維修合同模板集合5篇
在人民愈發重視法律的社會中，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。那么合同書的格式，你掌握了嗎？以下是小編精心整理的維修合同5篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
維修合同 篇1
合同編號：___________
甲方(定作人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
乙方(承攬人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
雙方本著互惠互利的原則，通過友好協商簽定以下_________修繕協議：
第一條 修繕修理項目、數量、報酬
修繕修理項目及內容計量單位數量或工作量報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業。
第四條 材料
材料名稱商標生產廠家規格型號計量單位數量質量提供人交付日期消耗定額單價價款
(注：空格如不夠用，可以另接)
第五條 檢驗
1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________
2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________
第六條 修繕修理時間
從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日
第七條 質量要求
修繕修理項目應符合_________的規定和要求，具體的技術標準、質量要求包括：________________
第八條 資料提供
1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。
2.承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。
第九條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務，否則，未被通知方有權單方面停止此協議的執行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條 保密
承攬人應當就以下方面保守秘密，未經定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。具體包括：
1.雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。
2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。
3.定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條 中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十二條 協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助：__________________，并滿足以下要求：__________________。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協助義務，并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的，承攬人可以解除合同。
第十三條 監督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監督檢驗，但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條 更換部件：
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協商認同后進行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
2.修繕修理項目檢驗標準依據________________，具體驗收時間為：________________
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。
第十九條 結算方式
報酬與材料費的'結算方式為：________________________________
第二十條 保修
設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍：
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。
第二十二條 合同的終止
如果發生下列情況，各方有權單方面立即終止本協議。
1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。
2.未經定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時，未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。
4.未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人：
1.定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
1.承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_____日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響
3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
定作人(蓋章)：____________ 承攬人(蓋章)：____________
法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：________
委托代理人(簽字)：________ 委托代理人(簽字)：________
簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________
_________年____月_________日 _________年____月_________日
維修合同 篇2
甲方：
乙方：
甲、乙雙方本著平等互利的原則， 就項目的技術服務事宜，經協商一致，簽訂本合同，雙方共同恪守。
一、技術服務的內容、方式和要求：
�。ㄒ唬� 檢查范圍和內容：
檢查范圍為本項目的玻璃幕墻和鋁合金門窗。檢查內容主要為：
1、幕墻與主體結構連接；
2、幕墻型材和面板的安裝；
3、幕墻周邊封口和變形縫的處理；
4、結構膠和密封膠；
5、開啟窗五金件連接安全及正常使用；
6、雨水滲漏部位。
�。ǘ� 檢查數量：
1、檢查范圍面積：玻璃幕墻： ㎡。
2、每月檢查一次，如遇特殊情況應立即檢查。
二、工作條件和協作事項：
（一） 甲方應為檢查工作提供便利并做好相應的配合和協調工作。
（二） 乙方應嚴格規范安全操作，確保檢查工作安全的開展。
�。ㄈ� 乙方盡量安排休息日進行檢查。
�。ㄋ模┟看螜z查應做好記錄。
三、合同價款及其支付方式：
經雙方協商一致，合同價格為每年元整（大寫：元整），一次性付清。
四、合同有效期：
本合同期限為年，從年 月 日至年 月 日。
五、違約金或者損失賠償額的計算方法：
違反本合同約定，違約方應當按照《中華人民共和國合同法》有關條款的規定，承擔違約責任，違約方按照合同總價款的10%另行支付違約金。
六、解決合同糾紛的方式：
執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商和解。雙方當事人和解不成， 可向人民法院提起訴訟。 本合同一式貳份，雙方各執壹份，具有同等效力，由甲乙雙方簽字蓋章后分別保存。自簽訂之日起生效。
甲方： 乙方：
負責人： 負責人：
維修合同 篇3
甲方: （以下簡稱甲方）
乙方: （以下簡稱乙方）
本合同為甲方委托乙方進行筆記本電腦的保養及維修專項技術服務之合同，并由甲方向乙方支付相應的技術服務報酬。雙方經過平等協商達成以下協議：
一、 合同期內由乙方負責甲方的筆記本電腦維修保養服務。
二、 為確保甲方筆記本電腦正常工作以提高工作效率及延長筆記本電腦的使用壽命，乙方每月定期上門對筆記本電腦進行全方位的保養檢修一次。以及系統軟件的調試。和筆記本電腦周邊產品的檢測。以使筆記本電腦達到最佳工作狀態。
三、 合同期內，若甲方的筆記本電腦在日常工作當中遇有故障，乙方接到通知后需免費上門檢修，響應時間為24小時之內。如遇特殊情況，經雙方協商同意，乙方可在甲方同意的時間內到達現場檢修。
四、 經檢修確定甲方機器零部件損壞而需更換時，乙方只收取零件費而不再另收其它服務費用。
五、 在合同期內，甲方不得邀請乙方以外的任何單位或個人對機器進行維修保養及更換配件，否則乙方不承擔由此引發的所有責任。
六、 甲方筆記本電腦遷移時應及時通知乙方，使乙方能在第一時間內對筆記本電腦更有效的跟蹤保養。
七、 甲方在簽訂本合同當日需一次性支付乙方全期維修保養費用。
八、 本合同期限為 年(自 年 月 日起至 年 月 日止)。
九、 本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，經雙方代表簽字并加蓋章后生效(需保筆記本電腦型號，配件和年限及收費標準見附表)。
十、 以上合同未盡事宜經雙方同意后可進行更正。若由此合同引發的糾紛經雙方協商不能解決，雙方同意后可由相關執法機關處理解決。
甲方： 乙方：
（公章） （公章）
公司代表： 公司代表：
地址： 地址：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
簽訂時間、地點：
維修合同 篇4
發包方： （以下簡稱甲方）
承包方： （以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本維修工程項目協商一致，訂立本合同。
一、工程概況：
1、工程名稱：市政設計院外墻防水維修工程
2、工程地址：*****
3、工程造價：本工程采用包干價，人民幣**********（￥115000。00元）。
二、工程承包范圍及工程內容：
1、工程范圍：外墻防水、屋面防水及內墻粉刷等
2、工程量：維修面積約2466。24㎡，墻面空調孔105處。
三、合同工期：
1、開工日期：20xx年 月 日。
2、竣工日期：20xx年 月 日。
3、合同總工期為30日歷天（雨期順延）。
四、質量標準
工程質量全部達到國家相關工程驗收合格標準。
五、付款方式：
乙方材料進場，甲方支付總工程款的40%；工程全部完工經甲方組織驗收合格后，付至總工程款的95%，余下5%工程款作為質保金一年后付清。
六、甲方的權利與責任：
1、在施工中甲方有權就施工中發現的問題要求乙方進行處理或返工。
2、對乙方拒不執行甲方就施工中發現的質量問題而提出的改正意見，甲方有權責令乙方停工并進行經濟處罰，直至更換施工隊伍。
3、甲方有權督促乙方進行安全施工，對不符合安全要求的設備、設施及違反安全操作規程的行為有制止的權利，直至乙方整改為止。
4、提供相關協調減少干擾，方便乙方組織施工。
5、按要求及時支付工程款。
6、協助乙方聯系相關住所或倉庫，提供必要的施工作業面。
七、乙方的權利與責任：
1、按甲方要求并按相關施工規范組織施工，保證質量，保證工期。
2、服從甲方現場指揮人員的指揮，負責施工范圍內竣工前所有成品保護。
3、乙方應按相關施工安全要求組織施工，對施工人員必須進行安全教育并保證施工安全，否則，引起的安全事故責任由乙方全部承擔。
4、文明施工，做到工完場清。
八、保修條款：
本工程質量保修期為五年。質保金在竣工驗收之日起一年后支付。在保修期間內，因施工引起的質量問題，由乙方無條件進行維修或返工，其費用由乙方全部承擔。
九、合同爭議的解決：
1、如在合同履行期間，雙方對合同的履行出現爭議的，可協商解決，如協商解決不了的，可申請仲裁直至上訴法院。
2、雙方未盡事宜，可另行協商補充協議作為合同附件，與合同具同等效力。
十、合同的生效：
本合同正本二份，甲乙雙方各執一份。
本合同從開工之日起生效，至工程保修期結束自動終止。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
維修合同 篇5
甲方：(發包方)
乙方：(承包方)
本著互相信任的原則，就甲方的家具維修/工程達成以下協議。
第一條 工程概況
1:維修/工程的內容及要求:
2.維修施工地點：_____________________________________________
3.維修服務：
4.工期：起始日期_________年_______月_______日至終止日期:________年_______月_______日
5.本項工程預計費用約 元人民幣。(結算以實際消費費用為準)
甲方：
乙方：
簽訂時間：
【維修合同模板集合5篇】相關文章：
【精華】維修合同模板6篇01-06
【實用】維修合同模板6篇12-31
【精華】維修合同模板9篇12-29
維修合同怎么寫 維修合同范本03-01
設備維修合同03-01
監控維修合同11-29
維修合同樣本03-01
維修合同范本03-01
汽車維修租賃合同01-12
空調維修合同樣本12-26