簡單的工程合同

時間：2023-03-13 16:30:54 合同范本我要投稿

簡單的工程合同范本

　　在人們越來越相信法律的社會中，很多場合都離不了合同，它也是實現專業化合作的紐帶。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編為大家整理的簡單的工程合同范本，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

簡單的工程合同范本

簡單的工程合同范本1

　　甲方：

　　乙方：

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：

　　2、工程內容：

　　二、承包范圍及方式：

　　1、承包方式：包工包料。

　　2、合同總價：

　　三、付款方式：

　　1、墻面、天棚及地面結束后付___元；

　　2、工程完工驗收合格后一周內余款一次性付清。

　　四、竣工結算：

　　1、固定單價合同。

　　2、結算公式：中標價+調增調減。

　　3、超出部分按市場基價×（1+10%）公式進行計算。

　　未盡事宜，雙方洽商解決，本合同解釋權屬甲方。

　　甲方（簽字）：___乙方（簽字）：___

　　簽訂時間：___簽訂時間：___

簡單的工程合同范本2

　　甲方：______

　　乙方：______

　　借款方在_________年為進行基本建設所需資金，經貸款方審查，同意給予貸款。為明確雙方經濟責任，控制年度投資，雙方除遵守_________號臨時借款協議外，特簽訂本年度合同。

　　第一條借款方根據批準的年度基本建設計劃，向貸款方借款人民幣（大寫）_________元，用于_________建設工程，不得挪作他用。

　　預計分季用款：一季_________元；二季_________元；三季_________元；四季_________元。

　　第二條貸款利率為年息_________%，計算復利。

　　第三條年度中間，國家調整基建投資計劃和利率等，本合同應作相應修訂和補充。

　　第四條建設期間或項目竣工后，雙方應簽訂借款合同，借款合同總額包括本合同的借款額。借款合同生效后，本合同同時失效。

　　第五條本合同正本2份，簽字雙方各執1份，副本_________份，報主管部門，總、分行各1份。

　　甲方：______乙方：______

　　______年______月______日______年______月______日

簡單的`工程合同范本3

　　甲方：

　　乙方：

　　為了進一步提高項目部整體管理水平，創安全生產、文明施工的優勝工地，全面落安全治理各項措施，根據國家省市有關安全、消防法規及上級綜治的要求，并結合本項目部的具體情況(規范管理)，特制訂《項目部安全生產責任書》，甲、乙雙方共同履行下列職責：

　　1、施工班組要落實安全技術措施，高空作業必須系安全帶和安全帽，如發現安全隱患及時向項目部匯報，不戴安全帽或安全帶一律按50-100元/次處罰。

　　2、現場施工人員，不得任意拆除和破壞施工產品及半成品，不得偷竊和破壞現場的任何生產設施，一經發現按項目制度處以50-20xx元的罰款。

　　3、現場內嚴禁打架、偷竊、吸毒、等違法行為，不準留宿來歷不明人員，一經發現，處以50-500的罰款，情節嚴重的報送當地公安部分查處。

　　4、所有進現場人員必須持身份證，務工證、暫住證，(女性持有計生證)進入施工現場。

　　5、乙方因生產、生活等原因而發生刑事、治安案件受至處罰的，由項目部直接調查處理，根據情節予以當事人200-5000元罰款。構成刑事犯罪的`，送公安部分嚴厲查處。

　　6、工作時間段嚴禁喝酒，一經發現酒后上班，按每次50元進行處罰，兩次以上，一律開除，并承擔酒后工作所造成的人生安全及一切損失。

　　7、施工過程中，高空拋物、不系安全帶及不采取安全措施者，按每次50-200元予以罰款。

　　8、特殊工種必須由專業人員操作，無證操作者，一經發現按100元/次予以處罰，因無證或違規操作所造成的人身傷亡事故及財產損失,由乙方全權負責。

　　9、無故浪費材料，一經發現，處以原材料價格的3倍進行罰款。責任書簽訂后，如乙方違反以上協議內容，一切安全責任均有乙方負責，此協議有效期自簽定之日起至工程竣工日止。責任書一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　甲方：(代表人簽字)

　　乙方：(簽字)

　　日期：

簡單的工程合同范本4

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　甲乙雙方根據《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就甲方東興煤礦__號井臨時橋橋墩及橋墩翼墻工程施工相關事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：________________________

　　工程地點：________________________

　　資金來源：________________________

　　工程內容：________________________

　　二、承包方式：____________________

　　三、協議工期

　　開工日期：______年______月______日

　　竣工日期：______年______月______日

　　四、質量標準：____________________

　　五、協議價款及計價依據

　　1．協議價款：本工程采取固定單價方式，毛石擋土墻單價為_____元，______元/m3（含稅價）；壓頂用混凝土單價為每立方米人民幣______元，￥_____元/m3（含稅價）。竣工后按實際完成合格工程量乘以單價結算。

　　2．計價依據：參照_____年《云南省建筑工程消耗量定額》，甲乙雙方共同商定的工程價格。

　　六、工程價款結算及付款方式

　　（一）工程價款結算依據

　　1．施工協議。

　　2．工程竣工驗收報告。

　　3．竣工驗收實際完成合格工程量。

　　4．工程簽證。

　　（二）付款方式

　　工程竣工經甲方驗收合格后按總結算價款_____％支付給乙方，剩余_____％工程款做為工程質量保修金，保修期一年，保修期滿后無質量問題一次付清。

　　七、其它合同條款

　　1．工程竣工經乙方自檢合格后，向甲方提交竣工工程驗收審請報告和相關竣工資料，經甲方驗收合格后方可辦理工程竣工結算。

　　2．工程逾期未超過5天乙方承擔違約金_____元/每天，超過_____天承擔違約金_____元/每天。因甲方原因及不可抗力自然條件造成的.工程逾期工期順延。

　　八、甲乙雙方責任

　　1．甲方責任：__________

　　2．乙方責任：__________

　　①負責施工現場安全保衛及文明施工，保證道路暢通和施工現場文明清潔，竣工后做到料凈場地清，并對施工安全負全責。

　　②負責在施工中與周邊村民各項糾紛的協調和解決。

　　九、本協議在履行過程中產生爭議時，雙方可協商解決，或向協議履約地人民法院提起訴訟。

　　十、協議生效與終止：

　　1．本協議自雙方簽字蓋章后生效，待乙方向甲方交付合格工程，結清全部工程款后本協議即告終止。

　　2．本協議一式三份，甲方執二份，乙方執一份。

　　發包方：_____________

　　承包方：_____________

　　_____年_____月_____日

簡單的工程合同范本5

　　甲方：_______________(發包方)

　　乙方：_______________(承包方)

　　由于工程施工需要，甲方把以下工程承包給乙方進行施工。依據《中華人民共和國經濟合法》暨《中華人民共和國建筑法》以及建筑施工管理條例、施工規范，經過甲乙雙方充分協商，達成以下條款，雙方必須嚴格遵守。

　　一、工程地點及名稱

　　1、工程地點：____________________

　　2、工程名稱：____________________

　　二、承包內容價款以及工期

　　1、承包內容____________________

　　2、工程造價____________________

　　3、工程工期：_________________

　　三、付款及質量

　　1、污水地底板驗收合格后付_____%，主體驗收合格后付至_____%，發包方進行竣工驗收合格后付至_____%，其余工程款待工程保修期滿一次性付清。

　　2、工程質量：合格

　　四、甲方責任

　　幫助乙方解決水源電源，協助乙方解決施工現場出現的問題，給乙方提供施工圖紙并交底。

　　五、乙方責任

　　嚴格按照施工圖及相關規范進行施工，必須遵守安全文明施工相關規定，承擔因為安全和質量造成的責任和費用。

　　六、保修期及質保金

　　1、保修期：發包方竣工驗收后日歷天共計_____個月。

　　2、質保金：承包總價的`_____%為保修金，保修期滿后付清全部承包價款。

　　4、合同生效日期：合同生效日期雙方簽字后立即生效，保修期滿質保金付清自行失效。

　　甲方(簽章)__________乙方(簽章)_____________

　　電話：__________________電話：__________________

　　_________年_____月_____日_________年_____月_____日

簡單的工程合同范本6

　　委任單位：____________

　　施工單位：____________

　　就____________裝飾工程，經雙方充分的在友好協商簽訂本合同書，共同遵守如下：

　　一、工程名稱：___________________________

　　二、工程地點：________________________

　　三、工程項目內容：________________________

　　四、工程期限

　　本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。

　　五、工程造價為人民幣：_________

　　六、付款方式

　　1、合同簽訂后甲方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額預付款。

　　2、開工后，甲方按工程進度至完工，分期支付乙方工程總額預付款，余額在工程驗收合格一次性付清。（以預算書單價為標準，以實際工程量結算）

　　七、材料設備：本工程所需的工程材料由乙方負責采購，及時組織進場，材料設備保管場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的垃圾及廢料由施工方負責清理。

　　八、工程施工

　　1、乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工，如有違反，甲方有權提出停工或返工，所造成的損失由乙方負責。

　　2、乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細，雙方認可后，該資料作為本合同不可分割的一部份，由于設計缺陷造成追加投資，及方案設計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。

　　3、施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協議，提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。

　　4、乙方應了解遵守物業管理處有關規定，遵守施工技術規范，因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞，由施工方負責。

　　5、如因乙方不遵守物業管理處有關規定，造成罰款的由乙方負責。

　　九、工程質量

　　1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質量評定驗收標準。

　　2、由于乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由乙方承擔。

　　3、由于乙方原因造成的無法返工的質量事故，一切后果由乙方負責。

　　4、裝飾工程質量保修一年。

　　十、工程驗收

　　由乙方發出工程驗收通知，雙方人員到施工現場，按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收，驗收后，雙方負責人應在驗收單上簽名認可，如工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的'質量，安全問題由甲方承擔責任并以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。

　　十一、違約責任

　　任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償給守約方。

　　十二、備注

　　本合同有不詳之處，甲、乙方通過協商補充協議或條款，如本合同甲。乙方發生糾紛，雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執行。

　　十三、本合同報價表一式四份，甲、乙方雙方各執兩份，經雙方代表簽字和蓋章后即生效，具有法律效力。

　　甲方單位（蓋章）：________

　　代表人：__________________

　　乙方單位（蓋章）：________

　　代表人：__________________

　　日期：____________________

　　簽訂合同地點：____________

簡單的工程合同范本7

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定，結合本工程的具體情況，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程內容：

　　4、工程工期：開工時間：_____年____月____日竣工時間：_____年____月____日

　　5、管護時間：工程竣工初驗合格起止_____年____月____日止。

　　6、驗收移交時間：管護期滿后甲乙雙方組織驗收，驗收合格后7日內移交給甲方。

　　二、工程要求

　　嚴格按綠化設計圖紙及報價表規范操作，每個環節必須服從甲方管理，驗收后方可進行下道程序。

　　三、驗收

　　1、按國家標準及甲方要求，由甲、乙雙方組織驗收。

　　2、乙方提交驗收申請書后，因甲方原因10天內未組織驗收視為合格，自動驗收和移交。

　　四、結算與付款方式

　　工程結算以工程報價表單價，按實際完成工程量結算，總價下調3.3%工程完工初驗合格后一個星期內付清工程款的85%，管護期滿后，經甲方驗收合格一個月內付清剩余款。

　　五、甲方責任義務

　　1、施工中和管養期內，乙方所需的水、點由甲方負責提供，費用甲方承擔。

　　2、乙方所栽樹苗在管護期內，甲方有義務協助防止人為破壞，乙方不承擔責任。

　　六、乙方責任義務

　　1、嚴格按照施工規范的要求進行施工安裝操作。

　　2、服從甲方施工現場管理。

　　3、嚴格按照設計圖紙約定的材料進行施工。

　　4、嚴格按合同約定的`施工工期進行施工。

　　5、乙方必須嚴格貫徹國家有關安全生產方針、加強安全教育，做到安全施工。

　　七、雙方約定

　　1、雙方應按質、按時、按量完成工程任務，推遲完工罰款200元/天，罰款從工程費中扣除。

　　2、雙方在履行合同過程中，如有違約，違約方應向守約方支付合同總價30%的違約金，并承擔因違約行為給對方造成的經濟損失。

　　3、因甲方現場協調原因造成延誤，責任由甲方負責，乙方工期可順延。

　　4、如因甲方原因未按時付清款項及余額，乙方所施工項目產權歸乙方所有，甲方不得干預。

　　5、因甲方設計原因導致積水使苗木死完和樓面荷載過重導致的問題，乙方不承擔責任。

　　八、爭議

　　合同在履行過程中發生爭議，雙方友好協商，達不成一致意見，可向合同鑒定地所在人民法院訴訟。

　　九、合同份數

　　本合同一式六份，甲乙雙方各持三份，具同等的法律效力。

　　十、其他

　　本合同未盡事宜，經雙方友好協商解決。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

簡單的工程合同范本8

　　建設單位:(以下簡稱甲方)

　　承包單位：(以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規，結合本工程具體情況，甲乙雙方在平等互利的基礎上，遵循平等、自愿、公平及誠信的原則，經友好協商，達成如下協議:

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　二、承包方式及范圍

　　承包方式：包設計、包人工、包該工程所有設備安裝材料、包機械、包工期、包質量、包安全、包檢驗、包調試、包驗收合格備案和送電、包售后維修。承包范圍：

　　1、供電系統設計。

　　2、所有安裝設備材料的采購、運輸及保管;高壓分接箱、組合式箱變的制作、組裝及出廠檢驗;

　　3、供電系統施工:

　　4、整理工程施工驗收資料

　　5、協調與供電部門的關系，辦理施工驗收手續。

　　三、工期

　　20_年___月___日至20_年___月___日。

　　四、工程造價及付款方式

　　該工程實行包干價：總造價人民幣___萬元整(含稅)，大寫人民幣___元整。具體見乙方投標預算書。

　　總造價為含設計、人工、工程所有設備安裝材料、機械、工期、質量、安全、檢驗、調試、驗收合格備案和送電、售后維修、稅費(建安稅)等的綜合造價。

　　付款方式:

　　1、合同簽訂后2日內，甲方支付給乙方合同總造價的30%作為預付款;

　　2、乙方在該工程全部施工完畢經驗收合格且具備送電條件后，甲方支付給乙方工程總造價的65%(支付該款時乙方必須出具工程全額建安發票);乙方收到該工程款后2小時內必須給甲方成功送電。

　　3、剩余5%作為質保金，從送電之日起兩年內如果該工程無質量問題或出現質量問題乙方能及時進行維修，甲方將在送電之日起兩年后的15日內將質保金無息支付給乙方。

　　五、箱變技術要求

　　1、歐式景觀樣式。設備配置根據圖紙配置，高壓部分具備高壓測量、計量、避雷功能(包括模擬屏在內)等設備，以達到驗收通過為準;

　　2、各高低壓柜體均含銅排及其輔助配件等，所有柜體內外必須要有標示牌;

　　3、每組箱變內部低壓出線為6路400A+2路250A,低壓柜體之間用母排連接;

　　4、變壓器采用2臺(±2×%)變壓器(產品是銅芯，“達馳”牌);

　　5、高壓柜體殼體采用覆鋁鋅板，低壓柜體采用低壓GGD;(厚度要達到國家行業標準);

　　6、母排要求銅母排，國家標準T2銅排，質量標準參照國家標準規范要求;

　　7、電氣開關等元器件品牌為“正泰”或質量不低于該品牌。

　　六、安裝質量標準

　　1、甲乙雙方約定本工程施工質量標準：按國家、地方及行業有關標準執行。乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的電氣工程規范、規格和標準進行施工，并接受甲方派駐代表的監督。

　　2、乙方提供的材料、設備質量標準：執行最新國家及行業標準、國家和地方行政主管部門的有關規定。如因質量不合格給甲方造成損失的，乙方承擔賠償責任。

　　3、其他要求可參照有關國家標準、國家機械部及企業標準執行。

　　4、由乙方提供的主要原材料、設備、構配件、半成品必須按有關規定提供質量合格證，或進行檢驗合格后方可用于工程;

　　5、若經甲方抽檢發現乙方在施工中存在偷工減料現象，甲方除責令恢復按圖紙或合同約定的標準外，并有權要求乙方按工程總價的10%支付違約金。

　　七、雙方責任

　　甲方責任：

　　1、提供工程施工機械及設備存放臨時用地。

　　2、施工現場必須具備施工條件，否則因此造成的工期拖延，乙方不負責。

　　3、及時支付工程款。

　　乙方責任:

　　1、合同簽訂后3日內向甲方提供高壓系統設計圖紙、箱變和高壓分接箱基礎施工圖紙兩份，以便甲方安排土建施工;

　　2、工程竣工后，乙方應向甲方提供完整的`施工資料、設備原始資料、設備所帶的備品備件、專用工具及竣工圖;

　　3、乙方負責向臨清市供電公司有關部門按規定程序申報該工程的驗收工作。

　　4、乙方要嚴格按照合同約定完成工程施工，嚴格遵守電力行業安全及施工相關規程、規定，確保施工安全和施工質量。如因乙方施工工藝問題未能驗收通過，乙方負責按電力部門的要求及時整改。如果拖延工期，每拖延一天按合同總造價的3‰，給甲方賠償損失。

　　5、如果后期乙方在臨清市其它項目擁有630KVA的配電施工工程，須協助甲方將壹630KVA箱變配備的高壓計量裝置和高壓開關按市場價賣出。

　　八、質保期

　　箱變、高壓分接箱質保期二十年，其它質保期兩年。在質保期內，乙方必須在24小時內對該工程出現的質量問題無條件免費維修或更換。如果給甲方造成損失的，應給予甲方相應的賠償。

　　九、合同生效

　　合同生效時間：20_年___月___日。

　　本合同雙方簽字后生效。本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份，具有同等的法律效律。保修期滿合同自行終止。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_______法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

簡單的工程合同范本9

　　甲方：_______________(發包方)

　　乙方：_______________(承包方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它相關法律、法規，遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建筑工程施工事項協商一致，訂立合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：________________________

　　工程地點：________________________

　　工程內容：土方開挖、拉運、平整、挖噴錨護坡、挖基坑承臺梁、承臺梁磚胎膜完成后周邊土方回填，基坑底人工修土，道路保潔、洗車、基坑土方回填、排水溝邊土方回填平整、工作面排水等與挖土有關的所以內容。

　　二、合同工期

　　1、按圖紙要求尺寸進行開挖，自______年______月______日開始施工，在______年______月______日完成，工期為______天。

　　2、乙方在認可該合同工期時，視為同時認可合同工期包括停水、停工，遇到地下障礙物、設備、機械損壞維修，無法辦理夜間施工許可證等不利因素引起的工期延遲在內的_____日_____天。

　　三、結算方式

　　1、結算：在開挖之前甲、乙雙方先對自然地坪標高進行測量，測量數值經監理公司、代建公司符合確認后再進行土方開挖。挖土深度按實際挖土深度計算，砼墊層及塊石墊層厚度為_____cm;挖土方量按實際土方量和施工員簽證進行結算，單價為_____元每立方，本單價已含_____%稅金(此單價已包括土方施工過程中發生的所有費用)。

　　2、工程款支付：挖土全部完成付總款的_____%，工程款按工程量的_____%支付;挖土全部完成后付總款的_____%，余款_____個月后一次性付清。

　　四、質量與施工要求

　　1、基底的平面位置、底面尺寸、邊坡坡度、標高和持力層等應符合設計圖紙的'要求，偏差控制在施工規范允許范圍內。

　　2、做好水溝和排水設施，達到位置、尺寸和標高符合設計要求。

　　3、在開挖過程中，乙方必須聽從甲方施工員指揮，嚴禁超挖，因乙方超挖而引起的一切費用由乙方負責。

　　4、地下挖出來的自來管及鋼盤條歸乙方所有。

　　五、安全要求

　　1、開工前乙方應做好本工種工人的安全思想教育和安全注意事項并做好交底記錄。

　　2、嚴格按照土方工程實施技術操作規程中的安全注意事項進行施工，否則出現安全事故，概由乙方負責。

　　3、遵守工地規章制度，服從現場管理人員的指揮及上級有關部門的監督管理。

　　4、雨季施工應注意邊坡穩定，加強檢查工作，必要時可適當放緩邊坡設置支撐擋土板。

　　5、發現地下水或預埋管道、電纜線等應及時報告工地負責人并做好排水防水及其它措施。

　　6、在施工期間，車輛無論在工地內或工地外，發生的事故由乙方負責。

　　六、其它

　　乙方必須文明施工，安全生產，杜絕工傷事故，由乙方原因造成工傷事故的所有責任及費用由乙方承擔。

　　七、仲裁與調解

　　如若發生勞動爭議和經濟糾紛，雙方同意由勞動仲裁部門或人民法院進行調解。本協議一經簽訂，雙方應自覺履行合同義務，不得反悔。本協議書一式兩份，甲乙雙方各執一份。經雙方簽字蓋章后生效，至工程款結清后自然失效。

　　甲方(簽章)__________乙方(簽章)_____________

　　電話：__________________電話：__________________

　　_________年_____月_____日_________年_____月_____日

簡單的工程合同范本10

　　甲方：

　　乙方：

　　鑒于甲方自有合法的工程承接資質，甲方委托乙方為該公司尋找工程項目；乙方亦獲知了甲方的上述意愿，乙方愿意接受委托。雙方愿意簽訂正式合同，并嚴格履行，以達到雙方目的。鑒于此，雙方本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則，經充分友好協商，訂立如下合同條款，以資共同恪守履行。

　　第一條委托事項

　　1、甲方計劃承接乙方接洽的________工程項目，甲方委托乙方為該公司承接的項目進行預審核，乙方接受甲方委托。

　　2、乙方應盡力為甲方尋找合適的工程項目，并盡可能促成甲方以分包、總承包等合法方式進行工程項目承接，其受托期限為本合同簽訂之日起至_________年____月____日止。

　　第二條居間人的權利和義務

　　1、乙方在履行本合同的過程中，可以向第三方表明其為甲方的居間人，并可以向第三方介紹該公司的相關情況，但甲方書面確認為是商業秘密的除外。

　　2、乙方應認真完成甲方的委托事項，按照合同第一條所規定的內容積極為甲方尋求機會，并為甲方與相關對方當事人簽署合同或協議提供聯絡、協助、撮合等服務。

　　3、乙方應盡可能向甲方及時、真實地報告有項目發包意向的第三方的情況。

　　4、乙方在前期辦理本受托事項過程中，因甲方過錯造成其損失時，將由甲方承擔責任。

　　5、乙方僅為甲方和上述公司的居間方，不為甲方和上述公司簽署的有關合同、協議以及債權債務承擔任何責任。

　　第三條居間報酬與費用

　　1、若乙方促成有發包意向的第三方與甲方簽署承包合同，甲方應向乙方支付工程造價總額的百分之五（5%），即合人民幣_____________元整（￥：______）作為乙方酬金，（該項目所產生的營業稅由方承擔，若該居間費所產生的所得稅由甲方承擔）；該酬金包含其它相關居間、咨詢、應酬費用。酬金的支付方式為：現金或個人賬戶劃賬；

　　2、付款時間：甲方與第三方簽訂承包合同并收到首期工程預付款后，支付合同總價的百分之三（3%），即合人民幣____元整（￥：____）作為居間首期款，其余2%（合同總價）的居間費，根據發包方工程進度按比例分兩次支付，所收款以收據為憑。

　　3、若乙方未能促成上述承包合同，乙方無權要求甲方支付酬金，其從事居間活動所支出的其它相關必要費用（如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應酬費、咨詢費及其它隱性費用）乙方自行承擔。

　　第四條合同的解除

　　1、委托期限屆滿，約定目的未能實現而甲乙雙方不再續簽本合同將自動解除；

　　2、本合同約定目的已經實現，乙方收到甲方按照本合同第三條約定的酬金后，甲乙雙方責任義務已履行完畢本合同將自動解除；

　　3、委托期限屆滿之前，不論任何原因，甲乙雙方通過書面協議同意解除本合同的；

　　4、委托期限屆滿之前，因不可抗力致使本合同約定目的不能實現的；

　　5、當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的；

　　6、在本合同履行過程中，乙方實際產生的費用（如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應酬費、咨詢費及其它隱性費用），因甲方單方解除本合同給乙方造成的實際經濟損失由甲方全部承擔。

　　第五條違約責任

　　甲方應按時支付相應費用，若違反本合同的.約定則視為違約行為，則應向乙方支付居間費總額10%的金額作為違約金，乙方協助甲方簽訂合同后則視為已履行完居間義務。

　　第六條聲明及保證

　　甲方：

　　1、甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有能力簽署并履行本合同；

　　2、甲方簽署和履行本合同所需的一切相關手續均已辦妥并真實合法有效；

　　3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為；

　　4、甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方法定代表人或授權代表人（需有法人委托授權書），本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力；

　　5、甲方保證自有資質的真實性及合法性。

　　乙方：

　　1、乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效；

　　2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為；

　　3、本合同的簽署人是合法公民或授權代表人，本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第七條保密

　　甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本合同過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料（包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其它商業或企業秘密）予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。不得利用客戶提供的信息從事任何與擔保業務有關或有損客戶利益的活動。

　　第八條通知

　　1、根據本合同需要，一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用、書信快遞、傳真、E—mail、手機短信、當面送交等方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2、一方變更通訊方式或通訊地址，應自變更之日起三日內，以書面或短信形式通知對方，否則，由未通知方承擔由此而引起的相關通知責任。

　　第九條爭議的處理

　　1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

　　2、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第__種方式解決；

　　①、提交有管轄權的仲裁委員會仲裁；

　　②、依法向合同簽署所在地人民法院提起訴訟。

　　第十條不可抗力

　　1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后及時向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響

　　3、不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何履行合同。不可抗力事件影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除本合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。

　　4、本合同所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

　　第十一條合同的解釋、補充與附件

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十二條合同效力

　　本合同自雙方法定代表人或其授權的委托代理人簽字之日起生效。本合同正本一式____份，雙方各執____份，具有同等法律效力。

　　第十三條備注

　　甲方（簽章）：______________

　　乙方簽字（指印）：______________

　　法定代表人：_______________

　　委托代理人：_______________

　　合同簽訂日期：

簡單的工程合同范本11

　　甲方：

　　乙方：

　　（以下簡稱"甲方"）和（以下簡稱"乙方"）依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就本工程合作項目協商一致，訂立本合同（以下簡稱"合同"）。

　　一、合同名稱、地點：

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　二、施工范圍：

　　范圍：賓館寬帶網絡、通訊及有線電視的設備采購、安裝、調試。

　　三、合同工期：

　　開工日期：___年___月___日；

　　竣工日期：___年___月___日；

　　合同工期總日歷天數天。（包括法定節假日）

　　四、合同價款

　　金額（大寫）：___元整（人民幣）（小寫）￥：___元

　　在合同履行中發生需要增加合同價款的情況，經甲方確認后按實際發生的設備、線材及工費相應增加。

　　五、合同付款方式：

　　（1）預付款：在簽訂合同之日后3日內，乙方設備、材料及人員到場，甲方支付乙方合同預算金額的30%即：___元作為預付款。

　　（2）進度款：在工程開始后兩周，經乙方提出，甲方對乙方工程進度驗收認可后，在7日內，甲方支付乙方合同預算金額的30%，即：___元。

　　（3）驗收合格付款：網絡、通訊及有線電視設備安裝調試完畢，經甲方驗收合格以后，在7日內，甲方支付乙方至結算總價的95%，即___元。

　　（4）質量保證金：合同結算總價款的___元作為質量保證金，在設備安裝調試驗收合格后一年期滿7日內由甲方支付乙方。

　　六、甲方責任

　　甲方按合同約定的內容和時間完成以下工作：

　　（1）甲方提供施工場地、環境和施工所需的水、電等必要條件。

　　（2）協調土建、裝修和相關配套公司與乙方的關系，提供必要的施工資料、環境，并配合乙方解決施工過程中遇到的問題，不影響乙方施工的進行。

　　（3）按照合同規定，及時向乙方支付設備款項以及施工款項。

　　（4）工程結束后，甲方應根據乙方的申請及時進行工程驗收工作。

　　（5）在設備安裝調試驗收后，由甲方負責成品保護工作，驗收前產品產權歸乙方。

　　（6）甲方應做的其他工作，甲乙雙方另行約定。

　　七、乙方責任

　　按合同約定的內容和時間完成以下工作：

　　（1）保證工程質量，確保工程按合同約定的工期完成。

　　（2）編制工程方案，施工進度計劃。

　　（3）工程經竣工驗收（包括中間交工驗收）達到合格標準后，由甲方在驗收報告上簽字，作為乙方交工的證明文件。

　　（4）保證施工場地清潔符合環境衛生管理的有關規定，交工前清理現場達到專用條款約定的要求，承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款。

　　（5）乙方應在設備安裝調試驗收后，向甲方提供工程的各類圖紙、資料、文檔等文件。

　　（6）乙方應做的其他工作，甲乙雙方另行約定。

　　八、工程進度變更

　　1、暫停施工

　　甲方認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求乙方暫停施工，并在提出要求后48小時內提出書面處理意見。乙方應當按甲方要求停止施工。乙方實施甲方作出的處理意見后，可以書面形式提出復工要求，甲方應當在24小時內給予答復。甲方未能在規定時間內提出處理意見，或收到乙方復工要求后24小時內未予答復，乙方可自行復工。因甲方原因造成停工的，由甲方承擔所發生的追加合同價款，賠償乙方由此造成的損失，相應順延工期；因乙方原因造成停工的，由乙方承擔發生的費用，工期不予順延。

　　2、工期延誤

　　因以下原因造成工期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

　　（1）設計變更和工程量增加。

　　（2）一周內非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時。

　　（3）不可抗力。

　　（4）甲乙雙方約定或同意工期順延的其他情況。

　　乙方在工期延誤情況發生后3天內，就延誤的工期以書面形式向甲方提出報告。甲方在收到報告后2天內予以確認，逾期不予確認也不提出修改意見，視為同意順延工期。

　　九、竣工驗收

　　1、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告。

　　2、甲方收到竣工驗收報告后7天內組織有關單位驗收，并在驗收后3天內給予認可或提出修改意見。乙方按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。

　　3、工程竣工驗收通過，乙方送交竣工驗收報告的日期為實際竣工日期。工程按甲方要求修改后通過竣工驗收的，實際竣工日期為乙方修改后提請甲方驗收的日期。

　　十、售后服務及保修

　　1、在工程驗收后，乙方負責對其提供的設備實施保修及售后服務，設備的免費維修期為一年。一年后，乙方定期負責設備的維護保養，以保證設備正常運行，且只收取施工費和設備成本費。

　　2、在本合同規定的保修期外，若甲方需要乙方提供維護維修指導，甲乙雙方可另行商定。

　　3、售后服務其他細則詳見公司售后服務保障體系。

　　4、甲方對售后服務有其他合理要求，需與乙方另行商定，經乙方認可后可作為合同條款。

　　十一、不可抗力

　　1、不可抗力包括因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非甲方乙方責任造成的爆炸、火災，以及風雨、雪、洪、震等自然災害。

　　2、不可抗力事件發生后，乙方應立即通知甲方，在力所能及的條件下迅速采取措施，盡力減少損失，甲方應協助乙方采取措施。不可抗力事件結束后48小時內乙方向甲方通報受害情況和損失情況，及預計清理和修復的費用。不可抗力事件持續發生，乙方應每隔7天向甲方報告一次受害情況。不可抗力事件結束后14天內，乙方向甲方提交清理和修復費用的正式報告及有關資料。

　　3、因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期由甲乙雙方按以下方法分別承擔：

　　（1）工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員傷亡和財產損失以及運至施工場地用于施工的材料和待安裝的設備的損害，由甲方承擔；

　　（2）甲方乙方人員傷亡由其所在單位負責，并承擔相應費用；

　　（3）乙方機械設備損壞及停工損失，由乙方承擔；

　　（4）停工期間，乙方應工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛人員的'費用由其所在單位負責承擔；

　　（5）延誤的工期相應順延。

　　十二、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、本合同文本；

　　2、設備清單；

　　3、技術規范書。

　　甲乙雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分，與本合同同樣具有法律效力。

　　十三、

　　乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　十四、

　　甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其它應當支付的款項。

　　十五、違約處理

　　1、甲方違約。當發生下列情況時：

　　（1）甲方不按照協議規定按時支付乙方合同款項，乙方有權收取滯納金。滯納金以合同違約款為基數按日息0、1‰（千分之一）累計收取。

　　（2）甲方不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。

　　甲方承擔違約責任，賠償因其違約給乙方造成的經濟損失，順延延誤的工期。

　　2、乙方違約。當發生下列情況時：

　　（1）因乙方原因不能按照協議書約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工；因乙方原因造成工程延誤，則被視為延期行為，每延期一天，甲方有權扣除違約合同部分款額的0、1‰（千分之一）。如因甲方、第三方或不可抗拒因素所造成的工程延期，乙方不承擔任何責任，不應被視為違約。

　　（2）乙方不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。乙方承擔違約責任，賠償因其違約給甲方造成的損失。

　　3、其它違約責任或未盡事宜，按合同法有關規定執行。

　　4、一方違約后，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。

　　十六、爭議處理

　　1、甲方乙方在履行合同時發生爭議，可以和解或者要求有關主管部門調解。當事人不愿和解、調解或者和解、調解不成的，甲乙雙方可以在專用條款內約定以下一種方式解決爭議：

　　第一種解決方式：甲乙雙方達成仲裁協議，向市仲裁委員會申請仲裁；

　　第二種解決方式：向有管轄權的人民法院起訴。

　　2、發生爭議后，除非出現下列情況的，甲乙雙方都應繼續履行合同，保持施工連續，保護好已完工程：

　　（1）單方違約導致合同確已無法履行，甲乙雙方協議停止施工。

　　（2）調解要求停止施工，且為甲乙雙方接受。

　　（3）仲裁機構要求停止施工。

　　（4）法院要求停止施工。

　　十七、合同生效

　　合同訂立時間：___年___月___日

　　合同訂立地點：

　　備注：

　　本合同由合同甲乙雙方簽字蓋章后生效。本合同正本四份，具有同等效力，由甲方乙方分別保存兩份。

　　甲方（蓋章）：___乙方（蓋章）：___

　　委托代理人（簽字）：___委托代理人（簽字）：___

　　公司電話、傳真：___公司電話、傳真：___

　　日期：___日期：___

簡單的工程合同范本12

　　甲方（發包單位）：

　　乙方（承包單位）：

　　因甲方需對新設供熱所的辦公場所進行基本的裝飾裝修，經甲乙雙方共同協商，決定由乙方負責完成該工程，為了明確責任，確保施工的安全、質量和進度，特訂立以下條款，供雙方共同遵照執行。

　　一、工程內容：部分區域進行裝飾裝修。

　　二、工程結算價及付款方式：按照《___年太原市修繕安裝工程預算定額》與《___年山西省統一安裝工程預算定額》不計取其他費用，只取8%的稅金和管理費，現場簽證以實結算，工程完工并驗收合格后一次性付清。

　　三、工程期限：從___年___月___日至___年___月___日。如乙方未按期完工，推遲一天扣除工程款___元。

　　四、承包方式：由乙方包工包料。

　　五、工程質量：

　　1、乙方必須按照國家現行的工程質量技術標準、規范進行施工。

　　2、凡因乙方原因造成的施工質量不合格的'工程，乙方應在甲方規定的時間內無償返工，達到工程質量驗收標準。返工后仍達不到的，由乙方承擔違約責任。

　　六、工程驗收：工程全部竣工后，由甲方組織進行驗收，不合格工程不予驗收。

　　七、施工安全：乙方是安全施工第一責任人，在施工中要做到文明施工，安全施工。施工過程中發生的一切安全事故均由乙方自行承擔。

　　八、本合同未明確之處，按有關規定協商解決。

　　本合同一式四份，具有同等法律效力。

　　甲方（簽字）：___乙方（簽字）：___

　　簽訂時間：___簽訂時間：

【簡單的工程合同】相關文章：