關于加工制作合同合集9篇
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，我們用到合同的地方越來越多，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？下面是小編精心整理的加工制作合同9篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
加工制作合同 篇1
甲方：
乙方：
經雙方協商，甲方將 店的樹脂發光字和不銹鋼發光字承包給乙方制作并安裝。為確保工程的質量和如期竣工，雙方特達成如下協議：
一、工程內容：按甲方圖紙或文件提供的尺寸、材料及安裝要求施工，如未按要求施工，乙方須免費返工。
二、工程期限： 個工作日。
三、工程價款及付款方式：
1、工程價款，按甲方要求的發光字共計 萬元，全部承包給乙方。
2、付款方式：合同簽訂后，甲方支付給乙方 元工程料款；余款待工程完工后，經顧客驗收合格后付清。
四、保修服務承諾：
1、發光字從甲方驗收合格之日起保修期2年，在保修期限內，因質量問題所產生的一切費用均由乙方承擔。
2、保修期滿后，發光字維修費用由雙方另行協商。
3、無論在保修期內還是在保修期外，如發光字出現故障，乙方都應在接到通知后，及時派人幫甲方排除。
五、其它：
1、乙方必須保證不向甲方的顧客透露此工程的造價。
2、其它未盡事宜雙方協商解決。
此合同一式兩份，雙方各執一份，簽字生效。
甲方： 乙方：
年 月 日
加工制作合同 篇2
訂做方(甲方)：____________
制作方(乙方)：____________
一、品名、規格、單位、數量、單價、金額、交貨日期合同編號：
品名
規格（長*寬*高）
單位
數量
單價（元）
金額（元）
合計人民幣金額(大寫)整金額(小寫)：￥____________元
交貨日期：合同簽定起日內
其它說明：
二、質量要求、技術標準：
三、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準
四、包裝要求及費用負擔：
五、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地(北京范圍內)
六、結算方式及期限：
七、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現問題根據問題所屬承擔責任
八、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟
九、其它事項：由雙方協商解決。
十、戶名：北京________________有限公司
帳號：____________________
開戶行：____________________
定作方
制作方
單位名稱：__________單位名稱：__________法人代表：__________法人代表：__________委托代理人：__________委托代理人：__________電話：__________電話：__________
簽單日期：________年____月____日
加工制作合同 篇3
定作方： 有限公司 （以下簡稱甲方） 簽訂地點：
承攬方： 有限公司 （以下簡稱乙方） 簽訂時間：
鑒于甲方玻璃廠因生產需要定作合同產品（見下表），乙方在加工定作時間及工藝要求能夠滿足甲方的需求，為保證合同產品質量要求及能夠按期投入生產，雙方就本合同加工定作相關事宜達成一致，特訂立本合同。
一、 項目名稱、工藝要求、單價、數量、金額
注：以上價格已包含原材料費用、加工制作費用、運費、包裝費、裝卸費、17%增值稅費用等相關費用，除此之外，甲方對乙方再無其他支付義務。
二、 質量及技術要求
甲方提供定作加工圖紙（見附件一），乙方提供原材料并嚴格按照加工圖紙尺寸大小、規格型號進行加工制作，在加工期間或交貨后，如甲方對加工要求有變更的，乙方應在接到甲方通知后，及時予以更改制作。
三、 合同期限及交貨地點
乙方應在合同簽訂后 10 天內完成合同產品的加工制作并送貨至甲方工廠。
四、 交付方式
運輸方式及包裝方式由乙方自定，但需保證合同產品按合同約定時間安全無損地運送至甲方工廠。交付前，合同產品貨損或滅失的一切風險由乙方承擔。
五、 驗收標準
甲方按圖紙要求及本合同約定進行驗收，驗收完畢后，應由雙方指定人員簽字確認。若乙方提供產品無法通過甲方驗收的，乙方應及時按甲方的整改要求予以免費整改，直至符合甲方要求為止。
六、 付款方式
合同簽訂后，甲方以轉賬的方式支付合同總金額40%作為定金，乙方加工制作完畢送貨至甲方工廠經甲方驗收合格后一周內付清全款。付款前，乙方須提供等額有效的稅率為17%的增值稅專用發票，否則甲方有權拒絕付款。
七、 違約責任
1、甲方無正當理由延遲付款的，每延遲一日，應向乙方承擔延遲部分3‰的違約金，延遲超過15日的，乙方有權終止本合同并要求甲方賠償其全部損失。
2、乙方因自身原因延期交貨的，每延遲一日，應向甲方承擔合同總金額3‰的違約金，延遲超過15日的，甲方有權終止或解除本合同并要求乙方賠償其全部損失。
3、乙方應保證合同產品的質量、材質、尺寸、顏色等符合國家或行業相關標準及甲方要求，以上標準不一致的，以最高標準為準。經甲方驗收，合同產品不符合甲方要求的，甲方有權要求退貨，乙方應退還全部已付合同價款，并承擔合同價款30%的違約金。
八、 爭議解決
甲乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，應協商解決，如協商無法解決的，應向甲方所在地人民法院起訴。
九、 其他
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效至合同約定權利義務履行完畢時終止。 2、本合同一式四份，甲方執三份，乙方執一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
委托代理人： 委托代理人：
賬 號： 賬 號：
日 期： 日 期：
加工制作合同 篇4
訂做人（甲方）： 合同編號：
承攬人（乙方）： 簽定地點： 簽定時間： 年 月 日
根據《中華人民共和國合同法》規定，甲乙雙方在自愿平等、互助互利的基礎上，經協商一致，就承攬人（乙方）利用訂做人（甲方）材料制作傲海華藝裝飾畫事項簽訂本協議，之前雙方已經仔細審議過本協議內容，并完全了解協議各款的法律含義。
第一條：承攬人（乙方）制作以下作品
加工名稱 圖案 規格型號 數 量 單 價 共 計 交付日期
華藝布藝粘畫 樣品（ ） 樣品、圖紙 1個月
第二條：甲方向乙方提供材料并收取材料風險金每幅 元、共計 元，本合同簽訂之日即為材料交計之日，甲方不再別行出具收據。
第三條：甲方負責技術培訓，提供材料、圖紙、樣品、乙方一定按照技術要求樣品標準去做，不得更換原材料。
第四條：質量要求：粘貼牢固、布無皺紋、干凈、整體光滑、五官端正、線條流暢、無重筆、造型準確、（見附件）。
第五條：乙方的作品加經甲方驗收合格后，按合同約定的價格支付報酬，并返還材料風險金。
第六條：乙方不能按照合同約定的數量、質量、時間交付作品，材料風險金不予退還乙方。
第七條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起具有法分律效應。
注※承攬方（乙方）不按期送貨達不到驗收標準，定作方（甲方）有權拒收
甲方簽字（蓋章）： 乙方簽字（蓋章）：
電 話： 電 話：
年 月 日 年 月 日
地 址：熊岳育才小區18號樓402室 地 址：
成品驗收標準 加工前準備工作
1.布面平整、無褶皺 1.先將有褶皺的布面熨燙平整
2.外觀平凈、無膠痕 2.剪布、剪棉
3.襯棉均勻、無凹凸 3.粘貼（把剪好的原材料放在平整的桌面上進行粘貼，不用拿在手里）
4.粘貼牢固、符合圖紙 4.在加工之前把布面熨平整，粘貼完畢（成品）不準熨燙
5.工具：剪刀、電熨斗、專用膠（零售價12元）
加工制作合同 篇5
合同編號：
甲方：
乙方：xxx有限公司
茲經甲、乙雙方友好協商同意訂立下列委托加工事宜，具體條款如下：
一、 甲方保證本復制光盤內容符合國家音像、電子出版物有關規定，其中不含有任何違反國家各種法律法規的內容，并承擔該光盤的一切版權及政治、經濟、法律責任。甲方應對所委托復制節目的內容、著作權及鄰接權負全部法律責任，如果因甲方的委托復制行為或涉及版權問題引起的糾紛，將由甲方承擔一切相應的法律責任；同時，甲方應賠償由此給乙方造成的`一切損失；
二、 甲方負責提供版權證明書給予乙方備案，如因版權問題引起法律責任或因此造成的經濟損失由甲方負責承擔；
三、 乙方未經甲方許可，不得私自將甲方的產品制作、加工出售；
四、 乙方保證所加工的產品質量，達到甲方所提供之節目原的質量要求；如果出現質量問題，不能正常播放、盤片不完整等，乙方按照不合格數量補償相應光盤。
五、 印刷要求：□壓盤膠印 □絲網印刷 □數碼印刷 □防水處理 □光盤貼紙
六、 包裝要求： ；
七、 交貨日期： ；
八、 交貨方式：□自提 □快運 □送貨
九、 貨款結算方式：甲方于本合同訂立之時向乙方支付制作定金： 元，其余貨款在乙方向甲方交貨時由甲方向乙方一次性付清。
十、 合同生效：本合同由甲、乙雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋合同章后方可生效，為便于運作可采取傳真的方式定貨，簽章后的合同傳真文件與原合同有同等效力；任何一方都不得擅自修改或終止合同，須經甲、乙雙方協商同意后，方可重新訂立新的有效合同，并在舊合同右上角注明“已作廢”字樣及“作廢合同編號”，若任意一方獨自取消或變更合同，另一方有權就合同變動引起的損失進行賠償。
甲方簽字： 乙方簽字：
甲方蓋章： 乙方蓋章：
簽定日期： 簽定日期
加工制作合同 篇6
甲方（發包方）：
乙方（承包方）：
根據國家《合同法》《建筑法》及其它有關法律行政法規，遵循平等，自愿公平，誠實信用的原則，按照甲乙雙方的承諾，經雙方協商，現就甲方
屋面鋼結構加層委托給乙方施工，特簽訂本合同，望雙方共同遵照執行。
一、工程概況：
1、工程地點：
2、質量標準：合格工程
二、承包范圍：
1、鋁合金窗戶：
2、磚墻泥水部分：
3、鋼結構加層部分：
三、承包方式：包清工、包質量、包安全
四、雙方責任：
1、甲方責任：
甲方應做到無償提供水電等相應配套設施，以方便乙方施工，另甲方應負責所做項目相應的合法手續，如遇物業、城管或其它行政單位的干預造成停工，乙方概不負任何責任，且甲方應給予乙方每人每天? 元的誤工補償。未經甲方同意或允許，乙方嚴禁私自對工程結構進行破壞或處理。
甲方有權對不合格施工要求的乙方作業人員予以清退。
2、乙方責任
建立健全和完善項目組織管理機構，人員按承諾及時到位，服從管理，措施要得力，責任到人，限期完成。乙方應注意防火，確保消防安全，不得發生任何火災事故，凡因乙方施工造成的火災，乙方承擔全部責任，并賠償由此給甲方造成的一切損失。杜絕違章和野蠻冒險施工現象，發現不安全隱患，必須先排除后施工。按規定進行安全防護，正確使用安全勞保用品。必須按照安全操作規程進行施工，并對施工作業人員進行安全生產教育和安全交底，確保自身安全和不傷害他人，對違反安全操作規程所發生的安全事故，由乙方自行負責。
五、結算及付款方式：
因本工程屬于清包工方式施工，乙方不負責任何形式的稅務票具，其中鋁合金窗戶部分工資小計? 元，磚墻泥水部分工資小計 元，鋼結構加層及樓梯部分工資?? 小計?? 元。以上共計 元。
乙方進場施工，甲方付? 元做為乙方的生活費用和機械費用，主體框架形成之后付總承包款的?? 元，余款 元，在 工作日內甲方驗收合格以后一次付清。
六、其它
1、未盡事宜雙方協商解決，但不得違背本合約定的基本原則，否則，視為無效。
2、本合同雙方簽字后生效，施工完畢，款項結清后終止。根據產品質量法和建筑工程質量法中涉及工程質量時，本合同長期有效，并按國家相關法律條文執行。
3、本合同共二份，甲方、乙方各一份。
甲方： 乙方：
聯系電話：聯系電話：
年 月 日 年 月 日
加工制作合同 篇7
合同編號：__________
甲方：_______________
乙方：唯美白鋼鐵藝（閆興軍）
甲方將工程承包給乙方，為維護雙方的合法權益，經甲、乙雙方友好協商，特簽訂如下合同。
一、工程概況：
1、工程地址：
2、工程事項明細：
（1）：本工程圖紙（見附頁）由甲方提供。
本工程由乙方包工包料。用料規格以圖紙標注為依據。
�。�2）：工程造價為
�。�3）：付款方式；合同簽訂，甲方付給乙方定金大門主體制作結束并由甲方檢驗合格后甲方付給乙方元人民幣；乙方安裝結束并由甲方驗收合格后甲方付給乙方元人民幣，合同結束。
�。�4）：本工程包括制作、噴涂、安裝以及保修。
3、雙方責任及權利：
�。�1）甲方責任：甲方負責提供安裝電源、檢驗乙方施工方案及所用材料、及時給付工程款；如因甲方審驗或給付工程款不及時造成工期延誤或產生計劃外費用則由甲方負責。
�。�2）甲方權利：甲方有檢驗乙方施工方案及所用材料的權利；如乙方違反施工方案或未采用甲方提供的圖紙中所規定的材料，則甲方有權利拒付工程款并要求乙方賠償損失。
（3）乙方責任：乙方有責任按合同及施工圖紙施工，不得偷工減料，如施工方案或材料確需變動必須經雙方協商并由甲方簽字確認。
�。�4）乙方權利：乙方有權按合同規定收取工程款。
4、施工日期：自20xx年月日至20xx年月日。
5、保修事宜：
6、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同簽訂即產生法律效用。
甲方：乙方：
負責人：________（簽字）負責人：_________（簽字）
聯系電話：______________聯系電話：__________________月_____日
（本材料為合同樣本，具體內容根據實際工程簽訂）
加工制作合同 篇8
合同編號：______________
訂做方（甲方）：___________________
制作方（乙方）：_______科技有限公司
一、品名、規格、單位、數量、單價、金額、交貨日期
品名
規格（長*寬*高）
單位
數量
單價（元）
金 額（元）
合計人民幣金額（大寫）
整 金額（小寫）：￥
元
交貨日期：合同簽定起 日內
其它說明：
_________________________________
三、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。
四、包裝要求及費用負擔
_________________________________
五、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地（北京范圍內）。
六、結算方式及期限
_________________________________
七、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現問題根據問題所屬承擔責任。
八、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。
九、其它事項：由雙方協商解決。
十、戶名：_______科技有限公司
帳號：_______________________
開戶行：_____________________
訂 做 方
制 作 方
單位名稱：
單位名稱：_______科技有限公司
法人代表：
法人代表：
委托代理人：
委托代理人：
電話：
電話：
簽單日期：_______年_______月_______日
加工制作合同 篇9
買方（甲方）：有限公司
合同編號：
賣方（乙方）：有限公司
簽訂合同時間： 年 月 日
為了明確甲乙雙方各自的權利和義務，確保雙方實現各自的經濟目的，經雙方充分協商，在平等互利的基礎上，特訂立本合同，以便共同遵守。
一．設備名稱、型號規格、主要參數、數量、金額
二．技術標準及售后服務：（乙方對產品質量負責的條件和期限）
1．甲乙雙方確認之技術圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應
2．乙方按雙方確認的技術要求、技術圖紙、圖紙和報價單中標示的配置制作加工裝配 不得更換配置
3．乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試
4．安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養的培訓
5．設備的質量保證期為一年，在質量保證期內，設備出現問題乙方技術人員保證在48小時內到達設備現場，及時排除故障迅速恢復生產，在質量保證期內零配件出現問題乙方免費第一時間維修更換，乙方技術人員將不定期到設備現場了解設備使用情況及介紹正確的使用和保養方法
6．乙方對設備終生跟蹤服務，在質量保證期以后維護及更換零配件將收取相關費用
三．交貨時間：
自合同簽訂甲方定金支付合同生效后 天內安裝調試完畢交付使用
五．驗收：
安裝調試完畢半個月內雙方依照雙方確認的技術要求、技術圖紙、報價單履行驗收手續
六．設備交付及運輸方式：
1、交貨地點： 有限公司
2、運輸方式：汽車公路運輸
3、運輸費用：由乙方承擔
4、貨物風險：自貨物運至甲方工廠安裝現場后轉移至甲方，在此之前之一切風險由乙方承擔
七．設備付款方式：
1．支付方式：銀行轉帳支付
2．支付時間：1.合同簽訂后，甲方支付合同總額40%為定金；
2.乙方貨物到達甲方廠內安裝開始時，甲方支付合同總額30%為工程進度款；
3.余款雙方驗收完成后，一個月內付清。
4．開票時間： 驗收合格后一周內乙方開具全額的增值稅發票
八．人力不可抗力
本合同所指的不可抗力為任何嚴重的自然災害、戰爭、騷亂等人力不可預見及不可抗事件。甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行時,應及時向對方通報不能履行的理由,在取得有關主管機關證明后,雙方協商解決,并根據情況可部分或全部免于承擔違約責任
九.保密條款
甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內容,包括設備總價等
十.解決合同糾紛方式:
1. 本合同經雙方簽章后生效,并保證按議定條款執行。特殊情況要變動應經雙方本著相互諒解的態度協商解決，若屬單方違約，應由責任方承擔造成的損失。
2．若協商不妥，則到原告方人民法院起訴
3．違約責任：甲乙雙方每延期1周，按總價的1%作為違約金支付對方。
十一.其它
1. 本合同經雙方代表簽字蓋章后即生效
2. 本合同一式二份,甲乙雙方各執一份
甲 方：
代 表：
聯系人：
電話/傳真：
期：年月日
乙 方：
代 表：
聯系人：
電話/傳真：
日 期： 年 月 日日
【加工制作合同】相關文章：
制作加工合同08-22
加工制作合同04-22
制作加工合同模板07-02
設備加工制作合同06-12
加工制作合同模板04-19
加工制作合同的范本06-12
委托制作加工合同07-25
生產、加工、制作合同模板04-07
加工制作合同樣本06-12
加工制作合同內容范本06-12