裝飾合同

時間：2021-05-11 11:10:55 合同范本我要投稿

裝飾合同模板集合九篇

　　在人們的法律意識不斷增強(qiáng)的社會，人們運(yùn)用到合同的場合不斷增多，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？下面是小編為大家收集的裝飾合同9篇，歡迎大家分享。

裝飾合同模板集合九篇

裝飾合同篇1

　　發(fā)包人（甲方）：_______________

　　住所：______________________

　　電話：____________ 傳真：____________

　　委托代理人：________________

　　電話：____________ 傳真：____________

　　承包人（乙方）：_______________

　　住所：______________________

　　電話：____________ 傳真：____________

　　法定代表人：________________電話：____________

　　本工程設(shè)計人：______________電話：____________

　　施工隊負(fù)責(zé)人：______________電話：____________

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家庭居室內(nèi)裝飾裝修有關(guān)事宜（以下稱工程），達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條工程概況

　　1。工程名稱：__________________________________。

　　2、工程地點(diǎn)：__________________________________ 。

　　3、承包范圍：參見合同附件之預(yù)算表。

　　4、工程承包方式：雙方商定采取下列第____________ 種承包方式：

　　（1）承包人包工、包料；

　　（2）承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料；

　　（3）承包人包工、發(fā)包人包料。

　　（附件即經(jīng)雙方當(dāng)事人簽確認(rèn)的《承包人/發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表》。）

　　第二條施工圖紙

　　雙方施工圖采取下列第____________ 種方式提供：

　　（1）發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份；

　　（2）發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙，設(shè)計費(fèi)（大寫）____________ 元，由發(fā)包人支付（此費(fèi)用不在工程價款內(nèi)）。

　　施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后，提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。

　　施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

　　第三條甲方工作

　　1、開工前天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經(jīng)包清理的除外），對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施，為承包人進(jìn)場做好準(zhǔn)備工作。

　　2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進(jìn)場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。

　　3、提供符合施工要求的水源、電源，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。

　　4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。

　　5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護(hù)等工作，應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。

　　6、按照約定的期限支付工程費(fèi)，依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。

　　第四條乙方工作

　　1。參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認(rèn)。

　　2。施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程。

　　3。未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

　　4。保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。

　　5。對于施工過程中的有關(guān)事項(xiàng)（如材料的進(jìn)場、隱蔽工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等）需要甲方確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)及時并給予其必要的準(zhǔn)備時間。

　　6。嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

　　7。工程竣工前未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

　　第五條關(guān)于工期

　　1。工程期限____________ 天，開工日期年____________ 月____________日，竣工日期年月日。

　　2。因甲方及其代理人（代表）原因（物料供應(yīng)不及時、不按期支付工程款等）導(dǎo)致工期延誤的，工期順延。因乙方及其代理人（代表）原因?qū)е鹿て谘诱`的，工期不予順延。

　　3。因?yàn)槿缦乱蛩赜绊懚鴮?dǎo)致不能完成工作的，工期順延，雙方互不承擔(dān)責(zé)任：

　　（1）遭遇嚴(yán)重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、天災(zāi)、戰(zhàn)爭等不可抗力的；

　　（2）經(jīng)雙方同意的工程量變化和設(shè)計變更；

　　（3）因與甲方和乙方無關(guān)的第三方的原因造成工程延誤，第三方因素包括但不限于所在地（小）區(qū)的管理機(jī)構(gòu)和隔壁鄰居的無理行為；

　　（4）經(jīng)甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導(dǎo)致的工期拖延或試驗(yàn)時間浪費(fèi)；

　　（5）經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。

　　第六條關(guān)于材料供應(yīng)和保管

　　1。任何一方負(fù)責(zé)提供的材料和設(shè)備，均須是符合法律、法規(guī)規(guī)定的合格產(chǎn)品，還必須符合本合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計的要求。提供方應(yīng)將材料和設(shè)備按時、按量運(yùn)送到施工現(xiàn)場，并通知對方當(dāng)事人驗(yàn)收簽確認(rèn)。

　　2。對一方提供的任何材料和設(shè)備，如不符質(zhì)量要求或規(guī)格有差異的，對方有權(quán)要求更換，提供方應(yīng)當(dāng)予以更換。由此造成的費(fèi)用增加部分，有提供方承擔(dān)。

　　3。材料和設(shè)備進(jìn)場后，統(tǒng)一由乙方負(fù)責(zé)保管和使用，如因保管不善或者使用不當(dāng)造成的不必要的浪費(fèi)、損壞或者丟失，應(yīng)當(dāng)由乙方負(fù)責(zé)，施工過程中的正常消耗除外。

　　第七條關(guān)于質(zhì)量和驗(yàn)收

　　1。工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》（gb 50327—XX）為質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2。甲、乙方雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查、驗(yàn)收手續(xù)；甲方不按時參加驗(yàn)收的，工期應(yīng)予順延。

　　3。由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進(jìn)行施工所導(dǎo)致的工程質(zhì)量，由甲方自行負(fù)責(zé)。由乙方負(fù)責(zé)返工的，返工費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。

　　4。工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方應(yīng)當(dāng)自接到驗(yàn)收通知后天內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)。

　　5。驗(yàn)收時，工程項(xiàng)目合格率達(dá)到____________ %時（以上程價款比例為準(zhǔn)），其他不合格項(xiàng)目（不包括工程項(xiàng)目未完成或成品程序未完成的項(xiàng)目）的維修或返工不影響竣工日期的確立，甲方對此應(yīng)予以確認(rèn)。

　　6。乙方承諾自竣工日期起，為工程項(xiàng)目保修年。損耗品、使用不當(dāng)、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業(yè)機(jī)構(gòu)在本合同簽署生效之前已經(jīng)發(fā)布對個別的工程項(xiàng)目或材料有特定保修年限或豁免保修的，以國家行政部門或者行業(yè)機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

　　7。甲乙兩方約定的其他保修或免保修情況：__________________________________

　　____________________________________________________________________ 。

　　8。工程未驗(yàn)收的，甲方不得先行使用。

　　第八條關(guān)于工程價款及結(jié)算

　　1。雙方約定按以下第____________ 種方式支付工程款：

　　（1）合同生效后，發(fā)包人按下表中的約定，直接向承包人支付工程款：

　　支付次數(shù)____________ 支付階段或時間____________ 支付金額

　　第一次______________________ 支付____________ 元；

　　第二次______________________ 支付____________ 元；

　　第三次______________________ 支付____________ 元；

　　第四次____________ 工程驗(yàn)收后天工程總造價的5%，約____________ 元。

　　（2）其他支付方式：______________________ 。

　　2。雙方同意工程的結(jié)算方法按下列第____________ 種進(jìn)行結(jié)算：

　　（1）固定價格，本工程總價款為____________元；

　　（2）單價不變，按實(shí)際數(shù)量加損耗率計算，但是總價不得超過____________ 元。

　　a。乳膠漆和油漆類為：墻面面積（減門不減窗）+頂面面積+6%×拼花部分面積；

　　b。瓷磚面積為：實(shí)際面積+6%×實(shí)際面積；

　　c。實(shí)木地板面積為：實(shí)際面積+6%×實(shí)際面積，拼花部分面積+10%×拼花部分面積；

　　d。木工衣柜類面積為：實(shí)際面積（平方米取整數(shù)值，小數(shù)位不夠0。5平方米按0。5平方米計算，超出0。5平方米的按1平方米計算）；

　　e。其他按項(xiàng)項(xiàng)目按項(xiàng)計算；

　　f。其他按平方米計算的項(xiàng)目為：實(shí)際面積+6%×實(shí)際面積；

　　g。估價項(xiàng)目測量后再具體報價；

　　h。經(jīng)甲方同意代購的項(xiàng)目按預(yù)算內(nèi)造價購買，經(jīng)甲方同意可以調(diào)整。

　　3。特別費(fèi)用的約定：

　　（1）施工過程中，施工現(xiàn)場發(fā)生的一切水電費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。

　　（2）施工過程中，因?yàn)橐曳降囊蛩剡`規(guī)被執(zhí)法機(jī)構(gòu)或管理機(jī)構(gòu)罰款的，罰款由乙方支付；如乙方行為是在甲方強(qiáng)行要求或者指揮下發(fā)生的，罰款由甲方負(fù)責(zé)。

　　（3）合同附件預(yù)算表中沒有列明稅費(fèi)，稅費(fèi)由甲方按實(shí)際征稅額向有關(guān)部門交納；已經(jīng)列明稅費(fèi)的，由乙方負(fù)責(zé)繳交。

　　（4）物業(yè)管理機(jī)構(gòu)收取超過正常的物業(yè)小區(qū)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)用的，由甲方負(fù)責(zé)交涉或向乙方補(bǔ)貼差額。

　　4。乙方按雙方簽署的預(yù)算附件項(xiàng)目執(zhí)行。如甲方增加新的工程項(xiàng)目，另行簽署合同。其中涉及款項(xiàng)，甲方應(yīng)按預(yù)付50%、項(xiàng)目完工50%的辦法在工程驗(yàn)收前支付給乙方。如其中物料款項(xiàng)大于該項(xiàng)目的50%，則甲方應(yīng)按實(shí)際比例先支付給乙方備料。

　　5。工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)將有關(guān)資料送交甲方，雙方進(jìn)行工程結(jié)算。發(fā)包人接到資料后天內(nèi)未有異議，即視為同意按照該資料進(jìn)行工程結(jié)算，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽，甲方應(yīng)按照前述期限約定付清乙方工程款。

　　第九條工程預(yù)算文件（表）屬于本合同附件，所列工程項(xiàng)目除經(jīng)過甲乙雙方同意外，不得隨意添加、更改、刪除。

　　第十條責(zé)任與罰則

　　1。施工調(diào)度、安全管理等事務(wù)由乙方負(fù)責(zé)，其他人事包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進(jìn)行任何操作，由此引起的損失和事故由甲方負(fù)全責(zé)。

　　2。因乙方及其代理人（代表）的原因造成工期延誤的，每拖延一天，應(yīng)向甲方支付____________ 的違約金。

　　3。因甲方及其代理人（代表）的原因造成工期延誤的，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的人工費(fèi)損失。

　　4。甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的，應(yīng)當(dāng)按照____________ 支付乙方延期付款違約金。

　　5。未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由其自行負(fù)責(zé)。

　　6。因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

　　7。乙方在遭遇不可抗力影響施工的，應(yīng)當(dāng)及時采取措施避免損失擴(kuò)大，并將有關(guān)情況通知甲方。否則，應(yīng)當(dāng)對造成的損失擴(kuò)大部分承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　第十一條 雙方如對合同的執(zhí)行發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決：協(xié)商無效的，可提交人民法院訴訟。

　　第十二條附則

　　1。本合同一式兩份，雙方個執(zhí)一份，同具法律效力。

　　2。本合同履行完成后自動終止。

　　甲方（簽）：________________________ 乙方公司（蓋章）：____________

　　現(xiàn)場代表（簽）：___________________ 現(xiàn)場代表（簽）： ____________

　　證件名稱：______________________ 證件名稱：_____________________

　　頒發(fā)機(jī)構(gòu)：______________________ 頒發(fā)機(jī)構(gòu)：_____________________

　　證件號碼：______________________ 證件號碼：_____________________

　　__________ 年 ____月____ 日

裝飾合同篇2

　　發(fā)包人 (甲方):

　　承包人（乙方）：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及其他有關(guān)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發(fā)包與承包事項(xiàng)經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　1. 工程概況

　　1.1工程名稱：

　　1.2工程地點(diǎn)：

　　1.3工程內(nèi)容：華諾國際酒店室內(nèi)所有裝飾裝修工程

　　1.4承包范圍：華諾國際酒店室內(nèi)裝飾裝修工程的施工圖全部施工內(nèi)容,包括裝飾裝修工程、給排水工程，電氣（強(qiáng)電、弱電）工程，中央空調(diào)，電視電話，智能監(jiān)控系統(tǒng)，公共廣播、單視頻系統(tǒng)、廚房設(shè)備（承包范圍不包含所有消防的設(shè)計、施工、安裝及檢測審報部分以及軟裝飾、布草部分）。

　　1.5承包方式：固定總價承包。乙方包工包料（除附件所列甲供材料外，其余材料全部由乙方提供），即使市場材料價格、人工價格或國家政策變化，固定總價不做任何調(diào)整。

　　1.6預(yù)決方式：綜合單價

　　1.7工程結(jié)構(gòu)：框架結(jié)構(gòu)

　　2. 工程質(zhì)量

　　2.1本工程以施工圖紙、設(shè)計變更和《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》（GB50210-20xx）、《建筑內(nèi)部裝飾防火規(guī)范》、《室內(nèi)裝修空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T18883-20xx）、《民用建筑室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》（GB50325-20xx）、《建

　　筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GBJ300-88）等國家制訂的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.2本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)，如工程質(zhì)量達(dá)不到約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任并在合同工期內(nèi)整改合格。全部返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。

　　3.工期

　　3.1開工日期：年月日，竣工交付使用日期：年月日。

　　3.2在約定工期內(nèi)，乙方必須無條件執(zhí)行經(jīng)甲方批準(zhǔn)的施工進(jìn)度計劃并嚴(yán)格遵守階段性時間節(jié)點(diǎn)要求。

　　3.3因甲方原因而產(chǎn)生的設(shè)計變更或工程量變化，如單項(xiàng)變更價格未超過5萬元，則工程費(fèi)用和工期不變；如單項(xiàng)變更價格超過(含)5萬元的，則經(jīng)甲方代表和監(jiān)理工程師簽證、甲方蓋章確認(rèn)，相應(yīng)調(diào)整工程費(fèi)用和工期，乙方須相應(yīng)地調(diào)整施工計劃，并采取趕工措施盡量確保工程順利竣工。

　　3.4因乙方原因且未取得甲方書面許可，乙方不能中途停工而延誤工期，工期不予順延。

　　3.5因甲方原因造成中途停工而延誤工期，工期順延。

　　4. 設(shè)計變更

　　4.1乙方會同甲方、設(shè)計人員提出合理的方案優(yōu)化和設(shè)計變更，乙方應(yīng)按照優(yōu)化后的設(shè)計進(jìn)行施工調(diào)整。

　　4.2如有設(shè)計變更，則乙方應(yīng)按照甲方要求進(jìn)行施工調(diào)整，并按照甲方核定的單價進(jìn)行核算以調(diào)整總價。

　　5.工程價款及支付方式

　　5.1本工程價款總計：（人民幣）萬元（大寫：元整），該工程價款為固定總價包干，（如出現(xiàn)3.3條需調(diào)整工程費(fèi)用情況，乙方憑甲方簽字蓋章的設(shè)計變更單簽證、核價，進(jìn)入決算）。乙方應(yīng)認(rèn)真審閱合同文件中的所有條款和圖紙。圖紙設(shè)計做法不清楚需完善的內(nèi)容，乙方應(yīng)在技術(shù)交底答疑時以書面形式提出，由設(shè)計單位明確做法并調(diào)整合同總價。在施工過程中乙方發(fā)現(xiàn)

　　甲方提供的現(xiàn)有設(shè)計圖紙中存在未明確做法或未明確材料標(biāo)準(zhǔn)的，由甲方以書面形式補(bǔ)充提出說明及要求，不再計入工程變更，合同總價不做調(diào)整。

　　5.1.1甲方按照本合同約定按期、足額支付工程款

　　5.2 工程價款支付

　　5.2.1本工程工程款支付方式為按月進(jìn)度付款。

　　5.2.2 在工程質(zhì)量、進(jìn)度滿足要求并經(jīng)監(jiān)理單位和甲方現(xiàn)場代表驗(yàn)收合格的前提下，乙方每月日向甲方現(xiàn)場代表送交當(dāng)月已完分部分項(xiàng)工程或經(jīng)監(jiān)理單位和甲方現(xiàn)場代表確認(rèn)的工程量進(jìn)度報表，經(jīng)甲方審核后于當(dāng)月日前按當(dāng)月進(jìn)度款總額的50%向乙方支付進(jìn)度款。按月進(jìn)行支付，以此類推。

　　5.2.3乙方向甲方送交完整的工程竣工資料和結(jié)算資料（均為一式三份并制成電子文檔），甲方在收到乙方齊全的竣工結(jié)算資料后兩個月內(nèi)審核、結(jié)算完畢。

　　5.2.4 工程竣工驗(yàn)收合格并交付使用后第一年內(nèi)，甲方按比例逐月向乙方支付工程款至完工結(jié)算總價的75%。

　　5.2.5 工程竣工驗(yàn)收合格并交付使用后第二年內(nèi)，甲方按比例逐月向乙方支付工程款至完工結(jié)算總價的100%。

　　6. 材料設(shè)備供應(yīng)

　　6.1本工程由乙方采購的材料、設(shè)備、成品、半成品，應(yīng)按照設(shè)計說明、施工圖紙、材料清單和有關(guān)技術(shù)資料標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，提供材料、設(shè)備產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)保證明合格證明，并對所采購材料設(shè)備質(zhì)量負(fù)責(zé)。

　　6.3甲方供應(yīng)和乙方采購的材料設(shè)備按約定到達(dá)指定地點(diǎn)前應(yīng)通知對方，雙方應(yīng)對材料設(shè)備進(jìn)行共同驗(yàn)收。甲方供應(yīng)的材料設(shè)備經(jīng)驗(yàn)收合格后，乙方負(fù)責(zé)保管。

　　6.4本工程中的主要材料應(yīng)由雙方選定樣品樣本。樣品樣本應(yīng)經(jīng)雙方驗(yàn)收后封存，作為材料供應(yīng)和竣工驗(yàn)收的實(shí)物標(biāo)準(zhǔn)。

　　6.5雙方所提供工程主要材料應(yīng)符合國家質(zhì)監(jiān)總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)》。

　　7.雙方派駐本工程的代表

　　7.1甲方派駐本工程項(xiàng)目的代表為：。

　　7.2本工程項(xiàng)目甲方委托公司依法對工程施工實(shí)施監(jiān)理。

　　監(jiān)理工程師：注冊證書號。

　　7.3乙方派駐本工程的項(xiàng)目經(jīng)理為：，是乙方在本工程項(xiàng)目中的代表，項(xiàng)目經(jīng)理必須專職且每日駐工地。

　　7.4雙方派駐本工程施工場地的代表，按照本合同約定行使各自派出方的權(quán)利，履行派出方的義務(wù)。

　　7.5甲方代表在授權(quán)范圍內(nèi)向乙方項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)出的任何書面形式的條件和指令，乙方項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)參照本合同8.2.2款約定執(zhí)行。

　　8.雙方權(quán)利

　　8.1甲方權(quán)利

　　8.1.1發(fā)包人有權(quán)要求承包人更換不稱職的項(xiàng)目經(jīng)理或其他任何成員，承包人應(yīng)在接到發(fā)包人書面通知后7日內(nèi)將更換的人員名單及其任職資質(zhì)的`材料告之發(fā)包人并得到發(fā)包人的認(rèn)可。

　　8.1.2有權(quán)監(jiān)督乙方履行各項(xiàng)合同義務(wù)。

　　8.1.3有權(quán)審批乙方編制的施工進(jìn)度計劃。乙方在施工組織計劃中應(yīng)明確各階段分專業(yè)進(jìn)駐施工場地的人員數(shù)量并經(jīng)甲方審核，乙方必須按照施工組織計劃合理安排加班、趕工，確保按期完工。

　　8.1.4有權(quán)對工程質(zhì)量、施工進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督，參加材料、設(shè)備驗(yàn)收，隱蔽工程驗(yàn)收、分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收。

　　8.1.5由乙方采購的主要材料（設(shè)備）必須先送樣，由甲方代表和監(jiān)理工程師按規(guī)定檢驗(yàn)其規(guī)格、型號、質(zhì)量符合設(shè)計要求并能滿足工程需要才能采購和投入使用。如果材料不合格，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行更換，或另行指定供貨商供貨，所發(fā)生的費(fèi)用均由乙方承擔(dān)且不再調(diào)整合同價格。

　　8.1.6合同范圍內(nèi)未包括的室內(nèi)裝飾工程項(xiàng)目，如甲方交由乙方施工，乙方須無條件執(zhí)行。新增加的工程及設(shè)計變更、簽證發(fā)生的費(fèi)用，按照本合同相對

　　應(yīng)的條款及計算方式計算相關(guān)費(fèi)用（按照11.2.3、19.2條款執(zhí)行）。

　　8.2乙方權(quán)利

　　8.2.1乙方如需要更換項(xiàng)目經(jīng)理，應(yīng)至少提前7天以書面形式通知甲方，并征得甲方同意。后任繼續(xù)行使合同文件約定的前任的職權(quán)，履行前任的義務(wù)。

　　8.2.2乙方代表認(rèn)為甲方代表的指令不合理時，應(yīng)在收到甲方代表指令后24小時內(nèi)向甲方代表提出修改指令的書面報告，如甲方代表堅持執(zhí)行原指令的決定，乙方代表應(yīng)予執(zhí)行，但由于指令錯誤發(fā)生的費(fèi)用和給乙方造成的損失由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　9.雙方義務(wù)

　　9.1甲方義務(wù)

　　9.1.1按本合同約定的付款方式向乙方支付工程款。

　　9.1.2本工程由甲方報建，并辦理施工許可證及其他施工所需的證件。

　　9.1.3本合同生效后甲方向乙方提供施工圖6套，組織乙方和設(shè)計單位、監(jiān)理單位進(jìn)行圖紙會審和技術(shù)交底工作。

　　9.1.4提供施工場地，并清除影響施工的障礙物。

　　9.1.5提供房屋主體結(jié)構(gòu)、水、電、暖風(fēng)機(jī)電設(shè)備的技術(shù)資料。

　　9.1.6提供施工所需的水、電接口到施工現(xiàn)場（乙方裝表計量，水電費(fèi)由乙方承擔(dān)）。

　　9.1.7協(xié)調(diào)施工期間進(jìn)行交叉作業(yè)的各專業(yè)施工單位間的關(guān)系，保障工程有序進(jìn)行。

　　9.1.8嚴(yán)格執(zhí)行國家安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)的有關(guān)規(guī)定。

　　9.2乙方義務(wù)

　　9.2.1乙方在收到施工圖紙后應(yīng)認(rèn)真核對圖紙，如有漏項(xiàng)或錯誤在開始實(shí)施前應(yīng)以書面的形式向甲方提出、并修正。乙方應(yīng)在本合同生效后三日內(nèi)提交詳細(xì)工程進(jìn)度計劃，編制施工計劃和材料計劃（包括：周、旬、月，以及總進(jìn)度計劃和報表）。進(jìn)度計劃必須滿足合同約定的總工期計劃，并組織落實(shí)施工進(jìn)度計劃。發(fā)包人、監(jiān)理在接到正式的施工方案和計劃后的10日內(nèi)對施工方案和進(jìn)度

裝飾合同篇3

　　甲方：_______________ 乙方）：_______________

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《中華人民共和國價格法》、中華人民共和國建設(shè)部（xxx）92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則，為保護(hù)雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程的具體情況，雙方簽定以下合同條款，共同遵守。

　　一、概況

　　1、甲方裝飾住房系合法居住。

　　乙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書》的企業(yè)法人。

　　2、裝飾動工地點(diǎn)：__區(qū)（縣）___路___弄（村）___號__樓___室。

　　3、住房結(jié)構(gòu)：_____房型____房___廳___套，動工面積___平方米。

　　4、裝飾動工內(nèi)容：詳見附件一《裝飾動工內(nèi)容表》。

　　5、乙方式：_____（包工包料、清包工、部分承包）。

　　6、總價款：￥____元，大寫（人民幣）：_____ 其中：

　　材料費(fèi)：______，人工費(fèi)：______

　　管理費(fèi)：______，設(shè)計費(fèi)：______

　　垃圾清運(yùn)費(fèi)：______，稅金（3。41%）：____

　　其他費(fèi) 用：______

　　經(jīng)雙方認(rèn)可，變更動工內(nèi)容，變更部分的工程款按實(shí)另計。

　　7、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。

　　二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定：

　　1、甲方提供的材料：

　　2、乙方提供的材料：

　　三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定：

　　1、本工程執(zhí)行DBJ08—62—97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、DB31/T30—1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、本工程由___方設(shè)計動工方案。

　　3、甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　5、在動工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項(xiàng)目時須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項(xiàng)目變更單》（詳見附件見）后，方能進(jìn)行該項(xiàng)目的動工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改動工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方負(fù)責(zé)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。

　　6、工程驗(yàn)收。

　　四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定：

　　五、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定：

　　1、工程款付款方式列下表：

　　2、工程結(jié)算：

　　3、工程保修期

　　六、其它事項(xiàng)

　　1、甲方工作：

　　2、乙方工作：

　　七、違約責(zé)任：

　　八、糾紛處理方式：

　　九、合同的變更和解除：

　　十、其它約定：

　　十一、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方（簽章）：乙方（簽章）：

　　代理人：法定代表人：

　　住址：地址：

　　電話：電話：

　　簽訂日期：年月日

裝飾合同篇4

　　發(fā)包方(以下簡稱甲方)：

　　委托代理人(或甲方代表)：身份證號碼：

　　聯(lián)系地址：聯(lián)系電話：

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　營業(yè)執(zhí)照號：

　　建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書號：

　　注冊地址(或辦公地址)：

　　法定代表人或負(fù)責(zé)人：聯(lián)系電話：

　　工程設(shè)計人：聯(lián)系電話：

　　施工負(fù)責(zé)人：聯(lián)系電話：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、工程概況

　　(一)工程地點(diǎn)：

　　(二)工程內(nèi)容(見附表一和四)

　　(三)工程承包方式，采取下列第種方式：

　　1、乙方包工、包全部材料(見附表三)。

　　2、乙方包工、包部分材料，甲方提供其余材料(見附表二和三)。

　　3、乙方包工、甲方提供全部材料(見附表二)。

　　(六)工程期限日。

　　開工日期：年月日;

　　竣工日期：年月日。

　　(七)工程價款(見附表一)：

　　本合同工程造價為(人民幣) 元;

　　金額大寫：。

　　其中：材料費(fèi)：元，人工費(fèi)：元，

　　設(shè)計費(fèi)：元，垃圾清運(yùn)費(fèi)：元，

　　管理費(fèi)：元，其他費(fèi)用: 元。

　　(八)合同簽訂生效后，若要變更施工內(nèi)容、材料或?qū)嶋H工程量增減，工程價款按實(shí)結(jié)算。

　　(九)乙方提出的工程報價，不得故意漏項(xiàng)、缺項(xiàng)。在甲方未對施工項(xiàng)目進(jìn)行變更的前提下，竣工結(jié)算價的增幅不超過第一條(七)款所約定工程價款的5%，超出5%的部分，由乙方承擔(dān)。

　　二、工程設(shè)計

　　(一)見重慶市住宅裝飾設(shè)計合同，其設(shè)計方應(yīng)提供施工圖紙或作法說明，應(yīng)付的設(shè)計費(fèi)由甲方另行結(jié)算。

　　(二)設(shè)計施工圖紙應(yīng)符合國家有關(guān)設(shè)計規(guī)范要求，經(jīng)雙方簽字認(rèn)可，將會審意見記載于附表四內(nèi)。

　　(三)施工圖紙所標(biāo)示項(xiàng)目與工程報價表所列項(xiàng)目有差異或抵觸時，以工程報價表為準(zhǔn)。

　　三、工程監(jiān)理

　　若本工程實(shí)行工程監(jiān)理，由甲方與具備相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)范圍等書面通知乙方。

　　四、甲方義務(wù)

　　(一)對所裝飾裝修的住房擁有合法的所有權(quán)或使用權(quán)，或已取得了合法所有權(quán)或使用權(quán)人的委托，有權(quán)對該房屋進(jìn)行裝飾裝修。

　　(二)甲方委派代表全權(quán)負(fù)責(zé)合同履行及與乙方接洽，對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗(yàn)收、變更登記手續(xù)和其它事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方接洽。若需更換甲方代表，甲方應(yīng)提前三日以書面方式告知乙方。

　　(三) 施工前，向工程所在地物業(yè)管理單位申報登記。

　　(四)開工日前天，若非乙方設(shè)計，甲方負(fù)責(zé)督促設(shè)計人向乙方提供符合國家有關(guān)設(shè)計規(guī)范要求的施工圖紙或作法說明，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。

　　(五)為乙方入場施工創(chuàng)造條件，包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)，或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則。

　　(六)負(fù)責(zé)提供水源、電源為乙方施工使用，并承擔(dān)其費(fèi)用。

　　(七)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)裝飾公司與鄰里之間的關(guān)系，協(xié)助乙方做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作。

　　(八)如確需拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)，并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。

　　(九)施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防工作。

　　(十)施工期內(nèi)，將進(jìn)戶門鑰匙交給乙方代表負(fù)責(zé)保管。工程竣工驗(yàn)收合格移交時，甲方啟用正式鑰匙或提供新鎖，當(dāng)場由乙方安裝后交付甲方。

　　五、乙方義務(wù)

　　(一)應(yīng)當(dāng)具備工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照，和建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》，并不得超越其資質(zhì)證書許可的范圍承攬工程。

　　(二)乙方委派代表，全權(quán)負(fù)責(zé)合同履行，按設(shè)計要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)處理的各項(xiàng)事宜，其簽訂的文件視為乙方對有關(guān)事宜的確認(rèn)。若需更換乙方代表，乙方應(yīng)提前三日以書面方式告知甲方。

　　(三)嚴(yán)格執(zhí)行《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(GB50327—20xx)，確保工程質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行國家及地方有關(guān)防火、安全、環(huán)境保護(hù)的規(guī)定，做好施工現(xiàn)場管理，施工現(xiàn)場應(yīng)配備干粉滅火器。

　　(四)保護(hù)好原居室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍住戶(單位)的關(guān)系。

　　(五)保證施工現(xiàn)場的清潔，做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、垃圾處理工作。

　　(六)合理使用甲方提供的水、電等條件和設(shè)施，不得浪費(fèi)。

　　(七)工程竣工但未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

　　(八)若因乙方在施工中違反國家法律、法規(guī)或物業(yè)管理等有關(guān)規(guī)定而受到罰款和引起的賠償責(zé)任，均由乙方承擔(dān)。

　　(九)施工工人及管理人員應(yīng)持有相關(guān)資格證或上崗證，甲方有權(quán)查驗(yàn)。

　　(十)負(fù)責(zé)施工人員的管理及施工安全。

裝飾合同篇5

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同)，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1、工程地址：XXXXX。

　　2、居室規(guī)格：計XX平方米。

　　3、委托方式：包工包料。

　　4、工程開工日期：20xx年X月X日。

　　5、工程竣工日期：20xx年X月X日。

　　工程總天數(shù)：XX天。

　　第二條：工程價款

　　工程價款：XXX元整(小寫：XXX元整)。

　　第三條：質(zhì)量要求

　　1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見《家庭裝潢工程材料決算清單》。

　　2、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費(fèi)用，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。

　　4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。

　　5、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應(yīng)

　　1、乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價。詳見《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補(bǔ)償給甲方。

　　2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，此時或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。

　　3、甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，詳見《甲方提供裝潢材料清單》的內(nèi)容，應(yīng)該就是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達(dá)，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　第五條：付款方式

　　1、合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付20%工程材料款和施工工費(fèi)的10%;當(dāng)工期進(jìn)度過半，甲方即第二次付施工工費(fèi)的40%。剩余30%尾款待甲方對工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。

　　甲方在應(yīng)付款日期不付款就是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價款時，不得交付使用。

　　2、工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動，此時詳見《家庭裝潢工程工程項(xiàng)目變更表》，雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同，并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令，通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價款，當(dāng)場結(jié)清。

　　3、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的，此時每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

　　第六條：本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。

　　第七條：本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份。

　　第八條：本合同自簽訂之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　簽約日期：年月日

裝飾合同篇6

　　發(fā)包方：(簡稱甲方)：

　　承包方：(簡稱乙方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和國家工商行政管理局、建設(shè)部頒發(fā)的《建筑工程施工合同示范文本》(xxXX),就本工程裝修有關(guān)事項(xiàng)，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條工程概況：

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點(diǎn)：

　　3、建筑面積:

　　4、工程項(xiàng)目內(nèi)容：

　　5、承包方式：

　　6、結(jié)算方式:

　　第二條工期

　　1、總施工工期：

　　2、開工日期：年月日

　　3、竣工日期：開工后第天即年月日(竣工日期不包括政府部門驗(yàn)收日期，工程竣工時，乙方發(fā)出書面竣工報告書)

　　第三條工程價款及付款方式

　　本工程合同價款為人民幣：大寫：

　　付款時間付款比例付款金額（RMB:元）竣工驗(yàn)收合格后五日內(nèi) 第四條工程質(zhì)量要求

　　乙方施工嚴(yán)格按照國家規(guī)范進(jìn)行，施工滿足設(shè)計要求，質(zhì)量達(dá)到《建筑裝飾工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn)。

　　第五條雙方權(quán)利義務(wù)

　　1、甲方權(quán)利義務(wù)：

　　(1)協(xié)調(diào)物業(yè)部門騰空房屋，提供施工所需的水、電等，并說明注意事項(xiàng)。配合辦理施工報批相關(guān)手續(xù)。

　　(2)本合同簽定起三日內(nèi)，甲方完成施工圖紙，并提供兩套圖紙(用于甲方及物業(yè))，工程竣工七日內(nèi)乙方提供一套竣工圖紙。

　　(3)負(fù)責(zé)召集施工單位參加每周例會，對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，施工過程中，如需拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)協(xié)助施工單位到物業(yè)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。

　　(4)交納應(yīng)負(fù)擔(dān)的相關(guān)費(fèi)用，并按時支付裝修施工款項(xiàng)。

　　(5)辦理收樓手續(xù)，組織工程竣工驗(yàn)收工作及做好結(jié)算工作。

　　(6)在施工過程中，如遇增減裝修項(xiàng)目，必須由甲方代表同意并出具甲方簽字的備份文件，乙方才可以進(jìn)行增減項(xiàng)目的施工。如乙方在未征得甲方書面同意的情況下，擅自增減裝修項(xiàng)目，則甲方不支付相應(yīng)費(fèi)用。備忘文件一式兩份，甲乙雙方各留一份。

　　2、乙方權(quán)利義務(wù)

　　(1)提供其營業(yè)執(zhí)照及施工資質(zhì)復(fù)印件給甲方備查。

　　(2)按照施工總進(jìn)度計劃及施工組織方案，精心施工，保證工期，保證工程質(zhì)量，合理安排施工，按時完工。

　　(3)所用材料、設(shè)備、均須符合設(shè)計要求，必須是合格環(huán)保產(chǎn)品，經(jīng)甲方監(jiān)理核定后方可施工。

　　(4)遵守有關(guān)部門規(guī)定，文明施工，保證在施工過程中不在施工場地周圍亂放建材及廢物，保證施工現(xiàn)場的清潔符合有關(guān)部門規(guī)定，并保證在工程竣工后負(fù)責(zé)清理。

　　(5)服從甲方及有關(guān)部門的管理。

　　(6)施工過程中未經(jīng)甲方同意或物業(yè)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

　　(7)參加工程竣工驗(yàn)收工作及做好結(jié)算。

　　(8)工程竣工未移交甲方前，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

　　(9)協(xié)調(diào)其他分包商的工程施工管理工作。

　　第六條工期提前或延誤

　　工期延誤以下原因造成竣工工期延誤，經(jīng)甲方代表確認(rèn)后，工期才可相應(yīng)順延：

　　1) 甲方要求的設(shè)計及工程量變更：

　　2) 非乙方原因，一周內(nèi)累計停水、停電八小時以上的：

　　3) 不可抗力，是指戰(zhàn)爭和自然災(zāi)害：

　　4) 甲方不按合同規(guī)定支付工程款而影響施工進(jìn)度：

　　5) 甲方分包的工程，拖延了施工進(jìn)度：

　　6) 因大廈自身管理造成乙方施工工期延誤：

　　除上述原因外，因乙方原因造成工程未按合同工期竣工(驗(yàn)收不合格視為逾期竣工)的，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期每延誤一天，乙方應(yīng)付違約金人民幣200元，但總額不超過工程款總價的3%。

　　工期提前若甲方要求提前工期，乙方為提前工期采取的相應(yīng)措施及因此增加的經(jīng)濟(jì)支出，則每提前竣工一天，甲方應(yīng)支付乙方的獎勵金額人民幣200元，但總額不超過工程款總價的3%。

　　第七條合同價款的調(diào)整

　　在施工過程中，因甲方要求增(改)項(xiàng)目造成的成本增減，經(jīng)雙方協(xié)商一致同意可以做相應(yīng)調(diào)整。工程量按實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)，工程變更以雙方簽字的協(xié)議為準(zhǔn)。

　　第八條保修及范圍

　　1、自本工程完工驗(yàn)收合格之日起，一年內(nèi)為保修期限。期滿后負(fù)責(zé)終身維修。

　　2、保修范圍：在保修期內(nèi)，屬乙方施工范圍的工程項(xiàng)目，因施工質(zhì)量問題造成的，乙方負(fù)責(zé)24小時內(nèi)免費(fèi)維修，若甲方使用不當(dāng)造成的，乙方只收取材料及人工成本費(fèi)用。低值易耗品不在保修范圍之內(nèi)，如燈泡、日光燈等。

　　第九條爭議

　　甲、乙雙方發(fā)生爭議時，可以通過協(xié)商或者申請施工合同管理機(jī)構(gòu)會同有關(guān)部門調(diào)解。不愿調(diào)解或調(diào)解不成的，可以采取下列一種方式解決：

　　第一種爭議解決方式：向仲裁委員會申請仲裁;

　　第二種爭議解決方式：向甲、乙雙方注冊地的任何

　　一方人民法院起訴。

　　雙方約定按第種爭議解決方式解決。

　　第十條違約

　　甲方或乙方不能按本協(xié)議條款約定內(nèi)容履行自己的各項(xiàng)義務(wù)及發(fā)生使合同無法履行的行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括支付違約金，賠償因其違約給對方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。

　　除非雙方協(xié)議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。

　　第十一條合同份數(shù)及有效期

　　本合同正本兩份具有同等效力，由甲乙雙方分別保存一份;本合同自訂立之日起生效.

　　第十二條附件

　　1：施工圖紙

　　2：裝修預(yù)算書

　　3：甲、乙雙方簽字蓋章的備忘錄等相關(guān)文件

　　發(fā)包方 (章)

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　承包方 (章)

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　簽訂日期

裝飾合同篇7

　　來源：大象填海：日期：20xx-12-05

　　答辯狀

　　答辯人：孫**，女，1953年2月7日出生，住所地為沈陽市沈河區(qū)青年大街**室。

　　答辯人就沈陽市**物業(yè)有限責(zé)任公司訴答辯人物業(yè)管理糾紛一案答辯如下：

　　一、原告不能按照物業(yè)合同約定提供物業(yè)服務(wù)，違約在先。原告主要存在以下違反物業(yè)服務(wù)合同的行為：

　　1、不履行制止并報告不法行為義務(wù)。

　　20xx年6月8日頒布的《物業(yè)管理?xiàng)l例》第四十六條規(guī)定：“對物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)違反有關(guān)治安、環(huán)保、物業(yè)裝飾裝修和使用等方面法律、法規(guī)規(guī)定的行為，物業(yè)管理企業(yè)應(yīng)當(dāng)制止，并及時向有關(guān)行政管理部門報告。”沈陽電業(yè)房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第十八條第二、三款約定：“對業(yè)主和物業(yè)使用人違反法規(guī)、規(guī)章的行為，進(jìn)行教育制止，提請有關(guān)部門處理。業(yè)主和物業(yè)使用人違法本合同的行為，根據(jù)情節(jié)輕重，采取批評、規(guī)勸、警告、制止、處罰等措施。因此，原告負(fù)有制止并報告不法行為的義務(wù)。根據(jù)規(guī)劃審批，答辯人所居住的166#大樓一至四層是商業(yè)用房，五樓至頂層為住宅用房。答辯人居住在29層，但樓上卻被租賃給了一家模特公司用于商業(yè)經(jīng)營、模特訓(xùn)練等。模特公司的裝修改變了房屋

　　的建筑主體構(gòu)造，使整個建筑存在安全隱患。而且更加嚴(yán)重的是，模特公司的經(jīng)營行為、走“貓步”的噪音對退休在家的原告造成了巨大的影響，嚴(yán)重影響了原告的正常生活。根據(jù)法律規(guī)定以及合同的約定，原告應(yīng)當(dāng)制止模特公司的違法行為。但是，在答辯人多次要求原告采取妥善措施解決以上問題的情形下，原告敷衍塞責(zé)，拒絕履行自己應(yīng)當(dāng)負(fù)擔(dān)的義務(wù)。自03年至今，模特公司已經(jīng)在答辯人的樓上經(jīng)營了4年。

　　2、不履行安全保衛(wèi)義務(wù)。

　　沈陽**房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第十九條第六款約定：“乙方須按下列約定，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理。實(shí)行保安制度，每天巡查15次，固定設(shè)崗兩個，保安設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備24小時運(yùn)行。”但是，原告從沒有按照合同約定運(yùn)轉(zhuǎn)監(jiān)控設(shè)備，給居民居住安全造成了隱患。

　　3、不履行維護(hù)公用設(shè)施的義務(wù)。

　　沈陽**房屋開發(fā)有限公司與原告于20xx年5月簽訂的《物業(yè)管理委托合同》第六條、第七條明確約定了原告負(fù)有維護(hù)公共設(shè)施的義務(wù)。但是，原告并沒有按照合同約定履行維護(hù)義務(wù)。防盜門出現(xiàn)故障后，原告不維修。過去居民都是刷卡進(jìn)門，讀卡器、防盜門出現(xiàn)故障后，原告不修復(fù)，致使防盜門形同虛設(shè)。答辯人所在29層的電梯間門鎖被原告員工撬掉后，原告沒有維修過，至今仍然在那里空敞著，給整個大樓的安全造成了威脅。

　　4、不維護(hù)消防設(shè)施，甚至破壞消防設(shè)施。

　　依據(jù)消防法律法規(guī)的規(guī)定和《物業(yè)管理委托合同》，原告應(yīng)當(dāng)保障消防設(shè)施設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常。原告非但不履行該項(xiàng)法定義務(wù)，甚至破壞消防設(shè)施，使整個大樓的消防安全得不到保障。

　　5、原告無故撤離大廈，不履行物業(yè)服務(wù)義務(wù)。

　　根據(jù)20xx年7月的電業(yè)園大廈業(yè)主委員會與原告簽訂的《物業(yè)管理委托合同》的約定，原告提供物業(yè)服務(wù)的期限應(yīng)當(dāng)截至到20xx年7月。但是，原告在20xx年7、8月份，未經(jīng)通知并取得同意，擅自撤離電業(yè)園大廈，給大廈居民生活造成了極大不便。

　　6、原告并未按照合同約定每年向全體業(yè)主和物業(yè)使用人公布一次管理費(fèi)用收支賬目。原告并未按照合同約定制定大廈業(yè)主文明公約。

　　二、答辯人主張先履行抗辯權(quán)，在原告糾正錯誤履約行為前，有權(quán)拒絕支付物業(yè)服務(wù)費(fèi)用。

　　因原告不能適當(dāng)履行物業(yè)服務(wù)義務(wù)，給答辯人生活帶來諸多不便。根據(jù)合同法有關(guān)于先履行抗辯權(quán)的規(guī)定，在原告正確履行物業(yè)服務(wù)義務(wù)之前，答辯人有權(quán)拒絕支付物業(yè)服務(wù)費(fèi)用。

　　因此，請求法院駁回原告訴訟請求。

　　此致

　　沈河區(qū)人民法院

　　答辯人：

　　二〇〇七年十一月五日

裝飾合同篇8

　　發(fā)包方(甲方) 身份證號碼：

　　承包方(乙方) 身份證號碼：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承包的家庭居室裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、承包范圍：整套房子的裝飾裝修及水電改造。

　　3、承包方式：

　　4、開工日期：本工程從年月日至年月

　　5、工程質(zhì)量：按甲方施工項(xiàng)目施工，按相關(guān)裝修標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。

　　二、甲方工程項(xiàng)目清單

　　1、泥工部分：餐廳、客廳、主臥、次臥、復(fù)合地板、廚房衛(wèi)生間陽臺墻面300×600墻面磚、地面磚300×300地磚、衛(wèi)生間大便器安裝。

　　3、木制作部分：客廳做電視柜、空中花園做書柜、客廳過道、空中花園、陽臺部分吊石膏板、客廳和空中花園做包門門套。

　　4、油工部分：客廳、餐廳、電視機(jī)背景墻貼石膏線、全房內(nèi)888處理打磨、木制作做清面油漆4遍。

　　5、水電部分：全房水電改造，聯(lián)線移位空調(diào)走專線，客廳餐廳

　　三、乙方用材品牌

　　1、木工制作用福湘、龍牌石膏板、雪嶺乳膠，全杉木木方，面板木線封口線采用全天然標(biāo)準(zhǔn)厚度。

　　2、水電：金杯、電線2.5-4㎡，天力PPR，熱水家裝管西蒙開關(guān)面板。

　　3、油漆：華潤油漆、墻漆。

　　四、甲方義務(wù)及職責(zé)

　　1、開工前為乙方施工進(jìn)場提供水源、電源。

　　2、甲方參與工程質(zhì)量施工進(jìn)度的監(jiān)督，參加材料的驗(yàn)收，隱蔽工程驗(yàn)收，單一項(xiàng)目驗(yàn)收。

　　五、乙方義務(wù)及職責(zé)

　　1、施工中嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定，保證質(zhì)量完成合同約定工程內(nèi)容。

　　2、乙方施工過程中保證材料、工程質(zhì)量現(xiàn)場整潔及垃圾清運(yùn)。

　　3、本工程保質(zhì)期為二年。

　　六、工程造價

　　本工程經(jīng)甲乙雙方協(xié)定采取人民幣(大寫) 萬元整包干形式支付，除此之外甲方無義務(wù)再支付任何費(fèi)用。

　　七、款項(xiàng)支付

　　本工程分三次付款，第一次付總工程50%，第二次付總工程25%，

　　第三次工程竣工后甲方驗(yàn)收合格后余款結(jié)清。

　　八、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方(簽字蓋章)：乙方(簽字蓋章)：

　　年月日

裝飾合同篇9

　　發(fā)包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，同時結(jié)合本工程具體情況，本著“公平自愿、誠實(shí)信用”的原則，就下列問題達(dá)成一致。

　　第一條：工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點(diǎn)：

　　第二條：工程內(nèi)容和承包范圍

　　1、工程內(nèi)容：

　　2、承包范圍：

　　3、乙方報價及承包內(nèi)容依據(jù)甲方確認(rèn)的施工圖進(jìn)行編制，除雙方約定的內(nèi)容外，施工圖紙中顯示的內(nèi)容都應(yīng)包括在施工內(nèi)容中。

　　4、其它補(bǔ)充：

　　第三條：合同總金額

　　合同總價為￥元（大寫：）。

　　第四條：工程款支付

　　1、雙方商定該項(xiàng)工程質(zhì)量保證金為元。

　　2、在辦理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收手續(xù)后，甲方根據(jù)審核的竣工決算，支付剩余工程款。

　　3、質(zhì)量保證金應(yīng)在保修期滿3日內(nèi)無息退還。

　　第五條：工期

　　（一）合同總工期天，自年月日至年月日，每延期一天罰款元。

　　（二）開工日期：在甲方第一批材料到位后，且現(xiàn)場具備施工條件（空調(diào)、消防等其它工種已基本完工），以雙方簽訂的開工單為準(zhǔn)。

　　（三）竣工日期：竣工驗(yàn)收（移交）證書明確的竣工日期為準(zhǔn)。

　　第六條：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格。

　　第七條：下列文件為本合同文件的組成部分，并具有合同的法律效力;

　　1.合同協(xié)議書（包括補(bǔ)充文件）;

　　2.預(yù)算書及說明;

　　3.澄清函以及答復(fù)、補(bǔ)遺;

　　4.合同條款;

　　5.技術(shù)條款;

　　6.經(jīng)雙方確認(rèn)進(jìn)入合同的其他文件;

　　7.甲方（或乙方）提供的施工圖及說明書等;

　　8.在合同履行過程中，雙方簽定的變更文件等。上述文件有矛盾時，以簽字時間后者為準(zhǔn)，同時簽字的以排前者為準(zhǔn)。

　　第八條：本合同中的有關(guān)詞語含義與第二部分“專用條款”中分別賦予它們的定義相同;

　　第九條：甲方保證按合同文件規(guī)定向乙方付款，并承擔(dān)合同文件規(guī)定的甲方的全部責(zé)任和義務(wù)。

　　第十條：乙方保證按合同文件的規(guī)定，承擔(dān)合同文件規(guī)定的乙方全部責(zé)任和義務(wù)，并負(fù)責(zé)按照合同文件規(guī)定遞交檢查驗(yàn)收等相關(guān)資料，并積極配合設(shè)計方竣工圖的匯制工作。

　　第十一條：合同執(zhí)行過程中因設(shè)計缺陷及第三方原因引發(fā)的損失應(yīng)由相關(guān)責(zé)任方承擔(dān)，與乙方無關(guān)。

　　第十二條：本合同書經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。

　　第十三條：乙方在收到該工程預(yù)付款后，組織相關(guān)人員進(jìn)場作開工準(zhǔn)備工作。

　　第十四條：本合同書一式二份，甲、乙雙方各持一份。

　　第十五條：本合同書在全部合同項(xiàng)目質(zhì)量保證期滿，甲方全部返還乙方的合同質(zhì)量保證金后自然失效。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

【裝飾合同模板集合九篇】相關(guān)文章：

實(shí)用的裝飾公司聘用合同01-19

裝飾公司勞動合同范本02-15

裝飾裝修工程施工合同范本02-22

建筑裝飾層施工合同范本-承包合同02-18

裝飾瓶說課稿12-17

裝飾合同

裝飾合同 篇1

裝飾合同 篇2

裝飾合同 篇3

裝飾合同 篇4

裝飾合同 篇5

裝飾合同 篇6

裝飾合同 篇7

裝飾合同 篇8

裝飾合同 篇9

裝飾合同篇1

裝飾合同篇2

裝飾合同篇3

裝飾合同篇4

裝飾合同篇5

裝飾合同篇6

裝飾合同篇7

裝飾合同篇8

裝飾合同篇9