承攬合同模板精選15篇
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，越來越多事情需要用到合同，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。那么相關的合同到底怎么寫呢？下面是小編幫大家整理的承攬合同模板，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
承攬合同模板1
委托方（甲方）：承接方（乙方）：
第一條 甲方委托乙方承擔_____________項目的______________________專業設計，經雙方協商一致，簽訂本協議。
第二條 乙方設計標準為：______________________________________________，乙方在設計完成后，需經甲方書面確認，方可認為成果交付，如未得到甲方書面確認的，均不視為成果交付。
第三條 甲方向乙方交付的資料
第四條 乙方應向甲方交付的設計成果
第五條 設計費用及支付方法
5.1甲方應支付本合同項目的設計費為________元人民幣（大寫）。
5.2支付方法為：
簽訂本合同后，甲方應在本合同簽訂之日起5個工作日內支付給乙方本合同總價的20%首付款，即________元人民幣（大寫）。乙方在完成本項目設計并得到甲方書面簽字確認后5個工作日內支付給乙方本合同80%的尾款，即________元人民幣（大寫）。
第六條雙方責任
6.1 甲方責任
6.1.1 甲方在規定的時間內向乙方提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負責。
6.2 乙方責任
6.2.1 乙方按本合同第四條規定的內容、時間及份數向甲方交付設計文件。
6.2.2 乙方對設計文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于乙方設計錯誤造成損失，乙方除負責采取補救措施外，應免收受損失部分的設計費，并根據損失程度向甲方償付賠償金，賠償金最多與免收的設計費金額相等。
6.2.3 由于乙方自身原因，延誤了按本合同第四條規定的設計文件交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的百分之一。
6.2.4 合同生效后，乙方單方提出解除合同的，乙方應雙倍返還定金，還應當按照有關規定賠償甲方損失。
6.2.5 乙方不得向第三方擴散、轉讓甲方提交的圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況，甲方有權索賠。
第七條 本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議作為附件，補充協議與本合同具有同等效力。雙方如有爭議，雙方協商解決，如雙方無法解決，雙方有權向甲方所在地法院起訴。
第八條 本合同經甲、乙雙方蓋章簽字后自 年 月日生效。本合同一式兩份，雙方各執一份。
甲方簽字： 乙方簽字： （蓋章）（蓋章）
承攬合同模板2
簽訂合同單位：______(以下簡稱甲乙方)
簽訂條款如下：______________
1.產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定：
2.交貨辦法：______________
(1)交貨地點：_________
(2)運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。
3.付款辦法：貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方，乙方根據供方單據電匯供方。
4.驗收辦法：乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。
5.附則：
(1)合同如有修改須經雙方同意，雙方另行簽訂合同。
(2)在執行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以______罰金賠償對方損失。
(3)本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份，雙方各執一份。
(5)貨物運達站________
(6)收貨人_________
(7)合同糾紛的處理__________
甲及代表人：(簽字蓋章）______________
乙及代表人：(簽字蓋章)______________
開戶銀行：________
開戶銀行：_______
帳號：__________
帳號：_________
電話：_________
電話：_________
簽訂日期：____年__月__日
承攬合同模板3
合同編號：
委托方：
承攬方：
簽訂日期：
依照《中華人民共和國經濟合同法》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。
第一條 廣告播出要求。
1.1 廣告內容及證件：
1.2 播出頻道和時間：
1.3 制作形式：
1.4 廣告長度：
1.5 播出形式：
1.6 播出日期：
第二條 廣告費及支付方法。
2.1 廣告費
2.2 支付方法及時間：
2.3 承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委托方有權拒付廣告費。
第三條 違約責任
3.1 委托方擅自不履行合同，向承攬方償付未履行部分廣告費 %的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的 償付違約金。
3.2 承攬方不能完成合同規定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費 %的違約金，不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按未履行部分廣告費的 償付違約金。
3.3 其它違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。
第四條 糾紛解決方式。
發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第( )項規定辦理。
1. 向 地經濟合同仲裁機關申請仲裁;
2. 向 地人民法院起訴。
第五條 雙方商定的其他事項。
第六條 附則。
6.1 本合同附件 件，名稱：
6.2 本合同有效期：自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委 托 方
單位名稱(蓋章)
法定代表人：
承 攬 方
單位名稱(蓋章)
法定代表人：
承攬合同模板4
合同編號：
委托方：
簽訂地點：
承擔方：
簽訂時間：年月日
依照《合同法》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條廣告承攬要求
1．1 項目（媒介）：____________________________
1．2 廣告內容及有關證件的名稱、編號:____________________________
承攬方應按《廣告法》規定，認真審查上述證件。委托方提供虛假的證件，應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。
1．3 發布地點或形式:_______________________
1．4 顏色:____________________________
1．5 規格或材料:___________________________
1．6 刊播次數、起訖時間、日期：____________
1．7 其他要求：____________________________
第二條費用及支付辦法
2．1 費用：
類別
單價
數量
金額（元）
備注
設計、制作費
發布費
代理費
合計金額（大寫）
2．2 結算方式和期限：____________________________
2．3 承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委托方有權拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間
______________________________________________________
第四條違約責任
4．1 委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的______％，向承攬方償付違約金；超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的____________償付違約金。
4．2 承攬方不能完成合同規定的工作，按未改造部分廣告費的______％，向委托方償付違約金；不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的________________________支付違約金。
4．3 其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。
第五條合同爭議解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，按下列第種方式處理（未作選擇的，視為選擇1）：
1．提交杭州仲裁委員會〔__________________仲裁委員會〕仲裁；
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項
____________________________________________________________ 。
第七條附則
7．1 本合同附件
7．2 本合同正本一式二份，合同雙方各執一份，副本____________份，送：____________。
7．3 本合同有效期：自____________年______月______ 日生效至____________年______月______日終止。
委托方
單位名稱（蓋章）：
地 址：
郵 編：
法定代表人：
委托代理人：
電 話：
開戶銀行：
帳 號：
稅 號：
承攬方單位名稱（蓋章）：
地 址：
郵 編：
法定代表人：
委托代理人：
電 話：
開戶銀行：
帳 號：
稅 號：
承攬合同模板5
承攬方（乙方）：
代表人：
職務：
電話：
經雙方協商，簽定本加工承攬合同，共同遵守執行。
一、甲方供應原材料：
原材料：
規格：
單位：
數量：
日期：
成品單位耗用量：
二、乙方完成產品情況：
品種：
規格：
單位：
數量：
加工費：單價 金額
三、技術資料、圖紙提供辦法及保密：
四、甲方提供原材料的檢驗標準和方法：
五、甲方對加工完成品的檢驗標準和方法：
六、交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：
七、貨款及費用結算辦法及期限：
八、本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
簽訂時間：
承攬合同模板6
合同編號：_____________
定作人：________________________
承攬人：________________________
簽訂地點：______________________
簽訂時間：________年____月____日
第一條 承攬項目、數量、報酬及支付期限
項目名稱及內容
計量單位數量工作量（工時）報酬交付期限單價金額合計人民幣金額（大寫）： （注：空格如不夠用，可以另接）
第二條 技術標準、質量要求：_____________________________
第三條 承攬人對質量負責的期限及條件：____________
第四條 定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：___________________________
第五條 承攬人使用的材料由________________人提供。材料的檢驗方法：______________________________
第六條 定作人（是／否）允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：____________________
第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限：________________________________
第八條 結算方法及期限：_______________________________________
第九條 定作人在________年________月________日前交定金（大寫）________________元。
第十條 定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條 定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人（是／否）可以留置工作成果。
第十二條 違約責任：______________________________
第十三條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：
（一）提交 ________________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
第十四條 其他約定事項：________________________________________
定作人
定作人（章）：住所：法定代表人：居民身份證號碼：委托代理人：電話：開戶銀行：賬號：郵政編碼：承攬人承攬人（章）：鑒（公）證意見：鑒（公）證機關（章）經辦人：年 月 日 監制部門：____________ 印制單位：___________
承攬合同模板7
甲方：___物業服務有限公司
乙方：___筑工程有限公司
一、工程范圍
____團辦公區（紅樓內）所有房屋屋面（紅樓屋面除外）、屋檐、外墻及門窗維修翻新。
二、工程承包方式及造價
工程項目采用包工包料，乙方按甲方要求自行安排施工，總造價____萬元左右。
三、施工期限
此維修項目施工期限為__天，____年_月_日開始施工，乙方應在甲方規定的時間內按期、按量、按質完成施工任務。如有違反，造成的一切損失由乙方承擔。
四、工程質量
乙方必須嚴格按照甲方提出的要求和施工方案進料、施工，自覺接受甲方監管人員的質量監管，所有進料及施工單項均由甲乙雙方現場施工及監管人員簽證認可。
五、安全責任
乙方在施工過程中，應嚴格規范程序，杜絕責任事故發生。如在施工過程中發生與施工有關的一切安全責任（包括人員傷亡）事故，均由乙方承擔全部責任。
六、付款方式
甲方先行預付工程款_萬元整，其余款項在施工完畢后，經驗收合格及時由乙方造出結算單，由甲方分別按程序審核后付款，款必須付到乙方法定帳戶。
七、其他條款
乙方施工人員在施工期間，應嚴格遵守國家的法律法規和____集團的規章制度，文明施工。
本合同一式肆份，甲乙雙方各執兩份。本合同經雙方簽字蓋章后生效，具有同等法律效力。
甲方代表（簽章）：乙方代表（簽章）：
年月日
承攬合同模板8
承攬方(甲方)：xx
定作方(乙方)：xx
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱：xx
型號：xx
規格：xx
質量要求：xx
計量單位：xx
數量：xx
加工費：xx
單位總價：xx
第二條、加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。
第三條、加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。
第四條、乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。
材料名稱：xx
型號：xx
規格：xx
質量要求：xx
計量單位：xx
數量：xx
單價：xx
總價：xx
圖紙、技：xx
術資料及：xx
交付時間：xx
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱：xx
交付時間：xx
交付地點：xx
交付數量：xx
包裝要求：xx
檢驗方法：xx
運輸方法：xx
運費承擔：
第六條加工費結算辦法與時間xx。
第七條乙方應于xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應于xx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx%的違約金。
6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值xx%的違約金。
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方：
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行
為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方：
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在xx天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用xx(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：xx。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起xx日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受xx國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的.爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第xx種方式解決：
(1)提交xx仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，雙方各執xx份，具有同等法律效力;合同副本xx份，送xx留存一份。
承攬方(蓋章)：xx定作方(蓋章)：xx
法定代表人(簽字)：xx法定代表人(簽字)：xx
地址：xx地址：xx
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
簽訂地點：xx簽訂地點：xx
承攬合同模板9
合同編號：_________
定作方：_________
承攬方：_________
一、項目名稱、任務量、酬金、完成期限、備注
_________。
二、項目的內容及質量技術要求
_________。
三、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
_________。
四、驗收標準、方法和期限
_________。
五、結算方式及期限
_________。
六、違約責任
_________。
七、解決合同糾紛的方式
_________。
八、雙方協商的其它條款
_________。
定作方（蓋章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同模板10
委托方：
簽訂地點：
承接方：
訂日期：年月日
依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1.1 項目（制作）
1.2 廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號
1.3 發布地點或形式：
1.4 顏色：
1.5 規格或材料：
1.6 刊播次數、起止日期及時間：
第二條：費用及支付方法
2.1 費用
本次活動總金額為_______（大寫_______圓整）
2.2 結算方式和期限：
第三條：驗收方式及時間：
第四條：違約責任
4.1 委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
4.2 承攬方不能完成合同規定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金；不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。
4.3 其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。
第五條：糾紛解決方式
發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第（2）項規定辦理。
1. 向地經濟合同仲裁機關申請仲裁；
2. 向 當地 人民法院起訴。
第六條：雙方商定的其他事項：
第七條：附則
本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委托方：
單位名稱（蓋章）
地址：
委托代理人：
電話：
承攬方：
單位名稱（蓋章）
地址：
委托代理人：
電話：
承攬合同模板11
合同編號：
委托方：（以下稱甲方）
承接方：（以下稱乙方）
簽約地點：
施工地點：
簽約時間：年月日
1、合同內容
本合同項所指的項目是：
（系統配件參考“附件一：物料清單”）
2、合同金額
2。1合同總金額為人民幣：（rmb：）
2。2合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。
3、付款方式
3。1付款
合同簽訂后兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣（rmb）。
3。2設備進度款
當乙方進場并系統布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____％，即人民幣（rmb）。
3。3工程結算付款
本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣（rmb）。
3。4最終驗收付款
經甲方代表正式驗收合格之后的____個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣（rmb）。
3。5其它事項
4、合同雙方責任
4。1甲方責任
4。1。1按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。
4。1。2 提供好施工現場的土建、水、電等條件。
4。1。3安排好貨物在工地的倉儲設施。
4。1。4協調各施工單位的關系，避免直接影響乙方施工進度。
4。1。5工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內安排驗收。
4。2乙方責任
4。2。1按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4。2。2負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
4。2。3確保所提供的設備材料與質量相符。
4。2。4向甲方提供及時的售后服務支持。（響應時間為全天24小時）
5、安裝及調試
5。1安裝及調試責任
乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。
5。2在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。
甲方：
乙方：
地址：
地址：
電話：
電話：
傳真：
傳真：
簽約代表：
簽約代表：
指定聯絡人員：
指定聯絡人員：
承攬合同模板12
甲方:（委托方）_________
乙方:（承攬方）_________
經甲乙雙方協議，就有關承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。
一、產品名稱及加工數量。
1、名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。
2、數量：附加工圖紙36份，按圖紙數量要求加工。
以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關事宜:
1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。
2、乙方按產品圖紙規定要求進行加工，其產品質量必須符合技術文件規定要求。
3、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。
4、乙方加工過程的切削余料由甲方回收。
5、產品出廠的運輸費用由乙方承擔，（甲方提供適當的運輸車輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜）
6、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。
7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求：
自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協商解決。
四、加工費用：
該項目合同總體加工費用20萬元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式：
乙方交付產品后，甲方一次性付款，剩余作為質量保證金至業主最終驗收合格后，甲方在一個月內全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜：
1、本合同在履行過程中發生爭議時，由甲方協商解決，如雙方達不成協議，可提交仲裁機構解決。
2、在合同中的未盡事宜，雙方可共同協商補充。
3、本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方：___
蓋章：___
簽約人：___
職務：___
電話號碼：___
已方：___
蓋章:___
簽約人：___
職務：___
電話號碼：___
時間：___年___月___日
承攬合同模板13
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，
以便共同遵守。
第一條 加工成品：
│品 名│規 格│單 位 │數 量 │備 注 │
第二條 加工成品質量要求：__________________________________________
（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）
第三條 原材料的提供辦法及規格，數量，質量：________________________
（１，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。
２，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
３，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）
第四條 技術資料，圖紙提供辦法：__________________________________
（１．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
２， 承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。
３， 定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。）
第五條 價款或酬金：______________________________________________
（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。）
第六條 驗收標準和方法：__________________________________________
（１，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
２．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。３，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。）
第七條 交（提）貨的時間和地點：____________________________________
（１， 交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
２，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條 包裝要求及費用負擔：______________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔：______________________________________
第十條 結算方式及期限：__________________________________________
第十一條 其他：__________________________________________________
（如：１． 根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
２．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）
第十二條 承攬方的違約責任：
一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。
七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。
十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任：
一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。
三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交__
_____（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。
定作方：____________________（蓋章）
代表人：____________________（蓋章）
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________（蓋章）
代表人：__________________________（蓋章）
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________
一九_____年_______月______日訂
承攬合同模板14
委托方：
承擔方：
簽訂地點：
簽訂時間： 年 月 日
依照《合同法》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條 廣告承攬要求
1、項目(媒介)：
2 、廣告內容及有關證件的名稱、編號：承攬方應按《廣告法》規定，認真審查上述證件。委托方提供虛假的證件，應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。
3、發布地點或形式：
4、顏色：
5、規格或材料：
6、刊播次數、起訖時間、日期：
7、其他要求：
第二條 費用及支付辦法
1、費用：
類別
單價
數量
金額
備注
設計、制作費
發 布 費
代 理 費
合計金額(大寫)
2、結算方式和期限：
3、承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委托方有權拒付廣告費。
第三條 驗收方式及時間
第四條 違約責任
1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的 %，向承攬方償付違約金;超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的 償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規定的工作，按未改造部分廣告費的 %，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的 支付違約金。
3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。
第五條 合同爭議解決方式：
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，按下列第 種方式處理：
1、提交 仲裁委員會仲裁
2、依法向人民法院起訴。
第六條 雙方商定的其他事項：
第七條 附則
1、本合同附件 ，名稱 。
2、本合同正本一式二份，合同雙方各執一份，副本 份。
3、本合同有效期：自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委托方： 承攬方：
單位名稱(蓋章)： 單位名稱(蓋章)：
承攬合同模板15
加工定作承攬合同。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
郵編： 郵編：
電話： 電話：
法定代表人（委托代理人）： 法定代表人（委托代理人）：
開戶行： 開戶行：
帳戶： 帳戶
甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據中華人民共和國有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
第一條：品種或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
定作物品名或項目規格
型號計量
單位數量價款或酬金交貨數量及交貨期限
單價總金額
合計
【承攬合同模板精選15篇】相關文章：
承攬合同模板7篇01-12
加工承攬合同07-12
加工承攬合同創業計劃書11-29
LED電子顯示屏工程承攬合同書01-12
泥工承攬施工協議01-11
精選贊助合同模板6篇12-24
精選終止合同模板9篇01-10
精選裝飾合同模板6篇01-07
精選房租合同模板6篇01-06
精選鋼材合同模板九篇01-05