工程承攬的合同

時間：2024-01-05 16:27:37 合同范本我要投稿

工程承攬的合同范本

　　現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強，合同在生活中的使用越來越廣泛，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？以下是小編精心整理的工程承攬的合同范本，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

工程承攬的合同范本

　　工程承攬的合同1

　　第一部分合同協(xié)議書

　　發(fā)包人（全稱）

　　承包人（全稱）

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠信原則，合同雙方就_____ 項目工程總承包事宜經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　工程承包范圍：

　　二、主要技術來源

　　三、主要日期

　　合同期限(絕對日期或相對日期)：

　　施工期限(絕對日期或相對日期)：

　　（其中：竣工日期(絕對日期或相對日期)：）

　　四、工程質量標準

　　工程質量標準：

　　五、合同價格和付款貨幣

　　合同價格為人民幣（大寫）：元。

　　除根據(jù)合同約定的在工程實施過程中需進行增減的款項外，合同價格不作調(diào)整。

　　六、本協(xié)議書中有關詞語的含義與合同通用條款中賦予的定義與解釋相同。

　　七、合同生效

　　合同訂立時間：20xx年xx月xx日

　　合同訂立地點：

　　本合同在以下條件滿足之后生效：_____________________

　　發(fā)包人：承包人：

　　（公章或合同專用章）（公章或合同專用章）

　　法定代表人或其授權代表：法定代表人或其授權代表：

　　（簽字）（簽字）

　　工商注冊住所：工商注冊住所：

　　企業(yè)代碼：企業(yè)代碼：

　　郵政編碼：郵政編碼：

　　法定代表人：法定代表人：

　　授權代表：授權代表：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　電子郵箱：電子郵箱：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　賬號：賬號：

　　第二部分通用條款

　　第1條一般規(guī)定

　　1.1 定義與解釋

　　1.1.1 通用條款，指根據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，合同當事人在履行工程總承包合同過程中所遵守的一般性條款，由本文件第1條至第20條組成。

　　1.1.2 專用條款，指根據(jù)工程總承包項目的實際，對通用條款進行補充、修改和完善，并同意共同遵守的條款。

　　1.1.3 工程總承包，指承包人受業(yè)主委托，按照合同約定對工程建設項目的設計、采購、施工（含竣工試驗）、試運行等實行全過程或設計與其他階段的工程承包。

　　1.1.4 發(fā)包人，指在合同協(xié)議書中約定的，被稱為發(fā)包人的當事人，包括其合法繼承人和經(jīng)許可的受讓人。

　　1.1.5 承包人，指在合同協(xié)議書中約定的，被發(fā)包人接受的具有工程總承包主體資格的當事人，包括其合法繼承人。

　　1.1.6 分包人，指接受承包人根據(jù)合同約定對外分包的部分工程或服務的，并具有相應資格的法人或其他組織。

　　1.1.7 發(fā)包人代表，指發(fā)包人指定的履行本合同的代表。

　　1.1.8 監(jiān)理人，指發(fā)包人委托的具有相應資質的工程監(jiān)理單位。

　　1.1.9 工程總監(jiān)，指由監(jiān)理人授權、負責履行監(jiān)理合同的總監(jiān)理工程師。

　　1.1.10 項目經(jīng)理，指承包人按照合同約定任命的負責履行合同的代表。

　　1.1.11 永久性工程，指承包人根據(jù)合同約定，進行設計、施工、竣工試驗、竣工后試驗和（或）試運行考核并交付發(fā)包人進行生產(chǎn)操作或使用的工程。

　　1.1.12 單項工程，指專用條件中列明的具有某項獨立功能的工程單元，是永久性工程的組成部分。

　　1.1.13 臨時性工程，指為實施、完成永久性工程及修補任何質量缺陷，在現(xiàn)場所需搭建的臨時建筑物、構筑物，不構成永久性工程實體的工程。

　　1.1.14 現(xiàn)場或場地，指合同約定的用于承包人現(xiàn)場辦公、居住、設備材料部件存放、施工機具、設施存放和工程實施的任何地點。

　　1.1.15 項目基礎資料，指發(fā)包人提供給承包人的經(jīng)有關部門對項目批準或核準的文件、報告（選廠報告、資源報告、勘察報告）、資料（氣象、水文、地質）、協(xié)議（燃料、水、電、氣、運輸）和有關數(shù)據(jù)等，設計所須的基礎資料。

　　1、1.16 現(xiàn)場障礙資料，指發(fā)包人為承包人完成設計、進行現(xiàn)場施工所需要提供的地上和地下已有的建筑物、構筑物、須受保護的古建筑、古樹木等坐標方位、數(shù)據(jù)和其他情況的資料。

　　1.1.17 設計階段，指規(guī)劃設計、總體設計、初步設計、技術設計和施工圖設計等階段。

　　1.1.18 工程物資，設計文件規(guī)定的并構成永久性工程實體的設備、材料和部件，及竣工后試驗所需的材料等。

　　1.1.19 施工，指承包人把設計文件轉化為工程的過程，包括土建、安裝和竣工試驗等作業(yè)。

　　1.1.20 竣工試驗，指工程的土建、安裝完工后，工程或（和）單項工程被業(yè)主接收前由承包商負責進行的試驗。

　　1.1.21 施工竣工，指工程已按合同約定和設計要求完成土建、安裝，并通過竣工試驗。

　　1.1.22 工程接收，指工程或（和）單項工程通過竣工試驗后，為使發(fā)包人的操作人員、使用人員進入崗位進行竣工后試驗、試運行準備，由承包人與發(fā)包人進行工程交接，并由發(fā)包人頒發(fā)接收證書的過程。

　　1.1.23 竣工后試驗，指工程被發(fā)包人接收后，按合同約定由發(fā)包人自行組織的試驗、或在發(fā)包人組織領導下并由承包人指導進行工程的功能試驗。

　　1.1.24 試運行考核，指根據(jù)合同約定，在工程完成竣工試驗后，由發(fā)包人自行或在發(fā)包人的組織領導下由承包人指導下進行的'包括合同目標考核驗收在內(nèi)的全部試驗。

　　1.1.25 考核驗收證書，指試運行考核的全部試驗完成并被驗收后，由發(fā)包人簽發(fā)的驗收證書。

　　1.1.26 工程竣工驗收，指承包人接到考核驗收證書、完成掃尾工程和缺陷修復，并按合同約定提交竣工驗收報告、竣工資料、竣工結算資料，由發(fā)包人組織的工程結算與驗收。

　　1.1.27 項目進度計劃，指自合同生效之日起，按合同約定的工程全部實施階段（包括：設計、采購、施工、竣工試驗、工程接收、竣工后試驗至試運行考核各階段的）或合同約定的若干實施階段的時間計劃安排。

　　1.1.28施工開工日期，指合同協(xié)議書中約定的，承包人開始現(xiàn)場施工的絕對日期或相對日期。

　　1.1.29 竣工日期，指合同協(xié)議書中約定的，由承包人完成工程施工（含竣工試驗）的絕對日期或相對日期，包括按合同約定的任何延長日期。

　　1.1.30 變更，指發(fā)包人書面通知或書面批準的，對工程所作的任何更改。

　　1.1.31 合同價格，指合同協(xié)議書中約定的、承包人進行設計、采購、施工、竣工試驗、竣工后試驗和服務等工作的價款。

　　1.1.32 合同價格調(diào)整，指依據(jù)合同約定需要增減的費用而對合同價格進行的相應調(diào)整。

　　1.1.33 合同總價，指根據(jù)合同約定，經(jīng)調(diào)整后的合同價格。

　　1.1.34 預付款，是指根據(jù)合同約定，由發(fā)包人預先支付給承包人的款項。

　　1.1.35 工程進度款，指發(fā)包人根據(jù)合同約定的支付內(nèi)容、支付條件，分期向承包人支付的設計、采購和施工的進度款，及竣工后試驗的服務費等款項。

　　1.1.36 工程質量保修責任書，指依據(jù)有關質量保修的法律規(guī)定，發(fā)包人與承包人簽訂的質量保修責任書。

　　1.1.37 書面形式，指合同書、信件和數(shù)據(jù)電文等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。數(shù)據(jù)電文包括：電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件。

　　1.1.38 違約責任，指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合合同約定所須承擔的責任。

　　1.1.39 不可抗力，指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。

　　1.1.40 根據(jù)本合同工程的特點，補充約定的其他定義。

　　1.1.41條款標題不能作為合同解釋的依據(jù)。

　　1.2 合同文件

　　1.2.1合同文件的組成。合同文件相互解釋，互為說明。除專用條款另有約定外，組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下：

　　（1）本合同協(xié)議書

　　（2）中標通知書

　　（3）投標書及其附件

　　（4）本合同專用條款

　　（5）本合同通用條款

　　（6）標準、規(guī)范及有關技術文件

　　（7）設計文件、資料和圖紙

　　（8）構成合同組成部分的其他文件。

　　雙方在履行合同過程中形成的通知、會議紀要、備忘錄、補充文件、指令、傳真、電子郵件、變更和洽商等書面形式的文件構成本合同的組成部分。

　　1.2.2當合同文件的條款內(nèi)容含糊不清或不相一致，并且不能依據(jù)合同約定的解釋順序闡述清楚時，在不影響工程正常進行的情況下，由當事人協(xié)商解決，

　　也可采納監(jiān)理人的解釋。當事人經(jīng)協(xié)商未能達成一致或不接受監(jiān)理人的解釋的，根據(jù)16、3款關于爭議和裁決的約定解決。

　　1.2.3合同中的條款標題僅為閱讀方便，不作為對合同條款進行解釋的依據(jù)。

　　1.2.4本合同中所使用的“日”、“月”、“年”均指公歷的日、月、年。本合同中所使用的任何期間的起點均指相應事件發(fā)生之日的下一日。如果任何時間的起算是以某一期間屆滿為條件，則起算點為該期間屆滿之日的下一日。任何期間的到期日為該期間屆滿之日的當日。“工作日”指除中國法定節(jié)假日之外的其他公歷日。

　　1.3 語言文字

　　合同文件以中國的漢語簡體語言文字編寫、解釋和說明。合同當事人在專用條款約定使用兩種及以上語言時，漢語為優(yōu)先解釋和說明本合同的主導語言。

　　在少數(shù)民族地區(qū)，當事人可以約定使用少數(shù)民族語言編寫、解釋和說明本合同文件。

　　1.4 適用法律

　　本合同適用中華人民共和國的法律。需要明示的具體適用法律的名稱在專用條款中約定。

　　1.5 標準、規(guī)范

　　1.5.1 適用于本工程的國家標準規(guī)范、或（和）行業(yè)標準規(guī)范、或（和）工程所在地方的標準規(guī)范、或（和）企業(yè)標準規(guī)范的名稱（或編號），在專用條款中約定。

　　1.5.2 發(fā)包人使用國外標準、規(guī)范的，負責提供原文版本和中文譯本，并在專用條款中約定提供的標準、規(guī)范的名稱、份數(shù)和時間。

　　1.5.3 沒有相應成文規(guī)定的標準、規(guī)范時，由發(fā)包人在專用條款中約定的時間向承包人列明技術要求，承包人按約定的時間和技術要求提出實施方法，經(jīng)發(fā)包人認可后執(zhí)行。承包人需要對實施方法進行研發(fā)試驗的，或須對施工人員進行特殊培訓的，另行簽訂協(xié)議作為本合同附件，其費用由發(fā)包人承擔。

　　1.5.4 遵守合同約定的標準規(guī)范進行設計、采購、加工和施工，任何一方不得改變國家強制性標準規(guī)范的規(guī)定。

　　1.5.5發(fā)包人有權按照合同和適用法律規(guī)定的標準規(guī)范，對承包人的設計、實施提出安全、質量、環(huán)境保護和職業(yè)健康方面的建議、修改和變更。

　　1.6 遵守法律

　　1.6.1 在履行合同期間，國家法律、行政法規(guī)規(guī)定由發(fā)包人辦理并取得立項、城市規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃批文、土地使用許可、開工批準或施工許可證、工程質量監(jiān)督手續(xù)，及其他許可、執(zhí)照、證件、批件等，發(fā)包人負責協(xié)調(diào)與有關部門和單位的關系。因此造成承包人的開工延誤、暫停、費用增加、進度延誤時，發(fā)包人按承包人實際增加的合理費用給予賠償，竣工日期相應順延。

　　1.6.2 承包人在履行合同期間遵守適用法律、行政法規(guī)、或行業(yè)規(guī)定進行設計、采購、加工、施工、竣工試驗和竣工后試驗，并承擔質量保修責任。承包人須辦理履行合同所需的由承包人辦理的各種許可、執(zhí)照、批文和手續(xù)等，保證發(fā)包人免受因此造成的損失。并因此給發(fā)包人造成損失的，承包人按發(fā)包人的實際增加的合理費用給予賠償。竣工日期延誤，由承包人負責。

　　1.6.3 承包人按時向所雇傭人員發(fā)放工資，為其辦理人身保險，并繳納相關稅費。

　　工程承攬的合同2

　　委托單位(甲方)：

　　承攬單位(乙方)：

　　為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：__________________________________。

　　2、工程地點：__________________________________ 。

　　3、承包范圍：參見合同附件之預算表。

　　4、工程承包方式：雙方商定采取下列第____________ 種承包方式：

　　(1)承包人包工、包料;

　　(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;

　　(3)承包人包工、發(fā)包人包料。

　　5、施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：

　　(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;

　　(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________ 元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))、

　　6、施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關部門確認或者批準。

　　施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

　　7、甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。

　　二、施工時間

　　工程期限xx日，時間自xx起至xx日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

　　三、甲方工作

　　1、開工前 _______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

　　2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。

　　3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調(diào)鄰里及管理機構之間的關系。

　　4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

　　5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

　　6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。

　　四、乙方工作

　　1、參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

　　2、施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程。

　　3、未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　4、保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。

　　5、對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的.驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。

　　6、嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。

　　7、工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。

　　五、驗收和標準

　　1、按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙作為驗收標準。

　　2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

　　六、工程款付款方式如下：

　　付款時間

　　付款百分比

　　金額

　　七、違約責任：

　　1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

　　3、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。

　　4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。

　　八、質保期

　　乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現(xiàn)裝修質量問題，乙方負責維修。

　　九、其他：

　　1、本合同一式份，

　　2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。

　　3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。

　　4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。

　　委托方(甲方)：承攬單位(乙方)：

　　代表人：代表人：

　　簽約日期：簽約日期：

　　工程承攬的合同3

　　發(fā)包人（以下簡稱甲方）：

　　法定代表人：

　　承包人（以下簡稱乙方）：

　　代表人：

　　為了全面履行施工合同，加強對工程項目的管理，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，增加項目經(jīng)理及項目相關人員的收入，經(jīng)甲方研究決定，對該工程項目的管理實行責任承包制。通過對乙方的執(zhí)業(yè)資質、施工業(yè)績、管理能力、風險抵押等方面的綜合考評，確定乙方即某項目部為工程項目的承包人。雙方本著公開、公平、平等、自愿、誠實信用的原則，達成如下協(xié)議：

　　一、承包的方式：

　　風險抵押、個人承包

　　乙方同意向甲方交納風險抵押金萬元，對工程項目的管理負責，以風險抵押的方式承包。

　　二、承包的期限：

　　自年月日至該工程竣工交驗（工程竣工結算價款及分包結算價款清算完畢）。

　　三、承包工程項目概況：

　　1、工程名稱：

　　2、工程地址：

　　3、建設單位：

　　4、設計單位：

　　5、承包范圍：招標文件中規(guī)定的內(nèi)容（含業(yè)主在工程施工過程中因設計變更要求增加或調(diào)整的工程內(nèi)容。）

　　6、建筑面積： xx平方米

　　7、施工工期：總日歷工期：xx 天，以開、竣工報告為準，業(yè)主工期若延期，工期順延；工期與業(yè)主合同有關規(guī)定不一致的，按業(yè)主合同和有關通知執(zhí)行；超出規(guī)定工期、沒按業(yè)主和甲方要求時間內(nèi)進場，則視為違約。

　　8、分段任務：20xx年xx月xx日前完成基礎

　　xx年xx月xx日前完成主體結構封頂

　　xx年xx月xx日前完成裝修

　　xx年xx月xx日前交付使用

　　如因建設方和甲方原因影響工期，則在承包工期基礎上順延。

　　四、承包的指標

　　1、成本指標：本工程承包價款確定為萬元。承包范圍內(nèi)總價一次性包死。乙方承包價中含按當?shù)囟悇詹块T規(guī)定應當繳納的各種稅、費。

　　2、質量指標：一次驗收合格率100%。

　　3、安全指標：無重傷、死亡事故發(fā)生。

　　4、進度指標：滿足總承包合同的要求,

　　5、其他約定：

　　五、甲方的職責和權限

　　1、甲方的職責

　　（1）負責組織施工合同“交底”和施工組織方案的審定以及建設單位、

　　地方社會環(huán)境資源的.聯(lián)系銜接；開工前交施工設計圖紙?zhí)准跋鄳氖┕ぜ夹g資料給乙方。

　　（2）根據(jù)項目需求及乙方請求對外簽訂勞務分包合同、材料設備購置合同、機械材料租賃合同等。

　　（3）協(xié)助乙方組織竣工驗收、竣工決算和評優(yōu)申報；

　　（4）負責組織項目管理期間和終結時的考核審計；兌現(xiàn)項目承包人經(jīng)濟收益（包括薪金）或實施經(jīng)濟賠償處罰；

　　（5）協(xié)助乙方選聘項目管理人員，組建項目經(jīng)理部，配置其他生產(chǎn)要素；

　　2、甲方的權限

　　（1）有權對乙方的施工管理工作進行指導、檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào)；不定期對工程進度、質量、工程檢（試）驗資料、工程資金的使用等、進行監(jiān)督、檢查。

　　（2）除建設單位指定外，有權將項目的工程分包給專業(yè)公司；

　　（3）乙方違法、不執(zhí)行國家標準不按規(guī)范進行管理施工、違反甲方有關規(guī)定的情況下，甲方有權進行糾正，責令停工整改、予以經(jīng)濟處罰、終止承包合同、調(diào)整承包人。

　　（4）審核乙方編制的施工組織設計、工程進度計劃及完成工程量報表。

　　六、乙方的職責和權限

　　1、乙方的職責

　　（1）代表企業(yè)實施項目管理，遵守國家法律法規(guī)，執(zhí)行強制性標準，執(zhí)行企業(yè)相關管理制度，積極維護企業(yè)合法權益；對所施工的項目自開工準備至竣工驗收，實施全過程、全面管理；

　　（2）根據(jù)國家規(guī)范組織編制項目管理實施計劃；

　　（3）組織實施施工現(xiàn)場的生產(chǎn)要素的配置和管理；

　　（4）組織制定和實施項目經(jīng)理部各項管理制度；

　　（5）在企業(yè)授權范圍內(nèi)負責與建設單位、監(jiān)理單位、地方政府相關部門、企業(yè)管理層的工作聯(lián)系和協(xié)調(diào)，負責勞務分包、協(xié)作單位的管理；

　　（6）解決施工現(xiàn)場和項目經(jīng)理部出現(xiàn)的問題，發(fā)現(xiàn)和處理突發(fā)事件；

　　（7）負責竣工驗收和竣工結算，提供和準備相關技術經(jīng)濟資料；

　　（8）協(xié)助企業(yè)進行項目的檢查、鑒定和評優(yōu)、評獎申報；

　　（9）負責員工的各項管理和教育、企業(yè)文化和精神文明建設；

　　（10）接受上級和地方建設行政主管部門的檢查監(jiān)督，認真落實整改意見，提高管理水平；接受本企業(yè)的檢查監(jiān)督和考核審計；

　　（11）處理項目經(jīng)理部善后工作和工程質量保修服務，完成清收工程款等債權債務的清理和移交；

　　（12）按照甲方的要求報送完成各種指標的情況；

　　（13）按公司規(guī)定及時足額交納職工的各種保險等費用；職工發(fā)生工傷事故，保險費賠付不足部分，按照甲乙方3：7比例分擔；如果乙方?jīng)]有交納保險費的，職工發(fā)生工傷事故，由乙方全額承擔。

　　（14）負責項目運轉所需資金的籌措及其他風險控制；

　　（15）因質量、工期、安全、文明施工及各種違章造成的費用、罰款、違約金和經(jīng)濟損失等均由乙方承擔。如發(fā)生仲裁或訴訟，甲方對外承擔費用后，甲方有權向乙方追償包括訴訟費、律師費在內(nèi)的一切費用。

　　2、乙方的權限

　　（1）代表甲方實施項目管理，全面履約施工合同，遵守國家法律法規(guī)，執(zhí)行強制性標準、規(guī)范和甲方相關管理制度；

　　（2）根據(jù)甲方的授權，組建項目經(jīng)理部，項目經(jīng)理部全面工作；、甲方項目部印章只能用于與本工程有關的材料采購合同的簽訂、工程文件收發(fā)、函件制作活動中，不得用于本工程材料、工程款、民工工資等資金的結算、借支和與本工程無關的活動，不得用于變更業(yè)主合同規(guī)定，乙方也不得以項目的任何名義擅自對他人作出承諾；否則；視為乙方違約，并承擔由此造成的一切責任和經(jīng)濟損失。

　　（3）確定項目經(jīng)理部組織架構，班子成員報甲方審查批準后，報送業(yè)主、監(jiān)理單位及有關管理部門備案。未經(jīng)甲方同意，班子人員不得隨意更換，否則視為乙方違約；

　　（4）有權選擇聘用管理人員和生產(chǎn)工人，乙方聘請的施工人員應當具備相應的資質或資格，并復印其身份證件、證書存檔備查；否則，視為乙方違約。少數(shù)關鍵崗位的管理人員按規(guī)定程序可外聘；確定管理人員職責、權限，并組織考核獎懲；

　　（5）有權在甲方確定的合格分承包方名單中選擇勞務隊伍，但必須報發(fā)包方備案；乙方無權轉包或分包本合同工程，否則甲方有權終止本合同，甲方有權要求乙方承擔承包總價5%的違約金。

　　工程承攬的合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、承包范圍：

　　4、承包方式：包工、包料、包費用

　　5、工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。

　　6、工程質量：本工程為合格工程

　　二、合同單價和付款方式

　　1、合同單價：

　　2、實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。合同價款一經(jīng)確定，不作任何調(diào)整。

　　3、施工完畢經(jīng)甲方和監(jiān)理公司驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內(nèi)，付至結算價款的__%;剩余__%作為質保金在竣工驗收合格年后___日內(nèi)一次性無息付清。

　　4、該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規(guī)票據(jù)，如乙方提供假票據(jù)則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。

　　三、技術要求和質量標準

　　四、違約責任和安全責任

　　1、因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的'__%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經(jīng)濟損失。

　　2、乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

　　五、爭議或糾紛處理

　　1、本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協(xié)商解決。

　　2、當事人不愿通過協(xié)商調(diào)解解決或協(xié)商調(diào)解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。

　　六、保修

　　本工程保修期為年在保修期內(nèi)，如有質量問題，在接到甲方通知后24小時內(nèi)安排人員到現(xiàn)場進行免費維修。若乙方不能及時維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔。

　　七、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份。

　　甲方：乙方：

　　簽字簽字

　　電話：電話：

　　甲方駐工地代表：

　　電話：

　　_____年___月____日

　　工程承攬的合同5

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　根據(jù)〈_____〉及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本工程具體情況，甲乙雙方充分協(xié)商，一致同意，特簽訂以下條款，共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1、工程地址：_______________。

　　2、承包方式：采取包工包料的方式。

　　3、工期：_______________天(日歷_______________天)。在甲乙雙方認同可以開工、材料進場的第二天計算工期,開工日期為_______________年_______________月_______________日。

　　第二條甲方責任，權利和義務

　　1、甲方提出設計思路、項目功能及使用要求。

　　2、甲方需做好施工前的'通水、通電等工作，使之達到乙方裝飾施工要求。

　　3、做好乙方開工現(xiàn)場準備工作，清除影響施工的障礙物，安排好乙方施工所需水、電，并承擔相關費用。

　　4、根據(jù)乙方要求及時做好工程驗收工作。

　　第三條乙方責任、權利和義務

　　1、指派項目責任人，按合同及規(guī)范要求組織施工，保質、保量，按期完成施工任務。

　　2、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定;嚴格按甲方認定的圖紙或按照圖紙變更通知和做法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄;參加竣工驗收，編制工程結算。

　　第四條工程項目

　　1、振升平開窗，雙層鋼化中空玻璃，單價_______________

　　2、玻璃幕墻，博克蘭玻璃，單層貼膜，_______________的鋁材做骨架，單價_____________

　　3、上海雙雄銅門廠，單價_______________

　　4、隱形防盜網(wǎng)，單價_______________

　　5、推拉門：單價_______________

　　6、陽光房，_______________方管做骨架，_______________mm厚鋼化玻璃，單價_______________

　　7、衛(wèi)浴門，_______________元/條

　　8、室內(nèi)門，_______________元/條

　　9、美步樓梯，甲方指定樣式，單價_______________元/m

　　第五條工程質量及驗收

　　1、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　2、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，須通知乙方，另約定驗收日期，但甲方應承認竣工日期。如甲方在約定時間內(nèi)未能組織驗收，則視為驗收認可。

　　3、在成品或半成品未辦理驗收移交手續(xù)前，甲方不得提前使用，如提前使用可視同該部分驗收認可合格。

　　4、如因驗收不合格的工程而須返工的，乙方應承擔相應的責任和造成的一切損失。

　　第六條付款方式

　　合同總金額：(大寫)_______________元(小寫)_______________元

　　1、乙方完成1.2.3項的工程時，由甲方支付80%的工程款。

　　2、乙方完成所有的工程經(jīng)甲方驗收合格后，由甲方向乙方支付總工程款的95%，余下5%作為保證金6個月后再支付。

　　第七條本合同一式二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字之日起生效;

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　簽訂日期：_______________年_______________月_______________日簽訂日期：_______________年_______________月_______________日

　　工程承攬的合同6

　　發(fā)包方：(以下簡稱甲方)

　　承包方：(以下簡稱乙方)

　　甲方因開發(fā)位于復興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設項目需要，經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定達成如下協(xié)議內(nèi)容：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程范圍

　　甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認可為準。

　　二、承攬方式

　　1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則，視為乙方根本性違約。

　　2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎，另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔了經(jīng)濟及法律責任，甲方有權直接向乙方追償。

　　3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關國家法律法規(guī)，乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經(jīng)濟責任。

　　四、工程施工期限

　　1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進場施工起計算工期至年月日止。

　　2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。

　　五、工程價款及支付辦法

　　1、按實際完成量立方米計算，土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫：元整(稅費由甲方負責)。

　　2、工程按實際完成工程量支付工程款，如甲方?jīng)]有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清，乙方有權向甲方加由總造價的10%。

　　六、工程成果及質量

　　1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程，場內(nèi)平整度需經(jīng)甲方簽字認;

　　2、乙方所完成工程質量應達到國家質量檢驗評定標準等經(jīng)，同時接受甲方驗收認可。

　　七、工程量計算方法

　　乙方進場時需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場對場平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點高程時行實測，甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè)，乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后，雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。

　　八、工程驗收

　　1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。

　　2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質量評定標準。

　　九、甲方權利義務

　　1、甲方提供土石方倒土場地，場地的租金費用由甲方負責，運土在3公里以內(nèi)(3公里外另行計價);

　　2、提供乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工，指派作為現(xiàn)場技術指導和工程測量;

　　3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況，并有權審查同意乙方所提供施工方案;

　　4、甲方為施工提供所需的用水、電接口，乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的水、電費由乙方自行承擔;

　　5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款，不按時付款造成停工，由甲方負責造成停工的各種費用;

　　6、乙方在按合同約定期限及工程質量完成工程后，甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。

　　7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內(nèi)相關工作的乙方的任何成員。

　　8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。

　　十、乙方權利義務

　　1、提供進場施工必備的有關資料和文件，證明其具備承接本工程資質的有關材料，提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。

　　2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員，進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派為專職質安員，監(jiān)督施工過程中的`不規(guī)范行為，并獨立承擔在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。

　　3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術質量指令，按甲方要求組織施工，根據(jù)甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質量要求完成所承擔的工程。

　　4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。

　　5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。

　　6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。

　　十一、違約責任

　　甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經(jīng)濟損失。

　　十二、爭議處理

　　甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議，如協(xié)商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。

　　十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補充約定。

　　十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結清賬后自動失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。

　　注明：油料如出現(xiàn)國家價在每公升0.1元左右不另計價，超出另行計價。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　工程承攬的合同7

　　甲方;______乙方：______

　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務及經(jīng)濟責任。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產(chǎn)樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：

　　第一條標的

　　本合同甲方委托乙方制做的裝飾件及安裝工程標的額約為：元。

　　第二條制作裝飾件規(guī)格、單價

　　序號裝飾件名稱規(guī)格數(shù)量單價合計

　　注：以上每平方米裝飾件固定結算價，包含：包工、包料、包一切稅費，裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實際測量平方米為準。

　　第三條工程概況及承包范圍

　　1、工程名稱：郵政局生產(chǎn)業(yè)務樓歐式外觀裝飾工程

　　2、工程地點郵政局生產(chǎn)業(yè)務樓施工現(xiàn)場

　　3、承包范圍：裝飾件安裝，藝術修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷;

　　4、承包方式：包工包料;

　　5、工程造價：本工程總造價按乙方于年日上午參加組織的工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。

　　第四條工程期限與保障責任

　　1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計天;

　　2、甲方要求變更方案或增加工程內(nèi)容所涉及的時間在原定工期外順延;

　　3、因現(xiàn)場停水、停電、運輸進場障礙或出現(xiàn)不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。

　　第五條甲方責任

　　1、提供現(xiàn)場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房;

　　2、提供施工用雙排腳手架;

　　3、負責施工現(xiàn)場各施工單位間的協(xié)調(diào)工作;

　　4、嚴格監(jiān)督施工質量，組織工程驗收。

　　第六條乙方責任

　　1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質單、合格證等;

　　2、認真組織施工，嚴格按《外裝飾工程施工驗收標準》施工。

　　3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任;

　　4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作;

　　5、因乙方責任工程質量不符合合同要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。

　　第七條工程付款及結算方式

　　1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理：本工程已經(jīng)招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據(jù)預算明細的單價計算工程量，據(jù)實計算匯總工程總價款;

　　2、乙方帶料進場開始施工15日內(nèi)，甲方撥付工程總價50%的工程款;

　　3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起15日內(nèi)，再撥付工程總價45%;

　　4、工程質保金為工程總價5%，質保期兩年。質保金在壹年后無工程質量問題時，于年日付清。

　　第八條施工及竣工驗收

　　1、安裝要符合歐式裝修風格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從于實際藝術效果;

　　2、如施工中甲方要求變更施內(nèi)容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款，并經(jīng)甲、乙雙方現(xiàn)場代表簽字作為合同附件進入決算，否則乙方有權拒絕施工。

　　3、甲方應在收到乙方工程竣工通知后五日內(nèi)，組織驗收。超過七日未予答復時，乙方有權視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。

　　第九條乙方服務承諾

　　1、乙方承諾為甲方制作的裝飾件保修兩年，使用壽命不少于50年，如出現(xiàn)質量問題，乙方一年內(nèi)免費為甲方更換裝飾件，兩年內(nèi)免費維修，超過兩年維修只收取材料費，維修保證24小時趕到現(xiàn)場;

　　2、乙方承諾對本單位安裝的裝飾件工程，進行終身維護;

　　3、因甲方原因造成的裝飾件損壞，乙方保證進行維修，但要收取材料費。

　　第十條雙方違約責任

　　1、乙方未按甲方的質量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的`原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減合同價款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除‰違約金。

　　2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付元的違約金。

　　3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除元違約金。

　　4、甲方未能按合同規(guī)定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日元在甲方支付工程款時加罰違約金。

　　第十一條糾紛的

　　處理當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　　①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;

　　②、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。

　　第十二條附則

　　1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。

　　甲方：______乙方：______

　　簽約人：______簽約人：______

　　簽約地點：______簽約日期：______

　　工程承攬的合同8

　　甲方：______________________ 聯(lián)系電話：______________________

　　乙方：______________________ 聯(lián)系電話：______________________

　　甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就______工程達成以下協(xié)議：

　　1、甲方為乙方提供______設備及軟件，共____。

　　合同總價款：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)

　　其中軟件費：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)

　　硬件費：￥________元(大寫：________萬____仟____ 百____拾整)

　　工程費：￥_________元(大寫：_________萬____仟____ 百____拾整)

　　2、付款方式

　　乙方先付甲方總工程預付款。共￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)

　　其中軟件費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)

　　硬件費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)

　　工程費：￥_________元(大寫：____萬____仟____ 百____拾整)

　　甲方電腦硬件送達乙方指定場地經(jīng)乙方點數(shù)后，乙方須當即付給甲方所有硬件費用。

　　完成安裝后，乙方在七日內(nèi)向甲方支付其余全部款項。

　　以上付款方式均為現(xiàn)金付款。

　　3、甲方責任

　　(1)甲方在乙方要求的時間____年____月____日之前完成軟件安裝調(diào)試。

　　(2)甲方負責培訓乙方的系統(tǒng)管理員和該軟件的維護免費期為____年，維護地點在甲方公司所在地。壹年內(nèi)因甲方提供硬件設備非人為損壞而引起軟件被破壞，甲方提供免費恢復。

　　(3)如果是按乙方的要求擴允功能，甲方可收取擴充部分的費用。

　　(4)壹年以后甲方對提供設備和軟件有償維護，維護費用為￥____元/年(不包括更換設備和增加軟件支持點數(shù)的費用)。

　　4、乙方責任

　　(1)甲方調(diào)試系統(tǒng)所用的素材僅供系統(tǒng)測試，均不得用于ktv營業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動，否則涉及的一切民事及刑事法律責任由乙方承擔。

　　(2)乙方用于營業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動所需之節(jié)目由乙方自行解決，甲方概不負責。

　　(3)由乙方在以后使用中，由人為造成的系統(tǒng)的損壞，需要甲方上門服務的，甲方發(fā)生的'費用全部由乙方負責。

　　5、其他事項

　　(1)不得對軟件加以仿制 ;對軟件權利的標志不得除去、遮蓋或涂抹等。

　　(2)按本合同第2條的規(guī)定，若乙方逾期不付款超過____天，甲方有權終止合同，由此造成的后果甲方概不負責在。

　　6、違約責任

　　雙方若有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商解決，若有一方違約或侵權，參照我國有關法律法規(guī)處理;雙方若有糾紛，提交人民法院裁判解決。

　　7、本合同自甲乙雙方代表簽及蓋章后生效;合同正本一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有____份如下，也具同等法律效力。聲明：本合同經(jīng)復印或涂改后無效!

　　甲方：(蓋章)_______

　　負責人：_____________

　　時間：_______________

　　地點：_______________

　　乙方：(蓋章)_______

　　負責人：_____________

　　時間：_______________

　　地點：_______________

　　系統(tǒng)設備工程承攬合同工程承攬合同（3）

　　委托方：_____________（以下稱甲方）

　　承接方：_____________（以下稱乙方）

　　簽約地點：________________________

　　施工地點：________________________

　　簽約時間：________________________

　　1、合同內(nèi)容

　　本合同項所指的項目是：___________________________

　　（系統(tǒng)配件參考“附件一：物料清單”）

　　2、合同金額

　　2、1 合同總金額為人民幣：_______________（rmb：__________）

　　2、2 合同總價已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部內(nèi)容之費用。

　　3、付款方式

　　3、1 付款

　　合同簽訂后兩天內(nèi)，由甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣__________（rmb___________）。

　　3、2 設備進度款

　　當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____________％，即人民幣_____________（rmb________）。

　　3、3 工程結算付款

　　本合同項下系統(tǒng)設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內(nèi)，甲方向乙方支付合同總價的_______%，即人民幣___________（rmb______）。

　　3、4 最終驗收付款

　　經(jīng)甲方代表正式驗收合格之后的____________個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣________________（rmb________________）。

　　3、5 其它事項

　　________________________________________________

　　4、合同雙方責任

　　4、1 甲方責任

　　4、1、1 按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。

　　4、1、2 提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。

　　4、1、3 安排好貨物在工地的倉儲設施。

　　4、1、4 協(xié)調(diào)各施工單位的關系，避免直接影響乙方施工進度。

　　4、1、5 工程安裝調(diào)試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內(nèi)安排驗收。

　　4、2 乙方責任

　　4、2、1 按合同規(guī)定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。

　　4、2、2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。

　　4、2、3 確保所提供的設備材料與附件一質量相符。

　　4、2、4 向甲方提供及時的售后服務支持。（響應時間為全天24小時）

　　5、安裝及調(diào)試

　　5、1 安裝及調(diào)試責任

　　乙方根據(jù)合同規(guī)定對設備的安裝、調(diào)試負全部責任。

　　5、2 在整個安裝調(diào)試期內(nèi)，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。

　　6、其它

　　本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。

　　甲方：________________ 乙方：___________________

　　地址：________________ 地址：___________________

　　電話：________________ 電話：___________________

　　傳真：________________ 傳真：___________________

　　簽約代表：____________ 簽約代表：_______________

　　指定聯(lián)絡人員：________ 指定聯(lián)絡人員：___________

　　附件一：物料清單

　　序號

　　名稱

　　型號

　　數(shù)量

　　單位

　　單價

　　總價

　　備注

　　其它零配件

　　器材總造價

　　施工安裝費=器材總造價×12％

　　稅金=（a＋b）x6%

　　工程總價=a＋b

　　工程承攬的合同9

　　甲方：（以下簡稱甲方）身份證號：

　　乙方：（以下簡稱乙方）身份證號：

　　甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》的有關規(guī)定，共同協(xié)商合同以下條款：

　　一、工程概況

　　1、甲方將天朋日興養(yǎng)殖場辦公大樓建設項目工作，交由乙方獨立完成。

　　2、工程總造價：每平米260元。場地面積：長約30米，寬約10.5米。

　　3、工程量：以實際建造平米量為結算依據(jù)。

　　4、施工工期：合同簽訂起計算工期60 天，如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據(jù)。

　　二、付款方式：

　　1、乙方建起基礎地基，由甲方支付工程寬款總價的％。

　　2、工程主體建成后（一層），由甲方支付工程寬款總價的％。

　　3、工程主體建成后（二層），由甲方支付工程寬款總價的％。

　　3、工程竣工后甲方向乙方支付合同總價款的％。

　　3、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的％。

　　三、甲方責任

　　１、天朋日興養(yǎng)殖場辦公大樓工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質量。

　　2、甲方負責協(xié)調(diào)工程所需資源，如施工所用水、電和庫房、住宿等工作必須條件。

　　3、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠。

　　4、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規(guī)定的行為有權進行警告、罰款等處罰。

　　5、甲方項目部根據(jù)工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。

　　四、乙方責任

　　1、按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監(jiān)督與技術指導，保質保量的完成任務，如因工程出現(xiàn)質量問題則由乙方獨立承擔。

　　2、乙方應當以自己的設備（設備需自備）、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包。

　　3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞、丟失、不準更換和變賣甲方提供的原材料及半成品，甲方提供的任何材料如不經(jīng)過甲方同意隨意變賣或丟失，乙方加倍補償甲方的所有損失。

　　4、乙方應遵守土建施工方的相關規(guī)定，做到文明施工。

　　五、質量要求

　　１、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，如造成經(jīng)濟損失的應當賠償甲方的全部損失。

　　2、驗收標準，按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行。

　　六、安全施工與檢查

　　１、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建筑施工有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作。

　　2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的'安全防護措施，消除事故隱患；否則，造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產(chǎn)生的一切費用。

　　3、施工進程中，甲方有權監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定，對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患；甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時接受與其他施工人員同等的處罰。

　　七、違約責任

　　1、違反本合同約定賠償另一方全部損失，同時支付違約金1萬元。

　　2、乙方未在約定的時間完成工作成果，除天影響，停水停電外。甲方有權終止合同，乙方應當賠償甲方全部損失。

　　八、其它未盡事宜雙方另行協(xié)商解決。

　　九、本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

　　十、當事雙方協(xié)商調(diào)解不成時，可以按照本合同約定向

　　——仲裁委員會申請仲裁或人民法院提起訴訟

　　甲方（手印）：乙方（手印）：

　　電話：電話:

　　簽訂日期：年月日

　　工程承攬的合同10

　　承攬方:_______________有限公司分公司(以下稱乙方)

　　定作方:_______________有限責任公司(以下稱甲方)

　　根據(jù)《_____》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定，結合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，同意簽訂的義務，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。

　　1、承攬名稱：_______________

　　a、承攬項目名稱：_______________

　　b、承攬項目地點：_______________

　　c、本工程自_______________年_______________月_______________日開工自_______________年_______________月_______________日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。

　　d、承攬方式：包工不包料。

　　e、承攬價格：

　　以實際粘貼面積_______________元計算。

　　f、工程量計算方法：

　　每層以實際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。

　　2、承攬工程內(nèi)容：

　　窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。

　　3、質量標準：

　　a、材料由甲方自行進場。

　　b、施工質量：按照防水工程施工規(guī)范，結合本公司專業(yè)技術工程質量達到優(yōu)良，符合國家防水工程驗收標準。

　　4、付款方式：

　　工程完工驗收后天內(nèi)，結算全部工程款，置留工程總造價的%保修金，保修到期后置留的`保修金全部付給承攬方。

　　5、驗收方法：

　　工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束后，甲方技術員出具工程量承認單。

　　6、工程保修期限：

　　本公司承諾工程質量保修5年，5年內(nèi)因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的%保修金，若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。

　　7、工期：根據(jù)定作方的要求而定。

　　8、安全施工條例：

　　1)、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進行有關特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故，定作方應承擔一定責任。

　　2)、承攬方有關人員進入定作方施工現(xiàn)場應遵守定作方有關制度。

　　3)、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。

　　9、糾紛的處理：

　　發(fā)生糾紛雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方可以通過法律解決。

　　10、期限與其它：

　　本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當日維修款全部結清，合同自動失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同

　　如有未盡事宜，應雙方進行協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。

　　本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。

　　定作方：_______________承攬方：_______________

　　定作方代表：___________承攬方代表：_______________

　　_______________年_______________月_______________日

　　工程承攬的合同11

　　甲方：

　　乙方：

　　就甲方的房屋所出現(xiàn)的滲水問題及隔熱制作達成如下維修協(xié)議協(xié)議:因甲方宿舍樓在使用期間出現(xiàn)滲水問題，乙方負責對甲方的房屋屋頂滲水及隔熱以及外墻壁剝落進行維修經(jīng)雙方協(xié)商，協(xié)議如下:

　　1.維修時間：___年__月__日起到___年__月__日止。

　　2.維修地點：

　　3.負責維修單位：

　　4.維修方案須甲方確認，并且乙方應在維修之前征得甲方同意。

　　5.維修以及維修質量的監(jiān)督：對于涉及到該房屋所出現(xiàn)的所有滲水部位都必須進行維修。在維修期間，甲方定期必須派人在現(xiàn)場予以質量監(jiān)督和協(xié)助部分工作。家居用品的保管和損壞滅失的賠償:在維修之前，甲方和乙方對于甲方家里面的大件物品（家具和家電）進行清點并簽字確認，基于維修期間，甲方的家具和家電都已經(jīng)安裝到位。在施工方施工期間，施工方有責任對于施工時的人員安全負責，同時在施工時避免對于甲方的家具和家電造成不必要的損壞（另對于甲方地板在施工時盡量鋪設厚點材料以避免在施工期間對于地板的損害）。在維修期完畢對于大件物品進行再一次的確認。對于在維修期間因乙方施工原因造成的乙方的任何一件物品的損毀或者滅失，乙方必須按照原價進行賠償。

　　8.房屋維修期的.注意事項：甲方有義務協(xié)助乙方做好各項施工前的準備包括協(xié)助鄰居之間及小區(qū)里面的其他事情如垃圾材料的堆放。

　　9.維修之后的房屋質量的驗收和審核:由雙方事先約定以解決漏水為主或者以相關行業(yè)標準為驗收標準。

　　10.在維修期間所產(chǎn)生的水電費用都有甲方負責監(jiān)督施工方予以負擔。

　　11.如此次維修沒有達到預期的修復效果，再次出現(xiàn)滲水，則乙方必須承擔再次維修的責任，不能因超過房屋保質期而拒絕維修再次發(fā)生的維修費用由乙方全部負責。

　　12.根據(jù)雙方的協(xié)商，本次維修雙方采取以下第_種方式

　　進行:

　　1.甲方負責全部材料乙方負責施工對于因為甲方購買的材料質量而引發(fā)的質量問題乙方不負責因此而產(chǎn)生的二次翻工費用和工期的延誤由甲方負責:由于乙方施工工藝錯誤或者其他的乙方的原因而發(fā)生的質量問題則乙方負責全部材料的費用甲方不再另外付費用給乙方且工期不得延長

　　2.甲方負責主要材料乙方負責部分材料乙方負責施工其他的由雙方協(xié)商

　　3.乙方負責全部的材料乙方負責施工對于因此出現(xiàn)的問題乙方負全部責任。

　　4.本工程維修發(fā)生的費用共計人民幣_____元大寫____于，關費用的支付:無論采取以上任何一種合作方式甲方應在乙方進場之后付本次維修費用的50在維修結束后付45余下的5待保修期滿后甲方在行支付。

　　5.本協(xié)議一式兩份雙方各持一份。

　　6.關于保修:保修期60天自維修結束之日起算保修期內(nèi)發(fā)生問題時乙方應立即派工作人員前往查看并采取其他相關措施

　　7.其他未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。

　　甲方：

　　乙方：

　　___年__月__日

　　工程承攬的合同12

　　甲方：_________________(以下簡稱甲方)

　　乙方：_________________(以下簡稱乙方)

　　一、甲乙雙方本著優(yōu)勢互補、相互協(xié)作、風險共擔、互惠互利的原則，就聯(lián)合投標承接執(zhí)行。

　　二、甲方以的名義參加上述工程的投標，并負責上述工工程有關事宜，經(jīng)協(xié)商一致，達成本協(xié)議，雙方共同遵守程投標文件的編制、審定和投遞，工程項目中標后，甲方負責同建設單位簽署施工合同，領導、組織、協(xié)調(diào)工程項目的全部實施，投標報價由甲乙雙方?jīng)Q策，乙方提供信息資料。

　　三、乙方負責承擔投標過程中的相關費用(包括公關、投標人員差旅費、購買資審和編標費用等)，項目中標與否，甲方不承擔任何責任及費用。

　　四、乙方負責辦理本標段招標文件中規(guī)定的各類現(xiàn)金保證金和銀行保函。

　　五、工程中標后，乙方以甲方的身份參與施工，甲方暫定委派項目具體人數(shù)按實際需要確定，其它施工人員及施工機械、材料等由乙方負責安排，但必須滿足合同要求。

　　六、工程中標后，甲方按照工程實際結算造價收取乙方3%工程管理費用，收取方式按工程進度同步收取。甲方除收取工程管理費外，不得以任何理由挪用其它工程款，保證工程款到賬日3天內(nèi)支付乙方。工程施工中的一切稅、費由乙方負責承擔，甲方直接從乙方工程款中代扣代繳。

　　七、乙方在施工過程中，必須按合同要求，安排符合資質的.一流施工隊伍，以確保工程的順利進行。若因乙方的施工技術、施工力量、工程質量、安全及文明施工等達不到建設單位的要求，一切經(jīng)濟損失由乙方承擔。

　　八、乙方在施工過程中所發(fā)生的物資采購、勞務分包、設備租賃等經(jīng)濟合同均不得私自以項目部的名義進行洽談和簽署，否則由此所發(fā)生的經(jīng)濟糾紛和經(jīng)濟損失均由乙方承擔。

　　九、乙方必須對工程質量、安全施工、履約信譽負責，在履約期間，若因乙方原因造成工程質量安全、履約信譽等事故受到建設單位主管部門通報，除由此造成的經(jīng)濟損失由乙方全部承擔外。

　　十、工程中標后，若由于單價偏低或乙方不能按要求交納履約保證金及履約保函擔保金或其他由于乙方的原因造成甲方不能與業(yè)主簽訂施工合同，乙方應承擔一切經(jīng)濟損失。

　　十一、雙方保證任何時候均不泄露聯(lián)營體秘密，相互承擔保密義務。

　　十二、工程中標后如有必要，雙方應本著友好協(xié)商的原則商定具體施工合作協(xié)議。

　　十三、本協(xié)議經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效，工程招標完畢且甲方未中標或合同執(zhí)行完畢自動失效。未盡事宜雙方友好協(xié)商解決。

　　甲方：_________________

　　代表：_________________

　　乙方：_________________

　　代表：_________________

　　________年____月____日

　　工程承攬的合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方將________工程承攬給乙方，為明確甲乙雙方的責任及權利和利益，特簽訂以下條款，以共同遵守和執(zhí)行。

　　一、工程名稱地點：

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　二、承包方式及內(nèi)容：

　　1、承包方式：

　　2、承包內(nèi)容：

　　3、承包范圍及說明：

　　三、工程造價及付款方式：

　　1、工程造價如下：

　　2、工程決算以甲乙雙方代表實測實量的實際數(shù)據(jù)雙方簽字為準。

　　3、付款方式雙方協(xié)商分次進行如下：

　　四、工期及說明：

　　根據(jù)甲方工期計劃進行施工，如因甲方原因造成工期延誤，則向后順延，工期為________天，如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺風、地震等自然災害)，工期則相應順延。

　　五、甲方責任及義務：

　　1、提供施工項目的場地并作技術交底，組織承包人項目經(jīng)理進行技術交底;如甲方無法提供施工圖紙，有乙方結合甲方意見及要求進行。

　　2、負責提供工具材料存放場地，水電有甲方負責安排及交費，(可保證安全水電正常的場所)。

　　3、甲方派度，施工質量，如發(fā)現(xiàn)問題，及時通知乙方更改或雙方商定處理方案，并及時糾正。

　　4、如甲方在施工蹭發(fā)現(xiàn)乙方未按合同要求進行施工。甲方有權停工并糾正，如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權終止合同。同時追究乙方責任，并有權安排其他施工隊進行施工。所造成的一切后果由乙方承擔。

　　5、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關手續(xù)，由甲方代為辦理，所發(fā)生的.費用在乙方的工程款中扣除。

　　六、乙方責任及義務：

　　1、對甲方施工方案及要求，要做到堅決服從不得推委。

　　2、根據(jù)要求進行合理施工，不得野蠻施工。

　　3、不得隨意將甲方施工現(xiàn)場的材料和原料挪作它用或變賣。如發(fā)現(xiàn)，因此造成的經(jīng)濟損失以及引發(fā)的刑事責任由乙方承擔。

　　4、乙方派行現(xiàn)場規(guī)章制度，認真做好施工現(xiàn)場的施工安全，防火、防盜等工作。

　　5、如乙方在施工中間終止合同，因此造成的責任及過錯，甲方有權起訴并追究乙方法律責任。

　　6、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方負責人簽署安全責任申明書并有參與施工的施工員簽名按手印后進入工地，如不符合以上兩個條件甲方有權拒絕施工人員進入施工現(xiàn)場。

　　7、對于施工過程中所發(fā)生的一切學安全事故以及處理事故所發(fā)生的一切費用由乙方全部承擔，甲方概不負責。

　　七、其他：

　　1、本工程實行項目經(jīng)理監(jiān)理制，甲方應在監(jiān)理前，合同簽訂后三日內(nèi)將項目經(jīng)理名字，監(jiān)理內(nèi)容及監(jiān)理權限以書面形式通知承包人。不實行工程監(jiān)理的，有合同簽訂人甲方代表監(jiān)理。

　　2、本協(xié)議未盡事宜，雙方本著實事求實的原則，互相協(xié)商或再行簽訂補充協(xié)議，合同履行中，發(fā)包人承包人有關此工程的書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。與本協(xié)議同等生效。

　　3、甲乙雙方若發(fā)生糾紛，導致合同不能正常履行。以友好協(xié)商為主，若協(xié)商不成，雙方可起訴至工程項目所在地的法院進行裁定。

　　4、協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字后生效，待本協(xié)議各項條款執(zhí)行完畢后即生效。

　　5、本協(xié)議一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。

　　八、附則：

　　甲乙雙方簽署合同的同時，甲方給乙方提供了一份施工安全細則條例，乙方負責人組織施工人員認真學習條例后，簽名申明以學習施工安全細則條例后進入工地施工。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　工程承攬的合同14

　　定作人（委托方）：________________（以下簡稱甲方）

　　承攬人（施工方）：________________（以下簡稱乙方）

　　根據(jù)《_____________》及相關法律法規(guī)規(guī)定，本著平等自愿、誠實守信原則，雙方經(jīng)充分協(xié)商，就乙方為甲方承攬安裝電線、電纜達成如下協(xié)議：

　　第一條：工程名稱

　　乙方承攬的________________電線電纜安裝工程。

　　第二條：工程地點（________省________縣________鎮(zhèn)________村到________村境內(nèi)）

　　第三條：工程價款及付款方法

　　甲方應于竣工驗收后當日內(nèi)將工程款支付給乙方，支付方式為：現(xiàn)金。

　　第四條：工程期限

　　施工期限為________年________月________日開始至________年________月________日結束，施工期限為10個日。

　　第五條：工程質量標準

　　乙方安裝的工程質量應符合國家標準及地方的規(guī)定，同時也應符合甲方的'要求。

　　第六條：承包形式及材料設備供應

　　乙方承包方式為包工不包料，乙方準備施工設備及相應人員，甲方負責提供施工所需的材料（材料清單另外附件）。

　　第七條：甲方義務

　　1、甲方應于開工當天向乙方提供施工圖。

　　2、甲方應在開工前向乙方提供施工所需的材料并交乙方簽字確認。

　　3、施工前甲方應為乙方整理出現(xiàn)場，施工后甲方應為乙方施工提供相應的便利

　　4、甲方負責監(jiān)督乙方的施工進程。

　　5、施工完工后三天內(nèi)甲方負責組織驗收工作。

　　6、按協(xié)議履行付款義務。

　　第八條：乙方義務

　　1、乙方進駐甲方工程工地后，應嚴格遵守甲方的規(guī)章制度，不得損壞甲方的財物。

　　2、乙方接收材料后應妥善保管甲方的材料，保證材料不丟失或不被損壞。

　　3、乙方自行承擔施工人員和本人的食宿及相關_____，做好安全保障措施，如出現(xiàn)安全事故，由乙方全部負責。

　　4、乙方按施工圖負責組織施工，按期竣工。竣工后，五天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。

　　5、乙方應保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。

　　6、乙方不得中途解除合同。

　　第九條：違約責任

　　1、甲方應按工程所需提供材料，如因甲方未能按時提供材料，導致乙方工期延長，乙方不承擔責任。

　　2、乙方未能妥善保管甲方的材料造成材料丟失或損壞的，乙方負責賠償同種規(guī)格及品牌材料，由此造成工期延誤的，乙方應按日支付違約金，每日違約金為合同總價款的________‰、

　　3、乙方應按期完工，未能

　　4、因乙方自身原因中途解除合同的，乙方承擔違約金人民幣：_________________元整。（大寫：_________________元整）

　　第十條：本合同自雙方簽字蓋章后生效，本合同正本一式兩份，雙方各一份。

　　第十一條：乙方簽字確認的材料清單為本合同附件，與本合同具備同等法律效力。

　　第十二條：本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決，可簽訂補充協(xié)議。本合同履行期間雙方發(fā)生爭議，協(xié)商解決，未能解決，雙方同意提交甲方所在地法院裁決。

　　甲方（簽字）：_________________乙方（簽字）：_________________

　　________年________月________日________年________月________日

　　工程承攬的合同15

　　經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同信守。

　　一、甲方提供原料情況：

　　品（材料）名：

　　規(guī)格型號：

　　單位：

　　數(shù)量：

　　單價：

　　金額：

　　交貨日期：

　　超欠幅度%：

　　供應辦法：

　　二、乙方加工產(chǎn)品的義務

　　1、質量標準：

　　2、質量檢驗及驗收辦法：

　　3、包裝要求及費用負擔：

　　4、交貨（運輸）辦法及地點：

　　5、貨款共計人民幣（大寫）：

　　6、結算辦法及期限：

　　7、其他：

　　三、違約責任：

　　第一點：甲方的違約責任

　　（1）變更產(chǎn)品品種、質量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時，應負責賠償乙方損失。

　　（2）中途退貨的，償付乙方以退貨部分貨款總值 %的違約金。

　　（3）自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之的違約金。

　　（4）未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。

　　（5）未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

　　（6）實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。

　　（7）錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。

　　（8）其他。

　　第二點：乙方承擔的違約責任

　　（1）產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質論價；甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。

　　（2）未按合同規(guī)定的'數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數(shù)補交；不需要的，可以退貨，并承擔損失；不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值 %的違約金。

　　（3）包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用；甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。

　　（4）未按合同規(guī)定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

　　（5）不符合合同規(guī)定產(chǎn)品，在甲方代保管期內(nèi)應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

　　（6）產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

　　（7）未按甲方對技術資料及圖紙的保密要求履行保密義務而給甲方造成損失的，應負責賠償。

　　（8）其他：

　　本合同一式份。有效期自請?zhí)顚懹行鹗紩r間到請?zhí)顚懹行ЫK止時間止。

　　甲方：請?zhí)顚懚ㄗ鞣?/p>

　　乙方：請?zhí)顚懗袛埛?/p>

　　法定代表人：

　　電話：填寫定作方辦公電話

　　電話：填寫承攬方辦公電話

　　地址：填寫定作方住所

　　地址：填寫承攬方住所

　　開戶銀行：填寫定作方開戶銀行

　　開戶銀行：填寫承攬方開戶銀行

　　賬號：填寫定作方賬號

　　賬號：填寫承攬方賬號

　　年月日

　　工程承攬的合同16

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的有關規(guī)定，本著公平、公正、誠實守信原則，結合本工程的實際情況，經(jīng)雙方友好協(xié)商一致，達成如下條款：

　　一、工程名稱：________________

　　二、工程地點：________________

　　三、承包范圍：包清工（包模板的鐵絲、鐵釘、鋼筋的扎絲、墊塊）不包括外保溫、面磚、外墻涂料、防水。

　　四、工程價款：________________（按實際面積）

　　五、付款方式：

　　施工過程中，按照工程形象進度付款，一層砼澆筑完畢后付

　　二層砼澆筑完畢后付________________三層澆筑完畢后付________________四層砼澆筑完畢后付________________

　　一層砌體完畢后付________________二層砌體完畢后付________________三層砌體后完畢付________________四層砌體完畢后付________________。

　　內(nèi)粉粉刷完畢后付________________外粉粉刷完畢后付________________。工程竣工驗合格付到工程款95%，余款5%作為質量保證金，待工程安裝竣工驗收合格后一年內(nèi)付清。

　　六、開工日期至竣工日期：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　七、安全：乙方在施工中出現(xiàn)任何安全事故責任自負。

　　八、雙方責任

　　（一）甲方責任

　　1、甲方保證施工現(xiàn)場“三通一平”，即水通、電通、路通、場地平整。

　　2、甲方負責開挖基礎。

　　3、甲方應把圖紙?zhí)崆敖桓兑曳讲⒆骷夹g交底，如有變更須提前向乙方出示變更通知，否則造成的'損失由甲方承擔。

　　4、甲方負責制作預埋件，乙方負責安裝。

　　（二）乙方責任

　　1、乙方須嚴格按照甲方提供圖紙，結合現(xiàn)行施工規(guī)范，嚴格施工、安裝，確保質量合格。

　　2、乙方在施工中須嚴格按照設計施工，不得故意浪費材料或偷工減料，否則，甲方有權對乙方采取停工、甚至終止合同，同時給與總合同價款的2%的處罰。

　　3、乙方在施工中應嚴格遵守甲方的各項規(guī)章制度，須服從甲方管理否則，甲方對乙方作出相應的處罰。

　　4、乙方應保證施工質量和工期進度。如出現(xiàn)施工質量問題，乙方應承擔無償修復責任并賠償甲方的全部經(jīng)濟損失。延誤工期的，每延誤一天，應處罰5000元。在質保期間發(fā)生質量問題的，乙方無償修復，否則甲方有權扣除乙方質保金。

　　九、未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。

　　十、本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字后生效，竣工驗收結算后廢止。

　　甲方代表簽字：________________乙方代表簽字：________________

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

　　工程承攬的合同17

　　發(fā)包方（以下簡稱甲方）：鎮(zhèn)江市……

　　施工方（以下簡稱乙方）：淮安市……公司

　　甲方將自有門面房拆遷項目委托乙方進行拆除施工和渣土清運。依照《中華人民共和國合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，明確雙方的權利和義務，經(jīng)共同協(xié)商，一致同意簽訂本合同。

　　一、施工內(nèi)容及工程量

　　1、施工內(nèi)容：分為A、B、C三段工程，將上述三區(qū)段建筑物拆除，并將渣土清運。

　　2、拆除標準：所定范圍內(nèi)建筑物房屋拆除及原地面磁磚、渣土清運至室內(nèi)地平。

　　3、施工中拆下的各類廢舊材料歸乙方所有，均由乙方自行處理。

　　二、工程價款及結算方式

　　1、工程價款

　　（1）防護鋼架：長100米×高4米×63元=25200元，由甲方承擔；

　　（2）垃圾清運：根據(jù)房屋拆除面積2614平方米×50元/平方米=130700元，由甲方承擔；

　　（3）廢物利用費：按照甲方指定各區(qū)段工程工期長短，乙方按照不同標準計算廢物利用費支付給甲方。具體如下：如果甲方安排20天工期，按12元/平方米；如果工期15天，按8元/平方米；如果工期5天，則按5元/平方米。

　　2、結算方式

　　（1）保證金：乙方須在正式開工前向甲方交納一次性安全保證金和房款計人民幣10萬元。如乙方在舊房拆除過程忽視安全管理，違反安全責任，違章指揮、冒險作業(yè)、野蠻拆除，不服從甲方安全監(jiān)督管理和相關職能部門的監(jiān)督檢查，甲方有權處置該保證金，直至扣完，并追究乙方其他法律責任。

　　（2）工程結束并經(jīng)甲方驗收合格后，進行結算，甲方一次性付清工程款。

　　三、施工日期

　　1、A、B、C各區(qū)段開工和竣工日期以甲方另行書面通知乙方為準。

　　2、因不可抗力或其他因素不能按時開工或竣工時，甲乙雙方可以重新約定開工或竣工日期。

　　四、雙方權利和義務

　　甲方：

　　1、乙方進場后，甲方向乙方進行施工交底，交待清楚施工現(xiàn)場周圍地下障礙物與在施工中需注意的事項并提供有關技術資料。

　　2、負責協(xié)調(diào)切斷通往被拆除區(qū)域內(nèi)的水源、電源、熱源、燃氣、通信等線路。

　　3、配合乙方對施工人員進行安全教育。

　　4、甲方指定工作人員監(jiān)督乙方施工全過程。

　　乙方：

　　1、負責編制施工方案，制定安全、環(huán)保措施。

　　2、積極配合甲方的工作。

　　3、認真貫徹執(zhí)行國家有關部門對建筑施工提出的各項要求和規(guī)定，做到文明施工、安全、按期完成施工任務。

　　4、必須嚴格按照相關法規(guī)條文施工作業(yè)，注意環(huán)保要求：控制噪聲，避免不安全因素發(fā)生。

　　5、負責機械及人員的安全，加強對施工人員的安全教育及防范措施,確保施工中萬無一失;并負責其施工人員的安全保險，對因管理不善所發(fā)生的任何安全責任事故，責任由乙方承擔。

　　6、乙方必須嚴格按照甲方要求進行施工，服從甲方現(xiàn)場管理人員的指揮，尊重甲方的管理制度。在拆除過程中，確保與被拆建筑體相連建筑物的.結構安全，否則，由此造成的一切損失由乙方承擔。

　　7、因乙方原因造成的各種事故、行政處罰等一切責任、費用等均由乙方自行承擔。

　　8、若發(fā)生重大事故，乙方應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知甲方。同時按政府的有關要求處理。

　　9、乙方指定為工程項目負責人，全權負責工程拆除事宜，負責協(xié)調(diào)施工中有關事宜并向甲方通報工程拆除有關情況。

　　五、違約責任

　　1、違反本合同規(guī)定，甲、乙雙方各自承擔其責任。

　　乙方如未能按照甲方指定工期清理建筑垃圾，按每立方米建筑垃圾30元人民幣承擔違約金，最高不超過合同價。

　　2、合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應做好協(xié)商解決，協(xié)商解決不成的，可向鎮(zhèn)江仲裁委員會申請仲裁。

　　六、其他

　　1、本合同簽字生效后甲、乙雙方如有未盡事宜或對合同條款修改，需經(jīng)雙方協(xié)商同意并簽訂補充協(xié)議。

　　2、本合同自甲乙雙方的法定代表人或授權委托代理人簽字并加蓋各自公章之日起生效。

　　3、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份，具有同等法律效力。

　　甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　合同簽訂日期：年月日

　　工程承攬的合同18

　　甲方：

　　營業(yè)執(zhí)照號：________________地址：________________

　　法定代表人：________________電話：________________

　　身份證號：_______________________

　　乙方：

　　營業(yè)執(zhí)照號：________________地址：________________

　　法定代表人：________________電話：________________

　　身份證號：_______________________

　　經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就乙方承接甲方的裝飾工程業(yè)務達成如下協(xié)議：

　　一、協(xié)議執(zhí)行期限：

　　本協(xié)議又甲乙雙方自行商談，執(zhí)行期限為______年___月___日至_____年___月___日

　　二、甲方權利：

　　1、甲方有權監(jiān)督裝飾工程的現(xiàn)場管理及文明施工。

　　2、甲方有權對乙方施工質量進行抽檢與檢驗。

　　3、甲方有權對乙方施工材料進行封樣及審核。

　　4、甲方有權對乙方的不規(guī)范行為提出相應的整改意見。

　　三、甲方責任：

　　1、甲方負責向乙方提供裝飾工程項目。

　　2、開工前甲方負責向乙方提供經(jīng)裝飾工程項目單位簡章確認后的施工圖紙、工程報價及施工工藝說明，并向乙方進行交底，須雙方簽字認可。

　　3、甲方負責按照本協(xié)議中規(guī)定的付款方式及時給乙方撥付工程款項。

　　四、乙方權利：

　　1、乙方有權要求甲方與施工隊進行溝通，確保工程的順利進行。

　　2、乙方有權要求甲方按照協(xié)議及時撥付工程款，確保工程的順利進行。

　　五、乙方責任：

　　1、乙方所派出人員須遵守合理的。

　　2、乙方所派出人員應能勝任施工中各個環(huán)節(jié)的工作任務。

　　3、乙方所對派出人員進行甲方企業(yè)文化的學習與教育。

　　4、乙方應遵守甲方現(xiàn)場施工管理中提出的`各項合理要求。

　　六、工程變更：

　　在施工期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更，雙方應當協(xié)商一致。由同

　　雙方共同簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關工程費及工期。工程變更協(xié)議，作為竣工結算和順延工期的根據(jù)。

　　七、工期延誤：

　　1、對以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認，工期應當順延：

　　工程量變化或設計變更;根據(jù)現(xiàn)場實際施工情況或經(jīng)業(yè)主單位或甲方同意工期順延及其它情況的;不可抗力;

　　2、對以下原因造成竣工的日期延誤，工期應當順延：

　　甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;

　　甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;

　　甲方責任造成工期延誤的其他情況。

　　3、因乙方責任不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　八、質量標準

　　工程施工質量按甲方與業(yè)主簽署的相關協(xié)議及甲乙雙方施工前認可的相關標準執(zhí)行。

　　九、工程驗收

　　在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯(lián)合驗收:材料驗收;

　　隱蔽工程驗收;竣工驗收。

　　十、工程支付款：

　　合同簽定后，發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款的40%預付款，即_________元;泥工完工后，發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款的40%進度款，即___________元;逢單項工程完工驗收后,發(fā)包人按約定直接向承包人支付加項目后的追加款,油漆工程完工后發(fā)包人按約定直接向承包人支付工程款15%余額款,即_________元。

　　全部工程完工后三天內(nèi)支付余款5%,即_________元簽定合同后首付工程款的20%,即________元;以后按每期工程完工驗收單簽名后三天內(nèi)付款,按第10.1條分多次付款,水電改造定位完工驗收后付第二次款20%,即________元;泥工完工后付第三次款20%,即_______元;木工程完工后付第四次款20%,即________元;油漆工程完工后付第五次款15%，即_______元,全部完工后三天付余款5%。變更追加款隨驗收簽名時同期付清,即每次支付5-20%工程款+變更項目差額。

　　其他支付方式：

　　1、工程驗收合格后，承包人應向發(fā)包人提出工程結算，并將有關資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后三日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程驗收單并簽字，

　　2、發(fā)包人應在簽字后三天內(nèi)向承包人結清每期工程進度款。

　　3、工程款全部結清后，承包人應向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。

　　十一、違約責任：

　　1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。

　　2、未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負責。

　　3、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。

　　4、發(fā)包人未按期支付每次工程進度款的，每延誤一天向對方支付違約金發(fā)包價2元,十五天后乙方可中止合約。由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金發(fā)包價2元。

　　十二、附則：

　　1、本合同經(jīng)雙方簽字后生效，合同履行完畢后終止。

　　2、本合同簽訂后工程不得轉包。

　　3、本合同一式________份，雙方各執(zhí)________份。

　　甲方：乙方：

　　______年___月___日______年___月___日

　　工程承攬的合同19

　　建設單位：

　　（以下簡稱甲方）

　　施工單位：博樂市銀河不銹鋼制作中心（以下簡稱乙方）

　　為明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務，促使雙方互相創(chuàng)造條件，搞好配合協(xié)作，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：總則

　　一、工程名稱：精河公路段職工集資住宅樓4#、5#、6#、7#樓

　　二、工程地點：精河縣和平小區(qū)

　　三、工程范圍：本合同全部工程安裝進戶門89樘、單元進戶門9套，（詳見附表）。

　　四、工程造價（包含安裝），本合同全部工程施工造價為人民幣 122175元（壹拾貳萬貳仟壹佰柒拾伍元整）。

　　第二條：工程期限

　　本合同簽訂之日起 18 日內(nèi)所有防盜門全部到現(xiàn)場，運輸自 20xx年8月 19日至 20xx 年 8 月 28 日；安裝時間十日，從 20xx 年 8 月 29 日于 20xx 年 9 月8 日安裝完畢。

　　在組織施工過程中，如遇下列情況，順延工期，雙方應及時進行協(xié)商，并通過書面形式確定順延期限：

　　2.1、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者；

　　2.2、因甲方提出更變計劃或變更施工圖而不能繼續(xù)施工者；

　　第三條：工程款結算

　　3.1、以實際面積及變更進行結算；

　　3.2、本合同自簽訂生效之日起，甲方應在日內(nèi)按工程造價總數(shù) 元的百分之三十撥給乙方備料及施工費，所有防盜門到現(xiàn)場后，再付百分之五十。待工程竣工驗收合格后付至95%，余5%作工程保修金一年后返還。

　　3.3、在施工中如遇中途停建，緩建，甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位。

　　3.4、在施工中由于乙方本身原因造成的.停工，返工，材料，構件的倒運，機械二次進場等損失，均由乙方自行負擔。

　　第四條：完工驗收，結算與保修

　　4.1、乙方在單項工程竣工前十日，應將驗收日期以書面開展通知甲方屆時驗收，如甲方不能按期參加驗收，須提前通知乙方，并與乙方另行商定驗收日期，但甲方必須承認乙方的完工時間。

　　4.2、完工工程經(jīng)檢驗合格，從驗收之日起十天內(nèi)乙方向甲方移交完畢，如甲方不按期接管，致使已驗收工程發(fā)生損失，應由甲方負擔。

　　第五條：獎勵，懲罰與仲裁

　　5.1、甲方不得借故拖欠各種應付款項，如逾期不付，則視同貸款，拖延方應增付應付而未付款項的利息。

　　5.2、施工中的經(jīng)濟糾紛，應本著實事求是的原則，協(xié)商解決如雙方協(xié)商不能解決時，根據(jù)一方當事人的請求，可以提交當?shù)厝嗣穹ㄔ褐俨谩?/p>

　　第六條：合同份數(shù)及有效期

　　一、本合同一式叁份，其中甲方兩份，乙方壹份。

　　二、本合同自雙方簽訂之日生效，在本合同全部工程完工驗收并結清尾款后失效。

　　第七條：其他約定

　　7.1、乙方在進行施工時必須對甲方及有關單位的成品進行妥善保護。若造成損失由乙方負責恢復并賠償損失。

　　7.2、乙方負責提供相關的資料。

　　甲方（簽章）：乙方（簽章）：

　　法人代表（簽章）：法人代表（簽章）：

　　年月日年月日

　　工程承攬的合同20

　　定作方(以下簡稱甲方)：

　　承攬方(以下簡稱乙方)：

　　簽約地點：

　　簽約日期：________年____月____日

　　一、總則

　　1.甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，就甲方委托乙方承接led顯示屏工程事宜，依據(jù)《中華人民共和國民法典》，一致同意簽訂本合同。

　　2.甲方提出led顯示屏工程的具體要求，乙方據(jù)此合同規(guī)定負責顯示屏的設計、制作、安裝、調(diào)試、培訓、維護等工作。甲方負責投資工程的總費用。

　　二、工程類型、費用構成

　　顯示屏工程總費用為：____元。大寫：____人民幣

　　具體構成如下：

　　1.顯示屏部分

　　名稱規(guī)格顯示分辨率面積(長×高)單價(元/㎡)金額(元)

　　小計￥：____元，大寫：____人民幣

　　注：

　　2.屏體外設、軟件、工程等費用

　　名稱規(guī)格數(shù)量單價(元)金額(元)

　　邊框

　　控制系統(tǒng)

　　軟件

　　通訊線

　　電源線

　　安裝、運輸、調(diào)試、

　　維護、培訓

　　小計￥：____元，大寫：____人民幣

　　注：

　　3.若甲方中途變更承攬要求，造成乙方增加費用或遭受損失，則甲方相應提高工程總費用或賠償乙方因此遭受的損失。

　　三、軟件要求

　　1.乙方向甲方提供一套專門設計的顯示屏標準用戶軟件，可實現(xiàn)顯示系統(tǒng)本身圖文編輯、屏幕顯示控制等功能(不包括與外部數(shù)據(jù)鏈接)。標準用戶軟件由乙方提供，由乙方負責裝機調(diào)試。

　　2.如果甲方對顯示屏軟件有特殊用途要求，并委托乙方研制開發(fā)時，應簽訂特殊軟件協(xié)議(見附件一)。

　　3.為使乙方特殊軟件開發(fā)研制工程順利進行，甲方須在合同簽訂之日起一周內(nèi)向乙方提供相關的技術資料(如屏幕顯示的格式、有關網(wǎng)絡數(shù)據(jù)庫和文件格式、通訊接口標準要求等)。

　　4.顯示屏技術參數(shù)、顯示功能等以本合同規(guī)定為準。

　　四、運輸、安裝、調(diào)試及培訓

　　1.乙方負責(甲方協(xié)助)顯示屏的運輸、安裝、調(diào)試及甲方操作人員的培訓。

　　2.顯示屏的安裝方式、位置及外框種類及顏色，由甲方確認后執(zhí)行(詳見附件二)。

　　3.乙方承擔的具體工作。

　　①顯示屏由乙方所在地至甲方所在地的運輸。

　　②顯示屏的現(xiàn)場安裝、調(diào)試。

　　③乙方應在顯示屏右下角的邊框或包邊正面顯著位置打上公司標牌。否則工商部門會將顯示屏判定為“三無產(chǎn)品”。

　　④對甲方操作人員的培訓。

　　4.甲方承擔的具體工作。

　　①及時提供顯示屏安裝的具體要求、安裝場地的施工條件說明及通訊距離。

　　②派出XX負責施工用電和顯示屏及其控制設備用交流電源的配置。在乙方進入現(xiàn)場施工時，負責提供電源，將電源線拉到屏體背后并預留適當長度。電源容量由乙方提供數(shù)據(jù)。

　　③負責施工現(xiàn)場的有關辦證、與有關部門的聯(lián)絡、保衛(wèi)、消防等所有協(xié)調(diào)工作及相關費用。

　　④在顯示屏安裝、調(diào)試開始時，即派出熟悉計算機應用的操作人員，以掌握顯示屏整體情況并接收現(xiàn)場培訓。

　　⑤甲方應對顯示系統(tǒng)的施工提供必須的基礎設施，乙方向甲方提出基礎工程施工的標準。

　　五、工程維護

　　1.乙方負責對顯示屏進行終身維護、屏體維修壹年(自顯示屏安裝并驗收合格后算起)，質保期之后乙方只收取維修成本費;顯示屏外圍設備的質保期執(zhí)行供應商的'相應規(guī)定。

　　2.若顯示屏本身出現(xiàn)問題，乙方在接到甲方通知后及時趕到甲方所在地進行解決。此前甲方應向乙方以書面形式(傳真)說明所出現(xiàn)問題的基本情況。以便乙方進行準備。

　　3.顯示屏使用中由于甲方使用不當造成的問題及意外情況造成的損失，乙方可協(xié)助甲方進行解決，但相關費用由甲方負責。

　　4.以下情況造成顯示屏不能正常運行，由甲方負責：

　　①顯示屏控制計算機挪作他用，由于軟件病毒等原因，破壞了顯示屏控制軟件。

　　②顯示屏與甲方計算機網(wǎng)絡連接使用時，因為計算機網(wǎng)絡出現(xiàn)的問題導致顯示屏及計算機和軟件損壞。

　　③由于電網(wǎng)浪涌波動或現(xiàn)場強干擾源造成顯示屏損壞。

　　六、工程進度及驗收

　　1.顯示屏工程期總計5工作日，從乙方收到甲方預付款之日起到乙方安裝調(diào)試完畢止。

　　2.顯示屏現(xiàn)場安裝、調(diào)試完畢后的叁天內(nèi)，甲方應對整個顯示屏工程進行驗收，驗收標準依據(jù)本合同各項條款及顯示屏技術規(guī)范。

　　3.顯示屏驗收合格以前的所有控制操作必須由乙方完成，播放內(nèi)容僅限于乙方自制節(jié)目及其他乙方同意播放的內(nèi)容。

　　4.驗收合格后應填寫顯示屏工程工程驗收報告，并由雙方代表在驗收報告上簽字蓋章。

　　5.甲方無正當理由在顯示屏安裝調(diào)試后的叁天內(nèi)不對工程進行驗收，視為驗收合格。

　　6.若甲方未按合同規(guī)定的工程期限提供安裝場地和條件，造成工程不能按期完成，乙方不承擔工程預期的責任。待合同規(guī)定工期期滿后，視為安裝完畢，甲方應按合同有關條款向乙方支付工程費用。

　　七、工程費用結算方式

　　1.甲、乙雙方簽字蓋章之日起叁天內(nèi)，甲方預付乙方工程款____%，計￥____元，大寫：____，合同生效。

　　2.驗收后，甲方在叁天內(nèi)將工程余款____%，計￥____元，

　　大寫：____，支付給乙方全部結清。

　　3.甲方在未付清全部工程費用以前，顯示屏的產(chǎn)權歸乙方所有。款付清后，產(chǎn)權歸甲方所有。

　　4.工程款必須匯入乙方指定賬號。若匯入其他賬號，乙方不予承認，由此造成的后果由甲方自行承擔。

　　八、違約規(guī)則

　　1.由于乙方原因，顯示屏工程未能按預定工期交付甲方(不可抗力因素除外)，給甲方造成損失，則乙方應向甲方支付拖期罰金：總工程款的1‰/天。

　　2.乙方必須根據(jù)合同要求保證產(chǎn)品質量，否則乙方承擔相應責任。

　　3.甲方在合同簽訂后未能及時預付工程款，則甲方向乙方支付延遲付款罰金：延期款總數(shù)的1‰/天。

　　九、特別約定

　　十、爭議解決

　　在本合同及其附屬合同履行過程中發(fā)生的一切爭議，雙方應本著互諒互讓的精神協(xié)商解決。如果雙方不能自行協(xié)商解決，可向甲乙雙方認可的仲裁委員會申請仲裁。

　　十一、附則

　　1.本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后成立，甲方預付工程款到達乙方指定賬號后生效。

　　2.任何一方代理人、地址、電話、開戶銀行及賬號等信息發(fā)生變化，應書面通知另一方。

　　3.本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。

　　4.本合同的附件及補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力;其傳真件同樣有效。

　　5.本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份。

　　甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：_________

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

【工程承攬的合同】相關文章：

承攬合同工程08-31