礦山加工合同8篇

　　隨著時間的推移，越來越多的人通過合同來調和民事關系，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？以下是小編精心整理的礦山加工合同，希望對大家有所幫助。

礦山加工合同1

　　發包方：

　　承包方：

　　經甲、乙雙方共同協商，甲方將位于 礦山發包給乙方開采經營，具體協議如下：

　　一、承包期限為十年，從 至 止。

　　二、承包范圍：

　　三、承包金額及付款方式：第一年 元，以后每年在前一年承包金的基礎上增加 元，礦山承包加工合同簽訂時支付第一年承包金，以后每年 月 日支付當年承包金。

　　四、甲方的責權利：

　　1、礦山承包加工合同簽訂后，將礦山交付于乙方開采，保證承包范圍內的礦山不受他人干涉。

　　2、提供通往礦山的車輛通行道路，保證乙方運輸車輛正常通行。

　　3、按規定收取承包金。

　　4、乙方經營過程中，需要依法辦理相關證照時，及時提供有關資料配合乙方辦理。

　　5、負責期滿后收回的礦山的.復墾治理。

　　五、乙方的責權利：

　　1、依照國家政策、法律法規在承包范圍內開采、經營。

　　2、獨立自主經營，自負盈虧，不受非法干預。

　　3、保證生產安全，杜絕安全事故發生。

　　4、在承包期內若轉包他人的應報甲方備案。

　　5、礦山承包加工合同期滿未開采的礦山交付于甲方。

　　六、礦山承包加工合同期滿，甲方繼續發包的，同等條件下，乙方享有優先承包權。

　　七、違約責任：

　　1、甲方單方終止礦山承包加工合同的，除賠償對方的全部損失外，另按礦山承包加工合同總額的20%賠償對方違約金。

　　2、乙方不按期交納承包金的按日萬分之五賠償對方違約金。

　　八、未盡事宜，依照《礦山承包加工合同法》、《礦產資源法》的有關 執行，并可簽訂補充協議，效力同等。

　　九、本礦山承包加工合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效，共同遵守。

　　甲 方： 乙 方：

　　法人代表： 法人代表：

礦山加工合同2

　　承攬方：_____ (以下簡稱甲方)發包方：_____ (以下簡稱乙方)

　　一、目的和背景條款

　　根據《中華人民共和國合同法》等有關法律和本項目的具體要求，甲乙雙方在協商

　　一致的基礎上，本著自愿、公平誠信的原則，就貴開高速鐵路王家溝項目段沙石堆放場沙石加工事宜簽訂本合同，以資共同遵守。

　　二、甲方在乙方提供的場地里進行加工，甲方自行負責加工設備、場地平整，機械基礎。甲方生產所需的'動力電從乙方的變壓器接出，所產生費用甲方自行負責，包括生產電費。

　　三、加工的沙石規格為：七眼沙、瓜米沙、碎石、大碎石。加工單價為16元/m，甲方只負責加工，不得對外出售。

　　四、驗收方式_____ 。

　　五、結算方式：

　　根據甲方每月加工產量進行結算，第一月的70%作為集壓款(在本合同期滿自行解除時結算給甲方)第二個月起每月按加工產量進行結算，并當月結清加工費。 1 3

　　六、由于共用一個變壓器，受輸出電力的影響，甲乙雙方用電有沖突時，甲方要積極配合使用，優先給乙方使用，由此給甲方造成產量下降的，乙方給予諒解。

　　七、雙方責任：

　　甲方在生產期間的一切安全事故和老百姓糾紛，由甲方自行負責，乙方概不負責，須乙方提供支持或幫助時，乙方應給予大力支持。甲方每月生產的產量，乙方負責全部回收，并根據產量付清當月的加工費(除第一個月外)。

　　八、因履行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。有不可抗力造成本合同不能履行的，任何一方均可解除合同，并不承擔違約責任，本合同未盡事項，可由雙方約定后簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。

　　九、本合同經甲乙雙方簽字后生效，本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽字之日起生效，具有同等的法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

礦山加工合同3

　　甲方：____

　　乙方：____

　　乙方為甲方加工處理原礦石，加工成精礦，經甲乙雙方協商，在公平公正的原則基礎上，達成協議如下：

　　1、乙方責任自選廠收到礦石開始計算，外礦運費、鏟裝費等由甲方負責。

　　2、過磅以雙方認可過磅數據為準。

　　3、原礦和精礦品位，以乙方取樣，甲方監督其過程，留公樣原則執行。甲方對品位結果又異議的，可以到甲乙雙方認可的.第三方化驗，公樣。公樣費用由輸方支出。鋅精礦誤差在0、4%內，以乙方數據為準。

　　4、鋅精礦由甲方自主銷售。

　　5、加工費包括破碎、浮選、尾礦排放、鋅精礦上車費，加工費按原礦石處理噸位計，按52元/噸。

　　6、乙方保證原礦石加工處理回收率為。達不到回收率造成的損失，由乙方負責賠償。

　　7、加工費預支比例為得貨款后一次性付清。

　　8、本合同未盡事宜雙方協商解決，協商不成可到花垣縣人民法院協調和仲裁解決。

　　9、本合同一式二份，雙方各執一份，簽字均具有法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

礦山加工合同4

　　需方：_____(以下稱甲方)：

　　供方：_____(以下稱乙方)

　　根據我國合同法的有關規定，甲乙雙方本著誠實信用、平等自愿的原則，經友好協商，特達成如下一致意見，并簽訂本合同，供雙方共同

　　一、產品名稱、規格、數量、價格

　　三、運費承擔：運輸費用由

　　四、質量協議

　　4、1、甲方應保證其所提供的產品各項指標符合國家標準并適時滿足國家新要求;保證所生產的產品不侵犯任何第三方知識產權和合法權益，由此引起的相關糾紛有甲方承擔責任。

　　4、2、相關質量檢測報告由甲方負責申請、辦理并承擔一切費用。

　　五、結算方式及期限：_____

　　六、包裝條款：_____

　　6、1、包裝費：_____

　　6、2、包裝要求

　　七、具體操作條款：_____

　　7、1、在本合同有效期內，甲方委托乙方生產加工甲方具體型號產品。

　　7、2、乙方應保證生產加工能力可以滿足甲方的供貨要求，甲方在乙方的生產線設計能力范圍內，提前向乙方下訂單和采購預測，并在訂單上給予乙方正常生產所需的采購周期以便乙方及時并保質保量的供貨，對于甲方的特殊要求應與乙方協商解決。

　　7、3、乙方應保證接受甲方《采購訂單》(簡稱訂單)訂貨，不得無故拒絕供貨，并保證在收到訂單后24小時內簽字、蓋章確認并承諾交貨期，回復甲方。對于有潛在斷貨可能性的產品，乙方應在收到訂單或采購預測時，提前與甲方溝通，避免斷貨的發生。

　　7、4、在下達訂單并經雙方確認后，甲方不得隨意進行確認后的訂單更改，如確需更改，必需以甲方書面通知為準。

　　7、5、乙方應保證為甲方設立獨立的倉庫(包括原材料、半成品)，專用儲存甲方品，且儲備條件符合產品的儲備要求。

　　7、6、具體供貨數量和交貨時間地點，以甲方傳真下達、乙方確認后回傳甲方的有效訂單為準。

　　7、7、甲方授權指定部門負責(具體聯系部門、聯系人另行書面通知)與乙方聯系、確認訂貨事宜，甲方僅認可該指定部門或聯系人下達的訂貨、發貨指令，并僅按有效單據結算。

　　7、8、在乙方確認的交貨期內，乙方不能足額交付合格產品，乙方應承擔因此造成的一切損失并承擔逾期不能交貨部分金額每天萬分之五的違約金。

　　7、9、如果確屬乙方原因，使得部分或全部定單延期交貨7天以上，甲方有權拒絕收貨、取消未交貨部分或全部訂單，并由乙方支付未交貨部分訂單貨款總金額30%的違約金賠償給付甲方，作為對甲方的補償;如甲方因交貨問題引起第三方投訴或索賠，甲方應承擔全部連帶責任。合同期內出現三次本條規定的'類似情況，甲方有權單方面解除本合同，因此造成的相關經濟損失，均由乙方承擔。

　　7、10、甲方對該產品應具有一定檢驗檢測能力,所提供產品應提供相關批次的檢驗報告、

　　八、保證條款

　　8、1、乙方生產的產品均為甲方專利產品,乙方保證不向任何第三方透露相關產品技術參數,

　　8、2、在協議期間,甲方不得向任何第三方提供該產品、

　　8、3、合作生產的產品,必須在顯著的位置標注甲方的商標、

　　8、4、甲方不得在加工產品上標注非乙方企業商標、

　　九、解決糾紛的方式：雙方協商解決，如協商不成則由被告方所在地法院處理。

　　十、合同其他約定事項：

　　10、1、合同期限：本合同有效期為壹年，自雙方簽署完畢之日起生效，即自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　10、 2、合同續簽：合同期滿雙方如有意繼續合作，應提前兩個月進行協商，并以書面形式另行商簽協議。如雙方不同意延期或不繼續合作，則進入清算程序。

　　10、3、合同清算程序：由甲方安排最后訂單，對乙方前期按照甲方訂單和訂單預測采購的原材料,甲方均允許乙方制作成相應的產品，(該訂單預測采購的原材料,最多不得多于合同期內一個月的正常訂單生產數量)，乙方交付甲方。訂單或訂單預測之外多采購的原材料包括配套多余原材料由乙方自行處理，但乙方不得侵犯甲方品牌的商標專用權和名稱專用權。在甲方支付最后貨款前，乙方應首先將甲方所有授權文件、技術資料、企業標準、剩余包裝箱、甲方模板和專利文件等歸還給甲方。以上工作結束后，甲方按規定的付款期限結清貨款，合同終止。

　　10、4、因不可抗力致使一方不能履行本合同，乙方應及時通知甲方，雙方協商解決。

　　10、5、因履行本合同雙方之間互相發送的傳真件，電子郵件及補充協議等文件均為本合同組成部分，對雙方均有約束力。

　　10、6、本合同一式伍份，雙方各執二份，公證處一份。雙方簽字并蓋章后生效。本協議附件

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

礦山加工合同5

　　一、雙方當事人

　　需方：_____(以下簡稱甲方)

　　供方：_____(以下簡稱乙方)

　　二、質量標準：產品符合國家和相關質量技術標準。

　　三、供方對質量負責的.條件及期限：供方保證產品質量，質保期壹年，質保期內非人為原因出現質量問題無償更換。

　　四、包裝標準、包裝物的供應與回收：

　　五、隨機備品、配件工具數量及供應方法：

　　六、交(提)貨方式、地點：

　　七、運輸方式及費用：供方負責聯系運輸并保證妥善運到_____，運費由_____承擔。

　　八、發貨時間：需方將貨款匯入供方帳戶(以銀行回執為準)，供方在_____天內發貨，增值稅發票隨帶或郵寄(三天內)。

　　九、驗收標準、方法及期限：

　　十、結算方式、時間：

　　十一、違約責任：按工礦產品購銷合同條例或國家有關合同法執行，違約方應支付至少_____的違約金，違約方因違約給對方造成的損失按實際損失賠償。

　　十二、合同爭議解決方式：協商解決，如不成，由需方人民法院受理。

　　十三、本合同一式兩份，雙方各執一份。本合同經雙方簽字蓋章后生效

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

礦山加工合同6

　　承攬人：__________

　　定作人：__________

　　定作人委托承攬人加工____________(寫明加工任務)，經雙方充分協商，將訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　1、加工成品名稱為：_____

　　2、加工成品規格為：_____

　　3、加工成品數量為：_____

　　第二條加工成品質量要求

　　____________________________________________________________________

　　(加工物品，需要封存樣品的，應當寫明由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收依據。)

　　第三條原材料提供的辦法、規格、數量、質量、期限

　　1、定作人交付原材料的時間為：____________

　　2、定作人交付原材料的數量是：____________消耗定額為：____________

　　3、定作入支付原材料的質量是：____________規格為____________

　　4、承攬人對原材料的檢驗期限是____________，承攬人如發現原材料不符合要求的，應當立即通知定作人調換或補齊。

　　5、承攬人對定作人提供的原材料不得擅自變更，不得偷工減料。

　　6、原材料交付或提取日期的計算，應照本合同第七條規定執行。

　　第四條技術資料、圖紙的提供辦法、期限及保密條款

　　1、技術資料、圖紙由____________一方提供。

　　2、提供方提供技術資料、圖紙的期限為：____。

　　3、承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作人;定作人應在____________(日/月)內回復，提出修改意見。承攬人在規定時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。

　　4、保密要求：________________(承攬人對于承攬的工作，如果定作人要求保密，合同即應寫明，承攬人應嚴格遵守保密的約定，未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。)

　　5、定作人應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條報酬承攬人按合同有關要求交付全部定作物，定作人付給承攬人價款(或酬金)____元。

　　(價款或酬金，按國家或主管部門的規定執行;沒有規定的由雙方當事人商定。)

　　第六條驗收標準和方法

　　1、驗收標準為本合同規定的質量要求、圖紙和樣品。

　　2、驗收期限為：①定作人應按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工作。②驗收前承攬人應向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。

　　3、保證期限為：對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，由雙方協商保證期限。保證期限內發生問題，除定作人使用、保管不當原因而造成質量問題以外，定作物成品由承攬人負責修復或退換。

　　4、雙方當事人對承攬的定作物和項目質量，在檢驗中發生爭議時，可由質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨時間和地點

　　1、交(提)定作物期限為：____________。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應在事先與對方達成協議。承攬人自備運輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準。委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準。(雙方不同意以上計算方式，可以另行約定。)

　　2、交貨地點：____

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　1、包裝定作物的材料為：_____

　　2、包裝定作物的方法為：_____

　　3、包裝定作物的標準和要求為：_____

　　4、包裝定作物的費用負擔：_____

　　第九條運輸方式與費用負擔

　　1、本次加工承攬中，采取

　　2、本次加工承攬中發生的運輸費用由________負擔

　　第十條結算方式與期限

　　1、定作人應在承攬人交付符合要求的定作物____日內，進行結算。

　　2、定作人采用____________(寫明是現金結算，還是轉賬結算，還是銀行匯款結算)作為結算方式。

　　第十一條定金與預付款

　　1、承攬人要求定作人支付定金____元。定作人不履行合同，無權請求返還定金。承攬人不履行合同，應雙倍返還定金。

　　2、定作人可向承攬人給付預付款____元。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余額的可以請求返還。

　　第十二條承攬人的違約責任

　　1、承攬人未按合同規定的質量交付定作物或完成工作任務，定作人同意利用的，應按質量論價;定作人不同意利用的，承攬人應當負責修整或調換，并承擔逾期交付責任;定作物經修整或調換后，仍不符合合同規定的.，定作人有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

　　2、交貨時間到期，承攬人交付定作物或完成工作數量少于合同規定，定作人仍然需要的，承攬人應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的，定作人有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。

　　3、承攬人未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應支付給定作人該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物的毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。

　　4、承攬人逾期交付定作物，應向定作人償付違約金____元;以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的_____‰償付違約金。未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權暫不接收。

　　5、承攬人不能交付定作物或不能完成工作的，應償付不能交付定作物或不能完成工作部分的價款總額的_____%(一般為10%～30%)或酬金總額的____%(一般為20%～60%)的違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作人代保管時，承攬人應支付定作人實際支付的保管費、保養費等。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收人，承攬人除應負責運到正確指定地點或接收入外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由承攬人保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，承攬人應償付定作人因此所遭受的損失。

　　9、承攬人未按本合同規定的辦法與期限對定作人提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現不符合要求，而未按合同規定的期限通知定作人調換、補齊的，由承攬人對工作質量、數量承擔責任。

　　10、承攬人擅自調換定作人提供的原材料，定作人有權拒收，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應按定作人要求辦理，并承擔逾期交付責任。

　　第十三條定作人的違約責任

　　1、定作人中途變更定作物數量、規格、質量或設計等，應賠償承攬人因此造成的損失。

　　2、定作人中途終止合同，應償付承攬人以未履行部分酬金總額的____%(一般為20%～60%)的違約金。

　　3、定作人未按合同規定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術資料、包裝物或未完成必要輔助工作和準備工作，承攬人有權解除合同，定作人應賠償承攬人因此造成的損失;承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應償付承攬人停工待料損失。

　　4、定作人逾期領取定作物的，應支付違約金_____元，還承擔承攬人實際支付的保管費、保養費。定作人超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬人有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管費、保養費后，退還給定作人;變賣定作物所得少于報酬、保管費、保養費時，定作人還應補償不足部分;如定作物不能變賣，定作人應賠償承攬人損失。

　　5、定作人逾期付款，應比照中國人民銀行延期付款規定，向承攬人償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額____‰償付違約金。

　　6、定作人無故拒絕接收定作物的，應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、定作人變更交付定作物地點或接收人，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　1、在合同有限期間內，由于不可抗力，致使原材料毀損、滅失的，承攬人可免予承擔違約責任。

　　2、在合同履行期內，由于不可抗力，致使定作物毀損、滅失的，承攬人不承擔違約責任。

　　3、在合同履行期之后，發生不可抗力，致使原材料、定作物毀損、滅失的，若是由于定作人的原因導致承攬人逾期交付，則定作人承擔責任，否則，由承攬人承擔責任。

　　第十五條爭議解決方式

　　雙方當事人發生爭議，應協商解決。協商不成的，任何一方可向仲裁委員會申請仲裁。(注意，如達不成仲裁協議的，只能向人民法院起訴。)

　　第十六條變更與解除

　　經雙方當事人協商一致，本合同可以變更或解除。

　　第十七條雙方約定的其他事項

　　本合同一式二份，定作人和承攬人各執一份。

　　定作人：(簽章)_____

　　地址：_____

　　承攬人：(簽章)_____

　　地址：_____

　　簽訂日期：

　　____年____月____日

礦山加工合同7

　　甲方（發包方）： 身份證號碼：

　　乙方（承包方）： 身份證號碼：

　　為了礦山經濟開發，甲方同意將其位于 縣 鎮（鄉） 村 小組自留山的山地承包給乙方經營石英石礦山開采。為了明確雙方權利及義務，根據礦山開采的有關法律、法規，平等協商，達成本礦山承包加工合同。

　　一、甲方保證承包給乙方的礦山用地權屬清楚，并合法取得山地使用權，且非生態公益林或水源林的山地。

　　二、甲方的山地承包給乙方后，承包期間開采使用權歸乙方所有，投資和經營由乙方負責。

　　三、承包期間乙方未經甲方書面同意不得將礦區轉讓，轉包給第三人，否則乙方構成違約。

　　四、礦山承包加工合同生效并投產后，所產生的經濟效益乙方按每噸石英石礦石人民幣 元計付給甲方，每壹仟噸結算一次（以銷售的磅碼單結算），作為乙方占用甲方山地開采礦石的`補償和報酬。

　　五、承包期限：自 年 月 日起至 年 月 日止，承包期滿后，如乙方需繼續經營開采，同等條件下，乙方有優先開采承包權。

　　六、具體地點和界址以雙方確認的1：10000地形圖（由林業技術人員現場勾繪或林權證附圖）為準。

　　七、如因權屬、界址與他方有爭議，由甲方負責解決。

　　八、乙方所需開設的林道路經過他方林區的，甲方負責協助解決，需補償林木乙方應按當時地方上的價格進行補償。

　　九、乙方在約定的承包期內任何時間連續 個月未開工投產，視乙方自行終止承包礦山承包加工合同，甲方有權與他方合作開采的自由權，不可抗力除外。

　　十、乙方礦山施工及管理人員的人身意外保險由乙方自行負責購買，礦山生產開采過成中人為導致的安全事故由乙方承擔。

　　①乙方要在工作區域內放置安全警示標志和安全操作規章制度。

　　②必須要求礦山工作人員戴安全帽和穿勞保鞋。

　　③乙方人員在工作期間嚴禁飲酒作業，發現一次批評教育。

　　十一、如開采過程中礦山發現金礦，金礦的礦脈部分的開采權歸甲方所有。

　　十二、本礦山承包加工合同雙方如有一方先違反本礦山承包加工合同視為構成違約，另一方經書面通知對方后，有權解除本礦山承包加工合同。

　　十三、本礦山承包加工合同終止或期滿后，甲乙雙方應在15日內辦理結付及礦區移交手續。

　　十四、本礦山承包加工合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方代表千金之子蓋章后生效，未盡事宜由雙方另行協商并以補充條款體現，具備同等法律效力。

　　甲方（發包方）： 乙方（承包方）：

　　年 月 日

礦山加工合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方本著平等自愿、互惠互利、共同發展的原則，經友好協商一致，就雙方合作取得區域礦山探礦權、采礦權及合作開采事宜，簽訂本協議書。

　　第一條 合作事項

　　甲、乙雙方共同出資，合作取得 區域礦山探礦權、采礦 權，以及取得采礦權后共同開采（具體詳見探礦、采礦許可證）。

　　第二條 合作期限 雙方合作期限自本協議簽訂之日起至該礦產資源枯竭止。

　　第三條 合作方式

　　1、雙方同意以甲方名義申請取得 區域礦山探礦權，甲方負責辦理申報審批手續。乙方負責該礦山當地鄉鎮、村委會及村民的'協調工作（包括征山、征地事項）；

　　2、雙方同意：甲方占該礦山 %的股份，乙方占該礦山 股 份；前期投入資金及追加投資，均按各自所占礦山股份比例出資。

　　3、取得探礦許可證后，為更好勘查、開采該礦山，雙方同意設立新公司，公司股權甲方占 %、乙方占 %。同時，雙方將以甲方名義取得的探礦權轉至新設立公司名下；之后，雙方以新設立公司名義取得采礦權及開采礦產資源。

　　第四條 經營管理

　　1、雙方為取得探礦權而投入資金暫由甲方管理，但所需花費、財務支出共同溝通達成一致，避免造成不必要的浪費及誤會。同時，乙方有權對甲方財務情況隨時了解和督查。

　　2、雙方各派一名股東參與管理（具體以新公司公司章程為準），其余工作人員可在社會上進行招聘；

　　3、雙方聯合制定礦山及新公司各項管理制度，并嚴格遵照執行。

　　第五條 盈余分配

　　雙方同意：利潤分配及虧損承擔按所占股份比例執行，雙方前期費用在礦山開采利潤中優先歸還。

　　第六條 違約責任

　　本協議生效后，甲、乙雙方未按約定履行任何一項義務，均視為違約，違約方必須賠償另一方因此造成的一切經濟損失，并支付守約方違約金 萬元人民幣。

　　第七條 爭議解決

　　本協議在履行過程如發生爭議，雙方應協商解決；協商不成，向 所在地人民法院提起訴訟。

　　第八條 其他

　　1、本協議壹式貳份，甲、乙雙方各執壹份，具有同等法律效力。

　　2、本協議自雙方簽章之日起生效。

　　甲方（簽章）： 乙方（簽名）：身份證號

　　年 月 日 年月日

【礦山加工合同】相關文章：

礦山加工合同03-19

礦山加工合同范本04-11

礦山承包加工合同范本04-11

礦山施工合同06-12

礦山租賃合同02-05

礦山施工合同09-06

礦山轉讓合同05-14

礦山租賃合同06-10

承包礦山合同06-12