裝飾合同

時間：2021-07-01 18:21:25 合同范本我要投稿

關于裝飾合同模板六篇

　　隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，能夠利用到合同的場合越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？下面是小編幫大家整理的裝飾合同6篇，歡迎大家分享。

關于裝飾合同模板六篇

裝飾合同篇1

　　甲方：XXXXX房地產開發公司

　　乙方：大余縣新藝裝飾工程有限公司

　　甲方委托乙方承擔本工程的施工、安裝任務，為明確雙方權利和義務，結合本工程的具體情況，依照（合同法）和有關法律法規，本著自愿平等的原則，雙方達成如下協議：

　　一、工程概況

　　1．工程名稱：尚水龍城售樓中心裝修工程

　　2．客戶名稱：江西水龍房地產開發有限公司

　　3．工程施工安裝內容以雙方簽認的工程報價單中的項目為準，總工程造價預計為叁拾肆萬元整。施工單價以雙方簽認的工程報價單中單價為依據，按實際工程量結算；增減設計或增減施工、安裝項目，需經甲乙雙方協商確認，簽字蓋章后生效。

　　4．雙方商定本工程工期為完成全部施工及安裝項目。期限自年月日起至至月

　　二、甲方責任

　　1．開工前，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物，提供可供乙方施工用的必須場地。

　　2．向乙方提供施工所需的水、電等設施。

　　3．協助乙方辦理施工申請、審批等手續，并負責繳納物業管理處報批的一切費用。

　　4．對工程質量、進度進行監督檢查，及時辦理驗收結算。

　　5．甲方指派人員參與或監督工程施工的，甲方所派人員的行為，甲方應予以承認。

　　6．及時履行乙方的其它協助義務。

　　三、乙方責任

　　1．乙方派出專職工地工程人員，負責合同的履行，按合同要求組織施工，保質、保量按期完成施工任務；解決由乙方負責的各項事宜。

　　2．嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定，對施工現場的防火安全負責。

　　3．嚴格按照雙方簽認的圖紙或說明進行施工，做好各項質量檢查和施工記錄。

　　4．工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的設施和施工成品進行保護。

　　四、關于工程價款及結算的約定

　　1．乙方施工隊進場一星期內，甲方預付報價單中工程款總額的30%。

　　2．施工及安裝竣工后，以實際發生工程量并且按照預算項目報價結算，甲方再給付乙方全部工程款的50%；總體驗收合格后給付至總工程款的95%，余款5%做為質保金，一年期滿無異議后結清。

　　3．甲方同意乙方以甲方調整后的施工圖紙所提供的報價單為本工程單價及數量的基礎約定。結算時以經甲方認可并有甲方代表簽證的現場施工簽證單的工程量為準。

　　五、關于材料供應的約定

　　本工程所需應由乙方自購的施工材料，應為符合設計要求的合格產品。并且必須是由甲方指定和認可的品牌方可施工。由乙方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對甲方造成損失的，所有責任由乙方承擔。

　　六、雙方責任的約定

　　1．因甲方原因影響工期，工期相應順延。

　　2．乙方不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，相應損失由乙方承擔。對竣工驗收后保修期內發現的屬于乙方施工安裝的質量問題，乙方免費維修。乙方施工過程中造成的人員傷害，責任由乙方負責。由于乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償。

　　七、違約責任

　　1．由于甲方原因導致延期開工或中途停工，工期相應順延。

　　2．由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元違約金。

　　3．因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方進行合同終止協商，并由責任方賠償總金額的百分之二十給對方補償由此造成的經濟損失。

　　八、雙方簽認的裝飾工程報價單、施工圖和經雙方協商達成一致的其它具體問題協議，作為合同附件，與合同具同等效力。

　　九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　十、本合同經雙方簽字后生效，如有不盡事宜，雙方本著友好互利原則協商解決。如協商不成，雙方同意向大余縣法院起訴。

　　甲方（代表簽字）：

　　蓋章：

　　年月日

　　乙方（代表簽字）：

　　蓋章：

　　年月日

裝飾合同篇2

　　合同編號：

　　電梯轎廂裝飾合同

　　甲方：乙方：簽訂地點：

　　電梯轎廂裝飾合同

　　合同編號：

　　甲方：乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事宜協商一致，訂立本合同。第一條工程概況

　　工程名稱：電梯轎廂裝飾工程

　　工程地點：

　　第二條承包范圍

　　承包范圍：電梯原轎廂裝飾的拆除、運輸、新裝飾的安裝、調試等。

　　第三條合同價款組成：

　　上述合同價款已包括了電梯轎廂裝飾改造所需的全部拆除、恢復、安裝、調試、人工及稅金等費用，此價格不隨原材料價格、人工機械成本、政策性等因素的變化而調整。

　　第四條技術規范：

　　電梯裝飾安裝的技術規范應以國家有關部門最新頒布的相應標準及規范為準。

　　第五條安裝工期：

　　合同簽訂后乙方應在雙方商定的日期內施工完畢并經甲方驗收合格。

　　第六條驗收標準、合格條件、方法：

　　1、驗收標準：按本合同第四條及相關約定之標準進行驗收。

　　2、驗收方法：

　　（1）電梯裝飾改造完畢，經甲、乙雙方驗收合格后，交付甲方使用。

　　（2）如果電梯裝飾的安裝與合同要求不符，或在第七條規定的質量保證期內證實電梯安裝是有缺陷的，包括潛在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方將有權向乙方提出索賠。

　　第七條質量保證：

　　1、在質量保證期內，如果證實電梯裝飾是有缺陷的，包括潛在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方應盡快以書面形式通知乙方，乙方在收到通知后14天內應免費維修、重新安裝調試或更換有缺陷的材料。

　　2、如果乙方在收到通知后14天內沒有彌補缺陷，甲方可采取必要的補救措施，但風險和費用將由乙方承擔。

　　3、本合同項下電梯安裝的質量保證期為自甲乙雙方驗收合格之日起12個月。

　　第八條付款方式：

　　1、合同簽訂后七日內，甲方向乙方支付合同價款的﹪（￥元）作為工程預付款。

　　2、電梯裝飾安裝調試驗收合格后七日內，甲方向乙方支付合同價款的﹪（￥元）作為工程進度款。

　　3、剩余合同價款￥元作為質量保證金，質量保證期滿后七日內付清。

　　第九條雙方權利與義務：

　　（一）甲方權利與義務

　　1、提供施工臨時用電接點。

　　2、甲方應按本合同之約定接受驗收合格的電梯，并支付合同價款。

　　3、檢查、監督乙方的工程質量、安全、工期等。

　　4、按本合同之約定享有其它權利、履行其它義務。

　　（二）乙方權利與義務

　　1、做好現場的成品保護工作。

　　2、遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環境保護和安全生產等的管理規定，按規定辦理有關手續，相關費用由乙方承擔。

　　3、乙方按本合同約定的內容時間以及甲方書面要求的時間完成安裝、調試、驗收工作。

　　4、乙方在收取甲方支付的合同價款的同時應開具與甲方實際支付金額相等的有效發票給甲方。

　　5、設備的保管責任由乙方負責，直到驗收交付使用止，在此期間發生設備的丟失或損壞，由乙方負全責。

　　6、自備施工用安全電壓照明，電梯裝飾安裝所需腳手架的`搭、拆。

　　7、所有線槽或線管都必須采用符合國標要求的優質材料。線管及線槽應作必要的處理和配置必要的保護材料，防止劃傷電線或電纜。

　　8、負責安裝工程的保險費：安裝人員的保險費。

　　9、乙方應在本工程完成時進行全面的清理工作后才交付給甲方。

　　10、現場施工人員必須遵守國家、甲方、物業管理方現場有關質量、安全、文明施工、衛生、環保、消防、保衛的各種規章制度，設置專職的質量檢查員、安全員，負責質量、安全。承擔因違反上述規定而造成的一切責任及損失。

　　11、乙方自備各種特殊工種施工人員，特殊工種需持證上崗。

　　12、負責本工程自身施工中所產生的所有垃圾運的外運。

　　13、保證工程不進行再次轉包或分包。

　　14、乙方未能履行合同要求的責任和義務，造成甲方損失的，乙方賠償有關損失。

　　第十條違約責任：

　　1、除不可抗力或本合同另有約定外，任何一方不得擅自終止或解除本合同。任何一方擅自終止或解除本合同的，應向守約方支付合同價款30%的違約金。因合同解除給守約方造成經濟損失的，違約方應另行賠償。

　　2、乙方逾期交付使用的，每逾期一日，乙方應按合同價款的5‰向甲方支付違約金。

　　3、因電梯裝飾安裝質量不符本合同之約定，致使工程返工的，乙方應承擔修理、拆除及重新施工的費用。給甲方造成其它損失的，乙方應予以賠償。

　　第十一條

　　合同生效、變更與解除

　　1、本合同自雙方法定代表人或授權委托代理人簽字并加蓋公司印章之日起生效。

　　2、當事人一方要求變更或解除合同時，應當至少提前10日通知對方；因變更或解除合同使一方遭受損失的，由責任方負責賠償。

　　3、變更或解除合同的通知或協議應當采取書面形式。

　　第十二條

　　爭議解決：

　　雙方在合同履行過程中如發生爭議，應及時協商解決；協商不成的，雙方同意按下列第（二）種方式解決：

　　（一）提交北京仲裁委員會仲裁；

　　（二）依法向合同簽訂地人民法院起訴。

　　第十三條

　　其他：

　　1、任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或延期履行、部分履行合同的理由。在取得相關主管機關證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承擔違約責任。

　　2、乙方委派一名代表，全權負責履行本合同，并對合同履行過程中雙方的往來文件進行簽字確認，該委派代表簽字確認的文件視為已被乙方確認。乙方如需更換委派代理，應至少提前7日以書面形式通知甲方。

　　3、本合同壹式肆份，雙方各執貳份。

　　4、本合同未盡事宜，經雙方協商一致，可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。

　　5、附件一：電梯裝飾效果圖及材質說明

　　6、附件二：電梯裝飾施工圖及材質說明

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　法定代表人（簽字）：法定代表人（簽字）：

　　委托代理人（簽字）：委托代理人（簽字）：

　　簽字日期：20

　　年月簽字日期：20 年月日日

裝飾合同篇3

　　答辯人：

　　身份證號碼：

　　地址：

　　被答辯人：

　　身份證號碼：

　　地址：

　　答辯人就被答辯人提起的提供勞務者受害責任糾紛一案，具體答辯如下：

　　一、被告黃余明應當承擔賠償責任

　　《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條規定：雇員在從事雇傭活動中遭受人身損害，雇主應當承擔賠償責任。被答辯人在被告黃余明承包的工程中干活，被答辯人與被告黃余明形成雇傭關系。對于被答辯人在從事雇傭活動中遭受的人身損害，被告黃余明作為雇主，存在選任不當、疏于監督管理的過錯，應當承擔賠償責任。

　　二、被答辯人自身存在一定過錯

　　作為雇員的被答辯人，在從事雇傭活動中因自身沒有盡到安全注意義務致使自己從三樓摔下受傷，自己有一定的過錯，應減輕被告黃余明的賠償責任。

　　三、答辯人不應承擔賠償責任。

　　《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十條規定：承攬人在完成工作過程中對第三人造成損害或者造成自身損害的，定作人不承擔賠償責任。但定作人對定作、指示或者選任有過失的，應當承擔相應的賠償責任。

　　被告黃余明以包干價的形式承包了答辯人位于大鵬山莊東六巷三號的房屋裝修工程后，被告黃余明再口頭雇傭被答辯人進行房屋裝修工作。因此，答辯人與被告黃余明是承攬合同關系，被告黃余明與被答辯人是雇傭關系，答辯人與被答辯人之間不存在直接的雇傭關系。

　　被告黃余明雖然沒有在勞動部門申請從業資質，沒有提供相應的資質證書，但被告黃余明已經從事室內裝修的承包事務多年，亦曾承包過類似工程而具備相當施工經驗，因此，答辯人有理由認為被告黃余明是具有從事室內裝修資質的，答辯人在承包人員的選任上已盡到合理的注意義務。

　　根據上述法律規定，答辯人屬于承攬合同關系中的定作人，而且盡到選任的注意義務，不應承擔賠償責任。

　　四、答辯人作為定作人，假如在從事房屋裝修人員的選任上存在過失，也只是應承擔相應的賠償責任，而不應與被告黃余明共同承擔連帶責任

　　1、《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第二款“雇員在從事雇用活動中因安全生產事故遭受人身損害的，發包人、分包人知道或者應當知道接受發包或者分包業務的雇主沒有相應資質或者安全生產條件的，應當與雇主承擔連帶賠償責任。”但是答辯人將房屋裝修的勞務部分承包給被告黃余明，兩者之間應定性為承攬合同關系，而非建設工程合同關系，我國法律目前沒有明確的規定把一般的家庭裝修納入建設工程合同的調整對象，因此本案不適用該條法規的連帶責任。

　　2、雖然在《住宅室內裝飾裝修管理辦法》第二十二條“承接住宅室內裝飾裝修工程的裝飾裝修企業，必須經建設行政主管部門資質審查，取得相應的建筑業企業資質證書，并在其資質等級許可的范圍內承攬工程”的規定，但該《辦法》是20xx年5月1日實施的，在20xx年11月1日國務院頒布的《國務院關于取消第一批行政審批項目的決定》（國發[20xx]24號）第三十三項、第五十六項的規定，已經分別取消了對建筑裝飾資質及室內裝飾行業企業資質的審查。

　　3、現今并沒有相關法律法規規定個人承攬一般的家庭裝飾裝修的勞務業務需要資質，也沒有明令禁止個人不能承攬家庭裝飾裝修的勞務業務。答辯人的房屋裝修屬于規模較小且投資費用較少的家庭裝修，不需要裝飾裝修資質。

　　4、本案中，法院應當充分考慮答辯人是否具有一定的選任過失，即便過失成立，法院也應當按照選任過失的大小，將應當承擔的賠償責任按比例從被答辯人應獲得的賠償中劃分出來，而不能籠統的與被告黃余明一起承擔連帶責任。

　　此致

　　深圳市龍崗區人民法院

　　答辯人：

　　20xx年11月18日

裝飾合同篇4

　　發包人：

　　營業執照號：

　　聯系方式：

　　住所：

　　承包人：

　　本工程設計人：

　　施工隊負責人：

　　聯系方式：

　　住所：

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合餐廳裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條工程概況

　　1、工程地點：___________________________________________________________________。

　　2、工程內容及做法：

　　（1）餐廳裝飾裝修工程施工項目確認表。

　　（2）餐廳裝飾裝修工程內容和做法一覽表。

　　3、工程承包方式：雙方商定采取下列第___種承包方式。

　　（1）承包人包工，包料：承包人提供裝飾裝修材料明細表。

　　（2）承包人包工，部分包料，發包人提供部分材料：發包人提供裝飾裝修材料明細表、承包人提供裝飾裝修材料明細表。

　　（3）承包人包工，發包人包料：發包人提供裝飾裝修材料明細表。

　　4、工程期限____天，開工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。

　　5、合同價款：本合同工程造價為（大寫）：____________元。

　　第二條工程監理

　　若本工程實行工程監理，發包人與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的，單位，聯系方式及監理工程師的職責等通知承包人。

　　第三條施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第___種方式提供：

　　（1）發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式____份，發包人，承包人各____份。

　　（2）發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式____份，發包人，承包人各一份，設計費（大寫）______元，由發包人支付（此費用不在工程價款內）。

　　第四條材料的提供

　　1、由發包人提供的材料，設備，發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續。

　　2、由承包人提供的材料，設備，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。

　　第五條工程款支付方式

　　1、雙方約定支付工程款：

　　開戶銀行：

　　戶名：

　　賬號：

　　2、工程驗收合格后，承包人應向發包人提出工程結算，并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后____日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，發包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。

　　3、工程款全部結清后，承包人應向發包人開具正式發票。

　　第六條發包人義務

　　1、開工前____天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內家具，陳設或將室內不易搬動的家具，陳設歸堆，遮蓋，以不影響施工為原則。

　　2、提供施工期間的水源，電源。

　　3、負責協調施工隊與鄰里之間的關系。

　　4、不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續。

　　5、施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作。

　　6、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場，竣工驗收。

　　第七條承包人義務

　　1、施工中嚴格執行安全施工作規范，防火規定，施工規范及質量標準，按期保質完成工程。

　　2、嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。

　　3、保護好原餐廳內的陳設，保證餐廳內上，下水管道的暢通。

　　4、保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　第八條工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期。

　　第九條工期延誤

　　1、對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：

　　（1）工程量變化和設計變更。

　　（2）不可抗力。

　　（3）發包人同意工期順延的其他情況。

　　2、因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因發包人提供的材料，設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。

　　3、發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　4、因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。

　　第十條質量標準

　　雙方約定本工程施工質量標準：___________________________________________。

　　施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔；經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。

　　第十一條工程驗收和保修

　　1、承包人應提前兩天通知發包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單。

　　2、工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單。在工程款結清后，辦理移交手續。

　　3、本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。

　　第十二條違約責任

　　1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律，法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

　　2、未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。

　　3、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　4、發包人未按期支付工程款的，每延誤一天向對方支付違約金____元。

　　5、由于承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。

　　6、由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金____元。

　　第十三條合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，則依法向____________人民法院提起訴訟。

　　第十四條具體規定

　　1、因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點，發包人負責支付垃圾清運費用（大寫）________元（此費用不在工程價款內）。

　　2、施工期間，發包人將外屋鑰匙____把，交給承包人保管。工程竣工驗收后，發包人負責提供新鎖____把，由承包人當場負責安裝交付使用。

　　3、施工期間，承包人每天的工作時間為：上午____點___分至___點___分；下午___點___分至___點___分。

　　第十五條其他約定事項：

　　________________________________________________________________。

　　第十六條其他

　　1、本合同經雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。

　　2、本合同簽訂后工程不得轉包。

　　3、本合同一式____份，雙方各執____份。

　　發包人（簽字）：

　　經辦人：

　　簽訂日期：

　　簽訂地點：

　　承包人（蓋章）：

　　經辦人：

　　簽訂日期：

　　簽訂地點：

裝飾合同篇5

　　(發包人)甲方：

　　(承包人)乙方：

　　項目名稱：

　　甲乙雙方為進一步明確雙方的責任，確保合同的順利履行，根據《中華人民共和國合同法》的規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、工程概況

　　1、工期

　　本工程工期為__天，從__年__月__日至__年__月__日止(遇

　　陰雨天及甲方原因造成工期拖延，乙方概不承擔責任)，乙方應嚴格執行合同相關規定，在正常情況下，乙方不得以任何理由推違。

　　2、腳手架

　　由甲方免費提供鋼管，并免費搭建腳手架，因特殊原因造成腳手架無法搭建，需甲方通知乙方進行協商，采取吊繩方法施工。腳手架搭建完畢，甲方需通知乙方共同進行檢查，消除安全隱患。需整改的要進行整改，然后乙方施工隊才可進行施工。每幢外墻施工結束，由乙方通知甲方拆除腳手架，拆除期間嚴禁乙方施工隊在腳手架上施工。

　　3、施工工藝

　　A.內外墻因破損嚴重和墻體基層不符合油漆工施工條件(如破洞、墻體干沾石脫落嚴重的，業主自砌磚墻)由乙方泥瓦工修補、粉刷水泥砂漿，乙方自行處理。

　　B.因業主在陽臺欄桿旁邊自砌磚墻造成工人無法施工(批膩子)

　　油漆工只負責用乳膠漆刷到，乙方不負責墻體的光潔質量責任。

　　C.外墻乳膠漆按兩遍膩子，乳膠漆抹一底兩面施工，樓梯按先補灰后批膩，再刷乳膠漆的順序進行施工(局部墻體脫落嚴重由瓦工先行修補，油漆工再進行施工)，施工質量應規范標準。

　　D.陽臺欄桿油漆用調和漆，先除銹，刷防銹漆__道，刷面漆__ 道，木門窗外現刷調和漆__道。

　　E.施工工藝和產品質量要求按圖紙和清單施行。

　　以上工藝流程必須達到驗收合格標準，如驗收不合格造成返工的均由乙方承擔。

　　4、合同價款

　　本工程包工包料，造價為外墻乳膠漆搭腳手架為__元/㎡。

　　無腳手架為__元/㎡，修理墻體破損及局部粉刷，乙方自行處理。

　　內墻乳膠漆為__元/㎡，修理墻體破損及局部粉刷為每樓梯__元計算。圍墻粉刷__元/㎡，陽臺鐵欄桿刷漆__元/㎡

　　二、工程質量

　　按圖紙和清單要求(砌磚墻多粉底層一層)

　　乳膠漆顏色一致，一年內不空鼓脫落，保修期為__年。

　　三、安全管理

　　乙方必須按照國家相關安全制度規范進行施工，不準酒后上班，不準穿拖鞋、光腳上班，施工現場工人必須按規定戴好安全帽，確保安全施工。施工現場造成一切安全事故，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

　　四、物料進場

　　需甲方提供倉庫免費存放(材料應按甲方要求提供合格產品)，若使用不合格材料，造成返工，均由乙方承擔。

　　五、付款方式

　　按進場人數每星期支付一次生活費，每人一天40元標準，施工到二十天時，支付(材料費、人工費)工程造價的40%，工程完工支付總造價的75%，驗收合格后支付總工程款的95%，余下的5%作為保證金，待一年后無質量問題一次性付清。

　　六、乙方工人進場時，由甲方負責安排住宿(水電費由乙方承擔)同時要配合乙方在施工過程中的用電用水問題。在項目施工過程中，乙方要做到文明施工，少擾民。

　　七、乙方必須給予現場所有參與施工的人員購買意外保險

　　八、因甲方原因造成中途停工時，超過兩天，甲方要補償乙方在場人員的生活費，每天15元/人

　　九、補充

　　因甲方未按照合同規定付款，乙方停止施工，造成工期拖延，乙方無責任，同時要支付乙方在場工人生活費。如乙方拖延工期，每延期一天要向甲方支付工程總價的0.4%。

　　若乙方違背上述條款任意一項，甲方有權終止其所參與的施工項目并追究

　　其相關違約責任。

　　此合同一式兩份，甲方乙方各執一份，經甲乙雙方簽字生效，兩份合同具

　　有同等的法律效力。

　　甲方：乙方：

　　法人：法人：

　　電話：日期：

裝飾合同篇6

　　甲方：_______________ 乙方）：_______________

　　根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、中華人民共和國建設部（xxx）92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方簽定以下合同條款，共同遵守。

　　一、概況

　　1、甲方裝飾住房系合法居住。

　　乙方為本市經工商行政管理機關核準登記并經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業法人。

　　2、裝飾動工地點：__區（縣）___路___弄（村）___號__樓___室。

　　3、住房結構：_____房型____房___廳___套，動工面積___平方米。

　　4、裝飾動工內容：詳見附件一《裝飾動工內容表》。

　　5、乙方式：_____（包工包料、清包工、部分承包）。

　　6、總價款：￥____元，大寫（人民幣）：_____ 其中：

　　材料費：______，人工費：______

　　管理費：______，設計費：______

　　垃圾清運費：______，稅金（3。41%）：____

　　其他費用：______