2023裝飾施工合同范本
隨著法律觀念的深入人心，合同起到的作用越來越大，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編收集整理的2023裝飾施工合同范本，希望能夠幫助到大家。
2023裝飾施工合同范本1
發包方（甲方）：
承包方（乙方）：
按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
第1條工程概況
1。1、工程名稱：
1。2、工程地點：
1。3、承包范圍：按雙方確認的設計方案、圖紙和預算項目的裝修工程內容。
1。4、承包方式：包工包料（部份材料由甲方提供）
1。5、工期：天。（按甲方通知進場施工當天計，即從年月日起計）
1。6、工程質量：按圖紙保質保量施工、符合環保要求、并達到合格等級。
1。7、合同工程價款（人民幣大寫）：（詳見預算表）。
第2條甲方工作
2。1、開工前，向乙方進行作法說明和現場交接交底，交出可施工現場。
2。2、為乙方提供施工所需的室內水、電源。
2。3、指派為甲方駐工地代表，負責合同履行，辦理內部驗收、變更、登記手續及其他事宜。
2。4、協調辦理有關的手續，解決與乙方施工的牽涉其他有關問題。
2。5、如需要拆改建筑物結構或設備管線，負責辦理相應手續，協調物業管理公司與裝修之間的具體問題。
第3條乙方工作
3。1、參加甲方組織的作法說明的現場交接，擬定施工方案和進度計劃，按甲方要求如期開工。對各班組施工人員作好技術和安全交底。
3。2、指派為乙方駐工地代表，負責合同履行，組織施工，保質、保量、按期施工，解決由乙方負責的各項事宜。
3。3、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄，編制工程結算。
3。4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，做好施工現場保衛和垃圾清理工作。
3。5、施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3。6、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的`一切設施和工程成品進行保護。
3。7、進場前辦妥施工人員的工地出入證，接受施工安全教育。
3。8、進場人員必須備齊證件，隨時接受甲方及有關人員檢查。
3。9、乙方必須做好施工安全措施，施工安全乙方負責，甲方有權督促。若施工中發生安全事故由乙方負責。
第4條關于工期的約定
4。1、因一方責任，影響工期，一切責任由責任方負責。
4。2、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不能順延。
4。3、因甲方逾期付款，逾期交場地，影響工期，工期順延。
4。4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致停工，工期相應順延。
第5條關于工程質量及驗收的約定
5。1、本工程質量應達到國家質量評定合格標準，本工程保修期
5。2、甲、乙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方如不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方在征得甲方同意后可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5。3、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三天內組織驗收，驗收合格后辦理驗收、移交手續。
第6條關于工程價款及結算的約定
6。1、1、雙方商定本工程結算以實際工程量及參考預算單價為準。
6。1、2、在預算項目內有發生施工完成才結算，沒有做的項目不結算。
6。1、3、增加的工程項目按甲方簽認計算。
6。2、工程款的支付方式：
6。2。1、甲、乙雙方簽訂合同后，甲方支付%工程款。
6。2。2、乙方完成，甲方支付%工程款。
6。2。3、乙方完成，甲方支付%工程款。
6。2。4、余款（保修金除外）在工程完工通過驗收，在雙方確定結算后天內甲方支付完畢。
6。2。5、乙方以人民幣工程保修金，待保修期滿后十天內結清。
6。3、本工程項目的增減約定
6。3、1、工程所發生的在預算項目之外的工程項目，均需雙方商定并辦理簽認確定手續，才能進行結算。甲方確定不做的項目不能結算。
第7條有關材料供應的約定
7。1、工程施工所需材料由乙方采購供應至施工現場，如商定需由甲方采購的材料由甲方供應至施工現場。
7。2、甲、乙雙方如一方對材料設備有異議，可進行檢驗。
第8條有關安全生產和防火的約定
8。1、乙方在施工期間嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
8。2、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此產生的一切經濟損失及法律責任。
第9條違約責任、爭議或糾紛處理
9。1、因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
9。2、本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方應采取協商解決或請有關部門進行調解。
9。3、當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，本合同在執行中發生的爭議雙方同意可向當地人民法院提出訴訟。
第10條附則
10。1、乙方在施工過程中除接受甲方監督外還應服從物業管理公司的管理。
10。2、本合同正、副文本各兩份，雙方各執二份，具同等效力。
10。3、本合同從雙方簽訂之日起執行至合同履行完成后自動終止。
10。4、附件：《裝修工程報價（預算）表》
甲方：乙方：
代表（簽字）：代表（簽字）：
____________年____________月____________日
2023裝飾施工合同范本2
發包方(甲方)：
承包方：(乙方)
按照《中華人民共和國合同法》和建設部《建筑安裝工程承包合同條例》《家庭居室裝修管理試行辦法》的規定，結合本工程具體情況，經雙方協商一致，簽訂本合同。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱：
1.2 工程地址：
1.3 承包范圍：全包居室面積： _______㎡、居室間數：_______
1.4 工程內容：(附設計圖。施工圖及報價單)
1.5 承包方式：
1.6 __________天，自____________年____________月____________日開工，于____________年____________月____________日竣工。
1.7 合同價款：(人民幣大寫)：________元整 其中設計費：(人民幣大寫)：
1.8 工程款支付
合同簽訂后，甲方水、電工進場預付____元工程款，木工、瓦工進場付_____元工程款，油漆工進場施工后，再付____元工程款。交房后____天內付清余款____元。
1.9 工程保修期一年。
第二條 甲方工作：
2.1 全部騰出或部分騰出房屋，清除影響施工的障礙物，對只能部分騰出的房屋所滯留的家具、陳設等采取保護措施，并與乙方簽訂協議。
2.2 向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。 辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2.3 甲方代表對工程質量，進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續。甲方對其他家庭成員對工程及乙方的意見均通過甲方代表與乙方接觸。
2.4 負責協調鄰里關系，保證乙方施工時間。
2.5 如確需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續。
2.6 協調有關部門做好現場保護、消防、垃圾處理等工作。
第三條 乙方工作
3.1 組織施工圖交底，擬定施工方案和進度計劃，必要時與甲方審定簽字認可。
3.2 嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定環境保護規定。嚴格按照圖紙或做法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.3 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場的管理規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線，古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛工作，處理好由施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關系。
3.4 施工中未經甲方同意有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.5 工程竣工未移交甲方前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條 工期
4.1 甲方要求此合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取措施的費用。
4.2 因甲方原因影響工期，工期順延，甲方承擔違約責任，因乙方原因影響工期不能按期竣工，由乙方承擔違約責任。
4.3 因設計變更或非乙方原因造成的.停電、停水、停氣及不可抗拒因素影響導致停工4小時以上，工期相應順延。
第五條 工程質量及驗收
5.1 工程以施工圖紙。做法說明，設計變更的內容為依據，以《上海市家庭裝飾工程質量驗收暫行規定》為質量評定標準。
5.2 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方予以承認。若甲方要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5.3 由于甲方提供的材料，設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。
5.4 由于乙方提供材料，設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由乙方承擔，延誤工期，由乙方承擔違約責任。
第六條 變更
如在施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方取得聯系，在鑒定變更后方能進行該項目施工。凡私自與工人商定更改內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方還應賠償。
第七條 材料供應
7.1 本工程甲方負責供應的材料。設備必須有材料設備表，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應現場。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。
第八條 結算
工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送甲方。甲方自接到上述資料1天內審查完畢，到期末提出異議，視為同意，并在10天內，結清尾款。
第九條 安全生產和防火
9.1 甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明，應符合《中華人民共和國消防法》 和有關防火設計規范。
9.2 乙方在施工內應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規范》。
9.3 由于甲方提供的圖紙或做法說明，違反有關安全操作規范，消防法和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
9.4 由于乙方在施工過程中違反有關安全操作規范，消防法，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第十條 違約責任
10.1 由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方停工，誤工所造成的損失，每拖期一天，按工程總價款的 0 支付滯納金。
10.2 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方工程總價款的違約金。
10.3 甲方未辦理任何手續，擅自同意拆改原有建筑物或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。
10.4未經甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。
10.5 未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
10.6 因一方原因，合同無法繼續履行時，應通過對方，辦理合同終止協議，并責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第十一條 爭議或糾紛處理
11.1 本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下雙方可采取協商解決或依有關部門進行協調。也可以向工商行政管理機關或建筑裝飾協會申請解決。
11.2 當事人不愿通過協商，調解解決或商議、調解不成時，雙方可以通過仲裁委員會會裁，或向人民法院起訴。
第十二條 其他約定
12.1 所購材料未經甲方簽字同意，不得使用。
12.2 如果因工人原因造成的質量問題，甲方可以提出更換工人。
12.3 如改工程的水電不需要全部改動應據實結算，扣除其中費用。
第十三條 附則
13.1 本合同一式二份，甲乙雙方各一份。
13.2 本合同雙方簽字蓋章后生效。本合同履行完成后自動終止。
第十四條 附件
14.1 施工圖紙
14.2 工程預算表
甲方： 乙方：
____________年____________月____________日
2023裝飾施工合同范本3
合同編號：_________________________
發包人（以下簡稱甲方）：___________________________________________
住所：_________________________身份證號：_________________________
聯系電話：__________________________________________________________
承包人（以下簡稱乙方）：___________________________________________
營業執照號：________________________________________________________
住所：______________________________________________________________
法定代表人：___________________聯系電話：_________________________
施工隊負責人：_________________聯系電話：_________________________
甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信原則的基礎上，就乙方承包甲方的家庭裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：
第一條工程概況
1、工程地點：____________________________________
2、戶型結構：____________________________________
套內面積____________平方米。
3、工程承包，采取下列第____________種方式：
（1）乙方包工、包全部材料。
（2）乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。
（3）____________________________________________
4、工程造價
本合同工程造價暫定為人民幣____________，大寫：____________________________________。單價明細詳見附件一《工程報價單》。工程竣工結算以實際發生的工程量結算。
5、開工日期：____________年____________月____________日；
竣工日期：____________年____________月____________日。
第二條工程圖紙和工程變更
工程圖紙由____________方負責提供，施工前____________日工程圖紙必須經雙方簽字確認。施工期間發生的對合同約定的工程內容和工期的任何變更，雙方應當協商一致并簽字確認，以此作為變更工期和竣工結算的依據。
第三條甲乙雙方的義務
（一）甲方義務
1、開工____________日前清除影響施工的障礙物，對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應當采取保護措施。
2、負責依法辦理開工手續和交納應當由甲方支付的有關費用。
3、提供原始水電線路圖紙及工程地點鑰匙，保證工程地點通水通電并確保正常使用。
4、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。
5、竣工驗收前甲方不得擅自入住。
（二）乙方義務
1、全面檢查水、電、燃氣、管道、樓（地）面、墻面，發現問題應及時通知甲方。
2、擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3、施工中應妥善保管甲方留存的家具、陳設以及工程成品、設備；在工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。雙方另有約定的除外。
4、施工中未經甲方同意和有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構或設備管線。
第四條材料設備的提供
1、材料、設備應當符合《工程報價單》的要求。
2、建筑裝飾裝修材料應當符合國家質量監督檢驗檢疫總局發布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》。
3、若一方對對方提供的建筑裝飾裝修材料有異議需要進行復檢的，檢測費用由異議方先行墊付；經檢測不合格的，則由對方承擔。
第五條工程質量和驗收方式
1、室內環境污染控制應當符合《民用建筑工程室內環境污染控制規范》（GB50325-20xx）的標準。
2、本工程質量應當符合以下標準：
（1）《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》（GB50210-20xx）
（2）《住宅裝飾裝修工程施工規范》（GB50327-20xx）
（3）《深圳市家庭裝飾裝修工程質量驗收標準》
（4）____________________________________
（5）____________________________________
3、工程驗收方式由雙方約定：____________________________________
4、本工程保修范圍和保修期限雙方可依照有關規定自行約定，保修期限自工程竣工驗收合格之日起計算：____________________________________
第六條工程款支付
1、工程款支付方式如下：
（1）____________________________________
（2）____________________________________
（3）____________________________________
2、乙方應在收到甲方的`工程款后開具收據；工程款結清后，乙方應開具稅務發票。
第七條違約責任
1、一方當事人未按約定履行本合同義務給對方造成損失的，應當承擔賠償責任。
2、甲方未按合同約定時間支付工程款的，每延誤一天，應當向乙方支付欠交工程款___________‰的違約金。
3、乙方延誤工期的，每延誤一天，應支付給甲方___________元違約金。
4、工程質量和室內空氣質量不符合合同約定的，甲方有權要求乙方在合理期限內無償返工，由此造成的甲方損失和工期延誤，由乙方承擔賠償責任。
5、乙方擅自拆改房屋承重結構或共用管線和設施，由此發生的損失或事故，由乙方承擔。
6、由于乙方原因致使工期延誤，經甲方催告，在合理期限
內仍不能完工的，甲方有權終止合同。對甲方造成的損失由乙方承擔。
第八條爭議解決方式
本合同項下發生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可以向
深圳市消費者委員會申請調解解決。或者逕按下列第___________種方式解決：
（1）向深圳仲裁委員會申請仲裁。
（2）向______________________人民法院提起訴訟。
第九條附則
1、本合同由甲乙雙方簽字、蓋章后生效。
2、本合同一式___________份，甲、乙雙方各執___________份。合同附件為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。
第十條其它約定
1.____________________________________
2.____________________________________
3.____________________________________
甲方（簽章）：_____________________乙方（簽章）：_____________________
委托代理人：_________________________委托代理人：_________________________
電話：_________________________電話：_________________________
簽訂日期：______________________________________年__________月__________日
簽訂地點：___________________________
附件一：工程報價單略
2023裝飾施工合同范本4
甲方：
乙方：
甲方將 工程， 發包給乙方施工。為了明確雙方責任，保證施工順利進行，經雙方充分協商，按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的有關規定 ，雙方達成一致意見，特簽訂本合同，雙方共同遵守執行。
第一條 工程名稱:。
第二條 工程地點:。
建筑裝飾工程施工合同第三條 工程內容、涂料品牌、色號：
1、工程內容：
2、涂料品牌：
3、使用顏色號：
第四條 工程造價及結算方式
1、本工程平涂面積約為 M2 ，單價為：____元/ M2(此單價不含稅金、配合費)
2、工程總造價約為： 以現金結算，乙方包工包料，完工后按實際完成工作量展開計算并結合簽證按實結算。
3、工程竣工驗收合格后____天內，由乙方負責將工程造價結算書送交甲方審核辦理結算手續。
第五條 合同工期
甲方發出進場通知后，____天內乙方必須安排工人進場施工，有效工期為 日歷天。在施工過程中如遇以下任何一種情況，工期順延：
1、遇到不可抗拒的災害或事故(包括雨季停工)。
2、甲方要求變更設計圖紙、工程內容或增加項目。
第六條 工程質量等級
1、甲方對工程質量的要求; ，在保質期內不脫皮，基本不褪色。
2、由建設工程質量監督部門對本合同項目工程質量進行評定，達到本款要求。
3、雙方對工程質量有爭議，提請建筑工程質量監督部門仲裁。
第七條 工程款支付
乙方進場施工三日內甲方支付乙方30%工程款備材料，乙方完成膩子施工甲方支付乙方75%工程款，工程竣工驗收合格，甲方支付乙方工程總造價的99%，預留1%保修金，保修期為壹年，保修期滿十五天內甲方一次性付清乙方。
第八條 竣工驗收
雙方對工程施工質量按《建筑裝飾工程施工及驗收規范》JG73-91標準進行驗收。
第九條 甲方、乙方責任范圍
一、甲方責任
1、甲方提供用水、用電和工人住宿的位置，甲方承擔由此費用。
2、按第七條款支付乙方進度款。
3、負責提供與施工相關的資料。
4、甲方派 為工地現場代表，幫助乙方解決應由甲方負責的問題，與乙方協商解決施工中出現的問題，及時辦理乙方送達的關于工程進度、現場簽證工作。
5、負責組織工程的竣工驗收。
二、乙方責任
1、嚴格按甲方確定的施工圖及說明進行施工，保證質量，按時完工并交付使用。
2、乙方委派 為工地現場代表，負責行使乙方的權利及義務。
3、負責提供外墻涂料驗收資料，參加甲方組織的工程竣工驗收，辦理竣工結算。
4、在施工期間做好現場防火、防盜及安全生產工作，工作中甲方不對乙方材料失竊負責，施工中若發生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方應負責。
5、乙方進場人員由專人管理并服從甲方統一管理。
6、做好文明施工、工完場清工作。
第十條 違約責任及爭議解決辦法
1、合同生效后如有色號更改應征得乙方同意，否則因為更改造成乙方定貨損失的.，則要求更改方應按更改色彩油漆內墻工程量造價的___%賠償乙方的經濟損失。
2、乙方按合同規定的質量標準進行施工，如屬乙方責任所發生施工質量問題，乙方必須返工，由此產生的費用均由乙方承擔。
3、合同履行過程中如果發生爭議，雙方應協商解決。如果無法達成協議，提交有關仲裁機構或向法院起訴解決。
第十一條 其他事項
1、本合同未盡事宜，雙方另行簽訂補充協議，補充協議具有同等法律效力。
2、本合同 ___ 式 ____ 份，甲方執 ___ 份，乙方執 ___ 份，經雙方簽字蓋章后生效，至工程價款全部結清后自動失效。
3、合同簽定地點：
甲方：(公章) 乙方：(公章)
法人委托代表： 法人委托代表：
電話： 電話：
地址： 地址：
____________年____________月____________日____________年____________月____________日
【裝飾施工合同】相關文章：
裝飾施工的合同12-18
裝修裝飾施工合同11-29
裝飾施工工裝合同03-21
裝飾施工工程合同01-30
裝飾住房施工合同12-05
小區裝飾施工合同02-04
裝飾施工合同通用03-20
【薦】裝飾施工合同04-02
裝飾裝修施工合同03-01
裝飾施工合同范本07-18