- 相關推薦
土方工程項目施工合同（精選11篇）
現今社會公眾的法律意識不斷增強，關于合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？下面是小編整理的土方工程項目施工合同，歡迎閱讀與收藏。
土方工程項目施工合同 1
甲方：
乙方：
經甲、乙雙方友好協商，甲方同意將________地段，全部土石方工程發包給乙方施工，現就有關條款明確如下：
一、工程內容：地段內土石方挖填與平整運棄。
二、工程地點：__________________。
三、工程量：土石方約________萬立方米左右，在線內組織施工，工程結算按實際完成工程量計算。
四、承包方式：采用包工的`方式，單價以________元/m基數。本工程全部渣土、運輸、倒土及渣土辦證手續費用等所有費用，全部由乙方負責，石方和混凝土結構雙方協商另行計價。
五、結算方法：乙方進場后，甲方先付________元給乙方進場費，以后按立方米結算一次，以此類推。余款在工程竣工后經驗收合格，在乙方完工七天內進行工程驗收工程，并且出結算表，憑結算表一個月內付清。
六、稅收由甲方承擔。
七、甲方責任
1、水、電源由甲方提供。
2、甲方派技術人員到現場協助乙方搞好施工指導，加強工程質量監督，確保工程質量達到要求，并及時進行隱蔽工程質量驗收。
3、甲方負責派專人及時簽收認定所做工程量，以配合乙方順利進行后續工作。
八、施工日期：從開工日起有效天內完成上述項目的施工任務。設計變更，以及自然災害等不可抗拒的因素，以及節假日渣土辦通知停工，如出現石方。（造成工期延誤，工期相應順延。）
九、本合同未盡事宜，雙方另行協商補充完善協議。
十、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執壹份，雙方簽字或蓋章后生效，并具有同等法律效力，工程款付清，合同終止。
甲方代表：
___年___月___日
乙方代表：
___年___月___日
土方工程項目施工合同 2
甲方：(發包方)________________________________
乙方：(承包方)________________________________
根據《中華人民共和國合同法》和相關法律法規等規定，為明確雙方在工程承包中的權利、義務和責任，確保工程任務的全面完成，在自愿、平等、互利的原則下，經甲乙雙方協商同意簽訂本合同。
第一條工程概況
(一)工程名稱：_________________________________
(二)工程地點：__________________________________
(三)工程范圍：_________________________________本合同土石方工程量約為________________立方米。
(四)工程總造價：經雙方確定本合同綜合單價為____________全部工程造價暫定為人民幣__________萬元，大寫_________________。
第二條工程期限
根據雙方協商工程期限自______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止，若發生了不可預見或不可抗力時，工期順延。
第三條工程質量
乙方根據甲方提供的圖紙及資料進行施工，確保工程質量，工程驗收時，應按圖紙和驗收標準執行。
第四條工程價款結算
(一)本合同全部工程造價的結算按下列方式辦理：
本合同的工程量是暫定數量，待甲乙雙方共同校定后作為最終結算的依據。如甲方提供的圖紙和說明書與實際不符，按實際簽證結算。
(二)工程價款結算與撥付辦法：
第五條雙方責任
(一)甲方責任
1、因甲方提供施工圖紙、地質勘察資料及地下隱蔽設施(包括水、電、煤氣管道等地下管網設施等)不詳、不及時或與實不符，除工期得以順延外，還應償付給乙方由此造成的誤工或停工的實際損失；由此造成的第三方損失應由甲方負責。
2、甲方派代表在工地進行技術、質量監督、檢查、辦理有關施工簽證、驗收手續等，解決應由甲方解決的問題。
3、由于甲方原因造成乙方施工機械，運輸車輛誤工或停工，甲方應負責機械停置臺班費及相應的實際損失，并相應順延工期。
4、工程變更：甲方應于三天前以書面形式通知乙方，并簽訂補充合同或另外辦理施工簽證。否則造成的經濟損失由甲方承擔并相應順延工期。
5、工程竣工后，甲方應組織專門人員在______日內進行驗收。
6、不按合同規定預付或結算工程款，除支付合同規定的預付或結算工程款外，還應按逾期天數，以每天按逾期款項的`千分之五支付滯納金。
(二)乙方責任
1、乙方根據甲方提供的施工圖紙和地質勘查資料編制施工方案，并經甲方同意后施工。
2、乙方應按照編制的施工方案嚴格組織施工。
3、乙方應制定安全措施，加強對現場施工人員的安全教育，如發生事故應由責任方負擔。
4、乙方應合理組織施工和機械車輛調配，保證工程按期完成。工期每提前一天，甲方獎給乙方______元，同獎同罰。
5、乙方應服從甲方工地代表的統一指揮。
第六條合同糾紛
因履行本合同發生的一切爭議，由當事人雙方協商或調解解決，協商或調解不成，從以下兩種方式種選擇其中一種(在所選項下打√，如選擇仲裁方式，請注明具體仲裁委員會)。
1、提交_______________仲裁委員會
2、依法向人民法院起訴
第七條附則
(一)本合同自雙方蓋章簽字后生效，合同履行完畢后自行無效。
(二)本合同如有未盡事宜，雙方可以根據具體情況議定附加條款，以便共同遵守。
(三)本合同正本甲、乙雙方各執一份，副本應按相關法律法規的規定向有關部門簽證備案。
第八條附加條款
_________________________________________________________________________。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
土方工程項目施工合同 3
發包人：(以下簡稱甲方)
承包人：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、本建設工程有關事項協商一致，訂立本合同，共同遵守。
一、工程名稱：
___________________。
二、施工地點：
___________________。
三、承包范圍：
3.1挖方不計松散系數，挖方量約________方(含土石方的放炮作業、挖運等)，填方約______立方米。
3.2道路路基范圍內積水、淤泥和雜草的清除。
3.3余土外運至甲方指定地點，運距3公里以內。
四、質量要求
4.1平基土石方道路路床以外，須按給定的平基標高，誤差±10cm以內為達到合格；平基土石方道路路床范圍內的平基標高誤差應符合設計圖相應標準的規定。
4.2回填每層厚度控制在0.8米以內，回填的土(石)塊直徑應小于50cm。
五、質量保修及履約保證金
平基土石方工程無質量保修及履約保證金
六、合同工期
工程工期從合同簽訂之日起，合同有效工期為日歷天數30天，但階段性工期應滿足甲方的要求。
七、竣工驗收
工程竣工后，由甲方委托測量平基標高，甲方組織竣工驗收。
八、合同價款及計價方式
工程承包范圍內(按照甲方提供的紅線圖、帶地形的土石方計算地點，實行挖方元/立方米，回填方臨時道路的修建、大型機械進出場費等全部工作費用，和企業管理費、合法利潤、安全文明施工措施費、稅金等完成全部工作內容所需的全部費用。回填完成后超過的外運部分增加運費___元/立方米。
九、付款辦法
9.1工程全部竣工并經驗收合格7日以內，支付至合同總造價的80%，結算后十個工作日內一次性付清余款。
9.2工程竣工驗收后，乙方應盡快提交工程結算書。
十、雙方責任
10.1甲方責任
10.1.1向乙方提供必要的地下管線資料。
10.1.2組織對工程的中間驗收及竣工驗收。
10.1.3及時組織相關工程技術人員協調解決工程中的技術問題。
10.1.4按合同約定及時辦清工程結算。
10.1.5按合同約定及時支付工程款。
10.1.6因擋工造成停工，工期不予順延，甲方應協助乙方解決矛盾，但甲方不承擔因停工產生的一切損失及費用。
10.1.7施工期間，因連續下雨或停水、停電造成停工，工期不予延長，甲方亦不承擔因停工產生的一切損失及費用。
10.1.8甲方不得單方面無故解除合同。
10.2乙方責任
10.2.1乙方委派為項目經理，為技術負責人。
10.2.2乙方應根據甲方提交的設計施工圖和現場的實際情況，作好施工組織設計和安全文明方案，并在工程動工前五個工作日內提交甲方審批。
10.2.3按施工圖及甲方有關要求組織施工，達到合同約定的要求和相應的質量標準的合格的規定。凡質量不合格造成的返工費用及其他損失均由乙方自行負責。
10.2.4遵守政府有關主管部門對施工場地的管理規定，并按規定辦理相關手續。
10.2.5乙方必須按甲方雙方確認的總工期組織施工，并接受甲方的檢查、督促。
10.2.6保證文明施工、安全生產。因乙方原因發生安全事故及造成其他損失，由乙方承擔發生的費用，工期不予延長。
10.2.7乙方應認真按照標準、規范和本合同要求組織施工，隨時接受甲方的檢查，確保工程質量。
10.2.8完工后，乙方必須書面報請甲方竣工驗收。
10.2.9工程施工中及時形成完整、準確、真實的工程技術質料，一式三份，竣工驗收后提交給甲方。
10.2.10因乙方原因造成的.停工，由乙方承擔發生的一切費用，工期不予順延。
10.2.11因供水供電部門的原因停水或停電導致的停工，乙方應調整好施工組織設計，并組織好施工管理，甲方不承擔由此造成的損失，工期不予延長。
10.2.12未經甲方及相關部門同意，乙方不得擅自轉包及分包工程。
10.2.13乙方不得單方面無故解除合同。
十一、違約責任
11.1乙方違背10.2.2、10.2.4款規定，承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款。
11.2乙方違背10.2.10、10.2.11款的規定，甲方有權不向乙方支付乙方已完成的工程款。
十二、爭議解決
本建設工程發生爭議，甲方與乙方應及時協商解決。也可由營山縣仲裁委員會調解，調解不成及時向營山縣人民法院起訴。
十三、合同生效及其他
13.1因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期按國家有關規定執行。
13.2本合同一式捌份，蓋章簽字即生效，雙方各執肆份，具有同等法律效力。待工程竣工驗收合格、尾款付清后自動失效。
13.3未盡事宜、經雙方協商一致，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。
發包人：
承包人：
年 月 日
土方工程項目施工合同 4
發包方：
承包方：
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規，為明確雙方在工程承包中的權利、義務和責任，在自愿、平等、互利的原則下，經雙方充分協商后訂立本合同。
一、工程概況
1.1工程名稱：___________土石方工程(范圍以發包方提供的平場紅線圖為準)。
1.2工程地點：________________________________。
1.3工程范圍：甲方提供的施工圖紙在現場指定區域內進行施工，人工及機械設備及實施組織，土方的開挖機轉運，場內調配及外運，地表清理，平整場地；廢渣垃圾外運到渣場，渣場由乙方自行落實；零星工程：項目場地內開掘道口、協助現場施工、臨時設施搭建、場內回填土、回填種植土等使用挖掘、運土機械作業的項目以及臨時挖、移、吊、平整，意外應急等工程。
1.4工程承包方式：土石方施工總承包，工程綜合單價包干，按實際工程量結算價款。
1.5工程單價：_________
1.5.1完成本合同約定全部土石方工程內容的綜合含稅包干單價：__________(人民幣)，大寫：______________。
1.5.2石方工程量以發包人提供的原始地形圖和施工平場圖計算的開挖量為準。
二、工程內容及要求
2.1工程內容：自行組織土石方(不分土石方成分、不分開挖及回填深度)機械(含人工配合)開挖、爆破、土石方場內轉運、棄渣回填、回填土石方碾壓及平整場地至設計標高和紅線范圍；以及與此相關的施工安全技術等措施(如臨時邊坡圍護、排水等)和對外協調；設計變更；發包方委托新增的零星工作內容。
2.2工程要求：以發包方所提供的施工圖、發包方提供的設計變更、相關技術規范和發包方的要求為準。土石方平場后與設計值的偏差不超過+10cm至-20cm；地塊場地平整應按《場地平整施工規范》分層碾壓，碾壓密實度達到85%以上。本工程執行的相關規范為：《工程測量規范》、《爆破與土石方施工規范》、《建筑邊坡工程技術規范》、《場地平整施工規范》等。
三、工期要求(以日歷天計)
3.1工程總工期_____天，開工時間以發包方開工指令簽發次日起計算。指令發出后7日內承包方沒有進場施工，視為承包方違約，發包方有權終止本合同。
3.2工程總工期已充分考慮了在施工過程中可能出現各種形式的下雨、下雪、停水、停電、節假日、高溫天氣、擾民和民擾、周邊道路施工影響等不利因素。
3.3除不可抗力、發包方提交的施工圖時間延后、政府要求停工及民擾造成整體停工1日以上的情況外，工期一律不順延。以上影響工期的情況發生后，承包方應在事件發生的第一時間通知發包方并在次日以書面通知發包方，發包方書面確認后工期才得以順延。否則，即使以上情況確有發生但承包方未能及時書面通知并獲得發包方認可，工期也不得順延。
3.4若承包方除本合同規定的情況外，無論何種原因不能按時完成本合同約定的工作內容，造成工期延長，則每延長一天對承包方處以壹仟元的罰款，該罰款從承包方工程款中扣除。如果延期超過一個月，視為承包方違約，發包方有權單方面終止本合同，并有權將后續土石方工程發包給其它施工單位。由此終止本合同時，承包方應在兩天內將機械、設備、運輸車輛等撤出施工現場，并由承包方承擔違約責任，賠償發包方由此造成的損失。承包方工期每提前一天竣工，給予壹仟元獎勵。
3.5承包方在收到發包方工程開工指令后，承包方指定的項目經理拒絕簽字，視為承包方違約，發包方有權終止本合同并追究承包方違約責任。
四、工程價款
4.1承包方和發包方共同確認：本工程包干單價已綜合考慮了完成本合同約定的全部工序(包括完成全部工序需采取的安全等各項措施)所需的直接費、間接費、利潤、稅金等，為全費用包干單價。
4.2承包方和發包方共同確認，本工程土石方綜合包干單價內容包括：
承包方(不分土石方成分、開挖高度、回填深度)完成承包范圍內工程內容的費用和施工過程中的測量、各類鉆孔、減震帶設置、爆破(含炸藥等配送費用)、機械及人工破碎、管線保護、開挖、上車、降塵(場區內外)密閉運輸、(場區內、外)傾倒處置、回填區土石方的分層攤鋪和碾壓(密實度85%以上)、場區出入口保潔(包括建臨時洗車場)、對周邊造成的炮震及炮損、環衛、交通堵塞、周邊協調，民擾停工損失等。平整場地至設計標高和邊界等土石方工程施工應包括的'所有正常施工環節所包括內容的施工費、施工用水電費，以及與此相關的所有施工措施費(如臨時邊坡圍護、場內排水、地下排水、周邊建筑物的爆破安全防護、修邊檢底、設減震帶、石方的破碎等)、各環節滿足國家施工規范和地方政府(或行業主管部門)有關的安全生產、文明施工等所需要的一切費用、油料漲跌因素、合理利潤、稅金等完成土石方開挖、運輸、回填區內分層攤鋪及碾壓等全部內容及費用，結算時不再收取其他任何費用。
4.3發包方對承包方提出的施工組織設計進行審批，表明同意承包方提出的關于工程進度、技術、質量、安全、文明施工等方案表示接受，不因此而對施工組織設計的缺陷負責。因施工組織設計會帶來相應的措施費均已包括在綜合單價內。如因承包方施工組織設計、施工方案、施工過程不當給發包方造成損失應由承包方承擔賠償責任。
4.4因發包方自身原因造成平基土石方工程以外的費用，由雙方另行商定；非發包方自身原因造成的施工方案的調整及突發事件而產生的費用作為承包方風險由承包方承擔。
4.5涉及承包方承包工程相關的滿足安全文明施工需要的施工圍欄、安全防護、臨時設施及涉及承包方標志、廣告宣傳等產生的費用由承包方承擔。
五、雙方責任和義務
5.1發包方向承包方提供地下管網圖、地形圖、紅線圖；負責對工程的質量、進度、工程計量、安全文明施工進行監督管理。
5.2承包方應遵守國家和地方政府現行法律、法規、條例及相關規定，精心組織，文明施工，安全生產。進場后三日內，向發包方提供施工方案和工程進度計劃(施工倒排計劃表)，得到發包方批準后，嚴格按進度計劃執行；負責施工區域內的臨時道路的修建和維護，承包范圍工程所需的臨時水、電、管線的修建和安裝、維護，負責施工場地內積水和地下水的排除，并承擔所有費用。負責承包范圍工程施工現場的安全保衛、環境清掃工作以及施工車輛行駛路段的道路維護；負責協調和處理好因爆破或施工產生的對周邊居民、環境及原有建筑的影響問題，及時辦理挖、運、路政、爆破、棄渣等平基土石方所涉及的相關審批手續并承擔全部費用；施工、爆破、運輸中的交通、噪音、環衛、粉塵、安全要求必須符合國家標準和地方政府及相關部門的有關規定，違反受罰和造成的損失由承包方自行負責并承擔一切費用；承包方在平基施工過程中，如遇與之相鄰的房屋建筑物，承包方必須采取措施保證土石方平基施工不對房屋建筑結構產生實質影響，若造成周邊建筑結構破壞，由承包方承擔一切損失。
5.3承包方必須按照施工圖，技術交底、工程變更、會議紀要和國家有關標準和發包方要求進行施工，確保工程質量，否則，承包方必須無條件返工并承擔相應損失。
5.4承包方工程完成后負責清理、轉運場地的建筑垃圾和生活垃圾；負責將臨時設施拆移出場地。
5.5承包方負責繪制竣工圖，提交發包方審定。
六、發包方、承包方駐工地代表
6.1發包方組織工程部對本工程實施監督，具體負責施工階段的工程質量、工程進度、工程計量(包括參與收方計量簽證等)的控制管理，以及合同管理、信息資料管理、協調工作、督促做好安全文明施工等。發包方派駐施工現場代表為。
6.2承包方駐工地項目經理負責現場施工管理、協調，隨時與發包方保持聯系；工程技術負責人具體主管該項目工程技術，專職安全員負責施工現場文明施工、安全管理(若承包方以上人員不配合發包方工作或在工作上采取不合作的態度，發包方有權要求承包方無條件更換)。上述人員若有變動，承包方須征得發包方同意后以單位書面通知形式告知發包方。
七、工程變更的確定
承包方必須按發包方簽發的工程變更(含設計變更、技術變更等)完成相應工作，否則，視為承包方完工工程不符合要求。
八、工程結算依據有效的約定
8.1結算資料須雙方簽字蓋章方為有效，不符合條件的工程結算依據均屬無效，雙方不作為辦理結算的依據。
8.2發包方提供的原始地貌方格網圖和發包方蓋章生效的平基施工圖及經雙方共同簽字確認并加蓋單位公章后的竣工圖作為結算依據；工程挖方量以原始地貌標高方格網圖、坐標圖、平基施工圖及竣工圖、符合要求的變更簽證等為依據進行計算；當階段性工程完成后，承包方均應書面通知發包方，由雙方到現場核定實際工程量，并進行確認后作為結算依據。
8.3工程結算資料的規范性條件：內容真實，無涂改、無偽造。其中變更簽證必須附發包方簽字蓋章確認的設計變更、技術變更資料。工程結算資料(含變更簽證、現場簽證、現場核定工程量依據、竣工驗收資料)需一式叁份(均為原件)，經發包方統一編號后，發包方貳份，承包方壹份。
九、工程價款的審核
9.1辦理結算的工程必須已竣工驗收合格，達到本合同約定的要求；工程竣工驗收后，在辦理結算之前，承包方必須提交一份完整的結算依據與發包方歸檔的原始依據進行核對，核對完畢后雙方書面予以確認；結算依據和審核意見均以書面形式遞交。
9.2結算價款的確定必須經過發包人審核后方可成為有效的工程結算價款，審核的總時間控制在30天以內(以承包方交齊完整的結算資料后，雙方履行書面確認手續的次日起計算)，承包方應積極配合發包方的工作，由于承包方原因造成發包方審核不能順利進行，承包方承擔延期結算責任。
十、工程價款支付
(付款時承包方應開具與付款金額一致的建安工程發票)，工程竣工驗收合格并完善工程資料、結算資料并經發包方審核完畢，由承包方開具全額建安工程發票后30日內支付完全部工程款。
十一、履約保證金
11.1為了保證工程順利進行，承包方在本合同簽訂時向發包方交付萬元(人民幣)的履約保證金，履約保證金在全部工程竣工驗收合格后7個工作日內退還給承包方。
11.2本合同在承包方提交工程履約保證金之后方具法律效力。如果承包方在本合同簽訂之日起3日之內，仍未繳納履約保證金，視為承包方違約，發包方有權解除本合同并不退還承包方的投標保證金，由此給發包方造成的損失，承包方應當予以賠償。
十二、工程質量及驗收
按國家現行相關的質量驗收標準和施工驗收規范結合本合同約定的要求進行工程質量驗收。承包方完成工程自檢合格后以書面形式通知發包方，發包方在接到承包方書面通知后五個工作日內組織相關部門及人員對工程進行驗收。驗收不合格的，由承包方返工至合格。
十三、安全生產、文明施工責任
13.1承包方進場前，必須與發包方簽訂專項安全協議。
13.2承包方承包本工程必須嚴格按照標準化文明組織工程施工。布置、操作過程不符合要求，發包方有權要求承包方停工整改，由此耽誤工期不予順延。
13.3承包方按有關規定，采取嚴格的安全防護措施，確保施工安全和第三者的安全，若發生安全事故(包括自身和他人傷、殘、亡及物品損失等)均由承包方自行負責，并承擔一切經濟責任及法律責任。
13.4承包方應文明施工，當發包方代表認為施工現場不符合文明施工要求時，有權限期要求承包方進行現場整改。當承包方收到發包方代表書面通知三日內，未按通知要求完成現場整頓和清理工作，則發包方可委托他人進行整頓和清理，由此產生的費用由承包方承擔。
十四、違約責任
14.1承包方必須服從發包方的管理，按雙方約定的工作內容及發包方變更通知的內容、時間及要求組織施工，本工程不得分包或轉包，否則視為承包方違約，發包方有權單方面終止本合同。合同終止后承包方應在發包方通知后兩日內無條件退場。
14.2承包方嚴禁向發包方的工作人員行賄，如有發生則視為承包方違約，發包方有權終止本合同。
14.3因承包方違約致本合同終止的發包方不再支付剩余的全部工程款，并且履約保證金不予退還。
14.4發包人逾期支付分期工程價款時違約金的計算及支付方法：按中國人民銀行發布的同期貸款基準利率執行。
十五、其它
15.1本合同未盡事宜，雙方協商一致后可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章、承包方交付履約保證金之日起生效，工程竣工驗收、余款結清后自行失效。
15.2本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成雙方可依法向項目所在地人民法院起訴。
15.3本合同正本一式陸份，發包方叁份，承包方叁份。
發包方：
承包方：
合同簽訂日期：
土方工程項目施工合同 5
甲方：
乙方：
為明確甲、乙雙方權利、責任關系，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律、法規，并結合本工程的實際情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程名稱：
____________改造工程。
二、工程地點：
____________________。
三、承包內容：
1、乙方負責拆除甲方現有________兩棟共計______平方住宅樓及地上所有建筑物。所拆除的一切物品全部由乙方自行處理(包括鋼材、樹木料、磚瓦、預制板、電線電纜、機械設備等)變現后收入全部給乙方作為拆除工資費用、另外甲方按每平方補給乙方_______元的渣土外運費。工期為_____天。
2、乙方承包甲方_________運圍墻內全部基礎大型土石方工程。
四、承包單價：
地坪以下，4米以內土方__元/㎡，地坪以下4~8米土方為__元/立方，地坪以下8~12米土方為__元/立方，風化石__元/立方，巖石__元/立方(如果遇地下水及地下建筑物另計)
五、付款方式：
設備進場五天內甲方支付__萬元給乙方作為進場費，以后根據進度每周支付一次進度款給乙方，工程全部完工一周內付清全部工程款。
六、土石方工程期限：
從甲方通知進場之日起60個工作日完成，但人力不可抗拒的原因以及甲方原因造成不能施工除外(如因甲方拆遷安置等原因而引起的.阻工，不按時支付工程款、地下巖石方比例過大，遇地下水等)。雙方協商順延工期，滲水量過大，排水機械臺班按實簽證。
七、工程質量及技術要求：
本工程嚴格按照國家現行《建筑工程質量檢驗及評定標準》、《建筑地基與基礎工程施工質量驗收規范》等進行施工和驗收。同時，本合同約定：
1、整個土方開挖順序應遵循分層開挖，防止超挖的原則進行；
2、土石方工程完工后的驗收標高與設計標高的誤差不大于±20㎝，垂直面無偏坡。
3、進場施工前，必須提前5天向甲方分別提交：土石方調配及外運施工方案、安全文明施工方案及質量進度保證措施。
4、對接近基底部份應統一預留50㎝左右土方，挖至平均標高采用機械與人工相結合挖土，對于機械降效的費用乙方不得加價。
5、邊坡應達到甲方設計要求，如出現基底深淺不一時，乙方應配合甲方進行二次開挖。
八、安全文明施工：
乙方應嚴格按照有關安全文明施工規范進行施工，采取嚴格有效的安全防護措施。
1、渣土運出現場時應按要求建立洗車設施，并有專人進行管理，嚴禁在運輸過程中出現跑、滴、漏、撒現象。
2、機械開挖時按批準的施工順序進行施工，嚴禁野蠻施工，施工機械需備專人指揮。
3、所有人員進入施工場地都必須自覺配戴安全帽。
九、保證金交付與返還
雙方簽訂施工合同時，乙方應向甲方交納保證金__萬元，乙方進場施工一個月甲方退還全部保證金。
十、違約責任
1、本合同工程不允許轉包，若甲方核實乙方有轉包行為，甲方有權單方終止合同，要求乙方無條件退場。
2、由于乙方原因不能按期完成工程任務，甲方有權對乙方實行違約處理。每延誤一天，處200元違約金。若乙方提前完成，每天獎200元。
3、如甲方收到乙方保證金四十五天后，仍未開工必須無條件退還乙方的保證金。并向乙方支付1萬元違約金。
4、由于甲方原因造成乙方中途停工兩天以上，三十天以內，除順延工期外，按銀行利息三倍給乙方支付保證金利息。停工三十天以上，按上述第3條處理。
本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份，經雙方簽字蓋章，甲方收到乙方保證金后生效。工程結束乙方收到全部工程款后自然終止。其它未盡事宜，雙方協商解決或簽訂補充協議明確，補充協議具有同等法律效力。
發包單位：
法定代表人：
承包單位：
法定代表人：
委托代理人：
聯系電話：
簽訂日期：
土方工程項目施工合同 6
發包方(以下稱甲方)：_________________________
承包方(以下稱乙方)：_________________________
根據《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條、工程項目
一、工程名稱：_____安裝工程
二、工程地點：_____
三、承包方式：包工、包機械、包安全
第二條、工程期限
合同工期總日歷天數_____天
第三條、工程價款、結算及付款方式
本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組_____元/組(一組_____塊電池板)。
1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的核定。
3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現場進行核對，達到標準的按單價_____安裝組數進行費用結算。
4、費用支付，施工結束后，甲方_____日內支付相關工程費用.
第四條、甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于_____cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現場發生破損，乙方需無條、件進行維修。
第五條、安全施工
乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的.責任和因此發生的費用，由乙方承擔。
第六條、獎懲責任
1、如_____月_____日前安裝達到_____光伏板安裝，則按_____元標準進行結算。
2、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的_____%向守約方支付違約金。
第七條、糾紛解決辦法因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條、附則
本合同一式_____份，甲乙雙方各執_____份，自雙方代表簽字。
甲方：______________________乙方：______________________
代表人：___________________代表人：_____________________
電話：______________________電話：______________________
日期：______年_____月_____日日期：______年_____月_____日
土方工程項目施工合同 7
發包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
根據發、承包雙方簽訂的《殘疾人體育訓練中心、餐廳建筑安裝工程及綜合服務中心一期項目配套收尾工程施工合同》(合同編號 CGF-1999-0201，以下簡稱"原合同")的約定，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就原合同做出如下補充說明：
一、補充協議條款
1、承包方式：包施工工期、包施工質量、包施工安全、包工包料
2、工程固定總價：(小寫：147萬元 大寫：壹佰肆拾柒萬圓)，
3、驗收及保修：
(1) 乙方完成施工后，應向甲方提出竣工驗收申請;
(2) 甲方接到乙方竣工驗收申請后，應于七天內組織驗收，驗收不合格的`，乙方無條件調整至合格。如甲方在七日內不組織驗收，視為本工程合格。+
(3)本工程質保期一年，接到甲方維修通知24小時內到達現場進行維修;
4、施工期限：至開工報告生效后， 50 歷天完成，除假期和施工條件不允許，及因不可抗拒因素不能施工則工期順延。
5、工程款 結算與付款：
簽訂本合同生效之日起10個工作日內，甲方支付至本合同總價的30%，燈具主材進場后開始安裝，甲方支付至本合同總價的50%，工程進度達到80%(即發光字、空中玫瑰、主樓數碼管安裝完畢)，經驗收合格后，甲方支付至本合同總價的70%，全部工程完畢，驗收合格后，甲方支付至本合同總價的95%，剩余5%款項作為質保金，在保修期滿后15日內結清。
二、本補充協議未約定之處按照原合同條款執行;
三、本補充協議存在沖突，以本協議為準;
四、本補充協議經雙方法人代表或書面授權的委托人簽字并加蓋公章后生效;
五、本協議一式 肆 份，甲方 貳 份，乙方 貳 份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
土方工程項目施工合同 8
發包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
依據《中華人民共和國合同法》以及其它相關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等互利的基礎上達成一致意見，為明確雙方在履行過程中的權利、義務和責任，就乙方承攬甲方工程等事宜，制定本合同，以供雙方共同遵守執行。
一、工程概況：
工程名稱：珠海長隆國際海洋度假區一期
工程地點：珠海市橫琴島
工程內容：土方開挖回填運輸
二、承包方式及價款：
PC200挖機元/臺班，共計兩臺(包括進退場費用);
三、工程負責人
甲方派___________同事為駐現場負責人，乙方派_____________同事為現場施工負責人，共同履行本合同的各項規定，對工程質量、進度進行監督，辦理驗收交接手續和其他相關事宜。
四、工傷事故：
乙方有責任教育工人嚴格執行操作規程，安全施工，防火防盜。在施工過程中發生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其它損失由乙方負擔，乙方不得因此影響工程施工進度。
五、工期：
本合同全部工程于_____年____月開工至____年____月竣工，共____個月。在施工過程中，除遇下列情況外，工期不予順延。
1、因天災或其它不可抗力的原因被迫停工的;
2、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續施工的;
3、因甲方不能按期提供圖紙、材料、設備以及其它約定的條件，以及設備不符合規格要求，被迫停工或不能順利施工的。
六、工程質量
乙方必須嚴格按照甲方現場管理人員的要求，在指定位置、指定標高保質保量完成;
七、雙方責任
甲方責任
1、按本合同約定的期限支付工程款(含進度款和結算款);
2、負責現場施工的協調指揮，派出技術人員對工程進度、工程質量進行監督、檢查，辦理簽證中間工程的驗收手續;
3、在開工前，就本工程及相關項目向乙方進行技術交底;
4、協助乙方辦理施工人員的暫住證及勞動用工手續;
5、核查乙方進場人員安全教育證，培訓上崗證;
乙方責任
1、服從甲方、監理及業主現場指揮及管理;
2、服從甲方現場的質量、安全、進度、文明施工等管理機構的管理;接受甲方按制訂的工程進度獎罰制度進行獎罰、對承擔的.工程項目的施工質量、安全、進度、文明施工負責;
3、按時組織施工，保質、保量、安全、按期完成本合同約定的全部工作內容并交付使用;
4、制定妥善的工程質量和安全保證措施;
5、對施工工人進行安全生產方面的教育，杜絕安全事故。
6、乙方要做好安全生產工作，如發生安全事故，由此產生的費用由乙方自己承擔。
7、乙方必須將土方運輸到甲方指定的地點，不得外運和亂棄。
八、結算以及付款方式：
1、以甲、乙方共同確認的實際完成工程量結算;
2、每月按甲、乙雙方確認的臺班數乘以合同單價付款至80%;
九、其他
本協議自雙方簽字或蓋章后生效，一式_____份，雙方各持___份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
土方工程項目施工合同 9
發包方(全稱)：______
承包方(全稱)：______
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就土方工程施工事項經協商達成一致，訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：公館土方工程
2、工程地點：飯店以北，北路以東
3、建設單位：置業有限公司
4、設計單位：市建筑設計研究院有限公司
5、監理單位：浙江工程管理有限公司
6、甲方項目總經理：徐
二、工程承包范圍與承包方式
1、承包范圍：開挖深度從自然地坪起，至地下室墊層底標高處，包括基坑土方挖運、人工清理與棄土，人工修土、基坑回填、地下室外側壁軟土免費回填至場地施工道路標高，坑內土方回填(包括磚胎模邊的土方回填及夯實等地下室墊層下一切土方的回填)等，工程量內的體積均為土方開挖前的密實體積，土方開挖前起始自然地坪標高由甲方、監理單位、乙方共同確定，超挖部分不計工程量。
2、承包方式：本工程由乙方以包工、包料、包機械、包工期、包質量、包安全文明施工的方式承包。
三、合同工期
1、土方開工日期：暫定為年8月15日(挖土開始之日，乙方必須在當天出具開工報告，否則視當天為開工日期。)如果南區地下室、北區地下室、地下室連通口因為樁基施工進度要求，開始挖土的日期不同，則工期分別計算。
2、工期要求：按施工總進度計劃，南區一層地下室：第一層挖土工期為10日歷天(從挖土開始到第一道圍護梁施工)，第二層挖土工期為15日歷天(從第一道圍護梁養護結束到地下室底板墊層施工);北區兩層地下室：第一層挖土工期為10日歷天(從挖土開始到第一道圍護梁施工)，第二層挖土工期為20日歷天(從第一道圍護梁養護結束到第二道圍護梁施工)，第三層挖土工期為15日歷天(從第二道圍護梁養護結束到地下室底板墊層施工);聯通口：挖土工期為5日歷天(從挖土開始到地下室底板墊層施工，聯通口的挖土初步定在南區地下室施工完成以后)。
四、質量標準
1、工程質量標準：保護好已完工的樁基及基坑支護樁工程。按規范和圖紙要求施工，并服從施工監理及甲方的要求。
2、挖土造成塌方、斷樁或圍護樁因乙方施工原因產生的事故，均由乙方承擔。因挖土不按規范施工，造成樁基小應變檢測為不合格，或樁位偏差，由乙方承擔。
3、乙方必須做好基坑圍護緊急預案，該預案必須經監理及甲方認可，有此產生的費用由現場相關承擔的責任分攤。
五、合同價款
1、本合同內所有工程量按土方開挖前的密實體積計算，土方開挖前始自然地坪標高由監理單位、乙方和甲方共同確定，超挖部分不計工程量。
2、本工程土方綜合單價為閉口包干價，包括挖土、裝車、清理機下余土、修理邊坡、基坑土方人工清理挖運與棄土、土方外運、卸土、基坑回填、地下室外側壁軟土回填、坑內土方回填、場地挖土施工便道的回填及外運、挖土方案的評審費、其他周邊關系處理等費用等全部工作內容。綜合價為41.50元/3。該綜合單價應包括人工費、機械費、管理費、規費、利潤、稅金、與其他單位的配合費用及風險因素等一切可能發生的`費用，竣工結算時不得按施工方案、信息價等調整。綜合單價包含了完成該項目土方施工所需的全部施工工序內容，且按圖紙、規范及合同要求有關工作等所有費用。
3、結算方式：土方完成后按照如下公式確定工程實際總造價：
結算價=土方綜合單價41.50元/立方米___開挖土方總量
4、乙方的挖土配合費及濕土排水費為5元每立方米另計，該費用包含了塔吊吊裝費、夜間照明費、在工地內現成的棚架、爬梯、腳手架等輔助設施使用等相關費用。
5、不管土方的工程量如何變動，上述綜合單價均不作調整。
六、付款方式：
1、挖土全部完成(包括南區地下室、北區地下室的全部挖土，不包括連通口的挖土)，且樁小應變檢測完成后一周內，支付至實際完成工程量的70%并退還保證金;
2、施工至主體結構五層且土方工程全部竣工驗收合格結算雙方確認完成后十個工作日內一次性付清;
發包方(全稱)：
承包方(全稱)：
______年______月______日 ______年______月______日
土方工程項目施工合同 10
甲方：
乙方：
為了盡快完成六景工業園區中西部國際汽車城土方工程任務，經甲乙雙方友好協商，本著平等、自愿、互惠互利、誠信的原則，甲方同意將六景工業園區中國西部國際汽車城土方工程分包給乙方施工，為了明確甲乙雙方責、權、利和義務，特簽訂如下協議條款﹕
一、工程概況
1、工程名稱﹕
2、工程地點﹕南寧市六景工業園區內。
3、承包內容﹕平整土地(挖、裝、運、平)自然壓實。
4、工程數量：約500萬立方米(以實際施工量為準)。
5、工程造價：約4500萬元人民幣。
6、承包單位：1—2類土，運距:1.3公里以內人民幣為__元∕每立方(含稅)(__元∕m)，按自然方量計算。如運距超出1.3公里，每立方增加壹元叁角人民幣，如在施工過程中遇到石頭等勾機不能開挖的，以人民幣貳拾柒元∕每立方(27元∕m)，按自然方量計算(負責爆破)，如雙方未能達成共識，由甲方另安排施工隊爆破。
7、承包工期：180天有效工作日，如遇到下雨天不能施工的工期相應順延。
8、開工日期及完工日期：自20xx年__月__日至20xx年__月__日，具體開工時間以甲方的開工通知書為準。
二、工程量的計算方式：
工程計算根據業主所提供的水準點、座標和測定的網絡方量，施工圖為計算依據，經業主、甲、乙三方測定的數據作為結算依據。在施工過程中，如業主需要變更標高或變更設計方案，所產生的工程量增減，則以現場監理工程師業主代表簽發的變更通知以及現場所簽字認可的數據為結算依據。
三、結算與付款方式：
乙方機械及有關人員進場施工3天內，甲方支付工程總造價5%的預付款作為油料費、維修費、生活費等，臨時設施由乙方先墊付，后憑發票向甲方報銷，此后每月結算一次進度款，每次結算進度款的`80%，剩下的20%款項待結算第二次進度款時一起結算第一次余款，以此類推。待工程完工后以驗收合格辦理結算，雙方確認后15天內全部付清工程款。
四、甲、乙雙方責任
1、甲方責任
(1)甲方負責總協商、督促業主做好如下工作(三通一平)。
(2)負責辦理開工的一切相關手續，提供給乙方施工人員及機械停放和臨時設施所需場地給乙方。
(3)指派專業技術人員測量，指導協助并制訂施工計劃，業主代表及監理工程師進行工程量的上報及簽證工作。
(4)負責在開工前三天內向乙方提供施工圖紙及其他技術交底工作。
(5)負責協調業主、監理單位和上級各有關部門的關系確保工程順利施工。
(6)因甲方原因造成乙方停工時(三天以上)甲方應按機械的停臺費每天補償給乙方(乙方1000元、汽車800元、推土機500)。
(7)甲方負責水電到現場，水電費乙方自理。
2、乙方的責任
(1)乙方接到進場開工通知書后，務必按規定時間組織有關人員及機械進場施工，并在進場前三天內向甲方提供進場機械設備清單。操作人員有關證件、花名冊、身份證復印件，施工組織設施方案交甲方備案。禁止使用無牌證車輛及報廢機械進場施工。
(2)負責施工人同食宿及臨時設施配套工作，做好項目部工人宿舍、機械停放場地整理管理工作，費用由乙方自行承擔。
(3)向甲方提交施工組織方案，每周向甲方提供當期工程進度報表并提供下周的施工計劃，會同甲方和業主對已完成的工程量監證核對。
(4)乙方在施工過程中，要做到文明施工，遵守各項規章制度、法律、法規，安全生產的有關管理規定，嚴格按安全生產標準組織施工，消除事故隱患，如由于乙方安全措施不當造成的一切安全事故由乙方自行承擔一切后果和責任。
(5)乙方所有進場人員必須辦理應辦理的各種保險手續。
五、違約責任
1、如乙方未按業主、監理、甲方的要求，按時量完成任務，進度緩慢違反安全規范施工，故意停工，經甲方監理提出整改通知仍未服從，甲方有權另行安排施工隊伍施工，乙方無條件退場，余下的工程款甲方不給予結算乙方。作為乙方賠償甲方的損失。
2、如甲方與業主問題未能開工和未按本協議條款執行或且不能按時支付工程款按所欠款部分根據銀行的貸款利息計付給乙方。
六、其他約定：
1、本工程如遇到不可抗拒的自然災害和業主原因而停建或緩建，甲方必須提前15天通知乙方做好各項準備工作并計算已完成的工程量。
2、本協議的覆行過程中，雙方若發生爭議，雙方本著友好協商解決，如雙方協商不能達成共識，任何一方都可以想協議覆行所在地法院起訴。
3、本協議未盡事宜，由甲乙雙方協商補充，補充條款與本協議具有同等的法律效力。
4、本協議壹式肆份，甲乙雙方各執兩份，工程完工后付清工程款，本協議自動失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
土方工程項目施工合同 11
發包方（甲方）：__________________________
承包方（乙方）：__________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的原則結合本工程具體情況，經雙方協商一致；達成下列條例簽訂本合同。
第一條 工程概況
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、工程內容：
4、據見圖紙：據詳見圖紙，土方量約________萬立方米；工程內容包括（挖土、運土）
第二條 施工期限
開工日期：暫定_______年____月____日前，完工日期_______年____月底。共約需_______日左右。（由于特殊天氣如雨天、38度以上高溫天氣等等，會造成場地不能施工的，所拖延的日期由甲方現場簽證，工期順延）。
第三條 承包方式
1、本工程由乙方實行包挖、包運輸、按施工要求平整場地、包機械、包機械維修、包烯料、包質量、包安全、包工期。
第四條 工程造價
2、施工場地土方量約________萬立方米，按平面的最高點測量
第五條 甲方責任范圍
1、如遇三類土、四類土，須爆破作業，則雙方協商單價，工期延長。甲方負責需爆破時各方關系的協調，現場安全防范工作及出現事故時的承擔及處理工作。
2、在施工過程中出現地下水、流沙、淤泥、石頭由甲方承擔，或另計費用。
3、甲方必須負責乙方人員住宿及機械停放點，及生活用水用電。
4、提供圖紙及施工方案，對乙方負責現場施工指導，監督檢查工程質量進度。
5、對乙方在施工過程中提出的意見及建議，應予以答復。
6、應及時支付工程款，并積極配合乙方以避免乙方停工、窩工；
7、負責竣工審核結算。
8、遇到乙方借故拒絕或拖延甲方工程師的指令時，有權視情節對乙方作出處罰，嚴重時將終止合同，造成的損失由乙方承擔。
9、甲方負責地質和地下雜物勘測，提供給乙方，如挖到電纜、管線，煤氣管道或其它，全由甲方負責。
第六條 乙方責任范圍
1、依據甲方提供的圖紙及要求進行土方挖掘，施工及運輸，以確保工程質量和工期，施工方案需經甲方審核批準，方可施工。
2、乙方應接受甲方的監督，對于乙方造成的質量事故或未達到質量要求，甲方視情節給予處罰外，有終止合同，造成的損失由乙方承擔。
3、乙方所需的一切施工工具自理。
4、乙方自行負責進場人員的人身財產及施工機械的保險。
5、進場時應及時相關人員辦理有關手續，所發生的`費用由乙方承擔。
6、乙方不得對工程進行分包或轉包，一經發現，發包方有權終止合同，造成的責任及經濟損失由乙方負責。
7、乙方確保工人工資按時支付，因工作工資不依時支付造成的停工窩工由乙方負責。
8、裝運平、路上掉泥自行處理。
第七條 工程質量要求驗收及付款方式
1、乙方工人及機械設備到場開工，甲方應先支付預付款________萬元；
2、開工后第15天甲方再向乙方支付一次工程款，按乙方實際完成的工程量支付90%的款項，余下10%留在下15天期的總量中支付。
3、每隔15天均應按完成工程量的總值的90%支付工程款，并將上期留下10%一并支付。
4、工程全面完后，乙方必須向甲方提交《竣工報表》，經甲方確認（甲方需在乙方提交《竣工報表》后的一周內確認，過期視為合格）甲方在核實后一個月內付完總工程款95%，剩余5%三個月內付清。
2、乙方必須嚴格按照安全規范進行施工，一切服從工程技術人員及現場管理人員的管理，在施工期間乙方發生的任何安全事故，一概由乙方負責。
第八條 違約責任：
1、因甲方沒有及時支付工程款或因甲方原因造成乙方停工、窩工的，甲方應視為違約，甲方須結清該項目已完成的工程款，按總款項的1%每日支付滯滯納金，并賠償因停工、窩工所造成的乙方損失。
2、如乙方因施工質量不能滿足圖紙要求及自身原因造成施工進度延遲，給甲方造成的損失，乙方應負責賠償，但最多不超過總款項的20%。
第九條 其他事項
1、必須做好施工記錄，每周向甲方報告本周的是施工進度及下的施工計劃。
2、凡施工期間發生的施工質量、安全事故、概由乙方負責并應立即報造甲方有關部門，以配合處理。
3、甲方委托__________為駐工地代表，監督檢查工程質量進度及其它事宜。
4、乙方委派_________為駐工地代表，負責工程質量進度和安全施工事宜。
5、各方駐工地代表，必須提前三個工作日通知對方。
6、甲方需負責處理好當地村民，工業園關系工作，把工程順利進行施工。
7、本合同未盡事宜，雙方可協商解決并簽訂補充協議，作為本合同的補充，與本合同具有同等法律效力。
8、本同正副本各二份，雙方各執兩份，經雙方簽字后生效。
發包方（公章）：
承包方（公章）：
年 月 日
【土方工程項目施工合同】相關文章：
土方施工合同04-24
土方施工合同05-12
土方承包施工合同11-05
道路土方施工合同11-30
土方施工工程合同10-27
土方開挖施工合同11-20
土方施工合同(15篇)11-06
土方施工合同15篇06-25
土方施工合同精選15篇04-18