承攬合同范本(集合15篇)
現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強，很多場合都離不了合同，簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編收集整理的承攬合同范本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
承攬合同范本1
簽訂日期：________
經(jīng) 甲 乙--雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
貨款共計人民幣(大寫)
1.質(zhì)量標(biāo)準：___________
2.交貨(運輸)辦法及地點：________
3.質(zhì)量檢驗及驗收辦法：_________
4.包裝要求及費用負擔(dān)：__________
5.結(jié)算辦法及期限：_____________
6.原材料供應(yīng)辦法：____________
7.其他：_______________
違約責(zé)任：
第一點：甲方承擔(dān)
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時，應(yīng)償付乙方實際損失____
(2)中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨的，應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的，應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。
(8)其他___________
第二點：乙方承擔(dān)
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價;甲方不同意收貨的，乙方應(yīng)包修、包退、包換，并承擔(dān)因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的，應(yīng)照數(shù)補交;不需要的，可以退貨，并承擔(dān)損失;不能交貨的，應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的，每延期一天，應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品，在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和造成的延期交貨責(zé)任。
(7)其他：____________
本合同一式___份。有效期自____年__月__日到____年__月__日止
甲方：______ 乙方：________
法定代表人：_______ 法定代表人：_____
電話：________ 電話：_______
地址：________ 地址：_______
開戶銀行：______ 開戶銀行：_____
帳號：________ 帳號：_______
承攬合同范本2
委托方：_____紡織器材廠（甲方）
承攬方：_____電鍍廠（乙方）
１．加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格____數(shù)量____價格、交貨期：
２．質(zhì)量標(biāo)準：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之___，但損壞件必須歸還甲方。
３．原料供應(yīng)：加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
４．交貨方式：由乙方負責(zé)往返運輸，運費由乙方自負。
５．質(zhì)量驗收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準驗收。
６．結(jié)算方式：通過銀行托收。
７．違約責(zé)任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負擔(dān)甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之___交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實際損失賠償。
甲方：______紡織器材廠
乙方：____電鍍廠
法定代表人：（蓋章）
法定代表人：（蓋章）
地址：_______
地址：_______
銀行帳號：______
銀行帳號：_____
____年__月__日
承攬合同范本3
甲方： 乙方：＊＊＊空調(diào)工程有限公司
地址： 地址：深圳市
傳真： 傳真：0755-
電話： 電話：
聯(lián)絡(luò)人： 部門： 聯(lián)絡(luò)人： 部門：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它國家法律、法規(guī)，甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承攬甲方工程等事宜，同意簽訂本合同并愿忠實履行如后條款：
第一條：工程名稱： （下稱“本工程”或“工程”）
第二條：工程地點：
第三條：工程范圍： （詳如本合同圖說附件一）
第四條：工程期限：本工程的開工日期為 年 月 日（下稱“開工日”），并自開工日起計 60個日歷天內(nèi)完成并通過甲方驗收。
第五條：工程總價：人民幣
第六條：付款辦法
6.1 乙方銀行賬戶：戶 名：
銀行名稱： 賬號：
6.2 本合同總貨款按下列約定支付：
簽訂合同，甲方應(yīng)付乙方總工程款的30%，即人民幣 ；
熱回器及水泵到工地，甲方應(yīng)付乙方總工程款的40%，即人民幣 ；
工程全部完工在驗收之前，甲方應(yīng)付乙方總工程款的15%，即人民幣
工程全部完工并經(jīng)甲方驗收合格，同時乙方辦妥保修證并簽署保證書予甲方后，甲方應(yīng)支付乙方工程總價之12 %，即人民幣.
6.3 保修金條款
本工程不需要繳納保修金。
乙方同意工程總價之 3 %作為保修金。該保修金待保修期滿且乙方已履行全部保修義務(wù)時，乙方可向甲方申請無息領(lǐng)回。
本工程按國家法律、法規(guī)規(guī)定工程承包方或施工方應(yīng)在工程的合理使用年限內(nèi)履行保修義務(wù)的，乙方在未繳納保修金或領(lǐng)回全部保修金后仍需履行保修義務(wù)，承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
6.4 經(jīng)乙方申請，甲方應(yīng)當(dāng)于收到申請3日內(nèi)核對本工程進度款，七日內(nèi)核對保修金，并于核對完畢后20日內(nèi)撥付到乙方銀行賬戶，逾期仍未付款，由此影響之工期予以順延。
6.5 乙方請領(lǐng)各項工程款應(yīng)付全額合法發(fā)票，并經(jīng)甲方指定的監(jiān)理工程師（下稱“監(jiān)理工程師”）會簽證明。
第七條：工程價款
7.1 本合同第五條工程總價包括但不限于本工程所需的所有材料、設(shè)備成本、機具、運費、各種應(yīng)付稅款、搬運費、工資、安裝費、一般支出費、利潤、保險費、管理費、保修費、工程查驗費，以及就本工程所做的試驗所需各項費用及其它履行本合同有關(guān)的各項成本與費用，甲方應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定向政府繳納的一切相關(guān)費用除外。
7.2 乙方確認并同意本合同工程總價系屬確定價格，乙方不得因工程所需的材料、供應(yīng)品及設(shè)備價格的漲跌，或因與本合同施工有關(guān)的工資率及其它成本費用的增加為理由而要求調(diào)整，且不得以未充分了解增加成本的因素而要求調(diào)整工程價款或請求額外補償。
第八條：圖說附件
8.1 本合同附件、議價紀錄表、圖樣、估價單、施工說明書、工程項目書、工程進度表和乙方的執(zhí)行計劃，暨甲方提供的各項工程圖說及規(guī)格（下統(tǒng)稱“圖說附件”），經(jīng)甲方認可者均為本合同的內(nèi)容，對雙方具有法律上約束力。
8.2 乙方已詳細審閱、了解本合同及其圖說附件，并經(jīng)檢視工程地點，已充分了解工程位置現(xiàn)狀及地質(zhì)等，并已研判可能影響本工程的各項情況后，乙方同意依照本合同的規(guī)定，按甲方核準的圖說附件，提送執(zhí)行計劃，包括工程質(zhì)量管理計劃和品質(zhì)保證計劃等，并提供各項工作所需的一切人力、監(jiān)督、物料、供應(yīng)品與設(shè)備，以完成本工程并提供其它各項服務(wù)。
8.3 如遇圖說附件均未載明，而按相關(guān)政策、同行業(yè)技術(shù)標(biāo)準及國家強制性規(guī)定為應(yīng)做的工作的，乙方應(yīng)按照甲方或監(jiān)理工程師通知施工，不得借故推諉或要求加價。
8.4 乙方應(yīng)依本合同暨有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定執(zhí)行本工程，并負責(zé)取得甲方所要求的一切證照交付予甲方。
8.5 圖說附件和執(zhí)行計劃的提供日期：甲方將于合同訂立時或約定日期，交付其圖說附件予乙方。乙方應(yīng)于合同訂立日后三日內(nèi)交付本工程執(zhí)行計劃予甲方。
8.6 圖說附件的保密要求：甲方提供的圖說附件及本合同其它條款規(guī)定之文件或信息及乙方在履行本合同過程中所了解的有關(guān)甲方的商業(yè)信息為甲方商業(yè)秘密，乙方應(yīng)維持其秘密性，并采取保密措施，而不得泄露、交付、或以其它方法提供給任何第三人。
8.7 第8.1款所述的所有相關(guān)數(shù)據(jù)，乙方應(yīng)妥善保存，工程執(zhí)行階段甲方及監(jiān)理工程師若有需要，乙方均應(yīng)隨時提供。
（本條中關(guān)于圖書附件的約定要注意：1、認真核實工程范圍，核算工程量，特別注意工程范圍是否在圖紙上有明確的標(biāo)注和說明；2、甲方提供的圖書附件（尤其是標(biāo)注工程范圍的圖紙）應(yīng)為甲方簽章的原件（必須有甲方簽章并注明附件一字樣，請注意8。1中“經(jīng)甲方認可者均為本合同內(nèi)容”），該原件應(yīng)在簽約同時作為合同附件由我方收管。）
第九條：工程及材料監(jiān)理
9.1 乙方依本合同執(zhí)行的一切工程，應(yīng)隨時與甲方和監(jiān)理工程師協(xié)調(diào)，并接受其指導(dǎo)監(jiān)督與管理，同時應(yīng)避免本合同與乙方其它進行中的工程相互抵觸而影響本工程的執(zhí)行。甲方可決定與本工程施工及進度有關(guān)的事宜，包括圖書附件、規(guī)格及相關(guān)文件的解釋。監(jiān)理工程師所做成的裁定與解釋不得違反本合同的規(guī)定。
9.2 履行本合同之一切工程材料，應(yīng)經(jīng)甲方檢查合格后方準使用，如甲方認為不合格，乙方應(yīng)在監(jiān)理工程師見證下取樣送交雙方共同認可之檢驗機構(gòu)或?qū)嶓w檢驗，如檢驗結(jié)果為不合格，乙方應(yīng)立刻調(diào)換，因此而發(fā)生之搬運、損耗及其它一切費用均由乙方負擔(dān)。如材料品質(zhì)或等級不甚明了時，悉依甲方解釋為準。
9.3 甲方可指定監(jiān)理工程師負責(zé)監(jiān)督本工程執(zhí)行并具有指示乙方的權(quán)利。在不妨礙乙方正常作業(yè)的情況下，甲方得隨時對本工程作業(yè)進度及質(zhì)量進行檢查。
9.4 乙方與甲方間的一切函件的正本應(yīng)送交甲方，副本抄送監(jiān)理工程師。
第十條：工程變更
10.1 本工程所需材料如有未盡載于圖說附件內(nèi)，但為工程技術(shù)或施工慣例所不可或缺者，乙方均應(yīng)照做，此并非工程變更，乙方絕對不得要求變更本合同工程總價。
10.2 甲方認為工程有變更的必要時，一經(jīng)通知乙方，乙方應(yīng)即辦理工程變更。該工程變更致工程數(shù)量之增減者，其變更工程之價款的計算，仍以原定單價為準；但如系新增項目，則由雙方協(xié)議新單價。倘因甲方變更計劃，乙方需廢棄已完成工程的一部分或已訂制并制作完成之加工部件且為甲方變更計劃所及的合格材料時，由甲方核定驗收后，參照本合同所定單價或比照合同簽定時市場料價計算之。
10.3 乙方于工程開始執(zhí)行后，應(yīng)定期自我檢討其執(zhí)行成效。若有變更應(yīng)書面通知甲方，經(jīng)甲方同意后，方可變更。
第十一條：履行進度
11.1 乙方應(yīng)于第四條開工日前，以大圖樣與樣品提交甲方核定。
11.2 乙方應(yīng)在第四條開工日前三日內(nèi)，提交甲方核定與本工程各項工作與目標(biāo)有關(guān)的詳細工程進度時間表，顯示每一細部工程項目的預(yù)計開工日與竣工期，乙方應(yīng)按工程進度履約，定期由甲方驗收，且應(yīng)按照本合同第四條規(guī)定的工程期限，完成符合圖說附件所述的每項工作以及全部工程。
11.3 乙方應(yīng)于每周的次日送交甲方一份工作周報表，包括本工程各分項工作的最新進度時間表，敘明每項工作的現(xiàn)狀、完工率、預(yù)計完工日期，以及如有遲延者，其遲延原因與乙方趕工計劃。
11.4 凡因天候或其它因素致無法如期施工，乙方應(yīng)無條件以夜工或其它方式趕工彌補，在任何情況下不得延長或逾期，且甲方得視需要，隨時通知乙方增加工作人數(shù)及設(shè)備趕工，乙方不得拒絕。
（此條約定過于苛刻，如確實因氣候、停水停電，甲方或第三方原因等非我方原因?qū)е碌墓て谘诱`，我方應(yīng)有權(quán)要求工期順延，如系甲方原因造成的延誤，我方甚至享有追究甲方造成窩工、停工損失的權(quán)利。再者，因甲方原因造成的延誤，其提出以夜工或其它方式趕工時，應(yīng)考慮勞動法對于加工工資方面的約定。建議與對方就此條提出協(xié)商，盡量減輕我方責(zé)任和成本）
第十二條：施工管理
12.1 乙方應(yīng)于工程地點明顯位置，日間設(shè)置具有警示作用的裝置，夜間設(shè)置照明裝置，或加防護設(shè)施；對于工地附近人畜及公私財產(chǎn)的安全均應(yīng)預(yù)為防范，工程進行期間如有損及公私建筑、路面、溝渠、街道上下的水電及通訊管線、或私有林木植物及人民生命財產(chǎn)者，統(tǒng)歸乙方負責(zé)賠償。
12.2 乙方應(yīng)派富有工程經(jīng)驗的監(jiān)工人員常駐于工地，依照工程施工進度時間表，切實執(zhí)行并遵照甲方的指示照圖施工；甲方或監(jiān)理工程師認為乙所派監(jiān)工人員不能勝任時，得要求乙方更換之，乙方應(yīng)立即撤換，并不得借故向甲方要求賠償。
12.3 乙方所雇的工人必需具有工作技能，倘不善工作、不聽指揮或不守秩序，經(jīng)甲方或其指定的監(jiān)理工程師通知后，乙方應(yīng)于二十四小時之內(nèi)，予以撤換，且不得再用，并不得以撤換工人為理由，向甲方要求賠償。
12.4 乙方負責(zé)所有工人的管理、安全、勞動保護、保險及給養(yǎng)，如有違規(guī)行為或侵害他人權(quán)益者，概由乙方負責(zé)；如工人遇有意外或傷亡情事，也由乙方自行料理，與甲方無涉。
12.5 本工程使用的材料及機具設(shè)備，甲方得于進場時檢查之，且經(jīng)認可的一切在場機具設(shè)備和新舊材料，未經(jīng)甲方事前書面同意不得移出工程地點。
12.6 本工程經(jīng)甲方或其指定的監(jiān)理工程師，查有與圖說附件不符之處，或所做工程草率或材料低劣而不合規(guī)定者，乙方應(yīng)立即拆除，并依照規(guī)定圖說附件及材料，重予施工至符合規(guī)定為止。所有時間及金錢之損失概歸乙方負擔(dān)。
12.7 凡與本合同工程有關(guān)的其它工程及臨時設(shè)施，經(jīng)由甲方交由其它承包商辦理時，乙方與該承包商，有互相協(xié)調(diào)合作的義務(wù)；如因工作不能協(xié)調(diào)，而致發(fā)生錯誤、延期、或意外等事情，其一切損失乙方愿接受甲方裁決，并負責(zé)賠償。
12.8 本工程在未經(jīng)甲方驗收并交付甲方接管前，所有已做工程以及存在于工地的機具、材料，概由乙方負責(zé)保管與防護。凡一切非人力所能預(yù)防，或意外損壞，皆由乙方完全負責(zé)。
（乙方依照本合同約定向甲方提出驗收申請的，甲方應(yīng)在7日內(nèi)作出回應(yīng)并安排驗收，超過15日甲方未作出回應(yīng)或安排驗收的，視為工程驗收合格，已完工工程同時視為已移交甲方接管，乙方不再承擔(dān)保管及防護責(zé)任）
12.9 乙方或其人員因施工之過失，造成第三者及甲方或其人員身體或財產(chǎn)上的損害，應(yīng)負損害賠償責(zé)任。
12.10 乙方應(yīng)遵守甲方制定的相關(guān)管理規(guī)則之規(guī)定。
12.11 乙方應(yīng)保證其施工人員應(yīng)遵守甲方廠區(qū)的規(guī)定。如乙方施工人員違反甲方廠區(qū)的規(guī)定，甲方可要求乙方撤換該人員。
12.12 乙方保證施工隊使用的區(qū)域，應(yīng)維持環(huán)境清潔，并負保安責(zé)任。
12.13 乙方各項施工應(yīng)符合本合同約定，如有未約定者，則應(yīng)依照國家有關(guān)規(guī)定施工，如地方部門有更為具體且有利甲方的規(guī)定者，則照地方規(guī)定施工。
12.14 如涉及隱蔽工程，乙方應(yīng)及時通知甲方驗收，甲方未于法規(guī)規(guī)定時間內(nèi)驗收者，甲方有權(quán)要求乙方打開隱蔽工程驗收，如工程有任何不符合甲方規(guī)定者，打開隱蔽工程及驗收費用由乙方承擔(dān)；如無問題由甲方承擔(dān)。如乙方未通知甲方驗收，自行隱蔽工程者，甲方得隨時要求乙方打開隱蔽工程驗收，由此產(chǎn)生一切費用，含打開隱蔽工程、驗收費用等，由乙方承擔(dān)。甲方驗收合格后，乙方方可繼續(xù)進行其余工程的施工。
12.15 乙方不得基于任何原因就本工程之一部或全部，包括已進場的或使用中的材料、設(shè)備主張任何抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)及留置權(quán)。
12.16 乙方應(yīng)遵守地方政府和有關(guān)部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定，因乙方責(zé)任造成的罰款由乙方自行負擔(dān)。
第十三條：工程驗收
工程全部完工，乙方應(yīng)將所有設(shè)備，一律遷移工地外，并清掃工地始得申請甲方驗收。工程驗收時，如甲方認為有開挖或拆除一部分工作，以作檢驗者，乙方不得推諉，并負責(zé)修復(fù)，涉及之費用比照第十二條、第十四條規(guī)定執(zhí)行。乙方應(yīng)保證工程完工質(zhì)量符合施工圖說附件、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準及其與工程質(zhì)量相關(guān)的文件標(biāo)準。如工程或工作須經(jīng)政府有關(guān)部門檢驗的，應(yīng)當(dāng)由政府有關(guān)部門檢驗合格。工程驗收時如有與圖說附件及其它文件不符或未經(jīng)政府有關(guān)部門檢驗合格者，乙方應(yīng)在甲方指定期限內(nèi)無償完成修理或者返工、改建（“修理或者返工、改建”本條“整改”），該工程經(jīng)過整改后，造成逾期交付的，乙方承擔(dān)違約責(zé)任，除依第十五條規(guī)定給付甲方違約金外，并賠償甲方所遭受的損失。對該工程的無償整改，乙方如有任何遲延，甲方可將該工程的整改另行委托其它施工方承擔(dān)，乙方不得有異議，乙方除承擔(dān)該其它施工方整改工程費用外，承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償甲方所遭受的損失。該整改工程費用和違約金及賠償甲方的損失，甲方可在乙方未領(lǐng)工程款內(nèi)扣除，乙方不得有異議，如有不足，乙方仍應(yīng)負責(zé)清償。
第十四條：品質(zhì)條款
14.1 乙方應(yīng)當(dāng)保證有承包本工程之資質(zhì)，并取得所有相關(guān)許可證照。
14.2 乙方必須實施工程品質(zhì)管理制度，符合國家工程品質(zhì)管理標(biāo)準及各地區(qū)相關(guān)部門相應(yīng)的建筑施工標(biāo)準等有關(guān)法律、法規(guī)和其它專業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準。
14.3 乙方應(yīng)設(shè)專門負責(zé)的工程品質(zhì)管理組織，其負責(zé)人須具有品質(zhì)工程師訓(xùn)練合格及相關(guān)權(quán)利范圍。
14.4 乙方于每一細部工程完成后應(yīng)由其品質(zhì)管理組織自主檢查后，方得根據(jù)工程進度表及圖說附件等相關(guān)數(shù)據(jù)，提請甲方及其監(jiān)理工程師審查。工程不合格者，甲方有權(quán)要求乙方在限期內(nèi)無償修理或者返工、改建，如在限期內(nèi)未完成，甲方有權(quán)根據(jù)本合同第十九條解除或終止合同。
14.5 乙方應(yīng)保證工程品質(zhì)符合健康、安全、可靠度等標(biāo)準。
14.6 乙方應(yīng)每年辦理一次全面性稽查，負責(zé)已完工程的成品保護工作，保護期間發(fā)生自然損壞，乙方自費予以修復(fù)。
第十五條：違約罰款
乙方如違反第四條、第十一條、第十三條、第十六條或第十九條第二款規(guī)定期限的，每逾期一日應(yīng)按照工程總價仟分之壹計算，給付甲方違約金，此項違約金，甲方得在乙方未領(lǐng)工程款內(nèi)扣除，如有不足，乙方仍應(yīng)負責(zé)清償。
（1、 甲方如違反本合同約定之任何付款義務(wù)的，每逾期一日應(yīng)按照工程總價仟分之壹計算，給付乙方違約金，此項違約金如不足以賠償乙方損失的，乙方仍應(yīng)負責(zé)清償；
（2、 如因甲方原因造成窩工、停工、待工的，甲方應(yīng)按每日 元向乙方計付損失費用；
（3、 如甲方變更或增加工程范圍、工程量的，甲乙雙方除另行協(xié)商變更或增加工程量的工程款計價方式外，對于該部分工程款的支付期限也應(yīng)另行協(xié)商確定，甲方如延遲支付的，按照上述第1條向乙方承擔(dān)違約責(zé)任。）
第十六條：保修期限
甲方有權(quán)要求乙方另行簽訂保修協(xié)議，乙方應(yīng)按照保修協(xié)議提供保修服務(wù)。如未另行簽訂保修協(xié)議，本工程的保修期限自甲方正式驗收合格之日起為期 貳 年，另關(guān)于電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程的保修期為貳年，供熱與供冷系統(tǒng)，為貳個采暖期、供冷期，工程屋面漏水、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的滲漏的保修期為伍年。于保修期限如本工程一部分或全部漏水、走動、裂損、坍塌或發(fā)生其它損壞時，乙方應(yīng)于甲方通知期限內(nèi)按照圖說附件，負責(zé)無償修復(fù)，如有遲延，依第十五條的規(guī)定給付違約金，并賠償甲方因此所造成的損失。
第十七條：工程保險
乙方應(yīng)依法為其從事危險作業(yè)的施工人員辦理意外傷害保險，并自付保險費，并于本合同簽訂之日起七日內(nèi)交付該保險的保險單復(fù)印件予甲方存查。另關(guān)于本工程的保險約定如下：
本工程未約定保險條款。
本工程由甲方向國內(nèi)保險公司辦理工程一切險及第三人意外責(zé)任險。出險時，乙方需保護現(xiàn)場、拍照留存、及時通知甲方；并應(yīng)協(xié)助甲方申請保險、查勘取證、提供相關(guān)證明和單證，全力配合甲方處理理賠事宜。
第十八條：稅捐條款
因本合同所發(fā)生的稅款，由甲乙雙方依法律規(guī)定自行負擔(dān)。
第十九條：解約條款
19.1 乙方有下列情事之一者，甲方得解除或終止本合同的一部分或全部：
19.1.1 乙方有破產(chǎn)之虞、進行破產(chǎn)或破產(chǎn)和解的程序。
19.1.2 乙方有轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、抽逃資金、工人及設(shè)備數(shù)據(jù)不足及其它喪失履約能力之情形者。
19.1.3 違反本合同任何條款規(guī)定，經(jīng)甲方限期改正而未改正者。
19.1.4工作草率、偷工減料或不聽從甲方的指示者。
19.1.5 乙方違反其它任何條款或圖說附件說明，甲方認為其不能履約者。
19.2 如本合同經(jīng)甲方解除或終止時，乙方應(yīng)立即停工，負責(zé)遣散工人，清理現(xiàn)場，并于甲方通知后，五日內(nèi)撤離工地。且任憑甲方以任何方式，將全部或劃出一部分工程，改交他人承攬或施工，對此乙方不得異議，且應(yīng)積極配合甲方辦理工程報建等相關(guān)項目的變更登記手續(xù)。
19.3 如本合同經(jīng)甲方解除或終止時，甲方因此所受一切損失，乙方應(yīng)在甲方指定期限內(nèi)負責(zé)賠償。
（如因甲方延遲支付任何應(yīng)支付款項超過 日的，乙方有權(quán)解除或終止本合同的一部分或全部，乙方并可以撤回已運至工地之材料和設(shè)備及人員，由此造成本工程的一切損失，由甲方負責(zé)，乙方因此所受一切損失，甲方應(yīng)負責(zé)賠償）
第二十條：不得轉(zhuǎn)讓條款
20.1 乙方在本工程正式完成交接予甲方前，無論已完或未完工程，或已運入工地的工程材料均不得轉(zhuǎn)賣、轉(zhuǎn)讓或貸與第三者，或以供抵押及其它擔(dān)保，但經(jīng)甲方書面同意者，不在此限。
20.2 乙方對本合同、本工程及由本合同所生的權(quán)利，除經(jīng)甲方事前書面同意，并有下列情形之一者外，不得將本合同及本工程的全部或一部分轉(zhuǎn)讓予第三者：
20.2.1 由甲方指定之一部份專門工作，或必須持有某種機具使能完成施工的工程。
20.2.2 一部份專門工程轉(zhuǎn)包后顯然對工程有利者。
第二十一條：合同期限
本合同自簽訂之日起生效至乙方依第十六條或法律、法規(guī)的規(guī)定履行保修責(zé)任止。在本合同期限內(nèi)所生的權(quán)益，于合同屆滿日或解除或終止后，仍為有效。
第二十二條：管轄條款
甲乙雙方同意由本合同所生的爭議，應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，以甲方營業(yè)所在地的法院為第一審管轄法院。
（如甲方營業(yè)所在地不在本地的，此條款不能接受）
第二十三條：通知條款
23.1 雙方通知可以電話、電報、傳真、電子郵件、EDI、信差、掛號或快遞等形式進行。各方書面委派的工地代表可為簽收通知之受送達人。
23.2 接收通知地址以合同前述所列地址或雙方書面確認的地址為準。以郵寄方式通知的，自通知交郵第三日即視為已送達并發(fā)生送達之效力。
23.3 本合同壹式 份，甲方執(zhí) 份，乙方執(zhí) 份。
第二十四條：附則
投標(biāo)文件或圖說附件若與本合同有抵觸時，以本合同為準。
立合同人：
甲 方： 乙 方：
有權(quán)簽字人： 有權(quán)簽字人：
年 月 日 年 月 日
承攬合同范本4
訂立合同雙方：
承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款：按核定價格單計算款元。
第六條驗收標(biāo)準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標(biāo)準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點：年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔(dān)：由甲方負責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔(dān)。
第九條運輸辦法及費用負擔(dān)：由甲方負責(zé)運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔(dān)。運輸造成的損失，由甲方負責(zé)。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款元元）。甲方不履行合同時，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責(zé)任
一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六，由甲方負責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責(zé)任
一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六，乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方：××縣木具廠（蓋章）
代表人：（簽名）
地址：
電話：
開戶銀行：××縣支行營業(yè)所
帳號：
乙方：××縣百貨公司
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：××縣支行
帳號：
年月日
承攬合同范本5
甲方:
乙方:
甲乙雙方按照《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則,結(jié)合房屋建設(shè)的實際情況,經(jīng)過協(xié)商,自愿達成如下協(xié)議。
一、工程概況:
甲方準備在縣街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經(jīng)與乙方接觸、洽談、協(xié)商,決定將其房屋交由乙方承建，具體如下：
1、房屋主體結(jié)構(gòu)施工，內(nèi)墻粉刷，外墻施工(按城建局圖紙)，一樓地板磚鋪設(shè)，衛(wèi)生間(包括
一、
二、
三、四樓衛(wèi)生間)瓷磚鋪設(shè)。
2、乙方按照甲方的圖紙保質(zhì)保期來進行施工，工程從________年____月____日開始動工,至________年____月____日竣工。房屋主體結(jié)構(gòu)施工必須于________年____月____日前完工。
3、甲方負責(zé)建筑所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。
4、施工期間甲方自愿將自有的攪拌機一臺，抽水機一臺、刨床機一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用，設(shè)備維護由乙方負責(zé)，施工完畢后歸還甲方。
5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建筑材料由乙方負責(zé)。
二、費用結(jié)算
1、房屋建設(shè)采用費用包干的方式。
2、房屋建筑總面積以最后實際修建面積為準,按每平方240元計算。
3、付款方式:
①乙方完成的工程經(jīng)甲方驗收合格，甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。
②全部工程完工后,經(jīng)甲方驗收合格,付清工程的余下款項。
三、質(zhì)量要求:
1、工程驗收標(biāo)準,甲方按照下面的規(guī)定執(zhí)行。
2、施工中,乙方應(yīng)按照甲方的要求進行施工,主體結(jié)構(gòu)建設(shè)時,墻體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時墻體厚度均勻,無裂縫,內(nèi)墻面達到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛(wèi)生間的瓷磚要平整完好的粘貼,達到水平;陰陽角與墻體成一條線,與墻面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理,待工程全部結(jié)束后,甲方進行竣工驗收。
四、法律責(zé)任:
1、工程施工現(xiàn)場的安全由乙方自行完全負責(zé),若發(fā)生安全事故由乙方完全負責(zé),承擔(dān)一切責(zé)任,甲方概不負責(zé),沒有任何法律責(zé)任。
2、乙方不按甲方要求進行施工，延期完工或者質(zhì)量不合格，乙方須對甲方的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。
五、需要說明：
1、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。
2、本合同自________年_____月____日簽定之日起生效。
甲方(簽字蓋X)乙方(簽字蓋X)
________年____月____日________年____月____日
雙方證明人(簽字蓋X)
承攬合同范本6
甲方（定作方）：
乙方（承攬方）：
甲、乙雙方本著平等互利經(jīng)過協(xié)商一致的原則，簽定本合同，以茲共同遵守執(zhí)行。
一、乙方負責(zé)為甲方加工所有需要雕花的產(chǎn)品，產(chǎn)品雕花單價雙方確認，（詳見附件《雕花單價表》）。
二、甲方為乙方提供加工場地，水電，鑼機，打磨機等機器。乙方自備所需要的手工制作雕刻工具。
三、乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品所需要的工人由乙方自行聘請及管理。（包括工資及食宿福利等由乙方自行解決，甲方不予干預(yù)與管理）。
四、甲方向乙方提供雕花木料及圖樣，由乙方雕刻及砂光成雕花產(chǎn)品。樣品經(jīng)甲、乙雙方共同簽字確認后予以封存。
五、乙方嚴格按照甲方提供的樣品或設(shè)計圖紙進行加工，甲方提供的樣品或設(shè)計圖紙在正常情況下，能生產(chǎn)或制作出符合甲方產(chǎn)品要求及質(zhì)量標(biāo)準，并由甲方自行決定是否變更設(shè)計圖紙或樣品。
六、交貨期：從甲方提供雕花木料日起，同一款式_______套的_______天內(nèi)必須完工，_________套以下的_______天內(nèi)必須完工,___________套以下的_______天內(nèi)必須完工。特殊情況加急的，在雙方協(xié)定的期限內(nèi)完工，非標(biāo)的必須在兩天內(nèi)完工。
七、甲方品質(zhì)管理員有權(quán)驗收乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品，乙方必須給予配合與協(xié)助。驗收不合格產(chǎn)品，乙方必須負責(zé)無條件返修。乙方不得對其進行刁難或進行賄賂，一經(jīng)查明有此種行為，甲方有權(quán)終止合同并且向乙方索賠。
八、乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品，必須完全配套，并由甲方品質(zhì)管理員驗收簽名，甲方生產(chǎn)管理人員簽名確認，方可結(jié)算加工費。
九、加工費按月結(jié)算。當(dāng)月加工的產(chǎn)品，乙方必須在下月______號前將當(dāng)月加工的產(chǎn)品《過料單》交給甲方財務(wù)部予以確認，甲方在下月底____日前將當(dāng)月加工費以_______付款方式付給乙方。
八、違約責(zé)任：
1、乙方不能按期限交貨，應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金。違約金計算，每遲延一天，按其價款總額的_______%計算，還應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行合同。
2、乙方不得提供甲方的產(chǎn)品花樣給同行競爭對手仿造，不得對外泄漏甲方的相關(guān)產(chǎn)品機密及信息。否則甲方有權(quán)向乙方追究相關(guān)損失賠償。
九、解決合同糾紛方式：甲、乙雙方因此發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向佛山市禪城區(qū)人民法院訴訟。
十、合同未盡事宜，雙方另協(xié)商解決。雕花加工單價為本合同的附件，視為合同的組成部分。
十一、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等效力，自雙方法定代表人或委托人簽定蓋章之日生效。
甲方（簽名蓋章）：
乙方（簽名蓋章）：
__年__月__日
__年__月__日
承攬合同范本7
合同編號：
廣告客戶或代理單位名稱（簡稱甲方）：
廣 告 發(fā) 布 單 位 名 稱 （簡稱乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》等法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，為明確合同雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，并共同遵守。
第一條 廣告發(fā)布事項
甲方委托乙方以 的形式發(fā)布戶外廣告。
1、展示牌 2、電子顯示裝置 3、燈箱 4、霓虹燈 5、交通工具 6、水上漂浮物 7、升空器具 8、充氣物 9、模型 10、旗幟 11、條幅 12、其他：
廣告發(fā)布內(nèi)容：___________ ___________ ___________ ___________
廣告設(shè)計時限：____________________________________________
廣告制作時限：____________________________________________
廣告發(fā)布時間和期限： ____________________________________________
廣告發(fā)布地點及具體位置：____________________________________________
廣告發(fā)布數(shù)量及規(guī)格： ______________________________________________
其他約定：____________________________________________
第二條 廣告費用、支付期限和方式
（一）本合同廣告費用為：設(shè)計費用（人民幣，下同） 元，制作費用 元，發(fā)布費用 元，合計 元，大寫：
（二）本合同簽訂后，甲方應(yīng)于 年 月 日前支付廣告費用的 ％即 元，作為定金，待最后一次支付剩余款項時抵作價款。剩余款項分 次付清。
第一次付款： 年 月 日前支付 元。
第二次付款： 年 月 日前支付 元。
第三次付款： 年 月 日前支付 元。
補充約定：
（三）按下列第 項方式支付。
1、支票 2、轉(zhuǎn)賬 3、現(xiàn)金
其他：
第三條 雙方權(quán)利義務(wù)
（一）甲方權(quán)利義務(wù)
1、甲方為廣告主的，應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定向乙方提供下列文件：
（1）營業(yè)執(zhí)照以及其他生產(chǎn)、經(jīng)營資格格的證明文件，廣告所推銷的商品和服務(wù)應(yīng)符合廣告主的經(jīng)營范圍或業(yè)務(wù)范圍；
（2）質(zhì)量檢驗機構(gòu)對廣告中有關(guān)商品質(zhì)量內(nèi)容出具的證明文件；
（3）發(fā)布法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)進行審批的廣告，須提供有關(guān)行政主管部門的審查批準文件；
（4）確認廣告內(nèi)容真實性的其他證明文件。
2、甲方為廣告主代理機構(gòu)的，除提供廣告主的上述資料外，還須同時提供代理機構(gòu)的營業(yè)執(zhí)照和委托協(xié)議書。
3、甲方承諾其提供的有關(guān)證明文件真實、合法、有效，不違反法律法規(guī)規(guī)定、不損害社會公共利益、不侵犯他人的民事權(quán)利。
4、甲方應(yīng)在本合同簽訂后的 日內(nèi)，向乙方提供廣告樣件，并承諾樣件內(nèi)容真實合法。
5、甲方因特殊原因需要撤銷廣告發(fā)布訂單或暫緩發(fā)布廣告的，應(yīng)在廣告發(fā)布日的 天前以書面形式通知乙方，否則應(yīng)按廣告發(fā)布費用的 %賠償乙方損失。
6、甲方應(yīng)向乙方提交廣告樣件所涉及的他人民事權(quán)利的合法使用許可證明。廣告內(nèi)容中有使用他人名義、形象的，應(yīng)事先取得他人的書面同意；使用無民事行為能力人、限制民事行為能力人的名義、形象的，應(yīng)當(dāng)事先取得其監(jiān)護人的書面同意。
7、甲方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的.金額、時間、方式支付廣告費用。
8、因不可抗力或非乙方原因造成廣告無法按期發(fā)布的，甲方有權(quán)要求乙方順延發(fā)布，如延遲發(fā)布無法實現(xiàn)合同目的的，甲方有權(quán)解除合同。
（二）乙方權(quán)利義務(wù)
1、乙方承諾本單位合法擁有本合同約定戶外廣告媒介的設(shè)置使用權(quán)和廣告發(fā)布資格，本合同約定廣告發(fā)布地點、形式符合天津市戶外廣告設(shè)置規(guī)劃的要求。
2、乙方有權(quán)要求甲方按有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定提交廣告發(fā)布所需要的證明文件。
3、乙方應(yīng)當(dāng)依法向工商行政管理機關(guān)申請戶外廣告登記，按批準的事項發(fā)布本廣告。
4、乙方應(yīng)在辦妥戶外廣告登記審批手續(xù)之日起 日內(nèi)，發(fā)布本合同約定的廣告。
5、乙方應(yīng)建立廣告審查制度，配備合格的廣告審查人員，依法對甲方提供的廣告樣件進行審查。
6、甲方提供的廣告樣件內(nèi)容及其表現(xiàn)形式不符合法律法規(guī)規(guī)定的，或者規(guī)格不符合技術(shù)標(biāo)準的，乙方有權(quán)要求甲方修改。甲方應(yīng)在??個工作日內(nèi)，將修改后的樣件交給乙方。如果甲方不同意修改或逾期仍未提供修改稿，造成無法辦理戶外廣告登記審批手續(xù)的，乙方有權(quán)解除合同，不視為乙方違約。
7、應(yīng)甲方要求，乙方承擔(dān)廣告設(shè)計、制作的，乙方應(yīng)在廣告發(fā)布日的 天前，將廣告發(fā)布樣件交給甲方，經(jīng)甲方確認并辦理登記審批后方可發(fā)布。
8、因乙方原因造成廣告無法按期發(fā)布的，乙方應(yīng)在廣告發(fā)布日的 天前以書面形式通知甲方，重新發(fā)布事項由雙方共同協(xié)商。否則乙方應(yīng)按廣告發(fā)布費用的 %賠償甲方損失。
9、乙方應(yīng)定期對戶外廣告發(fā)布設(shè)施進行維護，保持戶外廣告整潔、完好、美觀，確保廣告的發(fā)布效果。戶外廣告發(fā)布設(shè)施損毀和發(fā)生故障的，乙方應(yīng)在 日內(nèi)修復(fù)。
10、乙方應(yīng)建立廣告檔案管理制度，自本合同履行完畢之日起保存本合同文本和有關(guān)資料兩年。
第四條 違約責(zé)任
（一）本合同所有條款甲乙雙方應(yīng)共同遵守，任何一方不得在未征得對方同意的情況下擅自修改或違背。
（二）甲方未按照約定繳付廣告費用的，每逾期一天按照未支付金額的 %支付違約金。逾期付款時間超過 日的，乙方有權(quán)解除合同。
（三）因甲方未按期交付廣告樣件造成本合同無法履行的，由甲方承擔(dān)違約責(zé)任，按本合同約定廣告費用的 %向乙方支付違約金。
（四）因乙方原因?qū)е聫V告漏發(fā)或者錯發(fā)、規(guī)格和內(nèi)容錯誤的，乙方給予補發(fā)，補發(fā)時間由甲乙雙方協(xié)商確定。由此致使甲方無法實現(xiàn)合同目的的，乙方應(yīng)按廣告費用的 %賠償。
（五）乙方已盡法定審查義務(wù)，而因甲方提供虛假證明材料造成廣告作品侵犯第三方合法權(quán)益的，甲方承擔(dān)全部責(zé)任，乙方明知或應(yīng)知甲方提供虛假證明材料的除外。
（六）乙方未盡法定的廣告審查義務(wù)導(dǎo)致發(fā)布的廣告違法，甲方可向乙方追究相應(yīng)的責(zé)任。
（七）因乙方未在約定時間內(nèi)修復(fù)受損和發(fā)生故障的設(shè)施而影響廣告發(fā)布效果，致使無法實現(xiàn)廣告目的的，應(yīng)按日向甲方支付賠償金元。
（八）因不可抗力因素導(dǎo)致本合同無法履行的，由甲乙雙方協(xié)商解決，均不承擔(dān)違約責(zé)任。甲乙雙方一致確認，因自然災(zāi)害、重大政治、社會活動和事件等特殊原因致使本合同無法履行的，為不可抗力，適用本條約定。
第五條 合同爭議解決方式
雙方在履行合同中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，雙方同意按以下第 種方式解決：
１、向 仲裁委員會申請仲裁；
２、向 人民法院提起訴訟。
第六條其他約定事項
（一）
（二）
（三）
第七條 附則
本合同未盡事宜，按國家有關(guān)法律和行政法規(guī)規(guī)定，由雙方協(xié)商做出補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。本合同一式 份，甲、乙雙方各執(zhí) 份。
甲方（章）：___________ 乙方（章）： ___________
地址：___________ ___________ 地址： ___________ ___________
法定代表人（簽字）：___________ 法定代表人（簽字）： ___________
委托代理人（簽字）： ___________ 委托代理人（簽字）： ___________
電話： ___________ 電話： ___________
郵政編碼： ___________ 郵政編碼： ___________
開戶銀行： ___________ 開戶銀行： ___________
賬號：___________ 賬號： ___________
年 月 日 年 月 日
承攬合同范本8
甲方：
乙方：
本著公平、公正、互利、自愿的原則，根據(jù)合同法有關(guān)承攬合同的規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，就乙方提供車輛承攬運輸甲方貨物簽訂以下安全協(xié)議：
一、運輸車輛情況：
根據(jù)甲方工程施工需要暫定由乙方提供自卸車輛承攬運輸甲方工程材料(根據(jù)甲方的工程施工需要，由乙方根據(jù)情況隨時增減運輸車輛)，車輛車況須良好，手續(xù)齊全。
二、雙方權(quán)利與義務(wù)：
1、乙方司機須聽從甲方現(xiàn)場負責(zé)人的臨時指揮，進入甲方施工范圍須遵守甲方的規(guī)章制度，行車安全、技術(shù)操作由乙方司機負責(zé)。
2、乙方須將運輸車輛的道路行駛、營運、檢驗、稅費、養(yǎng)路費及保險(其中第三責(zé)任險保額為50萬元以上)等手續(xù)辦理齊全。
3、運輸期間，一切與車輛正常行駛有關(guān)的費用由乙方負責(zé)。
4、乙方應(yīng)保證甲方貨物運輸?shù)能囕v要求，如不能滿足需要，甲方有權(quán)隨時解除合同并按因此所受到損失的5%扣除乙方運輸費。
5、運輸期間，乙方須保證車輛性能狀況良好，以保障甲方貨物安全運輸至指定地點。
6、車輛在運輸期間發(fā)生交通事故、交通違章，由乙方負責(zé)，并負責(zé)協(xié)調(diào)交警、交通、保險公司等部門處理相關(guān)事宜。甲方不承擔(dān)任何費用及責(zé)任。
7、因交通事故、交通違章、機械故障所造成的損失由乙方負責(zé)，如給甲方造成的一切損失則由乙方負責(zé)給予甲方賠償。
8、如果工程中，乙方車輛私自偷盜材料、篡改材料清單，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按實際數(shù)量金額的2倍進行處罰。
三、安全生產(chǎn)約定
1、乙方參與本合同運輸業(yè)務(wù)的車輛和人員，必須具備《安全生產(chǎn)法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的從業(yè)條件(即必須具備相應(yīng)的從業(yè)資質(zhì)、從業(yè)人員資格和安全生產(chǎn)所需的安全技術(shù)狀況、安全生產(chǎn)條件等法律、法規(guī)所規(guī)定必須具備的條件和資質(zhì)、資格。)。
2、乙方人員、車輛或機械設(shè)備在進入甲方工地或甲方指定的場所進行作業(yè)時，應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)的規(guī)定，以及甲方制定的有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，如有違反導(dǎo)致發(fā)生安全生產(chǎn)事故的，由乙方承擔(dān)全部法律責(zé)任;如前述安全生產(chǎn)事故導(dǎo)致甲方或第三方人員和車輛損害的，乙方還應(yīng)當(dāng)賠償甲方或第三方的全部損失。
3、對于乙方人員或車輛、機械設(shè)備引起的安全生產(chǎn)事故或人身、財產(chǎn)損害事故，應(yīng)當(dāng)由乙方在事故發(fā)生之后、訴訟之前首先對外賠償;乙方先行賠償?shù)臄?shù)額，應(yīng)不低于法律、法規(guī)規(guī)定的最低賠償標(biāo)準。
四、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，未盡事宜，甲乙雙方通過協(xié)商作出的補充規(guī)定與本合同具有同等的法律效力。
五、若本合同發(fā)生糾紛，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商未果，由人民法院管轄。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
承攬合同范本9
房主人(甲方):
承建人 (乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本本工程具體情況，為明確乙方在承攬建設(shè)甲方私人住宅主體工程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建筑項目：
私人住宅主體項目。
二、建筑面積：
按實際板面計算。
三、承建方式及施工準備：
按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結(jié)構(gòu)改為磚木結(jié)構(gòu)，其中板面鋼筋間距1616(臥室)，1416(客廳)雙層雙向，打板每平方米一包425水泥，做磚粉墻，每二車(施工車)加一包325水泥，地梁300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度第
一、二層120，第三層80，再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工，門窗，外墻磚等，其中鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。
六、單價按實際板面積，每平方米540.00元人民幣大寫伍X肆拾元整，其中整棟外加叁萬伍仟陸佰元。
七、工期在________年____月____日前完工。
八、室內(nèi)只是粉墻，樓梯板一到三層，安裝電線，開關(guān)插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中如造成事故與甲方無關(guān)。
十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。
甲方簽字：
身份證號碼：
聯(lián)系電話：
乙方簽字：
身份證號碼：
聯(lián)系電話： ________年____月____日
承攬合同范本10
甲方：
法定代表人： 職務(wù)： 聯(lián)系方式：
身份證件：
乙方：
法定代表人： 職務(wù)： 聯(lián)系方式：
身份證件：
經(jīng)甲乙雙方就 防水保溫工程承攬有關(guān)事宜，甲乙雙方自愿達成如下約定條款：
一、承攬工程概況：
1、承攬工程地址：
2、工程承包總面積： ，每平方米價款 元，工程總價款計 元。
3、承包方式：承攬方負責(zé)工時和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料，其余輔料（水泥、水、電等）由甲方無償提供。
二、甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)：
1、乙方按照承攬標(biāo)的物及甲方要求做好防水保溫工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好，牢固安全。
2、如在防水保溫工程運作中，發(fā)現(xiàn)屋面不完整，乙方有權(quán)要求甲方及時處理，如延誤工期，其后果由甲方負責(zé)。
三、工程款支付方式：
1、經(jīng)甲乙雙方商定，簽定合同后，甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積 平方米，每平方米元。
2、所承攬的防水保溫工程項目完工后，再付總工程款的20%，經(jīng)甲方驗收合格，把余下費用全部一次結(jié)清。
四、違約責(zé)任：
甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價款外，應(yīng)承擔(dān)工程總價款的30%的違約金。乙方可根據(jù)《合同法》到當(dāng)?shù)胤ㄔ簩追教崞鹪V訟。造成一切后果，由甲方承擔(dān)。
五、此合同在實際履行中有不妥之處，雙方協(xié)商解決，或另行補充約定。
本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產(chǎn)生法律效力。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
年 月 日 年 月 日
承攬合同范本11
（甲方）
（乙方）
鑒定地點：鑒定時間年月日
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)之間的關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條、運輸服務(wù)要求
甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務(wù)，車輛情況分別為：
1、廠牌車型，車號，顏色，營運證號碼，發(fā)動機號，車架，
2、廠牌車型，車號，顏色，營運證號碼，發(fā)動機號，車架。
第二條、服務(wù)期限
期限從年月日時起，至年月日時止，共計天。
第三條、服務(wù)費用
合同總費用為元（人民幣）（大寫元整），乙方在服務(wù)期滿后60天內(nèi)一次性付清。
第四條、甲方責(zé)任
1、負責(zé)向乙方提供技術(shù)狀況完好的車輛和相應(yīng)的駕駛?cè)藛T。正常情況下，合同中未注明的事宜，甲方自行承擔(dān)責(zé)任。
2、甲方提供的車輛和自行聘請的駕駛?cè)藛T，需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔(dān)。如果甲方使用無營運證的車輛從事運輸服務(wù)活動，乙方可保留向運政管理部門舉報的權(quán)利。
3、在服務(wù)期內(nèi)，甲方駕駛?cè)藛T按照乙方制定的行車計劃，在乙方指定的時間和地點，由乙方指定的人員在行車計劃上簽字，作為履行合同的原始記錄。
4、負責(zé)服務(wù)期內(nèi)車輛的二級維護及車輛年檢、年審。
5、負責(zé)機動車第三者責(zé)任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。
6、如果服務(wù)車輛在服務(wù)期間內(nèi)發(fā)生事故，甲方應(yīng)負責(zé)事故處理，并承擔(dān)事故的賠償責(zé)任。乙方不承擔(dān)事故車輛的任何法律責(zé)任。
7、甲方嚴格按行業(yè)管理規(guī)定，即《xx省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規(guī)定》進行汽車運輸經(jīng)營活動，如有違反，乙方可向運政管理部門舉報。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務(wù)，按照乙方提供的行車計劃執(zhí)行。
9、甲方在合同期內(nèi)不得無故將服務(wù)車輛收回，如確需收回，需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號的車輛完成運輸服務(wù)義務(wù)。
10、服務(wù)期內(nèi)，應(yīng)遵守國家有關(guān)法律規(guī)定，安全行車，因違法、違章造成的責(zé)任，甲方自行負責(zé)，并承擔(dān)由此給乙方造成的經(jīng)濟損失。
11、甲方不得利用服務(wù)車輛進行違法犯罪活動，不得將已提供給乙方的車輛出租、典當(dāng)、抵押，甲方必須對甲方的駕駛?cè)藛T行為負責(zé)。
12、服務(wù)期間所發(fā)生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔(dān)。
13、正常駕駛時發(fā)現(xiàn)車輛使用異常或技術(shù)故障應(yīng)停止運行并通知乙方，并及時采取補救措施，確保行車計劃的執(zhí)行，否則甲方必須承擔(dān)乙方的一切損失。
14、若發(fā)生事故，甲方應(yīng)立即與當(dāng)?shù)毓步煌ü芾聿块T及保險公司聯(lián)系，并通知乙方，甲方自行承擔(dān)責(zé)任及賠償乙方的一切損失。
15、發(fā)生交通事故應(yīng)立即通知乙方并報告公安交通管理部門，保護好現(xiàn)場，承擔(dān)公安交通管理部門的裁定責(zé)任，負擔(dān)保險公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務(wù)費。乙方不承擔(dān)甲方服務(wù)車事故的一切責(zé)任（包括連帶責(zé)任）。
16、甲方中途如不能按約定提供車輛，甲方需退還乙方未使用期的服務(wù)費并付全部服務(wù)費%的違約金。
第五條、乙方責(zé)任
1、按照乙方宣傳的需要，負責(zé)制定行車計劃，并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要，負責(zé)對服務(wù)車輛進行包裝。
3、經(jīng)甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛?cè)藛T姓名，駕駛證號，是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權(quán)解除合同。
4、乙方中途退車，乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費%的違約金。
第六條、糾紛解決方式
1、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時，可向運政管理部門申請調(diào)解，或起訴至有管轄權(quán)的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復(fù)印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應(yīng)提前兩天通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定
1、甲方發(fā)生交通肇事后，甲方需提供能夠履行本合同運輸服務(wù)義務(wù)的車輛和駕駛?cè)藛T，繼續(xù)完成行車計劃。
2、服務(wù)期間，甲方承擔(dān)妥善保管車輛的義務(wù)和責(zé)任，若發(fā)生車輛被盜、報廢及其它形式的滅失，乙方不承擔(dān)責(zé)任。
甲方：乙方：
單位名稱（章）：單位名稱（章）：
單位地址：單位地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
年月日年月日
承攬合同范本12
委托方：_________(以下簡稱甲方)
承攬方：_________(以下簡稱乙方)
根據(jù)〈〈中華人民國和國合同法〉〉第十五章關(guān)于承攬合同的規(guī)定，經(jīng)過甲、乙雙方充分協(xié)商約定，由乙方承擔(dān)甲方的作業(yè)，并約定以下條款以便雙方共同遵守。
一、承攬項目：
具體內(nèi)容和要求：
二、數(shù)量(設(shè)計數(shù)量)：
三、質(zhì)量標(biāo)準：
四、價款
1、合同價款說明：生產(chǎn)成本按現(xiàn)時現(xiàn)地條件勞動定額執(zhí)行
(一)輔助工資：按直接生產(chǎn)工人工資總額提取。
(二)附加費：(費率20%)
內(nèi)容包括：1、承攬作業(yè)人員因工、非因工負傷、疾病的醫(yī)療費、就醫(yī)路費、住院費、補助費救濟費及因工、非因工死亡的喪葬費、撫恤費、補助費、救濟費。
2、承攬作業(yè)人員的直系親屬因疾病或死亡而發(fā)生的醫(yī)療費、住院費、就醫(yī)路費及喪葬費、補助費、救濟費。
3、承攬作業(yè)人員所有的福利方面和補助費。
4、承攬作業(yè)人員的旅差費、辦公費、簽證部門提取費。
5、承攬作業(yè)人員的勞動保護用品費、安全教育費和氣候變化等因素造成的停工工資。
6、不可遇見費及其他費。
五、承攬作業(yè)地點：
六、乙方承攬工作期限：自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
七、驗收：
1、乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時間內(nèi)完成承攬工作，承攬工作完成后及時通知甲方驗收，甲方派人巡查后認為符合驗收條件時，組織相關(guān)部門進行驗收。
2、甲方應(yīng)按照同行業(yè)的標(biāo)準及本合同第三條規(guī)定的標(biāo)準進行驗收。
3、甲方驗收合格后應(yīng)向乙方出具驗收合格手續(xù)。
八、結(jié)算
1、甲方在出具驗收合格手續(xù)后與乙方進行結(jié)算。
2、結(jié)算的價款應(yīng)以本合同第四條規(guī)定的單價和驗收手續(xù)確認的實際工作量為計算依據(jù)。
九、雙方的權(quán)利和義務(wù)
1、合同簽訂后甲方應(yīng)告知乙方承攬工作區(qū)域的具體界限，并派出管理人員對乙方完成的作業(yè)成果定期檢驗。
2、甲方有權(quán)根據(jù)本行業(yè)驗收規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準和合同要求對乙方的履約情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)作業(yè)大批量不合格時，有權(quán)要求乙方立即返工，嚴重違反相關(guān)規(guī)定的有權(quán)取消作業(yè)資格，并按照違反規(guī)定的程度追究責(zé)任。
3、甲方在乙方承攬的工作完成后，應(yīng)按規(guī)定的時間及時進行驗收和結(jié)算。
4、乙方必須以自己的名義從事承攬工作，自行組織生產(chǎn)，自籌生產(chǎn)所需資金，自行招募、組織、管理人員;自帶生產(chǎn)工具、設(shè)備或畜力完成承攬勞務(wù)作業(yè);自主決定其內(nèi)部勞動組織、分配形式;自負盈虧，獨立承擔(dān)民事責(zé)任。
5、乙方應(yīng)遵守林業(yè)政策、護林防火等方面的法律、法規(guī)，接受有關(guān)行政主管部門的檢查。如因乙方違反有關(guān)法律法規(guī)等規(guī)范性文件導(dǎo)致甲方受到有關(guān)行政管理部門經(jīng)濟處罰的，由乙方承擔(dān)的該項損失。
6、乙方自行承擔(dān)安全設(shè)施、安全教育、勞動保護的安全生產(chǎn)責(zé)任。乙方及其雇傭人員在實施承攬勞務(wù)過程中，若發(fā)生人員傷亡和財產(chǎn)損失應(yīng)及時處理，不得影響工期，發(fā)生的賠償、補償責(zé)任和費用由乙方自行承擔(dān)。
7、乙方自主安排工作計劃和進度，按期完成承攬工作任務(wù)。
十、違約責(zé)任
1、甲方逾期付款的，每逾期一日按照逾期付款向乙方支付千分之五的違約金。
2、乙方逾期完成承攬工作的，每逾期一日向甲方支付合同價款支付千分之五的違約金。逾期15日甲方有權(quán)解除合同。
3、乙方勞務(wù)成果不合格的，應(yīng)無償返工，因返工而造成超過合同規(guī)定工期的，應(yīng)按照逾期完工承擔(dān)違約責(zé)任。
4、甲方擅自解除合同的，應(yīng)向乙方賠償經(jīng)濟損失。
5、乙方未完成承攬工作擅自解除合同的，甲方不予支付已經(jīng)完工的工作價款，給甲方造成損失的應(yīng)給予賠償。
十一、合同解除的條件
1、雙方協(xié)商一致。
2、發(fā)生不可抗力導(dǎo)致合同無法履行的。
3、合同履行期限未滿，但根據(jù)乙方的現(xiàn)有工作進度和生產(chǎn)能力不可能在規(guī)定的期限內(nèi)完成承攬任務(wù)，甲方有權(quán)提前解除合同，對乙方已有的工作成果進行適當(dāng)補償，補償標(biāo)準為已經(jīng)完成工作量的60%。
十二、其他約定事項：
十三、本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，在泉陽林區(qū)人民法院提起訴訟。
十四、本合同經(jīng)雙方簽字、蓋章并公證后生效，本合同一式五份，甲方保存三份、公證處、乙方各保存一份。
甲方簽字(蓋章)：_________乙方簽字(蓋章)：_________
時間：__________________
時間：__________________
承攬合同范本13
甲方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)
乙方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)
甲方擬將位于___縣__鎮(zhèn)__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責(zé)承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下，經(jīng)協(xié)商自愿簽訂本合同。
一、雙方權(quán)利義務(wù)
1、甲方負責(zé)提供建設(shè)所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。
2、乙方確保具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗，負責(zé)施工建設(shè)并根據(jù)甲方的要求交付建房成果。
乙方在施工過程中應(yīng)合理、節(jié)約用料，嚴禁浪費。乙方每天完工后清理墻角灰，做到工完場清料凈，并按常規(guī)要求配比施工。在施工中若發(fā)現(xiàn)造成材料損失、浪費，甲方有權(quán)責(zé)令整改并罰款，在支付款中扣除。
3、工程施工所需一切機械設(shè)備和工具以及安全防護設(shè)備、用具，如：架管、架板、攪拌機、升降設(shè)備、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機、撮箕、桶、防護網(wǎng)等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決，費用由乙方自理。
4、工期從_____年___月___日開始建設(shè)，工期為___天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責(zé)，與甲方無關(guān)。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責(zé)支付，與甲方無關(guān)。
二、工程質(zhì)量及施工要求
1、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，按照甲方的要求施工并加強質(zhì)量監(jiān)督和管理。
2、涉及房屋主體及沉重結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵性(如地基、澆鑄)部分須經(jīng)甲方驗收后方能進行下一工序。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。
4、房屋建成后一年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須進行免費維修。
5、基礎(chǔ)：基槽60公分，圈梁40公分，基石40公分，使用石頭30立方米。
6、墻體：外墻高米，內(nèi)墻高米，砌筑時內(nèi)外錯縫采用水泥沙漿，為避免磚塊間空隙較大必須采用三·一砌筑法(一快磚、一鏟灰、一擠揉)，且灰縫厚度不得超過mm。
墻體經(jīng)水泥清光后面層表面不應(yīng)有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
7、圈梁：過梁高度不低于公分，鋼筋直徑不宜小于毫米，剛箍直徑不低于毫米，最大距不宜超過毫米，圈梁高度不低于毫米上下圈梁。
8、屋頂：現(xiàn)澆厚度為公分，表面不應(yīng)有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
9、下水道：......
三、工程款結(jié)算及支付
1、工程款總額及計算方式：工程款為人民幣：69580元(大寫：陸萬玖仟伍佰捌拾元整)，以承建房屋面積為基準，按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。
2、付款時間：地基完工經(jīng)甲方驗收合格后___天內(nèi)給付地基工程款;主體工程完工經(jīng)甲方驗收合格后___天付款___，在房屋峻工(包括內(nèi)外墻清光且水泥地坪完工)并經(jīng)甲方檢驗合格后____天內(nèi)給付余款。
四、違約責(zé)任
1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的，由乙方賠償。
如果一年內(nèi)現(xiàn)澆滲漏，乙方須賠償因此給甲方造成的損失，并一次性支付合同總價款的25%作為違約金。
因乙方原因致使合同無法履行的，乙方應(yīng)承擔(dān)本合同總價款25%的違約金，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限于要求實現(xiàn)上述違約金產(chǎn)生的合理費用)。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同。本合同總價款25%的違約金。
五、爭議解決方式
因本合同履行過程中發(fā)生的一切爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。
2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關(guān)系。
3、因合同履行過程中的未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同的，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：
乙方簽字：
簽訂時間：年月日
承攬合同范本14
簽訂日期：____年__月__日
承攬方(全稱)：______
定作方(全稱)：______
經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。
1、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期：
2、質(zhì)量標(biāo)準、驗收方法及地點：____________
3、原材料來源及互利方法：______________
4、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔(dān)：__________
5、貨款結(jié)算時間及方法：_________________
6、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔(dān)：_________
7、違約責(zé)任：________________
8、其他：_______________
9、不可抗力_____________
10、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。
11、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)向仲裁機關(guān)提出書面申訴，要求調(diào)解、仲裁處理。
12、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份___________
13、本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。
承攬人：法人委托書號碼____ 定作人：法人委托書號碼______
營業(yè)執(zhí)照號碼 營業(yè)執(zhí)照號碼
承攬人： 定作人： (蓋章)
法定代表人： 法定代表人：
開戶銀行： 帳號： 開戶銀行： 帳號：
電話號碼： 電話號碼：
住址： 住址：
承攬合同范本15
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：________________________
承包方(以下簡稱乙方)：________________________
鑒于乙方多年一直為_____________大酒店的高級管理人員，對_____________大酒店有充分了解和熟悉，雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條 乙方承包經(jīng)營________大酒店，_____________大酒店的經(jīng)營范圍見營業(yè)執(zhí)照。
第二條 酒店的坐落、面積、裝修、設(shè)施情況
1.甲方承包給乙方的酒店位于_____________省_____________市_____________路_____________號
2.該酒店現(xiàn)有裝修及設(shè)施、設(shè)備情況詳見合同附件。
該附件作為甲方按照合同約定交付乙方使用和乙方在承包期滿交還還給甲方時的驗收依據(jù)。
3.本合同簽訂后______日內(nèi)，甲乙雙方共同對移交給乙方的______大酒店的財產(chǎn)進行清點、確認。
第三條 承包期限、用途
1.該酒店承包期限共________年。自_____年_____月_____日至______年_____月______日止。
2.承包期滿，甲方有權(quán)收回該酒店，乙方應(yīng)如期交還。
乙方如要求續(xù)承包，則必須在承包期滿______個月之前書面通知甲方，經(jīng)甲方同意后，重新簽訂承包合同。
第四條 承包金用支付方式
1.該酒店每年承包金為___________元(大寫_____萬_____仟_____佰_____拾______元整)。
2.承包金支付方式如下：
A 分二次付款，自本同生效后________幾天內(nèi)付清，第一次應(yīng)交承包金_____元;第二次到_______時止，需交_______元。
B 一次性付清，至本合同生效______天內(nèi)全部繳清。
第五條 承包期間相關(guān)費用及稅金
1.甲方應(yīng)承擔(dān)的費用：
(1)在承包期間，房屋和土地的產(chǎn)權(quán)稅由甲方依法交納。如果發(fā)生政府有關(guān)部門征收本合同中未列出項目但與該房屋有關(guān)的費用，由甲方負擔(dān)。
(2)__________________________
2.乙方交納以下費用：
(1)乙方以一定的自有資金作抵押(或擔(dān)保)，乙方的抵押(擔(dān)保)額為________元。
(2)乙方應(yīng)按時交納稅收及相關(guān)的費用，如不按時交納費用引起的后果則由乙方全部承擔(dān)責(zé)任。
(3)___________________________
第六條 酒店房屋修繕與使用
1.在承包期限內(nèi)，甲方保證該房屋的使用安全(乙方使用不當(dāng)除外)，其它所屬硬件設(shè)施的維修責(zé)任由乙方自行負責(zé)。
A.甲方提出進行維修須提前_______日書面通知乙方，乙方應(yīng)積極協(xié)助配合。
B. 對乙方的裝修裝飾部分甲方不負有修繕的義務(wù)。
2.乙方應(yīng)合理使用其所承包的房屋及其附屬硬件設(shè)施。如因乙方使用不當(dāng)造成房屋及設(shè)施損壞的，乙方應(yīng)立即負責(zé)修復(fù)或者經(jīng)濟賠償。
3.乙方如改變房屋的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、裝修或設(shè)置對房屋結(jié)構(gòu)有影響的設(shè)備，設(shè)計規(guī)模、范圍、工藝、用料等方案均須事先征得甲方的書面同意后方可施工。
第七條 對酒店的裝修部分各自應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任
1.因正常原因解除合同或終止的，乙方對酒店的裝修費由甲方承擔(dān)_____%，乙方承擔(dān)_____%;因客觀原因(如拆遷、政府行為、國家法律政策變動、非典等非人為因素所能控制的)導(dǎo)致合同無法履行的，乙方對酒店的裝修費由甲、乙雙方各承擔(dān)_____%;
2.因乙方過錯導(dǎo)致合同解除或終止的，甲方有權(quán)選擇以下權(quán)利中的一種：
(1)依附于房屋的裝修歸甲方所有。
(2)要求乙方恢復(fù)酒店的原狀。
(3)向乙方收取恢復(fù)工程實際發(fā)生的費用。
第八條 酒店的轉(zhuǎn)讓與轉(zhuǎn)租
1.在承包期間，甲方有權(quán)依法定程序出賣乙方所承包的酒店。出賣后，本合同對新的酒店所有人和乙方繼續(xù)有效。
2.未經(jīng)甲方同意，乙方不得向第三人轉(zhuǎn)租及轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借酒店。
3.甲方出售該酒店，在________個月前書面通知乙方，在同等條件下，乙方有優(yōu)先購買權(quán)。
第九條 合同的變更、解除與終止本合同
1.本合同生效后具有法律約束力，甲、乙雙方均不得隨意變更或者解除本合同，需要變更或解除時，須經(jīng)雙方協(xié)商一致達成新的書面協(xié)議。
2.甲方有以下行為之一的，乙方有權(quán)解除合同：
(1)提供不符合約定條件的酒店設(shè)施，嚴重影響經(jīng)營。
(2)甲方未履行房屋的修繕義務(wù)，嚴重影響經(jīng)營。
3.在承包期間，乙方有下列行為之一的，甲方有權(quán)解除合同，收回所承包給乙方的酒店：
(1)未經(jīng)甲方書面同意，轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓該酒店。
(2)未經(jīng)甲方書面同意，拆遷變動酒店結(jié)構(gòu)。
(3)損壞承包的酒店設(shè)施，甲方提出的合理期限內(nèi)未修復(fù)的。
(4)未經(jīng)甲方書面同意，不得應(yīng)用于酒店以外的用途。
(5)利用所承包的酒店進行非法活動。
(6)逾期未交納按約定應(yīng)當(dāng)由乙方交納的費用，已經(jīng)給甲方造成損失的。
(7)拖欠承包金累計_______元。
4.承包期滿合同自然終止。
5.因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法履行或者無法完全履行時，甲、乙雙方協(xié)助商一致，可以變更或者解除合同。
第十條 酒店交付及收回的驗收
1.甲方應(yīng)保證承包期間酒店本身及附屬設(shè)施、設(shè)備處于正常使用狀。
2.驗收時雙方共同參與，如對裝修、器物等設(shè)施有異議應(yīng)當(dāng)場提出。當(dāng)場難以檢測的，應(yīng)于______日內(nèi)向?qū)Ψ教岢霎愖h。
3.乙方應(yīng)于承包期滿后，將承包酒店及附屬設(shè)備、設(shè)施如數(shù)交還給甲方。
4.乙方交還甲方的酒店及附屬設(shè)施應(yīng)保持完好的狀態(tài)，不得留下物品或者影響酒店的正常經(jīng)營。對未經(jīng)同意留下的物品，甲方有權(quán)處置。
第十一條 違約責(zé)任
1.甲、乙雙方應(yīng)全面實際履行 本合同，不履行或者不完全履行的應(yīng)負違約責(zé)任。
2.在承包期間，乙方有第九條第三款的行為之一的，甲方有權(quán)終止合同，收回酒店的經(jīng)營權(quán)，乙方應(yīng)按照合同總承包金的_____%向甲方支付違約金。
3.承包期間，乙方逾期交納本合同約定應(yīng)由乙方負擔(dān)的費用，每逾期一天，則應(yīng)按上述費用總額的_______%支付甲方滯納金。
3.在承包期間，乙方未經(jīng)甲方同意，中途擅自退包的，乙方應(yīng)按合同總承包金的____%向甲方支付違約金。若支付的違約金不足彌補甲方損失的，乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
4.在承包期滿，乙方應(yīng)如期交還酒店房屋。乙方逾期歸還，則每逾期一日應(yīng)向甲方支付________元的滯納金。乙方還應(yīng)承擔(dān)因逾期歸還給甲方造成的損失。
第十二條 保險
在承包期限內(nèi)，乙方應(yīng)以甲方的名義，向保險公司投保如下的保險，并在保單上注明甲方是投保人，乙方是附加受保人。
【承攬合同范本(集合15篇)】相關(guān)文章：
酒吧裝修合同范本_承攬合同02-15
承攬合同范本匯編八篇02-11
承攬合同模板(集合15篇)02-16
加工承攬合同09-19
服務(wù)承攬合同大全02-14
承攬合同模板(精選15篇)02-16
承攬合同模板合集15篇02-16
單位班車租賃協(xié)議_承攬合同02-17
采購合同范本(集合15篇)02-16