外墻涂料承包簡單的合同范本
隨著人們對法律的了解日益加深，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編為大家收集的外墻涂料承包簡單的合同范本，希望對大家有所幫助。
外墻涂料承包簡單的合同1
甲方： 身份證：
乙方： 身份證：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定將公司所有外墻涂料粉刷工程承包經乙方。為明確雙方的權利和義務，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條 工程概況
1、工程地址：
2、施工內容：外墻涂料粉刷，總面積約 平方米
3、工程開工日期：
4、工程竣工日期：
5、工程承包方式：包工
6、工程總天數： 天，雨天順延。
第二條 工程價款
工程價款按照每平方米 元包工計算（大寫） （ 元，以實際測量面積計算）。增加工程，增加造價；減少工程，減少造價。
第三條 質量要求
1、工程驗收標準：根據業主要求
2、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
3、凡由男方采購的材料，產品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。
4、乙方要精心施工，確保顏色一致，如不能保持顏色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承擔，甲方不承擔任何責任。
第四條 付款方式
合同簽訂后，甲方在乙方開工 天內付工程款 （ ），施工完成后再付款 （ ），經業主驗收合格，并測量工程量后計算工程余款，承諾： 年 月 日前結算清楚工程的余款。
第五條 工程工期
乙方應按期完工，如果延遲完工，每逾期一天，從總工程款中扣除200元。
第六條 工程驗收
雙方按本合同第三條約定的驗收標準進行驗收。
第七條 其他事項
本合同為工程承包合同，甲乙雙方無雇傭關系。
1、乙方在承包過程中應嚴格執行國家安全生產法律法規及施工規程，做到安全生產，文明施工。
2、甲方義務給乙方施工人員（3人）購買每人300元意外保險。
3、乙方在承包過程中發生的所有事故責任均由乙方自行承擔，因事故導致的人身損害和財產損失及其他所有損失均由乙方負責賠償，甲方不承擔任何責任和賠償（甲方出于人道主義，如發生人生事故可付擔10%，實際財產損失50%補償）。
第八條 違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第九條 爭議解決
本合同履行期間，雙方如發生爭議，由雙方協商解決，協商解決不成的，可向人民法院提起訴訟。
第十條 本合同自雙方蓋章或簽字后生效。
第十一條 本合同一式二份，甲乙雙方各執壹份。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
電話： 電話：
簽約日期： 年 月日
外墻涂料承包簡單的合同2
甲方：
乙方：
甲方將座落在建湖縣上岡鎮蘭卡影視基地1號棚南立面的GRC 鋼架工程承包給乙方施工，為了明確雙方的責、 權、利，保質、保量、按期完成施工任務，根據我國現行的《建筑法》、《合同法》、《建筑工程質量管理條列》及有關法律行政法規，遵守平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經甲、乙雙方共同協商同意，達成如下條款：
1. 承包內容：蘭卡影視基地，GRC鋼架工程。
2、承包方式及單價： 包工包料; GRC鋼架綜合單價/平方米(綜合單價包括制作及安裝人工費，保險費、材料費等，具體按實際施工工藝施工)。
3、工程工期：自甲方通知之日起，起工期延誤的，應由甲方書面簽證為準。如應乙方原因延誤工期的，每延誤一天罰款 元，工期截止日期為工程驗收合格為準。
4、工程量計量方法： 面積以實際施工面積為準。
5、工程款支付：
6、工程質量：乙方施工按照國家鋼結構制作及安裝相應標準執行。
(1)、鋼架與墻連接時，必須用16mm穿墻螺栓，內側用150x150x15鋼板作為墊片與螺栓共同受力。
(2)、焊縫必須飽滿，每豎向角鋼必須加設斜撐，斜撐中部加設支點與內側鋼架連接，外側立面設中部通長角鋼兩道，內側(與墻連接處)中部設一道。
7、安全責任：乙方在施工過程中必須確保工人的安全，工人施工時，必須佩戴安全帽、系好安全帶，如乙方在施工過程中，安全設施不到位，甲方發現后，要求整改并進行經濟處罰;乙方在施工過程中，發生的任何安全事故與甲方無關，發生的任何經濟損失及責任與甲方無關。
8、質保范圍：墻面在施工驗收合格后一年內，墻壁面層接縫及面層無裂縫、無干裂等缺陷，如一旦出現以上缺陷，甲方通知乙方，乙方必須無條件的及時維修和處理。
9、本合同一式兩份，雙方簽字蓋章并簽證后生效。雙方各執一份。
10、本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決，協商不成可申請仲裁委員會仲裁。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
外墻涂料承包簡單的合同3
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律法規的規定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，經協商達成如下協議。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱：寶楊路配套商品房1-3號外墻彈性拉毛涂料工程
1.2 工程地點： 寶楊路3320號
1.3 承包范圍： 1-3號外墻涂
1.4 承包方式：包工包料 (外墻膩子甲方提供)
1.5 工期：自接到甲方通知后 10天 內完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。
1.6 工程質量：合格
1.7工程面積:暫定3000M2,竣工后按實計算.
1.8 合同價款采用固定單價，單價 淺色20.60元/每平方, 深色21.80元/每平方。 合計金額為(人民幣)： 63000.00元(大寫)：陸萬叁仟元整該價格包含工程圖紙上所有內容(另有約定的除外)。
1.9該價格含直接費、間接費、乙方利潤、管理費、政策性文件的規定及包含等合同明示或暗示的所有風險、責任和義務的費用，少工程完成后按實際施工面程計算,單價按合同單價計算。
第二條 甲方工作
2.1指派 周建軍 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.2甲方簽訂合同后3天內向乙方明確施工范圍及施工要求。
第三條 乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2乙方指派 宋繼訓 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4做好施工現場保衛、消防和垃圾清理等工作，并承擔相應費用。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6在施工過程中,負責對外立面的鋁合金門窗的成品保護,采取有效的措施確保鋁合金門窗不污染涂料,若有污染要及時清理,若完成后有污染而造成的損失一切費用由乙方負責。
3.7工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條 關于工期的約定
4.1乙方須按甲方提出的工期要求進行進度控制。
4.2乙方在合同簽訂后3日內提供施工組織設計，甲方對乙方的施工組織設計(或方案)和進度計劃提出質疑和合理修正時，乙方應在此后3天內提供修正的施工組織設計。
4.3非乙方原因造成的'工期延誤，經雙方協商，以經甲方簽證的聯系單為準，工期可以順延。
4.4工程竣工結算時乙方提供發票，甲方出具免稅憑證。
第五條 關于工程質量及驗收的約定
5.1本工程質量應達到國家建筑裝飾行業標準質量評定合格標準。施工項目質量驗收若無相應的國家驗收標準時，則以建筑行業裝飾標準為準。
5.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。乙方應提前24小時通知甲方驗收，甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認;若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗而引起的產品損壞、停工直接費;若乙方沒提前24小時通知甲方驗收且自行驗收，甲方不予承認，甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，無論復驗是否合格，甲方不承擔應復驗而引起的產品損壞、停工損失，工期不予順延。
5.3由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不予順延。
5.4工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用。
第六條 關于工程價款及結算的約定
6.1支付方式：
工程開工后，工程完成至30%時，支付至合同價的 50%工程工程全部完成驗收后，支付至合同價的80%全部工程驗收合格且經甲方審定結算后支付至結算價的95%，余款作為保修金。 保修金為工程結算價的5%，在工程竣工驗收合格滿一年后一次性無息退還。
6.2如在施工中發生圖紙修改或增減工程內容的,由乙方出具工程聯系單,甲方認可確定簽字，在決算時按實結算。
第七條 關于材料供應的約定
7.1 工程所需材料全部由乙方負責采購。涂料進場后,取小樣送檢測,費用由乙方負責.
7.2 乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，并且對工程造成的損失由乙方負責。
第八條 有關安全生產和防火的約定
8.1 乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
8.3 由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第九條 爭議與違約責任
9.1、違約
(1)工期：施工過程中由于乙方原因造成工期延誤，每逾期一天，須按工程結算總價款的向甲方支付違約金，并承擔因此給甲方造成的一切損失，如乙方不按本條款執行，甲方有權從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤，經甲方確認后，工期相應順延，但甲方不承擔任何費用。
(2)產品質量：如乙方提供的產品經檢驗質量不合格的，乙方除應立即調換合格產品外，還應按不合格產品價款的%向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的，乙方還應承擔相應的違約責任。
(3)工程質量：如因乙方原因引起工程質量不合格(以甲方、設計單位、等書面確認為準)，乙方必須立即整改，直至質量達到合格為止，同時向甲方支付與質量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的，乙方應據實賠償。
(4)付款：如甲方無故延遲支付工程款，經乙方合理催告后仍未支付的，則每逾期一天，應按逾期未付款項的 %向乙方支付違約金。
9.2、爭議
(1)雙方約定，在合同履行過程中產生爭議時，各方協商解決，協商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。
(2)對于不存在爭議的部分，各方在訴訟期間仍應繼續履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。
第十條 其它約定
10.1工程竣工驗收前,乙方向甲方提供完整的竣工資料兩份(其中一份須原件).
第十一條 附則
11.1 本工程需要進行保險時，應另訂協議。
11.2本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后，工程完工結清全部工程款后自動失效。
11.3本合同在履行過程中形成的會議紀要，報價單及補充協議，工程聯系單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。
11.4本合同設正本貳份，副本貳份，甲、乙方各執正本壹份、副本壹份。
甲方(蓋章)：
代理人：
乙方(蓋章)：
代表人：
年 月 日
【外墻涂料承包簡單的合同范本】相關文章：
簡單礦產承包合同范本3篇01-20
承包物流合同范本01-22
個人勞務承包的合同范本12-28
簡單的購銷合同范本11-27
簡單雇傭的合同范本09-13
簡單的代理結算合同范本01-18
雇傭的簡單版合同范本09-30
勞務雇傭簡單的合同范本09-21
保姆雇傭的簡單合同范本09-15
保姆雇傭簡單的合同范本04-25