消防合同

時間：2024-10-11 19:57:46 合同范本我要投稿

消防維修合同推薦度：
消防維修合同推薦度：
消防維修合同推薦度：
消防維修合同推薦度：
消防維修合同推薦度：
相關(guān)推薦

關(guān)于消防合同模板集合9篇

　　現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識在不斷增強(qiáng)，合同起到的作用越來越大，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？以下是小編精心整理的消防合同9篇，希望能夠幫助到大家。

關(guān)于消防合同模板集合9篇

消防合同篇1

　　需方：地址：

　　法定代表人：營業(yè)執(zhí)照編號：

　　供方：地址：

　　法定代表人：營業(yè)執(zhí)照編號：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《消防法》等相關(guān)法律，供、需雙方在互惠互利、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上，就消防器材的供給與服務(wù)等相關(guān)內(nèi)容達(dá)成合意。供方根據(jù)需方的需要，按時、保質(zhì)、保量的向需方供應(yīng)消防器材。具體要求如下：一、

　　二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　供方提供的商品質(zhì)量（技術(shù)、計(jì)量、包裝等）必須符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，同時還應(yīng)能滿足需方的使用目的；否則，供方必須在 3個工作日內(nèi)調(diào)換，由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用（運(yùn)費(fèi)等）由供方承擔(dān)。經(jīng)兩次調(diào)換后仍不符合要求的`，需方可以要求供方退還貨款。三、交貨方式、地點(diǎn)、付款方式等

　　1、供方負(fù)責(zé)貨物的運(yùn)輸，送貨上門。供方將貨物運(yùn)到需方指定地點(diǎn)后，需方進(jìn)行驗(yàn)收。供方需隨貨配送合格證、出廠批次等相關(guān)資料。

　　產(chǎn)品相關(guān)信息：（詳見材料表）

　　2、供方在接到需方送貨（下單）通知后，應(yīng)在3天完成送貨；遇特殊情況應(yīng)及時通知需方，經(jīng)需方同意后另行約定延期交付時間。

　　3、貨到檢驗(yàn)后，按雙方規(guī)定時間貨款以轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金方式支付給供方。四、違約責(zé)任：

　　供方提供的消防器材在使用中（非人為損害）前提下，出現(xiàn)質(zhì)量問題，供方要在3天內(nèi)賠付該器材的貨款。如超過3次因器材質(zhì)量問題而影響需方正常使用，需方有權(quán)終止合同，并追究供方責(zé)任。

　　五、因履行合同產(chǎn)生的糾紛，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，雙方均可向合同履行地人民法院提起訴訟。

　　六、本合同一式兩份，供、需雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　需方（簽章）：供方（簽章）：

　　年月日年月日

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　銀行帳號：銀行帳號：

消防合同篇2

　　20xx年7月15日，原告武某與被告山東省日照市某家電公司簽訂房屋租賃合同一份，合同約定，日照市某家電公司將自己有權(quán)對外轉(zhuǎn)租的位于日照某路段沿街樓房B座一層的房屋租賃給原告武某，用于開電玩城，租期10年，租金每年30萬元，第二年至第十年每年租金遞增比例為上一年度的5%，合同還約定了其他條款。合同簽訂后，被告即將該涉案房屋交付給原告。次日，原告即開始對涉案租賃房屋進(jìn)行裝修。此后原告多次要求被告提供該涉案房屋的整體消防驗(yàn)收合格手續(xù)，被告一直未能提供。同年8月6日，被告法定代表人張某給原告出具承諾書一份，內(nèi)容為：承諾于20xx年8月31日前將消防備案手續(xù)到位，過期承擔(dān)一切損失。到期后，被告仍未提供涉案房屋的消防驗(yàn)收合格手續(xù)。20xx年9月3日，原告武某與被告法定代表人張某簽訂終止房屋租賃合同，合同約定，因出租方到約定期間(20xx年8月31日前)未給承租方提供消防備案書(消防驗(yàn)收合格證)，造成承租方無法正常經(jīng)營，給承租方造成損失，承租方現(xiàn)要求終止租賃合同。給承租方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由出租方承擔(dān)，自20xx年9月3日起出租方不向承租方計(jì)算房租。后被告遲遲不返還原告預(yù)交的租金并拒絕賠償原告的損失。原告遂訴至法院要求被告返還租金并賠償損失100余萬元。

　　【分歧】

　　案件審理過程中，存在兩種不同意見：

　　第一種意見是：本案所涉房屋未經(jīng)消防驗(yàn)收合格即對外出租，違反法律的強(qiáng)制性規(guī)定，且不能實(shí)現(xiàn)合同目的，該房屋租賃合同應(yīng)為無效合同，因合同無效而給原告造成的損失應(yīng)由被告承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第二種意見是：依法成立的合同受法律保護(hù)，對雙方當(dāng)事人均具有約束力，雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行各自的義務(wù)。本案中原被告在平等自愿的基礎(chǔ)上簽訂的房屋租賃合同，系雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示，該合同應(yīng)合法有效。因被告無法提供涉案房屋的消防驗(yàn)收手續(xù)直接導(dǎo)致原告不能實(shí)現(xiàn)合同目的，雙方自愿達(dá)成解除合同的意思表示，應(yīng)當(dāng)尊重當(dāng)事人的意愿，但導(dǎo)致合同解除過錯在被告，被告應(yīng)當(dāng)返還原告租金及押金并賠償原告損失。

　　【律師評析】

　　同意第二種意見。

　　根據(jù)《最高人民法院答復(fù)云南省高級人民法院<關(guān)于未經(jīng)消防驗(yàn)收合格而訂立的房屋租賃合同如何認(rèn)定其效力的函復(fù)>》第二條“租賃合同涉及的房屋不屬于法律規(guī)定必須經(jīng)過消防機(jī)關(guān)驗(yàn)收的`，人民法院不應(yīng)當(dāng)以該房屋未經(jīng)消防驗(yàn)收合格為由而認(rèn)定合同無效”，第三條“租賃房屋用于開設(shè)經(jīng)營賓館、飯店、商場等公眾聚集場所的，向當(dāng)?shù)毓蚕罊C(jī)構(gòu)申報(bào)消防安全檢查的義務(wù)人為該企業(yè)的開辦經(jīng)營者，但租賃標(biāo)的物經(jīng)消防安全驗(yàn)收合格，不是認(rèn)定房屋租賃合同效力的必要條件”的規(guī)定，原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國家工程建筑消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)的對象，雙方在簽訂合同時，也未將租賃房屋經(jīng)消防驗(yàn)收合格約定為合同生效條件，故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形，雙方簽訂的房屋租賃合同應(yīng)屬有效合同。

　　雖然租賃房屋未經(jīng)消防驗(yàn)收合格不是租賃合同生效的必要條件，但租賃房屋的消防驗(yàn)收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一，因被告家電公司在承諾期限內(nèi)未能提供涉案房屋的消防驗(yàn)收手續(xù)，導(dǎo)致原告無法辦理電玩城開業(yè)前所需手續(xù)，致使原告簽訂合同的目的不能實(shí)現(xiàn)。原告提出解除合同，被告家電公司亦同意解除，經(jīng)原被告雙方協(xié)商一致達(dá)成的解除房屋租賃合同系雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示。因此，導(dǎo)致雙方簽訂的租賃合同解除的責(zé)任在被告，被告應(yīng)當(dāng)返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)損失。

　　最終，法院依法判決被告返還原告租金及押金165 068元并賠償原告損失268 865元。判決后原被告均未上訴，該判決已發(fā)生法律效力。

消防合同篇3

　　甲方（賣方）：

　　住所：

　　法定代表人：

　　聯(lián)系電話：

　　乙方（買方）：

　　住所：

　　法定代表人：

　　聯(lián)系電話：

　　雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《民法通則》等有關(guān)法律，經(jīng)充分協(xié)商，現(xiàn)就甲方向乙方銷售__________事宜達(dá)成以下協(xié)議，以資共同遵守：

　　第一條合同適用范圍及期限

　　1、本合同為甲乙雙方交易往來的框架性協(xié)議，適用于甲方向乙方銷售等產(chǎn)品；乙方依據(jù)本合同及其附件的規(guī)定向甲方采購相關(guān)產(chǎn)品，甲方按照本合同及其附件的要求向乙方提供相應(yīng)的產(chǎn)品與服務(wù)。

　　2、除本合同外，乙方在每次具體采購產(chǎn)品時均須以書面形式向甲方發(fā)出采購訂單（以下簡稱“訂單”）。

　　3、本合同有效期為_____年，自______年______月______日起至______年______月______日止；本合同期滿前，雙方可以協(xié)商續(xù)展合同的期限。

　　第二條訂單

　　1、訂單的形式：訂單應(yīng)以書面形式向甲方發(fā)出。

　　2、訂單的內(nèi)容：訂單內(nèi)容應(yīng)包含產(chǎn)品名稱、規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、收貨人、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)等。

　　3、訂單的送達(dá)：雙方按本合同約定的訂單簽訂方式確認(rèn)并成交。乙方應(yīng)使用指定的電子郵箱或傳真號向甲方發(fā)送訂單，否則該訂單對甲方無效；雙方接收訂單方式如有變動的，應(yīng)以書面形式及時通知對方；具體每批交貨數(shù)量、價(jià)格和時間以訂單為準(zhǔn)。

　　4、訂單的生效：訂單內(nèi)容經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)無誤并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　第三條消防器材的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以經(jīng)雙方確認(rèn)的訂單為準(zhǔn)。

　　第四條包裝與標(biāo)識

　　應(yīng)當(dāng)能達(dá)到防壓壞、防潮的基本要求，或符合乙方提出的其他要求。

　　第五條交貨時間、交貨地點(diǎn)

　　1、交貨時間：以經(jīng)雙方確認(rèn)的訂單為準(zhǔn)。

　　2、交貨地點(diǎn)：以經(jīng)雙方確認(rèn)的訂單為準(zhǔn)。

　　第六條產(chǎn)品的驗(yàn)收

　　1、乙方應(yīng)在訂單中明確貨物的收貨人信息，至少應(yīng)包括：收貨人詳細(xì)地址、公司全稱、指定貨物簽收人姓名（一人或多人均可）、聯(lián)系電話、身份證號等信息。

　　2、甲方的貨物到達(dá)乙方指定的地址的，乙方應(yīng)在___日內(nèi)進(jìn)行貨物簽收和驗(yàn)收。

　　3、甲方及其供應(yīng)商有權(quán)要求指定的貨物簽收人提供身份證明以供查實(shí)身份，并要求其在簽收時在貨物簽收單上簽上清晰可辨的姓名。若乙方指定的貨物簽收人違反本條規(guī)定的，甲方有權(quán)拒絕其簽收，并追究乙方逾期收貨的違約責(zé)任。

　　4、甲方可委托甲方的'供應(yīng)商直接向乙方發(fā)貨，乙方在甲方供應(yīng)商的貨物簽收單上簽收，視同簽收了甲方的貨物。

　　5、乙方接收貨物時，應(yīng)及時進(jìn)行驗(yàn)收，如有數(shù)量短缺、品名、規(guī)格錯誤、產(chǎn)品質(zhì)量等問題，應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)通知甲方，并提供相關(guān)書面證明材料，甲方將根據(jù)具體情況予以處理。若乙方超過期限未提出異議的，則視為甲方提供的產(chǎn)品完全符合乙方質(zhì)量要求。

　　第七條付款時間及方式

　　1、對賬方式：甲方每月____日前以《對賬單》的形式與乙方核對至上月雙方的往來賬目情況，如乙方對《對賬賬單》內(nèi)容有異議，應(yīng)在收到《對賬單》后一個工作日內(nèi)與甲方核對；若無異議，則乙方以單位蓋公章或財(cái)務(wù)專用章或其授權(quán)的人員簽字（需事先提供蓋有乙方公章的授權(quán)書并留被授權(quán)人的簽字樣）的方式予以確認(rèn)并反饋給甲方（傳真件有效）。

　　2、乙方應(yīng)于每月_____日前將到期應(yīng)付貨款匯入甲方指定的銀行賬戶。

　　3、乙方付款后，甲方開具等額增值稅發(fā)票給乙方（開票名稱、開票地址、稅號等資料在開票前由乙方另行提供）。

　　4、甲方保證開具給乙方的所有發(fā)票、憑證等真實(shí)合法有效。

　　5、若經(jīng)雙方確認(rèn)的訂單對第八條各款約定的情形作出更改的，則以經(jīng)雙方的確認(rèn)的訂單為準(zhǔn)。

　　第八條違約責(zé)任

　　1、需方延付貨款或付款后供方無貨。使對方造成損失，應(yīng)償付對方此批貨款總價(jià)_____％的違約金。

　　2、供方如提前或延期交貨或交貨不足數(shù)量者，供方應(yīng)償付需方此批貨款總值______％的違約金。需方如不按交貨期限收貨或拒收合格商品，亦應(yīng)按償付供方此批貨款總值_____％的違約金。任意一方如提出增、減合同數(shù)量，變動交貨時間，應(yīng)提前通知對方，征得同意，否則應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　3、供方所發(fā)貨品有不合規(guī)格、質(zhì)量或霉?fàn)€等情況，需方有權(quán)拒絕付款（如已付款，應(yīng)訂明退款退貨辦法），但須先行辦理收貨手續(xù)，并代為保管和立即通知供方，因此所發(fā)生的一切費(fèi)用損失，由供方負(fù)責(zé)，如經(jīng)供方要求代為處理，并須負(fù)責(zé)迅速處理，以免造成更大損失，其處理方法由雙方協(xié)商決定。

　　4、約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方?jīng)]有約定違約金或者預(yù)先賠償額的計(jì)算方法的，損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違反合同可能造成的損失。

　　5、當(dāng)事人一方因不可抗力不能履行合同時，應(yīng)當(dāng)及時通知對方，并在合理期限內(nèi)提供有關(guān)機(jī)構(gòu)出具的證明，可以全部或部分免除該方當(dāng)事人的責(zé)任。

　　第九條爭議解決方式

　　在履行本合同中出現(xiàn)的爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商的方式解決。如未能協(xié)商解決，任何一方均可向____________人民法院提起訴訟。

　　第十條其他

　　1、甲方指定聯(lián)系方式：

　　電話：____________；傳真：____________；郵箱：____________。

　　2、乙方指定聯(lián)系方式：

　　電話：____________；傳真：____________；郵箱：____________。

　　3、上述聯(lián)系方式是甲乙雙方履行本合同的法定方式，雙方均認(rèn)同上述聯(lián)系方式所傳遞的信息。

　　4、訂單及其他資料的傳真件、電子郵件與原件具同等法律效力；合同附件以及經(jīng)雙方簽字、蓋章確認(rèn)的補(bǔ)充協(xié)議等均作為合同的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　5、除經(jīng)雙方確認(rèn)的訂單、雙方簽字并蓋章確認(rèn)的《補(bǔ)充協(xié)議》或者經(jīng)雙方協(xié)商一致達(dá)成的具有補(bǔ)充協(xié)議性質(zhì)文件外，在合同履行過程中產(chǎn)生的其他資料（如出/送貨單、運(yùn)輸單、提貨單、報(bào)價(jià)單等）內(nèi)容與本合同條款有沖突的，以本合同條款為準(zhǔn)。

　　6、本合同一式_____份，雙方各執(zhí)_____份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：

　　銀行賬號：

　　開戶行：

　　簽約時間：______年______月______日

　　乙方：

　　銀行賬號：

　　開戶行：

　　簽約時間：______年______月______日

消防合同篇4

　　甲方：

　　乙方：浙江新世紀(jì)消防工程有限公司江西第一分公司

　　經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，甲方?jīng)Q定將項(xiàng)目委托給乙方承建；為圓滿完成該項(xiàng)目，明確工程內(nèi)容及雙方的責(zé)權(quán)利，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家有關(guān)法規(guī)，結(jié)合該工程的實(shí)際情況，簽訂本合同。

　　第一條：工程內(nèi)容和承包范圍

　　（一）工程名稱：匯景廣場

　　（二）工程地址：上饒市鳳凰大道（交警大隊(duì)旁）

　　（三）建筑面積：

　　（四）承包范圍：匯景廣場1#、2#、3#樓（裙樓1、2、3、4層及地下室、負(fù)1、負(fù)

　　2層）

　　1、消防工程報(bào)警系統(tǒng)

　　2、消防工程自動噴淋系統(tǒng)

　　3、消防工程防排煙系統(tǒng)

　　4、消火栓系統(tǒng)

　　上述系統(tǒng)材料、設(shè)備的成套供應(yīng)、安裝及調(diào)試，系統(tǒng)竣工驗(yàn)收合格起免費(fèi)保修一年。（注：不含消防水池；消防系統(tǒng)弱電部分安裝由乙方負(fù)責(zé)，強(qiáng)電由甲方負(fù)責(zé)；甲方將強(qiáng)電送到消防控制室配電箱內(nèi)和水泵房水泵控制柜內(nèi)。）

　　第二條：工程造價(jià)及承包方式

　　（一）乙方按甲方提供的圖紙施工，實(shí)行包工、包料，包工期、包質(zhì)量及保修一年的形式，承包上述系統(tǒng)工程。

　　（二）付款方式：

　　1、套用江西省20xx年安裝定額及相關(guān)文件取費(fèi)。

　　2、材料按江西省市場價(jià)格信息（注：以當(dāng)?shù)禺?dāng)月信息造價(jià)結(jié)算）

　　（三）工程總造價(jià)暫為：元（大寫：人幣元）。

　　（四）由于甲方前期原因?qū)е乱曳皆黾拥墓ぷ髁考追綉?yīng)補(bǔ)償乙方相應(yīng)費(fèi)用，具體金額雙方協(xié)商制定。

　　第三條：合同文件的使用文字、標(biāo)準(zhǔn)和適用法律

　　（一）合同語言：漢語。

　　（二）適用法律、法規(guī)：《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條件》及有關(guān)法規(guī)。

　　（三）適用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范：

　　1、GBJ16－87《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》；

　　2、GB50045－95《高層民用建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(20xx版)

　　3、GB50084－20xx《自動噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》；

　　4、GB50261－96《自動噴水滅火系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)范》；

　　5、GB50166－98《火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》；

　　6、GB50166－92《火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)范》；

　　第四條：圖紙及甲、乙雙方現(xiàn)場代表

　　（一）圖紙?zhí)峁┨讛?shù)：甲方向乙方提供三套施工圖

　　（二）圖紙?zhí)厥獗Ｃ芤螅弘p方均應(yīng)妥善保管圖紙

　　（三）甲方駐工地代表及委派人員：

　　（四）乙方駐工地代表及委派人員：第五條：工期

　　（一）開工日期： 20xx.4.15日

　　竣工日期：

　　工期：乙方施工隊(duì)全面進(jìn)場后個月；

　　（二）其它：

　　1、因前期工作未完工，或工作場地有障礙物，施工用水、用電未接通，經(jīng)雙方協(xié)商，工期可以順延。

　　2、如遇不可抗拒的自然災(zāi)害造成的停工，工期可以順延。

　　3、因甲方?jīng)]有按合同規(guī)定支付工程進(jìn)度款而影響施工進(jìn)度，由甲方負(fù)責(zé)所造成的全部損失。

　　第六條：材料、設(shè)備供應(yīng)

　　乙方負(fù)責(zé)提供和購買工程的全部材料和設(shè)備，所有材料必須執(zhí)有出產(chǎn)品合格證；設(shè)備必須出示國家消防產(chǎn)品檢測機(jī)構(gòu)合格檢測報(bào)告。

　　第七條：工程款的支付

　　（一）本合同簽字蓋章生效

　　（二）甲方每月按乙方實(shí)際工程量的支付。工程全部完工后一周內(nèi)甲方向乙方支付至工程總額的90%，驗(yàn)收合格后（注：驗(yàn)收合格以拿到消防驗(yàn)收意見書為準(zhǔn)）甲方向乙方支付到工程總造價(jià)的 97%。

　　（三）剩余工程總造價(jià)的 3%作為工程質(zhì)保金，一年后 7日內(nèi)付清。

　　（四）在合同簽訂后，除遇材料和設(shè)備價(jià)格上浮外，無特殊因素，乙方將不得提出任何異議。

　　（五）由乙方造成的誤工或在驗(yàn)收過程中有不合格項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在雙方商定的時間內(nèi)，由乙方負(fù)責(zé)返工直至合格，乙方將不得提出任何異議。

　　第八條；雙方責(zé)任

　　（一）甲方責(zé)任：

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)、監(jiān)督，并盡力為乙方提供施工便利。

　　2、安排好乙方的辦公和施工以及材料堆放臨時占用的場地。

　　3、提供設(shè)計(jì)和施工中必須的.相關(guān)技術(shù)資料。

　　4、協(xié)助組織對該工程的竣工驗(yàn)收，并按合同規(guī)定的期限付工程進(jìn)度款辦理竣工結(jié)算。

　　（二）乙方責(zé)任

　　1、乙方按圖施工并達(dá)到消防驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、做好施工的自檢工作；確保工程質(zhì)量；確保合同工期；做好施工原始記錄、隱蔽工程記錄，匯集施工技術(shù)資料、維修資料等交工文件和附件一并移交甲方。

　　3、按施工安全規(guī)范的規(guī)定采取預(yù)防事故的措施，確保施工安全和第三者的安全，由乙方造成的安全事故，乙方負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)一切責(zé)任。

　　4、作好施工組織、管理、保持現(xiàn)場清潔、道路通暢、器材堆放整齊，并及時清除垃圾和不用的臨時設(shè)施。

　　5、工程竣工后清理現(xiàn)場，做到工完場清。

　　6、負(fù)責(zé)對使用單位的工作人員進(jìn)行系統(tǒng)操作培訓(xùn)。

　　第九條：工程質(zhì)量檢查及驗(yàn)收

　　1、施工中乙方根據(jù)甲方要求，應(yīng)隨時提供關(guān)于工程質(zhì)量的技術(shù)資料，如材料、設(shè)備出廠合格證、試驗(yàn)報(bào)告、銷售許可證等。

　　2、乙方必須健全質(zhì)量檢查制度，做好質(zhì)量自檢記錄。

　　3、乙方在工程竣工前十五天，書面通知甲方作預(yù)驗(yàn)收檢查，甲方應(yīng)及時配合。

　　4、工程竣工時，乙方向甲方提交全部竣工資料叁套。

　　5、經(jīng)驗(yàn)收檢查工程需返修，則以返修合格后的日期為竣工日期。

　　6、乙方的生產(chǎn)、生活臨時設(shè)備，應(yīng)在竣工報(bào)告提交期十五天內(nèi)全部撤離，并工完場清。

　　第十條：其它

　　1、由于乙方在施工過程中的安全防護(hù)不利而造成的責(zé)任事故和經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)責(zé)任。

　　2、雙方因其中一方違約，給另一方造成經(jīng)濟(jì)損失，由違約的一方負(fù)責(zé)賠償，賠償金額雙方協(xié)商解決。

　　3、在合同的有效期內(nèi)，雙方必須遵守國家的政策、法令、法規(guī)及有關(guān)條例規(guī)定。

　　4、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商，簽訂補(bǔ)充協(xié)議，（補(bǔ)充協(xié)議與本合同同樣具有法律效力）。

　　5、本合同保修期滿后，自動失效。

　　6、本合同正本一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　電話：電話：

　　手機(jī)：手機(jī)

　　地址：地址：

　　開戶行：開戶行：

　　帳號：帳號：

　　合同簽訂日期：合同簽訂日期：

　　消防系統(tǒng)工程施工

　　合

　　同

　　書

　　浙江新世紀(jì)消防工程有限公司江西第一分公司

消防合同篇5

　　合同編號：

　　需方：

　　供方：項(xiàng)目名稱：供需雙方經(jīng)平等協(xié)商，一致同意簽訂本銷售合同，條款如下：

　　一、供方同意為需方提供產(chǎn)品，需方同意購買供方所提供的產(chǎn)品。產(chǎn)品型號、數(shù)量及單價(jià)等詳見本合同貨物清單。

　　貨物清單

　　二、供需雙方確認(rèn)，需方應(yīng)支付的貨款總價(jià)為人民幣￥160000.00（大寫：壹拾陸萬元整）本貨款總價(jià)不含稅。需方應(yīng)按本合同的約定按時如數(shù)支付上述貨款。

　　三、付款方式及期限：

　　供需雙方確認(rèn)，本合同采用以下方式付款，即：

　　（1）本合同簽訂后在日內(nèi)需方應(yīng)向供方支付購貨定金（即人民幣大寫：元整）

　　（2）貨到工地支付至該批貨款總額的 60 %貨款。

　　（3）消防驗(yàn)收通過后3日內(nèi)支付至發(fā)貨總額的 25 %貨款。

　　（4）貨款總額的5%為質(zhì)保金，質(zhì)保期二年后3日內(nèi)付清。

　　供需雙方確認(rèn)，需方以轉(zhuǎn)帳支票或匯款方式匯至供方銀行帳戶。供方確認(rèn)，供方的開戶單位：；開戶銀行：招商銀行深圳時代分行；賬號：*********************.

　　四、關(guān)于現(xiàn)金支付的特別約定

　　供方特別聲明：供方如不接受本合同第三條約定方式付款，如需方向供方業(yè)務(wù)員支付現(xiàn)金或者以供方業(yè)務(wù)員為收款人開具現(xiàn)金支票，須我司開具收款委托書，否則均不能被視為需方向供方已支付貨款。貨款未付清時貨物所有權(quán)仍歸供方所有。

　　五、交貨期限：

　　在需方已按合同要求如期足額交付定金、預(yù)付款的條件下，供方應(yīng)于年月日之前向需方交付本合同附件所列之貨物，具體發(fā)貨數(shù)量以需方通知為準(zhǔn)，（通知應(yīng)采用書面方式，口頭通知無效）超出本合同附件所列之貨物時，雙方應(yīng)簽訂增補(bǔ)合同。

　　六、交貨方式：

　　供需雙方確認(rèn)，本合同采用以下第（ 2 ）方式交貨，即：1、需方自提；

　　2、供方代辦托運(yùn)，運(yùn)費(fèi)由（供）方承擔(dān)。交貨地點(diǎn)：。托運(yùn)方式：汽運(yùn) .

　　3、其他： .

　　七、供需雙方確認(rèn)，采用上述第六條約定的交貨方式時，供方在將本合同約定的貨物交付給需方（包括需方的雇員、代理人、需方指定的任何為其服務(wù)的人員或機(jī)構(gòu)、第一承運(yùn)人）后，即視為交付完成。交付完成后貨物的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由需方承擔(dān)。

　　八、需方收到貨物后應(yīng)對貨物品種、型號、數(shù)量、質(zhì)量等按本合同、銷售定單和《送貨單》進(jìn)行核查。發(fā)現(xiàn)不符時，需方應(yīng)在收到貨物之日起十天內(nèi)以書面方式通知供方。逾期無書面通知的，視為需方對此批貨物無異議。

　　九、供方所提供的產(chǎn)品應(yīng)符合國家規(guī)定的.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并且能滿足消防部門對消防設(shè)備驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)或要求。

　　供需雙方確認(rèn)：供方提供的產(chǎn)品在交貨時能符合本條第一款要求的，需方不得要求退貨。因工程方案更改而多余的尚未使用過的零星貨物，允許退貨，但應(yīng)以退貨當(dāng)日的價(jià)格進(jìn)行結(jié)算（其中退貨期限為：廣東省內(nèi)三個月，其他省市六個月）退貨期限的起算日為供方發(fā)貨之日。需方在退貨期限內(nèi)向供方提出退貨要求，應(yīng)以書面方式。超越退貨期限提出的退貨要求，供方不予接受。

　　十、產(chǎn)品的質(zhì)量保證期分為二種：1、屬供方自行生產(chǎn)的產(chǎn)品享有為期二年的保修服務(wù)。

　　2、屬供方外購的配套產(chǎn)品享有為期一年的保修服務(wù)，但需方對外購品機(jī)身上的合格標(biāo)識、保修標(biāo)識等保修憑證不得拆除，否則視為已過保修期。

　　質(zhì)量保證期的起算日為供方發(fā)貨之日。在質(zhì)量保證期內(nèi)，供方負(fù)責(zé)對其所提供的產(chǎn)品進(jìn)行免費(fèi)維修。質(zhì)量保證期滿后，供方負(fù)責(zé)對其所提供的產(chǎn)品進(jìn)行有償維修服務(wù)。

　　十一、因不可歸咎于供方產(chǎn)品本身的原因所造成的（包括但不限于因需方故意或過失原因造成的）產(chǎn)品損壞，不屬于免費(fèi)質(zhì)量保證的范圍，應(yīng)由需方承擔(dān)責(zé)任。如由供方進(jìn)行維修的，供方將按維修的實(shí)際狀況予以收費(fèi)。

　　十二、違約責(zé)任：

　　1、任何一方未能嚴(yán)格按照本合同履行義務(wù)的，對方有權(quán)暫不履行對應(yīng)的義務(wù)。如果一方有違反合同約定的行為持續(xù)30天以上，則無過錯方有權(quán)提出單方終止合同，但應(yīng)以書面方式通知合同另一方。

　　2、如需方逾期不支付定金，本合同自然終止。如需方逾期不支付定金之外的其余貨款，每逾期一日，供方有權(quán)按總貨款的5‰收取滯納金。逾期超過30天的，供方有權(quán)提出單方終止合同，但應(yīng)以書面方式通知合同另一方。合同被單方終止后，供方有權(quán)沒收定金、停止供貨，需方應(yīng)向供方付清已供貨的尚未支付的貨款及滯納金。

　　拖欠貨款逾期未超過30天，或逾期超過30天但供方同意繼續(xù)履行本合同的，供方將按照每逾期一日按總貨款的5‰收取滯納金。需方應(yīng)向供方及時付清所拖欠的貨款本金及相應(yīng)的滯納金。

　　十三、解決糾紛的方式：

　　本合同履行過程中如發(fā)生糾紛，供需雙方應(yīng)本著友好合作的原則予以協(xié)商解決。不能協(xié)商解決，供需雙方一致同意，提交項(xiàng)目所在地訴訟解決。

　　十四、其它約定事項(xiàng)：

　　十五、本合同一式貳份，供供需雙方各執(zhí)壹份，每份合同文本具有同等法律效力。

　　十六、本合同自供需雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章之日起生效。

　　十七、本合同騎縫蓋章有效。

　　需方（章）地址：郵政編碼：電話：傳真：公司代表：委托代理：（簽字）簽約日期：

　　供方（章）地址：郵政編碼：電話：傳真：公司代表：委托代理：（簽字）簽約日期：

消防合同篇6

　　甲方：

　　乙方

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確雙方權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽定本合同。

　　一、工程名稱及范圍：蘇州蒙特納利驅(qū)動設(shè)備有限公司2#研發(fā)樓、5#宿舍樓、6#研發(fā)樓室內(nèi)水電安裝，工程布線全部到位，不安裝開關(guān)及燈具，不包括空調(diào)開孔，給水管進(jìn)衛(wèi)生間，不安裝衛(wèi)生潔具，不含消防水。(工程范圍見施工圖紙)。

　　二、工程期限：自 20xx 年 11 月 9 日至工程結(jié)束，如遇不可抗力的自然因素，工程期限順延。

　　三、工程總造價(jià)：宿舍樓27元每平方，2#6#研發(fā)樓8元每平方，共計(jì)20萬元，大寫;貳拾萬元整。如有變更，另追加費(fèi)用。不含裝修。

　　四、工程質(zhì)量、進(jìn)度：按圖施工，達(dá)到驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。工程進(jìn)度因根據(jù)土建實(shí)際施工進(jìn)程進(jìn)行，不得拖延。

　　五、付款方式：

　　1、合同簽訂，施工人員進(jìn)入現(xiàn)場安裝工程，按每月每人1500元人工工資結(jié)算，年底人工工資按工程量的進(jìn)度比例結(jié)算，待工程竣工驗(yàn)收合格后，全部結(jié)清。

　　六、雙方的權(quán)力和義務(wù)：

　　1、甲方應(yīng)為乙方在施工中提供便利條件，提供倉庫，工人住宿;

　　2、質(zhì)保期內(nèi)乙方應(yīng)對甲方指定人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，，如遇人為損壞，甲方負(fù)責(zé)設(shè)備、人員的.費(fèi)用，乙方予以維修;

　　3、乙方在施工中如遇到任何問題，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)為乙方協(xié)調(diào)解決，甲方提供乙方圖紙一份，乙方按圖施工，甲方負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)及施工質(zhì)量監(jiān)督，如乙方不按圖施工造成返工，有乙方自行承擔(dān)，如甲方技術(shù)指導(dǎo)失誤，造成返工有甲方自行承擔(dān)。

　　4、乙方在施工中應(yīng)倍加小心，不得損壞甲方的設(shè)備，做好現(xiàn)場施工安全工作，一旦發(fā)生事故，責(zé)任自負(fù)。

　　七、違約責(zé)任：

　　協(xié)議自簽定之日起生效，雙方共同遵守，除不可抗力因素外，任何一方不得終止協(xié)議，如有違約，對違約方進(jìn)行適當(dāng)處罰。

　　八、解決糾紛的方式：

　　共同協(xié)商解決，本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

消防合同篇7

　　甲方： (以下簡稱“甲方”)

　　乙方：北京京泰華盛消防設(shè)備有限公司(以下簡稱“乙方”)

　　甲乙雙方經(jīng)過共同協(xié)商，本著互利互惠、平等交易、共同發(fā)展的原則，就乙方向甲方提供產(chǎn)品及服務(wù)等有關(guān)問題達(dá)成一致意見，為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，特簽訂本協(xié)議并共同遵守。

　　第一條合作內(nèi)容

　　乙方向甲方提供消防器材及滅火器的換藥及維修服務(wù)，乙方對甲方所購消防器材及維修的滅火器實(shí)行全程跟蹤。

　　第二條產(chǎn)品質(zhì)量要求

　　協(xié)議中產(chǎn)品質(zhì)量及滅火器的換藥及維修服務(wù)應(yīng)符合國家相關(guān)法律規(guī)定的質(zhì)量要求。乙方并保證能通過消防驗(yàn)收。

　　第三條交貨

　　3.1 乙方供貨時須提供《供貨清單》并加蓋公司印章，詳細(xì)填寫所有產(chǎn)品名稱、數(shù)量、單價(jià)和金額。

　　3.2 乙方應(yīng)將貨物運(yùn)至甲方指定的交貨地點(diǎn)。

　　3.3甲方收到乙方貨物時，如發(fā)現(xiàn)錯裝、缺件以及其他缺陷時，應(yīng)及時通知乙方，乙方收到通知后應(yīng)在2日內(nèi)無償更換及補(bǔ)齊，以達(dá)到協(xié)議中的標(biāo)準(zhǔn)。

　　第四條報(bào)價(jià)和結(jié)算

　　4.1乙方所供產(chǎn)品價(jià)格依據(jù)雙方確認(rèn)的價(jià)格表執(zhí)行。

　　4.2雙方約定以人民幣支付，支付方式為__________形式，乙方同時提供等額合法發(fā)票。

　　4.3結(jié)算方式：貨到驗(yàn)收后，甲方在7個工作日內(nèi)甲方向乙方支付全部結(jié)算價(jià)款。

　　第五條采購內(nèi)容及價(jià)格

　　序號

　　采購項(xiàng)目

　　型號

　　單位

　　單價(jià)(元)

　　數(shù)量

　　總價(jià)(元)

　　合計(jì)

　　第六條協(xié)議的生效和期限

　　6.1 本協(xié)議壹式肆份，甲方執(zhí)貳份，乙方執(zhí)貳份，經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字并蓋章后生效。

　　6.2 協(xié)議期限為貳年，從年月日至年月日止。

　　第七條合同的變更和解除

　　7.1 本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)商同意可以變更，就變更事項(xiàng)，雙方應(yīng)另立補(bǔ)充協(xié)議。

　　7.2 本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)商一致可解除。

　　7.3 協(xié)議中一方有以下違約行為，則另一方有權(quán)解除合同，并要求違約方賠償經(jīng)濟(jì)損失或承擔(dān)違約責(zé)任。

　　①乙方無故單方面終止協(xié)議，中途停止供貨或未經(jīng)甲方書面同意停止供貨的。

　　②乙方供貨的產(chǎn)品有質(zhì)量缺陷，經(jīng)甲方通知后，未在有效期內(nèi)及時更換的。

　　③甲方無故終止協(xié)議，給乙方造成損失的。

　　第八條質(zhì)保期及售后服務(wù)

　　8.1本協(xié)議產(chǎn)品質(zhì)保期自通過驗(yàn)收之日起24個月。如由于乙方責(zé)任需要更換或修理部分的質(zhì)保期從再次驗(yàn)收合格之日起計(jì)算，期限為24個月。

　　8.2乙方為甲方提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，對甲方在乙方所購消防器材及維修的滅火器實(shí)行全程跟蹤服務(wù)，每年至少上門協(xié)助檢查壹次。甲方如有需求可隨時電話預(yù)約，乙方在一個工作日內(nèi)到達(dá)。

　　8.3甲方在乙方所購消防器材均免費(fèi)送貨上門;換藥、維修的滅火器乙方上門提取，換藥、維修后及時送還到甲方。

　　8.4甲方須嚴(yán)格按照滅火器使用說明書正確使用、保管、儲存滅火器;經(jīng)常檢查壓力表，一經(jīng)開啟，即使噴出不多或壓力表低于綠線區(qū)必須及時重新充裝維修;必要時可通知乙方上門指導(dǎo)。

　　8.5甲方享受乙方簽約單位干粉滅火器維修的配件費(fèi)用全免待遇。

　　第九條不可抗力

　　9.1 本協(xié)議中所指不可抗力是指簽訂本協(xié)議時不能預(yù)見、不能避免或不能克服的事件。

　　9.2 甲乙任何一方由于不可抗力的`原因不能履行協(xié)議時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或延期履行的理由，并在十五日內(nèi)提供書面證明，經(jīng)雙方協(xié)商是否變更或延期執(zhí)行協(xié)議。

　　9.3 因不可抗力造成的損失，雙方協(xié)商解決。

　　第十條違約責(zé)任

　　10.1乙方如延期交貨或交貨數(shù)量不足者，乙方應(yīng)償付甲方此批貨款總值1%的違約金。

　　10.2 乙方所發(fā)產(chǎn)品有不合規(guī)格、不符合質(zhì)量要求等情況，甲方有權(quán)拒絕辦理收貨手續(xù)，且無代為保管責(zé)任，因此所發(fā)生的一切費(fèi)用損失，由乙方負(fù)責(zé);

　　10.3 在產(chǎn)品保質(zhì)期內(nèi)，乙方所供產(chǎn)品存在質(zhì)量問題或發(fā)生損壞，乙方負(fù)責(zé)無償修復(fù)或更換，但甲方非正常使用或人為原因?qū)е碌某狻?/p>

　　10.4甲方根據(jù)本協(xié)議第7.3條的約定解除協(xié)議的，乙方必須在收到甲方解除協(xié)議的通知后一周內(nèi)退還甲方已付全部款項(xiàng)，設(shè)備已經(jīng)交付的，乙方在返還貨款后一周內(nèi)自行取回設(shè)備。

　　第十一條爭議解決

　　11.1所有因本協(xié)議或執(zhí)行本合同引起的爭議，雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　第十二條附則

　　12.1 附件與本協(xié)議具有同等法律效力，是不可分割的部分。

　　甲方(簽章)：乙方(簽章)：北京京泰華盛消防設(shè)備有限公司

　　代理人：代理人：姜金松

　　電話：電話：13366979678

　　日期：日期：

消防合同篇8

　　甲方(全稱):

　　乙方(全稱):

　　按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，結(jié)合本工程具體情況,雙方就本工程施工事宜協(xié)商一致,訂立本合同，水電消防合同承包合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點(diǎn)：

　　承包范圍：

　　承包方式：

　　二、工程概況

　　開工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期總?cè)諝v天數(shù)：_____天

　　三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　四、合同價(jià)款

　　金額(人民幣大寫)：

　　五、組成合同的文件

　　1、本合同

　　2、中標(biāo)通知書

　　3、投標(biāo)書及附件

　　4、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)文件

　　5、圖紙

　　6、工程量清單

　　7、工程報(bào)價(jià)單及預(yù)算書

　　雙方有關(guān)工程的洽談、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

　　六、合同的生效及終止

　　1、合同簽訂之日起生效

　　2、除質(zhì)量保證書外，甲乙雙方履行合同的全部義務(wù)，竣工結(jié)算價(jià)款支付完畢，乙方向甲方交付竣工工程并驗(yàn)收達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)后，本合同即告終止。

　　3、合同的權(quán)利義務(wù)終止后，甲、乙雙方應(yīng)當(dāng)遵循誠實(shí)信用的原則，履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。

　　七、圖紙

　　提供方及份數(shù)：

　　八、甲方工作：

　　1、提供經(jīng)當(dāng)?shù)叵啦块T審批的設(shè)計(jì)資料，如在施工中發(fā)生變化應(yīng)及時協(xié)調(diào)乙方及設(shè)計(jì)單位予以解決。

　　2、對乙方施工現(xiàn)場的設(shè)備、配線、管路等予以保護(hù)。

　　3、如工程需基建方預(yù)留、預(yù)埋等基建配合工作，甲方應(yīng)提前和乙方及基建單位協(xié)商解決。

　　4、提供具備施工條件的施工場地

　　5、提供施工所需水、電、電訊線路并接至施工場地

　　6、雙方約定甲方應(yīng)做的其他工作：

　　九、乙方工作

　　1、必須按消防部門審批合格的設(shè)計(jì)圖紙和《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行施工。

　　2、在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)要求與現(xiàn)場實(shí)際情況不符合《國家消防驗(yàn)收規(guī)范》時應(yīng)向甲方提出，由甲方和設(shè)計(jì)單位與消防部門協(xié)商解決。

　　3、乙方應(yīng)按合同規(guī)定的時間完成和提供服務(wù)。

　　十、施工組織設(shè)計(jì)和工期

　　1、開工及延期開工

　　乙方應(yīng)按合同約定的開工時間開始施工。乙方不能按時開工，應(yīng)當(dāng)以書面形式向甲方提出延后開工的理由和要求。甲方代表應(yīng)當(dāng)在接到延期開

　　工申請后的48小時內(nèi)以書面形式答復(fù)乙方。因甲方原因不能按按合同約定的開工時間開始施工。甲方應(yīng)并以書面形式通知乙方，推遲開工時間，工期順延。

　　2、由于下列原因造成的工期延誤，工期相應(yīng)順延:

　　a) 甲方不能按合同規(guī)定提供圖紙及開工條件;

　　b) 工程量改變和設(shè)計(jì)變更;

　　c) 因停水、停電、停氣等原因造成的停工;

　　d) 不可抗拒力;

　　e) 因甲方無法達(dá)成約定義務(wù)造成的工期延遲;

　　f) 雙方約定工期順延的其他情況：

　　3、工程竣工

　　a) 乙方按協(xié)議條款約定的竣工日期或順延的工期竣工，如遇特殊情況雙方另議。

　　b) 施工中甲方如需提前竣工，雙方協(xié)商一致后應(yīng)簽訂提前竣工協(xié)議，作為合同文件組成部分。提前竣工協(xié)議應(yīng)包括乙方為保證工程質(zhì)量和安全采取的措施，甲方為提前竣工提供的條件以及提前竣工追加的合同價(jià)款等內(nèi)容，合同范本《水電消防合同承包合同》。

　　十一、工程質(zhì)量

　　a) 工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到協(xié)議書約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。因乙方原因工程質(zhì)量達(dá)不到約定的.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

　　b) 雙方對工程質(zhì)量有爭議，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)鑒定，所需費(fèi)用及因此造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任，由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)

　　c) 乙方應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙要求以及甲方代表依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員檢查檢驗(yàn)，并為檢查檢驗(yàn)提供便利條件。

　　d) 甲方代表的檢查檢驗(yàn)不應(yīng)影響施工的正常進(jìn)行。如影響施工的正常進(jìn)行，影響正常施工的費(fèi)用由甲方承擔(dān)，并相應(yīng)順延工期。除此之外嚴(yán)重影響正常施工的追加合同價(jià)款由甲方承擔(dān)。

　　e) 隱蔽工程和中間驗(yàn)收

　　根據(jù)國家、盛市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　f) 重新檢驗(yàn)

　　無論甲方代表是否進(jìn)行過驗(yàn)驗(yàn)、當(dāng)其提出對已經(jīng)隱蔽工程重新檢驗(yàn)時，乙方應(yīng)按要求進(jìn)行剝露或開孔，并在檢驗(yàn)后重新進(jìn)行修復(fù)。甲方承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用，并相應(yīng)順延工期。

　　g) 本工程約定的質(zhì)量保修金為施工合同價(jià)款的 %，

　　本工程雙方約定乙方向甲方支付質(zhì)量保修金為(大寫)

　　質(zhì)量保修金應(yīng)在保修期過后一周內(nèi)由甲方一次性返還。

　　本工程約定的質(zhì)量保修期為一年。一年后如出現(xiàn)故障，乙方只收更換設(shè)備款和施工成本費(fèi)用。

　　十二、合同價(jià)款與支付

　　1) 合同價(jià)款的確定本合同價(jià)款采用_________方式確定。

　　2) 雙方約定的工程款(進(jìn)度款)支付方式和時間：

　　3) 甲方應(yīng)按約定的支付方式和時間支付工程款(進(jìn)度款)，由于甲方未能按時支付工程款(進(jìn)度款)所造成的一切后果由甲方負(fù)責(zé)，如影響工程進(jìn)度的相應(yīng)順延工期。

　　4) 工程變更調(diào)整的合同價(jià)款及其他條款中約定的追加合同價(jià)款，應(yīng)與工程款(進(jìn)度款)同期調(diào)整支付。

　　十三、工程設(shè)計(jì)變更施工中甲方需對原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，應(yīng)提前7天以書面形式向乙方發(fā)出變更通知。變更超過原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或批準(zhǔn)的建設(shè)規(guī)模時，甲方應(yīng)報(bào)規(guī)劃管理部門和其他主管部門重新審查批準(zhǔn)，并由原設(shè)計(jì)單位提供變更的相應(yīng)圖紙和說明。

　　因工程設(shè)計(jì)變更所產(chǎn)生的工程費(fèi)用應(yīng)作為工程款的一部分與工程款同期調(diào)整支付。

　　十四、竣工驗(yàn)收與竣工結(jié)算

　　1) 工程竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為國家和行業(yè)現(xiàn)行各項(xiàng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及甲乙雙方的有關(guān)約定

　　2) 工程竣工驗(yàn)收合格后，乙方向甲方遞交竣工結(jié)算報(bào)告及完整的結(jié)算資料。之后雙方參照本合同書約定的合同價(jià)款及補(bǔ)充條款約定的合同價(jià)款調(diào)整等內(nèi)容，進(jìn)行工程竣工結(jié)算.

　　3) 甲、乙雙方對工程竣工結(jié)算價(jià)款發(fā)生爭議時，按合同中關(guān)于爭議的約定處理。

　　十五、索賠和爭議

　　1) 違約的處理：

　　除不可抗拒力外，因乙方不能按合同工期竣工，施工質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計(jì)和規(guī)范的要求，或發(fā)生其它違約行為，由乙方支付違約金，違約金按工程總造價(jià)的0.5%每天計(jì)收，但誤期賠償最高限額不超過合同總價(jià)的5%。

　　2) 索賠

　　除非雙方協(xié)議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應(yīng)提前10天書面通知違約方后，方可中止或解除合同，由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。

　　3) 爭議

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向乙方所在地人民法院起訴。

　　十六、合同解除

　　1) 甲，乙雙方協(xié)商一致，可以解除合同。

　　2) 有下列情況之一的，甲、乙雙方可以解除合同：

　　1、因不可抗力致使合同無法履行;

　　2、因一方違約致使合同無法履行。

　　3) 一方根據(jù)上述約定要求解除合同的，應(yīng)以書面形式向?qū)Ψ桨l(fā)出解除合同的通知，并在發(fā)出通知的前10天告知對方，通知到達(dá)對方時合同解除.對解除合同有爭議的，按本合同關(guān)于爭議的約定處理。

　　4) 合同解除后，乙方應(yīng)妥善做好已完工程和已購材料、設(shè)備的保護(hù)和轉(zhuǎn)移工作，按甲方要求將自有機(jī)械設(shè)備和人員撤出施工場地，甲方應(yīng)為乙方撤出提供必要條件，并按合同約定支付應(yīng)支付的工程價(jià)款.已經(jīng)定貨的材料、設(shè)備由訂貸方負(fù)責(zé)退貨或解除訂貨合同，不能退還的貸款和因退貨，解除訂貨合同發(fā)生的費(fèi)用，由責(zé)任方承擔(dān)。除此之外，有過錯的一方賠償因合同解除給對方造成的一切損失。

　　5) 合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結(jié)算和清理?xiàng)l款的效力。

　　十七、合同份數(shù)

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份;副本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　十八、補(bǔ)充條款

　　甲方：(章) 乙方：(章)

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話: 電話:

　　傳真：傳真：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　賬號：賬號：

　　郵政編碼：郵政編碼：

　　年月日

消防合同篇9

　　購貨單位：華能鐵嶺風(fēng)力發(fā)電有限公司，以下簡稱為甲方

　　供貨單位：鐵嶺市銀州區(qū)嘉合消防器材商店，以下簡稱為乙方

　　經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條：產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)和金額

　　116415.00元） 2、產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（包括質(zhì)量要求）,按下列第（1）項(xiàng)執(zhí)行：

　　（1）以上產(chǎn)品均按照國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，乙方提供產(chǎn)品的`出廠檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等

　　證明。

　　（2）乙方保證以上產(chǎn)品均能夠通過鐵嶺市消防部門驗(yàn)收。第二條：產(chǎn)品的交貨單位、交貨方法、運(yùn)輸方式、交貨地點(diǎn)。

　　1、產(chǎn)品的交貨單位：華能鐵嶺風(fēng)力發(fā)電有限公司平頂堡風(fēng)電場升壓站。 2、交貨方法，按下列第(1)項(xiàng)執(zhí)行：

　　（1）由乙方免費(fèi)送貨到甲方平頂堡風(fēng)電場（平頂堡鎮(zhèn)小紅石村）。第三條：對產(chǎn)品提出異議時間和辦法。

　　1、甲方在經(jīng)過鐵嶺市消防部門在本年度驗(yàn)收中，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的品種、型號、和質(zhì)量不合規(guī)定，應(yīng)一方面妥善保管，然后通知乙方，乙方在接到通知后2日內(nèi)給予免費(fèi)調(diào)換為合格產(chǎn)品。第四條：結(jié)算方式

　　1、乙方產(chǎn)品進(jìn)入甲方風(fēng)電場升壓站經(jīng)過甲方驗(yàn)收后，乙方開具增值稅發(fā)票，甲方交付乙方壹萬叁仟肆佰壹拾伍元（￥：13415.00）人民幣，待本年度通過鐵嶺市消防部門驗(yàn)收合格后交付乙方剩余叁仟元（￥：3000.00）人民幣。第五條：合同簽訂

　　1、經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后合同生效，雙方按照合同約定履行責(zé)任。合同

　　一式8份，正本2份，副本6份。甲方1份正本5份副本，乙方1份正本1份副本。

　　甲方：（簽字）乙方：（簽字）

　　（蓋章）（蓋章）

　　消防器材購銷合同

　　甲方：華能鐵嶺風(fēng)力發(fā)電有限公司安全監(jiān)察室乙方：鐵嶺市銀州區(qū)嘉合消防器材商店

　　簽訂時間：二〇一一年七月

【消防合同】相關(guān)文章：

消防勞務(wù)合同01-08

消防服務(wù)合同07-12

消防合同模板11-29

消防銷售合同01-27