建筑合同

時間：2021-05-16 09:46:13 合同范本我要投稿

建筑合同模板匯編六篇

　　隨著人們法律意識的建立，合同的地位越來越不容忽視，它也是實現專業化合作的紐帶。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，下面是小編為大家收集的建筑合同6篇，希望能夠幫助到大家。

建筑合同模板匯編六篇

建筑合同篇1

　　甲方：（供貨方）乙方：（購貨方）

　　乙方因建筑需要，遂向甲方購買原木建筑模板等專用材料，根據國家《合同法》第131條、135條、141條、115條等《買賣合同》法律條款，本著友好合作互惠互利精神，遵守誠實守信原則，現經充分協商，一致同意簽訂本合同，雙方務必守信。

　　一、甲方供給乙方上列規格、價格、等級的專用材料，質量與市場上同規格相同。合同

　　履行地__________________地方法院。二、以上價格不包含運費，可由甲方代運到乙方工地，甲方交貨的數量及質量由乙方單

　　位驗收，貨到乙方工地在甲方送貨單上簽字為準。

　　三、乙方需購的材料由甲方負責，乙方必須提前5天告知甲方，隨時送貨，特殊規格木

　　材，乙方必須提前6天告知甲方。

　　四、付款方式：甲方交貨給乙方后，乙方必須按下列分期支付總貨款比例給甲

　　方:________________________________________________________________________________________________________________________________________________日以前全部付清,____月____日以后所發貨款每月月底付清當月全部貨款,如乙方沒有按時支付貨款,甲方有權單方面終止協議,并要求乙方按照貨款總額按日0.3%支付違約金并在七日內付清全部貨款.

　　五、如有糾紛在合同履行地法院解決,所發貨款按實際發生量結算. 六、此合同貨款必須匯到甲方單位賬戶,單位戶名:_______________

　　七、在未付清甲方貨款并沒有征得甲方同意的情況下乙方不得向其他廠家購買同類產

　　品,否則視為乙方違約,乙方必須在七天內支付全部貨款.

　　八、模版按使用說明使用,周轉4次,質量按國家標準,起層、脫膠率3%,如超出3%,貨到

　　工地后,30日內免費更換,過期不負責.如乙方人為損壞,甲方概不負責.未盡事宜雙方另行商議.

　　九、乙方指定收料員名單:________________電話:__________________________. 十、合同簽約地點:_________________________________________________. 十一、本合同雙方簽字蓋章即生法律效益,一式兩份,甲、乙雙方各執一份。

　　甲方單位簽字蓋章：經手人：聯系電話：

　　乙方單位簽字蓋章：經手人：聯系電話：年月日

建筑合同篇2

　　一、建設工程合同管理概述

　　（一）建設工程合同

　　1.建設工程合同定義

　　建設工程合同是合同雙方為實現建設工程目標，明確相互責任、權利、義務關系的協議。是建設單位進行工程建設，支付價款，控制工程項目質量、進度、造價，進而保證工程建設活動順利進行的重要文件。

　　建設工程合同是諾成合同、雙務合同、有償合同、有名合同、要式合同，同時也是一種特殊的承攬合同。

　　2.建設工程合同的特征

　　（1）合同主體的嚴格性。（2）合同標的單一性。（3）合同履行的長期性。（4）計劃和程序的嚴格性。

　　3.建設工程合同分類

　　根據建設行為內容分類，可劃分為勘察合同、設計合同、施工合同等。

　　根據建設行為范圍分類，可劃分為總承包合同、承包合同、分包合同。

　　根據承包工程計價方式可分：總價合同、單價合同、成本加酬金合同。

　　4.與建設工程有關的其他合同包括：借款合同、咨詢合同、采購合同、加工合同、運輸合同、保險合同、勞務合同、擔保合同等。

　　5.建設工程合同形式

　　合同形式有多種，如口頭形式、書面形式、其他形式等。《合同法》要求建設工程合同應當采用書面形式。

　　國家推薦使用合同的示范文本。自1999年以來，國家在工程建設方面頒布了一系列合同示范文本。如：《建設工程勘察合同（示范文本）》、《建設工程設計合同（示范文本）》、《建設工程施工合同（示范文本）》、《建設工程監理合同（示范文本）》等。合同的示范文本不屬于法律法規，是推薦使用。合同示范文本考慮到了合同在訂立和履行中有可能涉及的各種問題，并給出了較為公正的解決方法，能夠有效減少合同的爭議。

　　（二）建設工程合同管理

　　1.建設工程合同管理的定義

　　建設工程合同管理是指各級工商行政管理機關、建設主管部門、金融機構以及工程項目建設單位、承包方和監理單位，依據法律、法規、規章制度，采取法律的、行政的和經濟的手段對建設工程合同進行組織、協調、監督其履行，保護合同當事人的合法權益，處理合同執行過程中發生的糾紛，防止和制裁違法合同行為，保證合同貫徹實施等一系列活動。

　　2.建設工程合同管理的依據

　　合同管理的依據應是監理合同的規定和我國工程建設的法律、法規和技術標準、規定等。

　　3.建設工程合同管理的任務

　　（1）協助建設單位確定本建設項目的合同結構。合同結構是指合同的框架、主要部分

　　和條款構成。

　　（2）協助建設單位起草合同及參與合同談判。參加建設合同在簽訂前的談判和擬定合同初稿，提供建設單位決策。

　　（3）合同的管理和檢查。在工程實施階段，對勘察設計合同、施工合同、材料與設備采購合同、運輸合同等履行監督、檢查管理。

　　（4）協調合同糾紛，處理索賠和反索賠。協助建設單位和秉公處理工程實施階段產生的索賠；參與協商、調解、仲裁甚至法院解決合同的糾紛。

　　（5）其他。合同的簽訂和合同涉及第三方等關系的處理，除以上內容以外有關合同的所有事項。

　　4．建設工程合同管理的基本方法

　　（1）合同分析。對合同的有效性、合同條款的風險和雙方責、權、利進行分析，并將分析結果分解到各部門、各專業，以便在工程實施中進行各方面的控制，處理合同糾紛、索賠等問題。

　　（2）合同文檔管理。項目監理機構對合同條款以及合同履行過程中涉及合同變更等各種報告、數據資料進行分類整理，統一傳遞，歸檔保存，以便項目監理機構快捷地查詢和掌握合同及其變化情況。

　　（3）合同的跟蹤管理。在合同履行過程中，監督檢查合同雙方是否按合同要求履行，履行中所產生的成果是否符合合同條款的規定；監督合同雙方嚴格按合同履行；當遇到無法預見的干擾時，按合同條款規定及時進行處理。

　　（4）索賠管理。索賠事件的處理應以實際發生的事件為依據，以合同條款規定為原則，進行實事求是的分析，從中找出索賠的理由和依據。

　　二、合同擔保

　　（一）擔保的概念

　　擔保是指當事人根據法律規定或者雙方約定，為促使債務人履行債務實現債權人的權利的法律制度。

　　擔保活動應當遵循的原則是平等、自愿、公平、誠實信用。

　　（二）擔保方式

　　《擔保法》規定的擔保方式為保證、抵押、質押、留置、定金。

　　（三）保證在建設工程中的應用

　　1.施工投標保證

　　投標擔保或投標保證金是指投標人保證在中標后履行簽訂承發包合同的義務。擔保方式可以是由投標人提供一定數額的保證金；也可以提供第三人的信用擔保（保證），一般是由銀行或者擔保公司向招標人出具投標保函或者投標保證書。投標人應當按照招標文件要求的方式和金額，將投標保證金隨投標文件提交給招標人或其委托的招標代理機構。投標保證的有效期限一般是從投標截止日起到確定中標人止。

　　施工投標保證的違約處理：如果投標人在投標有效期內撤銷投標書；投標人未在規定期限內簽訂合同、投標人未在規定期限內遞交履約保函，視為投標人違約，發包人可以沒收投標保證金或要求承保的銀行或擔保公司支付。

　　2.承包人履約保證

　　承包人履約擔保是指招標人在招標文件中規定的要求中標的投標人提交的保證履行合同義務和責任的擔保。履約擔保的方式一般是由銀行或者擔保公司向招標人出具履約保函或者保證書，保證金額一般為合同總額的5%～10%。履約保證的有效期限從提交履約保證起，到項目竣工并驗收合格止。

　　承包人履約保證的違約處理：如果施工過程中承包人發生中途毀約、任意中斷工程、不按規定施工或承包人破產、倒閉等情況的，發包人有權憑履約擔保向承保銀行或者擔保公司索取保證金作為賠償。

　　3.施工預付款保證

　　預付款擔保是指承包人與發包人簽訂合同后領取預付款之前，為保證正確、合理使用發包人支付的預付款而提供的擔保。預付款一般為合同的10%。預付款保證的方式一般是銀行保函。預付款擔保的擔保金額通常與發包人的預付款是等值的。擔保金額根據預付款扣回的數額相應遞減，但在預付款全部扣回之前一直保持有效。

　　施工預付款保證的違約處理：如果承包人中途毀約、中止工程，使發包人不能在規定期限內從應付工程款中扣除全部預付款，發包人可以憑預付款擔保向銀行索賠該保函的擔保金額作為補償。

　　4.發包人支付保證

　　支付擔保是中標人要求招標人提供的保證履行合同中約定的工程款支付義務的擔保。支付擔保通常采用銀行保函。

　　支付擔保的違約處理:已完成擔保額度，發包人未能按時支付，承包人可依據擔保合同暫停施工，并要求擔保人承擔支付責任和相應的經濟損失。

　　三、工程保險

　　（一）保險的概述

　　1.保險的概念

　　保險是指投保人根據合同的約定，向保險人支付保險費，保險人對于合同約定的可能發生的事故因其發生所造成的財產損失承擔賠償保險金責任，或者當被保險人死亡、傷殘、疾病或者達到合同約定的年齡、期限時承擔給付保險金責任的商業保險行為。

　　保險是一種受法律保護的分散危險、消化損失的法律制度。保險的目的是為了分散危險。保險制度上的危險是一種損失發生的不確定性，其表現為：

　　（1）發生與否的不確定性；

　　（2）發生時間的不確定性；

　　（3）發生后果的不確定性。

　　2.保險合同概念

　　保險合同是指投保人與保險人約定保險權利義務關系的協議，一般是以保單的形式訂立。

　　投保人是指與保險人訂立保險合同，并按照保險合同負有支付保險費義務的人。保險人是指與投保人訂立保險合同，并承擔賠償或者給付保險金責任的保險公司。被保險人是指其財產或者人身受保險合同保障，享有保險金請求權的人—投保人可以為被保險人。受益人是指人身保險合同中由被保險人或者投保人指定的享有保險金請求權的人，投保人、被保險人可以為受益人。

　　（二）工程系列保險制度

　　工程保險作為轉移工程風險的重要手段，許多國家對工程保險有強制性投保的規定。我國對工程保險沒有強制性的制度。如合同約定有保險，在專用條款中應設定投保的險種、保險的內容、辦理保險的責任以及保險金額。

　　1.工程系列保險的險種

　　（1）工程保險：建筑工程一切險（及第三者責任險）、安裝工程一切險（及第三者責任險）

　　建筑工程一切險是承保各類民用、工業和公用事業建筑工程項目，包括道路、水壩、橋梁、港口等，在建造過程中因自然災害或意外事故而引起的一切損失的險種。

　　安裝工程一切險是承保安裝各種機器、設備、儲油罐、鋼結構、起重機、吊車以及包含機械工程因素的各種工程建設一切損失的險種。

　　第三者責任險是指凡在工程期間的保險有效期內因在工地上發生意外事故造成在工地及鄰近地區的第三者人身傷亡或財產損失，依法由被保險人承擔的經濟賠償責任。

　　（2）人身保險：工傷保險、意外傷害保險

　　（3）財產保險

　　2.投保范圍與責任

　　《建設工程施工合同（示范文本）》中關于工程系列保險制度的有關規定：

　　18.1 工程保險

　　除專用合同條款另有約定外，發包人應投保建筑工程一切險或安裝工程一切險；發包人委托承包人投保的，因投保產生的保險費和其他相關費用由發包人承擔。

　　18.2 工傷保險

　　18.2.1 發包人應依照法律規定參加工傷保險，并為在施工現場的全部員工辦理工傷保險，繳納工傷保險費，并要求監理人及由發包人為履行合同聘請的第三方依法參加工傷保險。

　　18.2.2 承包人應依照法律規定參加工傷保險，并為其履行合同的全部員工辦理工傷保險，繳納工傷保險費，并要求分包人及由承包人為履行合同聘請的第三方依法參加工傷保險。

　　18.3 其他保險

　　發包人和承包人可以為其施工現場的全部人員辦理意外傷害保險并支付保險費，包括其員工及為履行合同聘請的第三方的人員，具體事項由合同當事人在專用合同條款約定。

　　除專用合同條款另有約定外，承包人應為其施工設備等辦理財產保險。

　　（三）保險合同管理

　　1.投保決策

　　是否投保：風險自留？風險轉移？

　　選擇保險人：應考慮安全、范圍、成本三項因素。

　　2.保險合同當事人的管理義務

　　（1）訂立合同前：當事人雙方均應履行告知義務。

　　（2）合同訂立后：當事人雙方必須嚴格地、全面地履行合同。

　　（3）保險事故發生后：投保人有責任采取一切措施，避免擴大損失，并及時通知保險人；保險人應按照合同規定履行賠償或給付責任。

　　3.保險索賠

　　（1）投保人在進行保險索賠時，必須提供必要的、有效的`證明作為索賠的依據。

　　（2）投保人應當及時提出保險索賠。

　　（3）投保人要計算損失大小。

　　第二節合同法律制度

　　（一）合同法

　　1.合同法的概念

　　合同法是調整平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系的法律規范的總稱。

　　1999年3月15日，第九屆全國人民代表大會第二次會議通過了《中華人民共和國合同法》(簡稱《合同法》)，將其作為市場交易的基本法律，以及民商法的重要組成部分。《合同法》是合同當事人在合同的訂立、合同的效力、合同的履行、合同的變更與轉讓、合同的

　　權利與義務的終止、違約責任等各項活動中均應遵守的基本準則，也是人民法院、仲裁機構在審理、仲裁合同糾紛時應當遵守的原則。

　　2.《合同法》的基本原則

　　（1）平等原則

　　（2）自愿原則

　　（3）公平原則

　　（4）誠實信用原則

　　（5）遵守法律法規和公序良俗的原則

　　（二）合同的內容

　　《合同法》規定了合同一般應當包括的條款：

　　1.當事人的名稱或者姓名和住所

　　2.標的

　　3.數量

　　4.質量

　　5.價款或者報酬

　　6.履行的期限、地點和方式

　　7.違約責任

　　8.解決爭議的方法

　　（三）無效合同

　　1.無效合同定義

　　無效合同是指當事人違反了法律規定的條件而訂立的，國家不承認其效力，不給予法律保護的合同。無效合同從訂立之時起就沒有法律效力。

　　2.合同無效的情形

　　（1）一方以欺詐、脅迫的手段訂立，損害國家利益的合同；

　　（2）惡意串通，損害國家、集體或第三人利益的合同；

　　（3）以合法形式掩蓋非法目的的合同；

　　（4）損害社會公共利益；

　　（5）違反法律、行政法規的強制性規定的合同。

　　3.無效合同的確認

　　無效合同的確認權歸人民法院或者仲裁機構，合同當事人或其他任何機構均無權認定合同無效。

　　4.無效合同的法律后果

　　合同被確認無效后，合同規定的權力義務即無效。

　　（1）返還財產。

　　（2）賠償損失。

　　（3）追繳財產，收歸國有。

建筑合同篇3

　　發包方：（以下簡稱甲方）

　　承包方：（以下簡稱乙方）

　　經甲、乙雙方協商一致，就甲方委托乙方建造蘭埔花園園林工程，簽訂以下協議：

　　一、工程內容：

　　包括我公司設計的蘭埔花園園建、綠化、及其他部分工程（詳見圖紙）。

　　以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。

　　二、工期：

　　1、開工日期：本項目工程工期從 XX 年月日起至 XX 年月日止，共個日歷天

　　2、施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

　　3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

　　三、工程合同價款：

　　經協商本合同總承包價款為人民幣：壹佰零捌萬元整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。

　　四、承建方式

　　乙方對水電及園建工程包工、包料；包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　1、乙方負責提供所承建工程的飾面樣板，必須經雙方確認方可進料施工。

　　2、施工期間甲方負責乙方施工發生的水電費用。

　　五、工程付款辦法

　　1、本合同自甲、乙雙方簽訂后 3 天內由甲方向乙方支付訂金為合同價款的 30% ，即人民幣：叁拾貳萬肆仟元整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。

　　2、待完成總工程 80% 后，甲方于 3 天內向乙方支付工程合同價款的 30% ，即人民幣：叁拾貳萬肆仟元整。

　　3、工程竣工后，甲方于一周內向乙方支付工程合同價款的 20% ，即人民幣：貳拾壹萬陸仟元整。

　　4、竣工驗收合格后一個月內，向乙方支付工程合同價款的 10% ，即人民幣：壹拾萬零捌仟元整。

　　六、程質量要求：

　　1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規范進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

　　2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。

　　七、工程竣工驗收結算：

　　乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后五天內組織有關部門進行驗收，并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同及《有關園林綠化標準》給予合格批準或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改，并承擔因此造成的一切費用。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算，并于三十三個工作日內結算完畢。

　　八、延期違約責任：

　　乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣 XX 元；若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣 1000 元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款，逾期三天，乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。

　　九、質保內容

　　質保內容按有關建筑施工驗收規范標準執行。

　　十、質保期限

　　以工程竣工驗收合格之日起計算園建工程、水電工程質保期為十二個月。綠化保養期為十二個月，保養期從竣工驗收之日開始計算，保養期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。

　　十一、雙方在施工中的幾項規定：

　　1、施工期間，甲方因故進行修改調整，應提前二天通知乙方，向乙方發出修改書或修改圖紙。如乙方發現有不妥之處，應提前二天以書面形式上報甲方，經甲方及設計部門處理后再行施工。

　　2、施工期間，乙方必須做好安全生產防范工作，落實各項安全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。

　　3、開工前三天甲方負責向乙方提供施工場地（應符合“三通一平”要求），施工范圍內用水、電位置、測量的基線和水準點的位置，提供施工現場范圍內地下管網圖。若甲方未能及時提供施工場地，乙方有權順延施工工期。

　　4、甲方負責現場工地的關系協調，以確保乙方施工進度。

　　5、乙方派出專人與甲方保持聯絡，協調現場施工。乙方承建的土建項目，應與相關安裝工序密切配合，要求應用書面聯系。

　　6、工程竣工后，乙方負責施工范圍內垃圾的清理，做到工完場清。

　　十二、合同生效與終止：

　　本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。

　　十三、本合同壹式貳份

　　甲、乙方各執壹份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應盡可能協商解決。可補簽有關協議，補簽有關協議與本合同具有同等法律效力。

　　委托代表：委托代表：權先生

　　簽名：簽名：

　　簽訂日期：簽訂日期：

　　周記

建筑合同篇4

　　甲方（用人單位）名稱：

　　乙方（勞動者）姓名：

　　根據《中華人民共和國勞動合同法》等法律、法規、規章的規定，在平等自愿，協商一致，誠實守信的基礎上，同意訂立本勞務合同，共同遵守本合同所列條款。

　　一、本協議期限為______月。本協議于_______年___月___日生效。

　　二、甲方派遣乙方到用工單位的派遣期限為________年______月______日起至______年________月_______日止。

　　三、工作內容、工作地點

　　1、甲方派遣乙方工作的用工單位名稱：___________________。

　　2、乙方同意根據用工單位工作需要，從事________________工作，工作地點_________________。

　　四、工作時間和休息休假

　　1、用工單位必須根據國家有關法律規定確定工作時間。

　　2、用工單位依法保證乙方的休息休假權利。

　　五、勞動報酬及支付方式與時間

　　1、乙方在法定工作時間內提供正常勞務的月勞務報酬根據用工單位確定的薪酬制度確定不低于用工單位所在地最低工資標準，其他福利待遇由用工單位與乙方協商確定，并由用工單位直接支付。

　　2、乙方工資的增減，獎金、津貼、補貼、加班加點工資的發放，以及特殊情況下的工資支付等，均按相關法律法規及用工單位依法制定的規章制度執行。甲方支付給乙方的工資不得低于用工地最低工資標準。

　　3、甲方應當以貨幣形式按月支付工資，不得拖欠。

　　六、社會保險

　　甲、乙雙方約定參加養老、醫療、工傷、生育、失業保險，按月繳納社會保險費。乙方繳納部分，由甲方在乙方工資中代為扣繳。

　　七、勞動保護、勞動條件和職業危害防護

　　甲方應當要求用工單位執行國家勞動標準，提供相應的勞動條件和勞動保護。

　　八、規章制度

　　用工單位依法制定單位規章制度，并通過有效方式及時告知乙方。乙方服從用工單位管理，并嚴格遵守用工單位依法制定的規章制度。

　　九、勞務合同變更、解除、終止

　　1、甲乙雙方變更、解除、終止勞務合同依照《中華人民共和國勞動合同法》和有關法律法規規定執行。

　　2、甲方在解除或者終止本合同時，為乙方出具解除或者終止勞務合同的證明，并在十五日內為乙方辦理檔案和社會保險關系轉移手續。

　　3、乙方按照雙方約定，及時辦理工作交接和有關手續，在辦結工作交接時，用工單位應當按有關法律法規一次性支付經濟補償。

　　十、其他

　　1、本合同在履行中發生爭議，任何一方均可向_________________勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。

　　2、本合同未盡事項，按國家有關法律法規執行；法律法規沒有規定的，由雙方協商解決。

　　3、本合同依法訂立，雙方簽字蓋章后生效，雙方必須嚴格履行。

　　4、本合同一式________份，甲方執_____份，乙方執_____份，用工單位留存_____份。

　　甲方（蓋章）：

　　代表人（簽字）：

　　_________年________月_______日

　　乙方：

　　身份證號碼：

　　_________年________月_______日

建筑合同篇5

　　發包方：__________________________________________________________________

　　承包方：__________________________________________________________________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、有關法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建筑工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：__________________________________________________________________

　　工程地點：__________________________________________________________________

　　工程內商：__________________________________________________________________

　　承包方式：__________________________________________________________________

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：

　　三、合同工期

　　總合同工期日歷天數____日歷天。開工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。具體形式日期以發包方代表簽署的開工報告為準，以此順延。

　　四、質量標準

　　工程質量標準為合格

　　五、合同價款

　　金額：________________________________________________________________________

　　六、合同生效

　　合同訂立時間：________________________________________________________________

　　合同訂立地點：________________________________________________________________

　　本合同雙方約定經雙方簽署并經合同辦簽證后生效。

　　七、語言文字和適用法律、標準及規范

　　1、本合同使用漢語。

　　2、適用法律和規范：國家現行《建筑法》、《合同法》等。

　　3、適用標準、規范：現行建筑施工技術規范。

　　八、發包人工作

　　1、開工前7天，向乙方提供經確認的施工圖紙六份，并向乙方進行現場交底。消除影響施工的障礙物。對房屋中滯留的家具、陳設等采取保護措施。向承包方提供施工所帶的水、電等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件手續。

　　2、指派________為發包方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

　　3、負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞。

　　4、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。

　　5、協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作。

　　6、協調處理與居民的日常糾紛，并使施工現場具備施工條件。

　　九、參加發包方組織施工圖紙或作說明的同志，擬定施工方案和進度計劃，交發包方審定。

　　1、指派________為承包方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由承包方負責的各項事宜。

　　2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項建設工程質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程書決算。

　　3、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現周圍建筑物、設備管線等不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾清運等及各種護衛和垃圾清運等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位（住戶）的關系。

　　4、工中未經發包方同意或有關部門批準，得隨意拆改幫建筑物結構及各種設備管線。

　　5、工程竣工未移交發包商之前，負責對現場的一切設施和成品進行保護。

　　十、工期延誤

　　1、因以下原因造成工期延誤，發包方代表確認，工期應相應順延；

　　（1）發包人未能按約定提供圖紙及開工條件；

　　（2）發包方代表按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行；

　　（3）設計變更和工程量增加；

　　（4）一周內非承包方原因停水、停電造成停工累計超過8小時；

　　（5）不可抗力；

　　2、承包方在上述情況發生后7天內，就延誤的工期以書面形式向發包方代表提出報告。發包方代表在收到報告后7天內予以確認，逾期不予以確認也不提出修改意見，視為同意順延工期。

　　十一、合同價款及調整

　　1、本合同價款采用固定價格合同方式。

　　2、風險費用的計算方法：自行考慮、已包括在合同造價內。

　　3、風險范圍以外的合同價款調整方法：設計變改部分、發包方派駐現場人員簽證的內容。

　　十二、關于工程價款及結算的約定

　　1、雙方商定本合同價款采用第________種；

　　（1）固定價格。

　　（2）固定價格加________%包干風險系數計算（已計入合同價內）。包干風險不包括以下內容：

　　__________________________________________________________________________________

　　（3）可調價格：按照溫州市有關工程計價規定計算造價，并按有關規定進行調整和竣工結算。

　　2、本合同生效后，甲方分________次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結算時一次結清。

　　3、工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送達甲方。甲方自接到上述資料28天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在14天內，結清尾款。

　　十三、違約

　　1、發包方違約的具體責任如下：（2）不全面履行合同中發包方工作的違約責任工期順延、并支付停工損失。

　　十四、爭議

　　當事人不愿通過協商、調解解決或者協商調解不成時，雙方約定按下列第_____種方式解決：

　　（1）向溫州仲裁委員會申請仲裁。

　　（2）向____________________人民法院起訴。

　　十五、不可抗力

　　1、不可抗力包括因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非發包方承包方責任造成的爆炸、火災、以及臺風、洪水、地震、大暴雨等自然災害。

　　2、因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔：

　　（1）工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員傷亡和財產損失以及運至施工的材料和待安裝的設備的損失、由發包方承擔；

　　（2）發包方承包人員傷亡由其所在單位負責，并承擔相應費用；

　　（3）承包方機械設備損壞及停工損失，由承包方承擔；

　　（4）停工期間，承包方應監理工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛人員的費用由發包方承擔；

　　（5）工程所需清理、修復費用，由發包方承擔；

　　（6）延誤的工期相應順延；

　　3、因合同方遲延履行合同后發生不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應責任。

　　十六、工程質量保修

　　1、外墻涂料保修期壹年。

　　2、雙方約定承包方向發包方支付工程質量保修金額_______________在竣工驗收合格后半年一次性退還給承包方。

　　十七、合同份數

　　本合同一式六份，正本三份，副本三份

　　發包方（章）：承包方（章）：

　　發包方代表：承包方代表：

　　年月日

建筑合同篇6

　　建設工程施工合同是建設單位與施工企業通過設定的條款，明確雙方的權利和義務關系的特殊的承攬合同，由于建筑市場實行的先定價后成交的期貸式交易的特殊性決定了建筑行業的高風險性；同時，由于建筑工程具有投資大、工期長、材料設備消耗多、質量要求高、產品固定地點、受自然和環境影響約束等具有經濟性技術性的特點，再加上目前建筑市場僧多粥少，處于多重關系的市場下，市場對業主的約束和規范甚少，合同存在著單方面的約束性，責權利不平衡，使施工承包方在市場交易中處于明顯的弱勢和不利地位。為此，最高人民法院出臺了《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（以下簡稱《施工合同的司法解釋》），自20xx年1月1日起施行。在建筑市場法制環境日趨規范和當事人自治原則的新形勢下，如何加強企業施工合同管理，防范和規避市場中的合同風險，已成為每個施工企業的當務之急。

　　1、合同風險的主要表現

　　1.1施工合同所依照的是否為有效的法律法規，合同主體是否合格；當事人意思表述是否真實；合同內容和形式是否合法等問題，通常會影響合同的效力，或未能針對性地擬訂解決建設工程價款的結算、工程的保險、工程款的撥付、合同解除等具體情況的條款，或光是列入《招標投標法》、《建筑法》等原則性條規，到時候合同當事人發生爭議，陷入于法無據的尷尬和風險。

　　1.2合同存在著單方面的約束性，責權利不平衡，使施工承包方在苛刻的條件下，被動地承受著質量、工期等方面的諸多風險。

　　1.3業主違約，拖欠工程款的風險。由于業主的資信存在問題，建設資金缺乏或違規工程的存在，使后續資金不能到位。

　　1.4先定價后成交的價格風險。建筑工程的合同標的，往往需要一定的過程才能完成；受市場多種因素的影響建筑材料的價格有時會發生劇烈波動，合同的固定價、包死價均給施工方帶來較大的風險。

　　1.5履約過程中的變更、簽證風險。由于業主的原因，引起設計和施工圖的更改，施工的自然條件和作業條件的意外變化等，施IT程量的增加，而業主不按時簽證或回復聯系單，給施工方帶來利益損失的風險。

　　上述列舉是合同的主要風險，從風險毒現來看，這些現象屬于合同風險管理的范疇。因此，施工企業應主動急遽作出反應，特別是《施工合同的司法解釋》依據出臺以后，施工企業要運用好《施工合同的司法解釋》，進一步健全和完善企業合同管理體系，防范和規避市場中的合同風險，切實地保護自己的合法權益。

　　2、企業防范和控制施工合同風險的具體措施

　　2.1健全和完善合同管理制度施工企業就合同管理全過程的每個環節和程序，建立和健全具體的可操作流程，這些程序和環節應包括：介紹信的開具、招標信息的跟蹤、中標情況的匯總、合同的草擬、洽談、評審、用印、履約跟蹤、變更、違約、解除、終止等。除了總公司有健全的合同管理制度和操作流程，有分公司設立的企業，還必須根據實際情況補充增加自己的管理制度，這樣可使合同管理的細節有章可循，有案可查，減少不必要的失誤和盲目所帶來的市場風險。

　　2.2建立符合企業實際的合同管理體系。

　　2.2.1大中型施工企業應建立專門的合同管理機構，分公司或項目部應設立合同管理崗位，應由專人專責管理。

　　2.2.2合同管理人員首先要具備相應的法律、法規知識和運用法律、法規的能力，熟悉合同簽訂和變更、索賠程序，同時還要具備工程管理、造價管理知識和實際運用能力。

　　2.2.3應采用統一的合同文本。最好直接套用建設部和國家工商局推薦的施工合同示范文本。其特點是規范、全面、嚴謹、準確，具有較強的操作性。采用這個文本，將有利于避免因管理人員水平不高或疏忽而產生的漏洞，有利于明確合同主體雙方的權利和義務，也有利于合同爭議的解決。但在市場中處于強勢地位的那些業主和發包方往往不愿采用該文本，常常喜歡自己擬訂合同。這時施工方要引起高度重視，對擬訂的每個條款，特別是合同中的免責條款，加以仔細斟酌，以免無效合同和錯漏、歧義的產生，盡量限制業主風險的轉嫁，盡力保護自己的合法權益，因為合同中的任一條款都有可能給當事人帶來較大風險和重大的損失。

　　2.3要從程序和實體上把好合同評審關，并嚴格評審

　　2.3.1要充分研究招標技術文件。招標文件是要約邀請，其中很多關于技術性的要約條款，涉及到發包人、承包人的權利義務，并將成為合同的主要內容。評審招標文件的主要內容應是項目的合法性、工程承接的可能性、施工難易的程度、資信狀況、風險程度、以及業主或發包方以往的經營業績與履約能力等，企業的合同主管部門與相關部門應作出明確的評審結論，確定是否參加招標。

　　2.3.2如投標中標，從程序細節上對合約簽訂權的要求，作出對應的規范化的操作標準和流程。在主體上，根據招標文件和要求規定的合約條款，作逐條的綜合評審。并根據合約標的和項目規模的大小，由企業內部合同主管部門協同相關部門以會議會審的方式加以評審。針對合同涉及的法律依據、施工和材料要求、免責條款、條文詞句，進行嚴格審核或修改。對施工企業法人代表的授權代理人，要有嚴格的條件限制，保證企業法人授權行為的規范。

　　2.4建立嚴格的印章使用制度企業的合同專用章是代表企業在經營活動中對外行使權利、承擔義務、簽訂合同的憑證。因此，企業要實行合同專用章審批和使用分離的規定。

　　2.4.1由企業主要領導負責審批。

　　2.4.2指定專人做好登記、用印以及合同專用章的保管。

　　2.5加強履約合同過程中的管理。

　　根據建設施工合同持續時間長，標的額度比較大，而且合同履行過程中干擾事件和市場因素多變，變更、增補合同和施工簽證頻繁，施工企業要應用好《施工合同的司法解釋》第16～19條，指導項目部加強簽證管理，及時收集和整理好原始憑證。這是減少合同雙方紛爭和施工企業經濟損失的惟一途徑，也是合法合理轉移合同風險的主要手段，更是合同當事人保護自身權益的最好辦法。

　　3、加強法律學習，提高防范能力從現有的市場環境來看，施工企業承擔太多不應承擔的市場風險，但市場的有序、完善和規范，有一個漸進的過程。

　　施工企業應從領導開始到有關部門及人員學透與建設工程密切相關的《建筑法》、《合同法》、《招標投標法》等基本法律，還需深刻理解和熟練運用像《施工合同的司法解釋》、《建筑工程施工發包與承包計價管理辦法》等作為法院判決和法官直接引用的具體法律根據，并具體落實到企業的施工合同管理中，練好保護自身權益的內功。這樣，就能最大限度地減少市場經濟中合同和法律訴訟的風險，萬一被訴訟，也能用法律保護自己。這就要靠施工企業在合同管理中有效用好《施工合同的司法解釋》等類似適用法律的相關規定。

【建筑合同模板匯編六篇】相關文章：

建筑施工合同12-02

建筑設計合同02-16