壞由乙方自行負責。

　　六、驗收標準、方法及提出異議期限：嚴格按照圖紙及雙方約定質量標準驗收，出廠前2天由甲方對產品進行2%抽檢。

　　七、付款及結算方式：合同簽訂叁個工作日內由甲方付給乙方總價的50%貨款，構件在安裝前甲方在乙方生產現場驗收構件后叁日內付足另外50%的貨款，乙方收到款項即組織構件的正常安裝工作。

　　八、違約責任：甲方有以下行為的屬違約：

　　甲方未按約定付款，乙方有權停工或不發貨，工期順延;甲方支付乙方

　　乙方有以下行為屬違約：

　　1、私自改變施工圖制作;

　　2、因乙方原因不能按時交貨，乙方支付甲方500元/天違約金，但因停電等不可抗拒因素影響加工，則工期順延。

　　3、在制作過程和安裝過程中的`質量、安全由乙方自行負責承擔;由此耽誤工期乙方支付甲方每天500元，停工損失費。

　　九、合同爭議解決方式從下列兩種方式中選擇1種：

　　(1)因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成時，提交重慶仲裁委員會仲裁。

　　(2)因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成時，依法向人民法院起訴

　　十、其他約定事項：

　　1、該合同單價系含稅價。

　　2、工期為60天(從簽訂合同之日起算制作和安裝必須全部完成)。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

最新加工合同11

　　委托方(以下簡稱甲方)：

　　被委托方(以下簡稱乙方)：

　　簽訂時間：

　　根據《中華人民共和國合同法》和其他法律法規有關規定，在平等自愿、協商一致的基礎上，訂立本合同。

　　甲方委托乙方加工農產品及蜜餞產品，為維護甲乙雙方的利益，經雙方協商，就有關代加工事宜達成如下協議，以供雙方共同遵守。

　　第一條代加工內容

　　甲方委托乙方為其加工農產品及蜜餞產品，加工數量、規格、標準、質量、交付時間、價格等事項，以雙方協商另行簽訂的委托加工合同為準。雙方簽訂的本形式確定。

　　第二條甲方責任：

　　1、每次以訂單合同形式委托乙方為甲方加工農產品及蜜餞產品。

　　2、向乙方提供甲方生產授權委托手續、商標注冊證以及對商業秘密的專有合法證明等相關法律文件。

　　3、每次訂單向乙方提供加工品規格、數量、技術要求、交貨時間等。

　　4、負責向乙方提供甲方內外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與委托加工品有關的內容。

　　5、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督，并提出意見和建議。

　　6、甲方按照國家相關法律法規和甲乙雙方確定的標準及要求進行驗收貨品。

　　7、甲乙雙方嚴守商業秘密,不能向第三方透露。

　　本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有，乙方不得為他人提供。

　　第三條乙方責任

　　1、嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動。

　　2、按照甲方確定的規格、數量、質量、生產標準等進行生產，生產的產品符合國家相關法律法規和甲方的要求。

　　3、乙方驗收甲方新到包裝袋和禮盒及瓶罐等，因驗收不當造成的損失由乙方負責。

　　4、嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商標、飾品及包裝等丟失損壞，應承擔相應賠償及承擔相應法律責任。

　　5、乙方應保證按時完成交貨，如出現延遲交貨乙方每日賠償甲方此批訂單總值的1%的違約金，并盡快完成訂單,乙方賠償由此造成甲方的損失。

　　6、制造材料交付乙方后，乙方應自費承擔儲存和保管，如造成損壞和損失由乙方承擔責任。

　　7、乙方應將各種原輔料損耗率控制在雙方商定的范圍內，損耗超出正常損耗率部分由乙方負責賠償。

　　8、乙方應給甲方人員提供監控生產過程的'便利和協助。

　　9、乙方不得將甲方包材、原料、印刷有甲方標識的物品用于為甲方加工之外的事項中。

　　10、在合同有效期間，乙方保證在遵照國家法律法規要求下不單方面拒絕甲方加工要求，為甲方加工生產所需的資質和生產條件符合國家相關法律法規的要求，并在資質和生產條件更改時及時告知甲方。

　　11、嚴守甲方的商業秘密。

　　12、乙方應對生產加工環節造成的質量問題負責，因乙方造成的質量問題導致甲方利益受損，乙方應對甲方損失進行賠償。

　　13、乙方使用食品添加劑應該符合國家相關法律法規要求，若產品的安全、質量出現問題，由乙方承擔全部責任。

　　14、甲方委托乙方生產的產品，乙方不得將該產品投向市場，銷售權歸甲方所有。

　　15、在生產過程中若發生安全事故或其它財產損失，應有乙方承擔全部責任。

　　第四條甲方包材、印刷有甲方標識的物品和其他甲方交付給乙方的物品所有權歸甲方所有。

　　第五條付款方式、交貨地點和交貨時間由甲乙雙方商討后以實際簽訂委托加工合同為準。

　　第六條驗收標準：驗收標準由甲乙雙方商討并符合國家相關法律法規要求以實際簽訂的委托加工合同為準。

　　第七條違約責任：違約責任由甲乙雙方商討后以實際簽訂的委托加工合同為準。

　　第八條合同有效期限，本委托加工合同有效期限為一年，自合同簽訂之日起生效。其他未盡事宜另行以實際簽訂的委托加工合同為準。

　　第九條實際簽訂的委托加工合同與本合同同等有效，如有重復和矛盾之處以另行實際簽訂的委托加工合同為準。

　　第十條本合同正本一式六份，經雙方代表簽字蓋章后生效。

　　第十一條如遇合同爭議，甲乙雙方可協商解決，協商不成，可依法向合同簽訂地人民法院起訴。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　負責人簽字：負責人簽字：

　　日期：日期：

最新加工合同12

　　委托方(甲方)：

　　承攬方(乙方)：

　　一、委托加工項目：

　　以雙方約定的加工項目為主(合同附件，加工工藝單，定做尺碼單等)

　　二、委托加工方式

　　1.乙方包工包輔料。乙方必須依照合同規定選用輔料，所選輔料必須符合質量要求，不能以次充好。

　　2.由甲方提供面料、包裝、商標、吊牌、防偽標識等。乙方在生產過程中應該嚴格把控面料的使用，及以上約定的輔料的使用，不得浪費，損壞率不得超過2%，超出部分按照每套10元從我公司采購原樣。

　　三、質量要求及技術標準

　　1.質量要求嚴格按照樣衣或雙方約定的質量標準進行生產。

　　四、乙方對質量負責的范圍及期限

　　1.面料、輔料質量的確認;(所有面料，輔料有質量問題的，應該在沒有開始裁剪或加工前，報甲方確認或者及時更換，凡是由于乙方人員私自對有質量問題而繼續使用的或隱藏不報的，由乙方承擔該批面料，輔料的所有費用。(原材料價格及運費，稅票等)

　　2.顏色、尺碼規格的確認;(同上一條處理方法相同)

　　3.縫紉手工藝的'確認;(按照約定的工藝要求或者工藝單具體要求操作)

　　4.其他內在隱藏的質量問題的確認;(包括，但不僅限于粘襯，或者由于使用了不符合規定的輔料或改變做工方法而引起的隱藏性質量問題)

　　5.乙方負責該批委托加工產品銷售期內的質量問題;

　　6.乙方在合同期內對質量責任需支付保證金。

　　7.甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。(所有由于制作失誤而產生的次品，應該原樣封存保留，同剩余面輔料一同退回甲方)

　　五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　1.甲方提供服裝款式、樣衣或者標志圖案等圖樣的技術資料;乙方應該妥善保管，不得轉借，轉讓第三方使用。

　　2.乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售;

　　3.未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品或者相關的技術資料。

　　六、驗收標準、方法和期限

　　甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質量標準)，并派業務員跟單，其食宿由乙方負責。

　　七、包裝要求及交貨地點、運輸方式

　　1.乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝;

　　2.于甲方指定的地點：上海市奉賢區南橋鎮金軒路88號交貨。

　　3.運輸方式為專車快遞;運費由乙方承擔。

　　八、交付金額及銷售期限

　　1.第一次交貨根據質量標準，經倉庫及跟單員驗收確認后，交付總貨款的_________%;

　　2.在銷售期內無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;

　　3.銷售期限：_______________________。

　　九、結算方式

　　1.在乙方交貨后，由乙方：

　　1、( )開具增值稅專用發99票交由甲方。

　　2、( )不含增值稅專用發99票

　　2.甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶為：

　　銀行戶名：_______________________

　　開戶銀行：_______________________

　　銀行賬號：_______________________

　　十、違約責任

　　1.乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨，如逾期交貨的：(除經過甲方同意予以免責的)其他均按照以下方式執行，逾期3天內(含3天)加工費按照總加工費用的97%結算;逾期5天內(含5天)按照總加工費的95%結算;逾期10天內的按照90%結算;逾期15天以上的，按照70%結算;逾期20天以上的按照50%;30天以上的本公司有權拒付加工費，且由乙方承擔違約金，違約金為合同總金額的50%;

　　2.乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響產品質量時，甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。

　　3.乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際情況要求乙方承擔賠償責任;

　　4.乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的10%支付違約金;

　　5.乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯系，乙方若有此行為，甲方有權終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權追究其違約法律責任。

　　6.乙方對此合同中所有關于甲方的公司資料具有保密權。

　　十一、解決合同糾紛的方式

　　本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方須在甲方公司所在地人民法院予以訴訟。

　　十二、其它事項

　　本合同附件與加工工藝單，傳真件，復印件同主合同具有同等法律效力。

　　甲方(單位蓋章)：_________乙方(單位蓋章)：_________

　　授權代表(簽字)：_________授權代表(簽字)：__________

　　________年____月____日_________年____月____日

最新加工合同13

　　甲方為乙方加工某種機械，經雙方友好協商，簽訂本合同，共同遵守．

　　第一條加工成品

　　品名

　　規格（cm）

　　單位

　　數量

　　備注

　　長

　　寬

　　高

　　第二條加工成品質量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳．

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做．

　　三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便．

　　四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據．

　　第三條原材料由甲方提供．

　　第四條圖紙由乙方于________年____月____日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見．甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款xxx元．

　　第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收．驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準．雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明．

　　第七條交貨的時間和地點：________年____月____日至____月____日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行．交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續．

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按________元計算，共計________元，全部費用由乙方負擔．

　　第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按________元計算，共計________元，全部費用由乙方負擔．運輸造成的損失，由甲方負責．

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元（大寫元）．甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款．乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還．

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款．

　　第十二條甲方的違約責任

　　一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償．

　　二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．

　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金．

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值____％的違約金．

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十三條乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失．

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值____％的違約金．

　　三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的'損失．

　　四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金．

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失．

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用．

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任．但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失．

　　第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．

　　本合同于年月日經公證生效，合同履行完畢即失效．

　　本合同一式份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份．

　　甲方：（蓋章）__

　　______________

　　代表人：________________

　　地址：________________

　　電話：________________

　　開戶銀行：________________

　　帳號：________________

　　乙方：________________

　　代表人：________________

　　地址：________________

　　電話：________________

　　開戶銀行：________________

　　帳號：________________

　　________年____月____

最新加工合同14

　　承 攬 方：____________________________________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　定 作 方：____________________________________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品__________________________________________

　　第二條 加工成品質量要求________________________________________________

　　第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2、(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條 技術資料、圖紙提供辦法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條 價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條 驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條 交貨的時間和地點

　　1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2、交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條 包裝要求及費用負擔__________________________________________________________

　　第九條 運輸辦法及費用負擔__________________________________________________________

　　第十條 結算方式及期限__________________________________________________________

　　第十一條 其他約定__________________________________________________________

　　第十二條 承攬方的違約責任

　　1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定作方的`違約責任

　　1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。 2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

　　3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理：

　　1.向仲裁機關申請仲裁;

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方：________________________ 承攬方：________________________

　　代表人：________________________ 代表人：________________________

　　____年____月____日 ____年____月____日

最新加工合同15

　　合同編號：

　　定作方： 簽訂地點：

　　承攬方： 簽訂時間： 年 月 日

　　一：品種或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

　　定作物品名或項目 規格型號 計量單 數量 價款或酬金 交貨數量及交貨期限

　　單價 總金額 合計

　　合計人民幣金額(大寫)

　　二：定作方帶料

　　材料名稱 規格型號 計量單位 數量 質量 提供日期 消耗定額 單價 總定額

　　三：質量要求、技術標準

　　四：承攬方對質量負責的`條件及期限

　　五：驗收標準、圖紙提供辦法及保密要求

　　六：驗收標準、方法和期限

　　七：包裝要求及費用負擔

　　八：交(提)貨方式、地點運輸方式、到達站(港)和費用負擔

　　九：交付定金、預付款數額及時間

　　十：結算方式及期限

　　十一：違約責任

　　十二：如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件。

　　十三：解決合同糾紛的方式

　　十四：雙方協商的其它條款

　　定作方 承攬方

　　單位名稱(章) 單位名稱(章) 鑒(公)證意見

　　單位地址 單位地址

　　法定代表人 法定代表人 經辦人 簽(公)證機關(章)

　　委托代理人 委托代理人

　　電話 電話

　　電掛 電掛

　　開戶銀行 開戶銀行

　　帳號 帳號 年 月 日

　　郵政編碼 郵政編碼

　　有效期限： 年 月 日至 年 月 日

【最新加工合同】相關文章：

最新加工承攬合同08-30

最新加工的合同范本09-16

委托加工合同2022最新09-21

最新加工合同范本08-13

加工合同范本最新02-07

最新加工合同書范本09-20

最新來料加工合同09-20

委托代理加工合同范文最新09-30

最新代加工合同范本08-12