加工制作合同十篇
在當今社會，人們對合同愈發重視，關于合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編幫大家整理的加工制作合同10篇，僅供參考，大家一起來看看吧。
加工制作合同 篇1
定作方： 有限公司 （以下簡稱甲方） 簽訂地點：承攬方： 有限公司 （以下簡稱乙方） 簽訂時間：
鑒于甲方玻璃廠因生產需要定作合同產品（見下表），乙方在加工定作時間及工藝要求能夠滿足甲方的需求，為保證合同產品質量要求及能夠按期投入生產，雙方就本合同加工定作相關事宜達成一致，特訂立本合同。
一、 項目名稱、工藝要求、單價、數量、金額
注：以上價格已包含原材料費用、加工制作費用、運費、包裝費、裝卸費、17%增值稅費用等相關費用，除此之外，甲方對乙方再無其他支付義務。
二、 質量及技術要求
甲方提供定作加工圖紙（見附件一），乙方提供原材料并嚴格按照加工圖紙尺寸大小、規格型號進行加工制作，在加工期間或交貨后，如甲方對加工要求有變更的，乙方應在接到甲方通知后，及時予以更改制作。 三、 合同期限及交貨地點
乙方應在合同簽訂后 10 天內完成合同產品的加工制作并送貨至甲方工廠。
四、 交付方式
運輸方式及包裝方式由乙方自定，但需保證合同產品按合同約定時間安全無損地運送至甲方工廠。交付前，合同產品貨損或滅失的一切風險由乙方承擔。
五、 驗收標準
甲方按圖紙要求及本合同約定進行驗收，驗收完畢后，應由雙方指定人員簽字確認。若乙方提供產品無法通過甲方驗收的，乙方應及時按甲方的整改要求予以免費整改，
直至符合甲方要求為止。
六、 付款方式
合同簽訂后，甲方以轉賬的方式支付合同總金額40%作為定金，乙方加工制作完畢送貨至甲方工廠經甲方驗收合格后一周內付清全款。付款前，乙方須提供等額有效的稅率為17%的增值稅專用發票，否則甲方有權拒絕付款。
七、 違約責任
1、甲方無正當理由延遲付款的，每延遲一日，應向乙方承擔延遲部分3‰的違約金，延遲超過15日的，乙方有權終止本合同并要求甲方賠償其全部損失。 2、乙方因自身原因延期交貨的，每延遲一日，應向甲方承擔合同總金額3‰的違約金，延遲超過15日的，甲方有權終止或解除本合同并要求乙方賠償其全部損失。 3、乙方應保證合同產品的質量、材質、尺寸、顏色等符合國家或行業相關標準及甲方要求，以上標準不一致的，以最高標準為準。經甲方驗收，合同產品不符合甲方要求的，甲方有權要求退貨，乙方應退還全部已付合同價款，并承擔合同價款30%的違約金。
八、 爭議解決
甲乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，應協商解決，如協商無法解決的，應向甲方所在地人民法院起訴。 九、 其他
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效至合同約定權利義務履行完畢時終止。 2、本合同一式四份，甲方執三份，乙方執一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方： 委托代理人： 委托代理人： 賬 號： 賬 號： 日 期： 日 期：
加工制作合同 篇2
訂做人（甲方）： 合同編號：
承攬人（乙方）： 簽定地點： 簽定時間： 年 月 日
根據《中華人民共和國合同法》規定，甲乙雙方在自愿平等、互助互利的基礎上，經協商一致，就承攬人（乙方）利用訂做人（甲方）材料制作傲海華藝裝飾畫事項簽訂本協議，之前雙方已經仔細審議過本協議內容，并完全了解協議各款的法律含義。
第一條：承攬人（乙方）制作以下作品
加工名稱 圖案 規格型號 數 量 單 價 共 計 交付日期
華藝布藝粘畫 樣品（ ） 樣品、圖紙 1個月
第二條：甲方向乙方提供材料并收取材料風險金每幅 元、共計 元，本合同簽訂之日即為材料交計之日，甲方不再別行出具收據。
第三條：甲方負責技術培訓，提供材料、圖紙、樣品、乙方一定按照技術要求樣品標準去做，不得更換原材料。
第四條：質量要求：粘貼牢固、布無皺紋、干凈、整體光滑、五官端正、線條流暢、無重筆、造型準確、（見附件）。
第五條：乙方的作品加經甲方驗收合格后，按合同約定的價格支付報酬，并返還材料風險金。
第六條：乙方不能按照合同約定的數量、質量、時間交付作品，材料風險金不予退還乙方。
第七條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起具有法分律效應。
注※承攬方（乙方）不按期送貨達不到驗收標準，定作方（甲方）有權拒收
甲方簽字（蓋章）： 乙方簽字（蓋章）：
電 話： 電 話：
年 月 日 年 月 日
地 址：熊岳育才小區18號樓402室 地 址：
成品驗收標準 加工前準備工作
1.布面平整、無褶皺 1.先將有褶皺的布面熨燙平整
2.外觀平凈、無膠痕 2.剪布、剪棉
3.襯棉均勻、無凹凸 3.粘貼（把剪好的原材料放在平整的桌面上進行粘貼，不用拿在手里）
4.粘貼牢固、符合圖紙 4.在加工之前把布面熨平整，粘貼完畢（成品）不準熨燙
5.工具：剪刀、電熨斗、專用膠（零售價12元）
加工制作合同 篇3
合同編號：______________
訂做方（甲方）：___________________
制作方（乙方）：_______科技有限公司
一、品名、規格、單位、數量、單價、金額、交貨日期
品名
規格（長*寬*高）
單位
數量
單價（元）
金 額（元）
合計人民幣金額（大寫）
整 金額（小寫）：￥
元
交貨日期：合同簽定起 日內
其它說明：
_________________________________
三、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。
四、包裝要求及費用負擔
_________________________________
五、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地（北京范圍內）。
六、結算方式及期限
_________________________________
七、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現問題根據問題所屬承擔責任。
八、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。
九、其它事項：由雙方協商解決。
十、戶名：_______科技有限公司
帳號：_______________________
開戶行：_____________________
訂 做 方
制 作 方
單位名稱：
單位名稱：_______科技有限公司
法人代表：
法人代表：
委托代理人：
委托代理人：
電話：
電話：
簽單日期：_______年_______月_______日
加工制作合同 篇4
木門制作安裝工程合同
甲 方：廣州市系美裝飾有限公司
乙 方：廣州市韻宅木業有限公司
甲方將木門一批發包給乙方承包制作安裝，經雙方協商同意，訂立合同如下：
一、 程地點及名稱
工程地點：
工程名稱：廣州匯景高爾夫鄉村俱樂部
二、 程承包范圍
1．工程項目：木門制作及安裝。
2．承包范圍：木門制作，包括木門的門套、門扇的加工制作、噴刷油漆。油漆按甲方認可荔枝核色，木門安裝：包括門套、門扇、（門鎖由甲方認可樣板）、合頁、磁吸的安裝。
三、 木門的規格、數量、單價、原材料要求及款式要求
1．木門規格、數量、單價、原材料要求，按本合同附件中的《木門制作安裝明細表》執行。
2．木門款式按本合同附件中的樣式圖紙制作。
四、 工程質量驗收標準
按國家現行施工及驗收規范、建筑工程質量檢驗評定標準及省市有關質量標準的規定進行制作、安裝、驗收。
五、 施工時間和完工期限
1．乙方自20xx年10月23日，門套自進場5天內完成，15天內完成全部木門安裝工程。
2．乙方完成安裝工程后應通知甲方驗收，甲方應當在接到通知的次日起2日內進行驗收，并出具驗收憑據，確認乙方工程進度情況。
六、 木門保修期限
1．保修期為壹年，自工程全面竣工驗收之日起計算。
2．保修期內木門出現質量問題，乙方應在按到甲方通知次日起2天內，到工地翻工或維修。屬于制作安裝技術問題造成的，工料費由乙方承擔；屬于人為原因造成的，工料費由甲方承擔。
七、 工程款的結算和支付方式
結算：按實際完成工程量結算。本合同簽訂進場施工5日內，甲方支付總價款的30%給乙方作備料款，門板進場3天內付至50%，全部完成驗收后10天內，支付至總價款的95%；剩余總價款的5%，留作保修金，至保修期滿時清潔退還乙方。
付款方式：采用支票方式付款，支票上“收款人”處填寫“廣州市韻宅木業有限公司”。特殊情況需要支付現金時，必須憑乙方出具的授權委托書支付。
八、 雙方的責任
（1）甲方的責任：
1．免費給乙方提供木門和有關材料的堆放場地、施工人員住宿場地、垂直運輸設備、施工和生活的用水用電，協助乙方解決施工人員膳食場地問題，盡可能提供施工方便。
2．提供工地建筑平面圖、門位明細表及有關設計資料給乙方施工使用。
3．門套底架與墻體之間縫由甲方負責填補水泥，材料由甲方供應。
4．及時核實和驗收乙方施工進度關出具有關憑據，供乙方結算工程進度款。
5．對乙方的施工工序、進度和質量進行監督、驗收，發現問題及時與乙方聯系，以便及時糾正或補救。
6．配合乙方做好木門及相關材料的管護工作，如出現失竊和損壞現
象，應協助乙方調查。
（2）乙方的責任：
1．施工安裝人員進駐工地后應服從甲方統一指揮，嚴格遵守和執行甲方工地的有關規章制度。
2．派專職管理人員進駐施工現場，組織、落實、協調、監督木門制作和安裝工作，確保按時按質完成木門制作安裝工程。
3．接受甲方、監理及政府有關部門對安裝工程的檢查、指導、監督，出現問題要及時整改。
4．制作好的門扇和有關材料到場后，應向甲方申報，經甲方檢驗認可后方可進行安裝。
5．做好安全生產、防火、防盜及文明施工的工作，不得在施工場地吸煙，做到工完場地清，關好門窗，保證施工安全和場地整潔衛生。如因管理不善或違規操作造成安全事故，概由乙方負責。
九、雙方應當切實履行合同，否則，應當承擔違約責任。由于一方過錯，造成合同不能履行或延誤工期的，按工程款總價款的0.5%給對方支付違約金；給對方造成經濟損失的，應當給予相應原經濟賠償。
十、本合同一式兩份，雙方各執一份，雙方簽字蓋章后生效，至保修期滿工程款清結時失效。
附：1.木門單價明細表1份。
甲方：廣州市系美裝飾有限公司乙方：廣州市韻宅木業有限公司 代表： 代表：
日期：20xx年10月22日 日期：20xx年10月22日
加工制作合同 篇5
訂做方（甲方）
制作方（乙方）
一、品名、規格、單位、數量、單價、金額、交貨日期 合同編號：
品 名 規 格（長*寬*高）
單位
數 量
單 價（元）
金 額（元）
合計人民幣金額（大寫） 整 金額（小寫）： 元
交貨日期： 合同簽定起 日內
其它說明：
二、質量要求、技術標準：
三、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。
四、包裝要求及費用負擔：
五、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地（北京范圍內），
六、結算方式及期限：
七、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現問題根據問題所屬承擔責任。
八、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。
九、其它事項：由雙方協商解決。
十、戶名：北京奧聯金盟科技有限公司 帳號：020xx131 開戶行：工行大興支行
訂 做 方 制 作 方
單位名稱：
單位名稱：
法人代表：
法人代表：
委托代理人：
委托代理人：
電話：
電話：
簽單日期： 年 月 日
加工制作合同 篇6
買方（甲方）：有限公司
合同編號：
賣方（乙方）：有限公司
簽訂合同時間： 年 月 日
為了明確甲乙雙方各自的權利和義務，確保雙方實現各自的經濟目的，經雙方充分協商，在平等互利的基礎上，特訂立本合同，以便共同遵守。
一．設備名稱、型號規格、主要參數、數量、金額
二．技術標準及售后服務：（乙方對產品質量負責的條件和期限）
1．甲乙雙方確認之技術圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應
2．乙方按雙方確認的技術要求、技術圖紙、圖紙和報價單中標示的配置制作加工裝配 不得更換配置
3．乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試
4．安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養的培訓
5．設備的質量保證期為一年，在質量保證期內，設備出現問題乙方技術人員保證在48小時內到達設備現場，及時排除故障迅速恢復生產，在質量保證期內零配件出現問題乙方免費第一時間維修更換，乙方技術人員將不定期到設備現場了解設備使用情況及介紹正確的使用和保養方法
6．乙方對設備終生跟蹤服務，在質量保證期以后維護及更換零配件將收取相關費用
三．交貨時間：
自合同簽訂甲方定金支付合同生效后 天內安裝調試完畢交付使用
五．驗收：
安裝調試完畢半個月內雙方依照雙方確認的技術要求、技術圖紙、報價單履行驗收手續
六．設備交付及運輸方式：
1、交貨地點： 有限公司
2、運輸方式：汽車公路運輸
3、運輸費用：由乙方承擔
4、貨物風險：自貨物運至甲方工廠安裝現場后轉移至甲方，在此之前之一切風險由乙方承擔
七．設備付款方式：
1．支付方式：銀行轉帳支付
2．支付時間：1.合同簽訂后，甲方支付合同總額40%為定金；
2.乙方貨物到達甲方廠內安裝開始時，甲方支付合同總額30%為工程進度款；
3.余款雙方驗收完成后，一個月內付清。
4．開票時間： 驗收合格后一周內乙方開具全額的增值稅發票
八．人力不可抗力
本合同所指的不可抗力為任何嚴重的自然災害、戰爭、騷亂等人力不可預見及不可抗事件。甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行時,應及時向對方通報不能履行的理由,在取得有關主管機關證明后,雙方協商解決,并根據情況可部分或全部免于承擔違約責任
九.保密條款
甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內容,包括設備總價等
十.解決合同糾紛方式:
1. 本合同經雙方簽章后生效,并保證按議定條款執行。特殊情況要變動應經雙方本著相互諒解的態度協商解決，若屬單方違約，應由責任方承擔造成的損失。
2．若協商不妥，則到原告方人民法院起訴
3．違約責任：甲乙雙方每延期1周，按總價的1%作為違約金支付對方。
十一.其它
1. 本合同經雙方代表簽字蓋章后即生效
2. 本合同一式二份,甲乙雙方各執一份
甲 方：
代 表：
聯系人：
電話/傳真：
期：年月日
乙 方：
代 表：
聯系人：
電話/傳真：
日 期： 年 月 日日
加工制作合同 篇7
合同編號：
甲方：
乙方：xxx有限公司
茲經甲、乙雙方友好協商同意訂立下列委托加工事宜，具體條款如下：
一、甲方保證本復制光盤內容符合國家音像、電子出版物有關規定，其中不含有任何違反國家各種法律法規的內容，并承擔該光盤的一切版權及政治、經濟、法律責任。甲方應對所委托復制節目的內容、著作權及鄰接權負全部法律責任，如果因甲方的.委托復制行為或涉及版權問題引起的糾紛，將由甲方承擔一切相應的法律責任；同時，甲方應賠償由此給乙方造成的一切損失；
二、甲方負責提供版權證明書給予乙方備案，如因版權問題引起法律責任或因此造成的經濟損失由甲方負責承擔；
三、乙方未經甲方許可，不得私自將甲方的產品制作、加工出售；
四、乙方保證所加工的產品質量，達到甲方所提供之節目原的質量要求；如果出現質量問題，不能正常播放、盤片不完整等，乙方按照不合格數量補償相應光盤。
五、印刷要求：□壓盤膠印? □絲網印刷? □數碼印刷? □防水處理? □光盤貼紙
六、包裝要求：；
七、交貨日期：；
八、交貨方式：□自提? □快運? □送貨
九、貨款結算方式：甲方于本合同訂立之時向乙方支付制作定金：元，其余貨款在乙方向甲方交貨時由甲方向乙方一次性付清。
十、合同生效：本合同由甲、乙雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋合同章后方可生效，為便于運作可采取傳真的方式定貨，簽章后的合同傳真文件與原合同有同等效力；任何一方都不得擅自修改或終止合同，須經甲、乙雙方協商同意后，方可重新訂立新的有效合同，并在舊合同右上角注明“已作廢”字樣及“作廢合同編號”，若任意一方獨自取消或變更合同，另一方有權就合同變動引起的損失進行賠償。
甲方簽字： 乙方簽字：
甲方蓋章： 乙方蓋章：
簽定日期： 簽定日期：
加工制作合同 篇8
制作合同
甲方：
乙方：
經甲乙雙方充分協商，就乙方委托甲方制作 事宜達成如下協議：
一、項目名稱：
二、制作工藝、數量和其他
三、合同總金額：人民幣 （￥ 元）
四、完成時間：年月日前完成制作安裝并交乙方進行驗收。
五、結算方式：乙方先付甲方訂金 元，甲方應開具收據給乙方。甲方按乙方要求在規定時間內嚴格按報價工藝完成相關物料的成品制作、安裝并交乙方進行驗收。在乙方驗收合格后，乙方憑甲方開具的收據一次性付清本合同尾款，共人民幣元（￥ ）。 六、雙方權利及義務：
1、乙方必須按合同時間付款，逾期未付款者，每逾期一日，乙方按應付款的千分之五(5‰)收取違約金，直至所有款項付清為止。
2、乙方提供的樣版、設計圖等不夠清晰，規格不符，甲方已要求更改，但乙方沒有更改而按樣品做出產品時，一切責任由乙方承擔。
3、甲方出具的樣品、報價單、價格表、訂單確認等文件資料的打印、書寫或其他的錯漏，可以更正，且甲方對此類錯誤不承擔任何責任。
4、如甲方不能準時按質按量制作完成，每逾期一日應按合同總金額的百分之三（3％）向乙方支付違約金；
5、如甲方按乙方提出的要求制作的成品不符合乙方要求，乙方有權要求甲方重做，并由甲方承擔重做費用。
6、甲方經兩次重做后仍不符合乙方要求，乙方有權解除合同，甲方應將已收款返還給乙方，由此造成的損失由甲方承擔。
7、 履行本合同產生的任何爭議，由雙方友好協商解決，協商不成，雙方同意向 提請裁決。
七、本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份，具同等法律效力；本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，直至雙方權利義務履行完畢后自動失效。未盡事宜，雙方協商解決。
甲方： 乙方：
甲方法定代表人： 乙方法定代表人：
甲方經辦人： 乙方經辦人：
年 月 日 年月日
加工制作合同 篇9
甲方：
乙方：
經雙方協商，甲方將 店的樹脂發光字和不銹鋼發光字承包給乙方制作并安裝。為確保工程的質量和如期竣工，雙方特達成如下協議：
一、工程內容：按甲方圖紙或文件提供的尺寸、材料及安裝要求施工，如未按要求施工，乙方須免費返工。
二、工程期限： 個工作日。
三、工程價款及付款方式：
1、工程價款，按甲方要求的發光字共計 萬元，全部承包給乙方。
2、付款方式：合同簽訂后，甲方支付給乙方 元工程料款；余款待工程完工后，經顧客驗收合格后付清。
四、保修服務承諾：
1、發光字從甲方驗收合格之日起保修期2年，在保修期限內，因質量問題所產生的一切費用均由乙方承擔。
2、保修期滿后，發光字維修費用由雙方另行協商。
3、無論在保修期內還是在保修期外，如發光字出現故障，乙方都應在接到通知后，及時派人幫甲方排除。
五、其它：
1、乙方必須保證不向甲方的顧客透露此工程的造價。
2、其它未盡事宜雙方協商解決。
此合同一式兩份，雙方各執一份，簽字生效。
甲方： 乙方：
年 月 日
加工制作合同 篇10
訂做方（甲方）：大唐國際紅牧風電有限責任公司 制作方
（乙方）：內蒙古集寧美樂電腦裝璜部
根據《中華人民共和國合同法》的有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。
一、依據甲乙雙方確認施工，道路牌采用厚型不銹鋼壓制高精度背膠、鋼管采用圓形鍍鋅管，其它工程做法及選材標準詳見明細附表。加工數量按甲方要求。
二、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。
三、承包方式及費用負擔
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工制作廣告牌。乙方負責廣告牌的結構配件加工及鋼結構配件運輸。材料由乙方自理。 運輸費用由甲方承擔。
四、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地。
五、結算方式及期限
合同簽訂后甲方開始制作廣告牌，乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容。完成后乙方一次性付清甲方工程款。
六、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現問題根據問題所屬承擔責任。
七、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。
八、其它事項：由雙方協商解決。
九、戶名：內蒙古集寧美樂裝璜部
帳號：_______________________
開戶行：工商銀行烏蘭察布支行
簽單日期：_______年_______月_______日
【加工制作合同】相關文章：
制作加工合同08-22
加工制作合同04-22
制作加工合同模板07-02
設備加工制作合同06-12
加工制作合同的范本05-13
加工制作合同模板04-19
委托制作加工合同07-25
加工制作合同通用模板06-29
加工制作合同內容范本05-14
加工制作合同范本05-14