加工合同（通用21篇）
隨著法律觀念的深入人心，合同出現在我們生活中的次數越來越多，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編整理的加工合同，希望對大家有所幫助。
加工合同 篇1
甲方：
乙方：
原由xx加工廠，經甲方與合伙人（即乙方）一段時期的艱苦創業，由于社會和事業因素，甲方決定退出她一手創辦的大理石加工廠，由合伙人（即乙方）單獨經營，具體轉讓辦法經甲，乙雙方在共存共榮的基礎上達成以下協議：
1，加工廠所有的機械設備按人民幣一萬四千八百元整，由乙方用現金一次性買斷，但乙方必須在原場地經營，不得轉移場地及機械設備。
2，如三汊港汽車站需要大理石加工廠搬遷，則乙方必須請甲方有償提供經營場地，如甲方無法提供經營場地，則乙方必須遷出以下協議中所規定的七鄉鎮。
3，乙方在經營期間，甲方不可在土塘，杭橋，三汊港，陽峰，大沙，西源，周溪等七鄉鎮再經營大理石加工業務。
4，如乙方在經營一段時間后，想出讓加工廠設備，必須首先征詢甲方意向，如甲方同意接手，則乙方必須按此協議原價無條件轉給甲方，如甲方不想接手，則由乙方自由處理，但乙方出手后，無論接手方是甲方還是其他人，乙方今后均不得在土塘，杭橋，三汊港，陽峰，大沙，西源，周溪等七鄉鎮重操大理石加工業務，否則甲方有權干涉，由此造成的不良后果，均由乙方承擔經濟責任及法律責任。
5，協議自簽訂之日起，乙方必須每年上交人民幣四千元創業費給甲方，此款在協議簽訂之日付幣貳千元，今后乙方必須在每年的公歷二月一號和八月一號各付人民幣貳錢元給甲方。
6，今后乙方在經營期間的場地費，水電費，工商管理費及稅務等一切費用均由乙方自理。
此協議一式二份，甲，乙雙方各執一份，敬請雙方共同遵守執行。
甲方: 乙方： 經場人：
加工合同 篇2
合同編號：
定作人：
承攬人：
簽訂時間：
簽訂地點
第一條 加工物
加工物名稱
規格型號
計量單位
數量
報酬
單價
金額
合計人民幣金額（大寫）
第二條 定作人提供的材料
材料名稱
規格型號
計量單位
數量
質量
提供日期
消耗定額
第三條 承攬人以定作人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限：____________________________。
第四條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求： 。
第五條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在__________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的___________日內答復。
第六條 批改問題我（是/否）第三人完成加工物的主要工作；可以交由第三人完成的工作是：
第七條 定作人協助承攬人的事項與要求： 。
第八條 加工物的技術標準、質量要求： 。
第九條 加工物的包裝要求及費用負擔： 。
第十條 加工物的交會方式、期限及地點： 。
第十一條 加工物的驗收、方法、期限及地點： 。
第十二條 承攬人對加工物質量負責的期限及條件： 。
第十三條 定作人應在___________年____月____日前向承攬人交付定金（大寫）__________________ 元。
第十四條 結算方式及期限： 。
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是/否）可以留置加工物。
第十六條 本合同解除的條件：（一）定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。（二）
第十七條 違約責任：
第十八條 合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭筆名，由雙方當事人協商解決，也可以由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決；（一）提交_________________________________仲裁委員會仲裁。（二）依法向_______________________________人民法院起訴 。
第十九條 其他約定事項：
定作人（章）：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
郵政編碼
承攬人（章）：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
郵政編碼：
加工合同 篇3
定作方：承攬方：
簽訂地點：簽訂時間：________年____月____日
一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限
規格型號計量單位數
量名或項目 單價總金額合計
二、定作方帶料材料名稱規格型號計量單位數
量質
量提供日期消耗定額單
價總金額
三、質量要求、技術標準
四、承攬方對質量負責的條件及期限
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交（提）貨方式及地點
九、交付定金預付款數額及時間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，可向人民法院起訴
十四、雙方協商的其它條款定作方承攬方
單位名稱（章）單位名稱（章）單位地址：單位地址：
法定代表人：
法定代表人：________年____月____日 ________年____月____日有效期限：________年____月____日至________年____月____日
加工合同 篇4
甲方：
乙方：
乙方委托甲方加工16、21棉紗，甲乙雙方為保證全面履行各自的義務，經共同協商簽訂以下合同，以便共同執行。
一、項目名稱：乙方委托甲方加工16、21棉紗。
二、原料來源：原棉由乙方提供，由甲方驗收，乙方保證提供的原棉在5.0級以上、含雜3.5%、含水不超過10以內，在合作期內乙方交給甲方的原棉庫存最少不低于50噸。
三、原料提供時間：在協議簽訂之日起，原棉須在十天內運到甲方場地，在加工期間，乙方保證原棉的供應，甲方妥善保管的義務，驗收后，發生的損失和意外事故由甲方承擔經濟責任。
四、甲方組織生產期間有義務接受乙方的監督檢驗。
五、質量要求：產品質量要求符合國標一等品以上，盡可能地減少三絲，織成率公定結算
1.15約
1.25噸。
六、費用結算：按成品棉紗每噸加工費2200元，到甲方場地后，裝卸費和盤紗費均由乙方承擔。
七、落棉由乙方回收，甲方自行處理。
八、交提貨時間：乙方可隨時提貨，甲方不得延誤提貨時間，提貨數量不超過雙方商定每日生產量，如延誤時間造成經濟損失由甲方承擔，非甲方自身因素造成延誤除外。
九、違約責任：本合同自愿簽訂，任何乙方違約承擔對方的經濟損失，本協議一式兩份，雙方簽字后生效。
十、本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
加工合同 篇5
合同編號：
甲方：（定作方）
地址：
乙方：（承攬方）
地址：
經雙方友好協商，依據《中華人民共和國合同法》的相關規定，就甲方向乙方定作服飾的相關事宜，達成本合同。
一、定作物
品名
規格
單位
單價
數量
金額
交貨時間
貨款共計人民幣（大寫）
二、面料、輔料質量標準和要求
三、服裝款式特點和制作要求
四、服裝質量標準和驗收方法
五、配套及包裝要求
六、結算方式和付款期限
七、交貨期限、地點、方式
八、異議
如果甲方對乙方提交的服飾在數量、質量、款式等方面有異議，應當在收到該等服飾之日起15天內提出。乙方應當在10天之內作出答復并提出解決辦法。
九、違約責任
1、甲方逾期付款，應當根據本合同總金額，按日的比例支付違約金。
2、乙方逾期交貨，應當根據本合同總金額，按日的比例支付違約金。
3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作，乙方的交貨時間順延。
十、未盡事宜，雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議，雙方均可向法院提起訴訟。
十一、本合同一式份，各方各執份，雙方簽字或蓋章后生效。
甲方：乙方：
企業照號碼： 企業照號碼：
開戶銀行帳號： 開戶銀行帳號：
企業負責人： 企業負責人：
代表： （蓋章） 代表： （蓋章）
年月日年月日
加工合同 篇6
甲方(供應方)：_ _________
乙方(加工方)：_________
現經雙方友好協商，特制定以下協議：
一、甲方以下達“生產加工制單”方式委托加工，明確委托加工沙發的款式、數量、貨期、及提供樣套、工藝制作要求和質量標準，經雙方認可，即為合同的組成部分。具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。
二、乙方負責每款生產加工單的雙程運輸費用。縫紉線、拉鏈等輔料等甲方提供。
三、甲方需對已方提供的工藝圖、裁片、面料顏色、數量等檢驗確認無錯，方可投入生產。若有問題，需及時通知甲方。否則，造成質量的問題及經濟損失，由加工方承擔。
四、乙方需根據合同要求保質保量生產并如期交貨。由于乙方責任造成不能生產出貨，給公司造成的損失，由加工廠承擔，并承擔延誤客人合同期的違約金。
五、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力，本合同由雙方代表簽字這日起生效。
六、質量方面：需要注明每次完貨送入我司的產品合格率必須在98%，如發現抽檢過程有問題占4%，各車間拒絕接收，送還返工。如沙發在線上發生質量問題要返工的，乙方務必在甲方通知的第一時間來我司返工，否則產生的返工費，及計時費用由乙方承擔。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工合同 篇7
甲方：
乙方：
1、甲方備料委托乙方加工零件一批_______件，為明確雙方責任，特訂立本合同供雙方共同遵守。
2、本合同金額為人民幣：￥，其中費用組成和零件的名稱、圖號、數量、價格（指含稅率為__________的發票價格），見（零件委托加工合同清單）。運輸費用由乙負擔，并在甲方指定地點（新都鎮山王村）下貨。
3、加工方式：甲方提供設計圖紙_________份及相應加工材料，并向乙方進行詳細技術交底，乙方按圖紙和相應國標加工，均為成品交貨。 交貨期：______年______月______日交貨完結。
4、乙方必須嚴格按圖紙和相應國家標準加工，加工完畢自檢后交到甲方指定地點，甲方已收零件在資本和使用中發現質量問題屬乙方責任的，乙方須在一日內前往處理，并承擔對甲方造成的相應損失。
5、如非人力不可抗拒因素，乙方不能按期交貨，則每延期1天，罰金為合同金額的1%。
6、付款：甲方復驗合格后，乙方向甲方開具增值稅（稅率票后，甲方向乙方付款。本合同無預付款。
7、乙方確保不得將甲方的圖紙挪作它用或提供、出售給任何第三方。
8、甲方提供的圖紙，乙方在產品交貨完畢（含技術資料和甲供圖紙）、結清費用后失效。
10、本合同一式二份，雙方各執一份。
11、未盡事宜，雙方友好協商解決。
12、本合同簽訂日期：
甲方： 乙方：
代表： 代表：
聯系人： 聯系人：
年 月 日 年月日
加工合同 篇8
甲方： 乙方：
經雙方友好協商，甲方委托乙方生產一批：
1. 乙方必須 按照甲方的交貨時間和數量交入甲方倉庫(費用乙方承擔)否則由此造成的損失由乙方承擔。超過規定的交貨時間，貨款或加工費2個月后付款。超過1天，扣加工費的5%，2天扣10%，以此類推。
2. 乙方必須嚴格按照甲方提供的樣衣及制作要求進行操作，乙方必須對產品的質量完全負責，乙方在生產車間必須把質量控制好，以免返工重檢，甲方對產品檢驗時，如果發現返工比例在8%以上，只結算貨款或加工費的80%，針織只允許翻工比例在6%，梭織返工比例允許在4%。
3. 甲方在收貨時發現無可挽救的質量的問題，扣貨款的一半，到客戶無扣款后再付給乙方。 4. 甲方在收到乙方的成品后進行檢驗，對于不合格產品，甲方有權拒收，由此產生的后果由乙方負責。殘次品將由生產單位承擔經濟責任。
5. 成品交到甲方倉庫， 如發現線頭沒剪干凈，由甲方安排人員剪。所產生的費用由乙方承擔，每件扣加工費0.50元。
6. 乙方在生產前送三套產前樣給甲方跟單人員確認，封樣方可生產。
7. 付款方式：所有產品經甲方檢驗合格后結算之日起二個月內付清，但盡量提前付給。
8. 乙方應及時配合把返工的產品返好，通知在10小時內沒來洋森返工，或拉回去返工的，每套按1元雇工人返工，返工費用由乙方承擔。
9. 乙方應按公司發貨數量交貨，如有少數或次品，每件/套按出廠價扣款。 10. 此合同一式兩份，經雙方簽字后生效。
11. 此合同項下的加工制作單為本合同不可分割的一部分。 12. 簽約時間20xx年。
甲方： 乙方：
代理人：代理人：
加工合同 篇9
甲方：
乙方：
一、甲方：因為生產需要訂購 以下配件材料經過乙方：承接達成以下協議：
乙方：收到（甲方) 資料（包括圖紙）必須在2個工作日內，要報價并復回貨期。
二、生產技術要求：所有零件要按照圖紙要求進行生產加工。
如果加工數量很多，請先試做一組，（材料及加工費用由乙方承擔）。
三、交貨規定：
1、所有零件必須按甲方要求時間內送到甲方工廠。
2、超過合同期3天之內未送到貨扣5%貨款。
3、超過合同期3天以上6天之內未送到貨扣15%貨款。
4、超過合同期7天以上貨物未送到貨扣30%貨款，并支付因超期送貨導致甲方生產拖期所造成的一切損失。
5、送貨時 乙方必須將圖紙一同送回甲方，如果缺少一張圖紙扣50元。
6、送貨時必須在送貨單上注明：甲方（單號）和材料名稱，如果對不上甲方訂購單：一律不付款。
四、驗收標準：（以圖紙為最終驗收標準）。
五、收貨規定：
1、所有零件貨物經由甲方質檢人員統一驗收入庫，全部合格者收貨，如果出現有次品且由甲方自行返工處理扣10%貨款。
2、如果退回返工處理必須在3天內送回甲方，超期者按交貨規定扣罰貨款。
六、付款方式：現金預支付（500元訂金），其它每月月底進行結算一次。
以上協議在雙方同意下簽訂，如有違約按合同處理。
甲方：玻璃設備有限公司 乙方：常州市華夏機械加工廠
經 手 人： 經 手 人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
日期：年月 日 日期： 年月 日
加工合同 篇10
甲方：
乙方：
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規。遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就分包事項協商達成一致，訂立本合同。
1、工程概況
1.1項目名稱：鋼梁、鋼柱加工
1.2工作內容：鋼結構車間加工制作
2、合同價款
名稱、規格、數量、金額
3、鋼結構加工費支付：
此工程總價為：暫按60噸*1100元/噸 = 66000元
簽訂合同預付總價的30%，余款提貨時全額付清。
工期：暫訂 年 月 日交貨(具體根據甲方提供材料的進度情況)
4、爭議
4.1甲方和乙方在履行合同時發生爭議可進行協商，協商不成可向浦東仲裁委員會申請仲裁。
4.2發生爭議后，除非出現下列情況，雙方都應繼續履行合同，保持工作連續，保護已完工作成果：
(1)單方違約導致合同確已無法履行，雙方協議終止合同;
(2)仲裁要求停止合同工作，且雙方接受。
5、合同生效與終止
本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效，至雙方履行完合同義務，合同價款支付完畢后終止。
6、合同分數
本合同正本貳份，雙方各執壹份。
甲方：(公章)
法定代表人：
委托代表人：
簽約日期： 乙方：(公章)
法定代表人： 委托代表人：
加工合同 篇11
甲方：無錫友承機械制造有限公司
第一條 ：乙方按甲方提供的圖紙和材料加工零件（見圖紙部件加工明細表），總計按甲方提
供的每種零件的數量，價格按雙方協商所定的的價格（見圖紙部件加工明細表）。
第二條： 乙方須按照外包加工零件清單所列的'各項規定，如加工說明、數量、交貨日期等
確實履行準時交貨；延時交貨，按總款額的1%/天繳付違約金。
第三條： 乙方所交的加工品應保質保量，并不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況。加工完
畢送貨至甲方工廠，經過甲方初步驗收后入庫。（因甲方提供的物料本事質量問題，乙方應及時告知甲方，經過甲方確認，乙方不承擔責任）。
第四條： 通過初步驗收的入庫貨品在甲方再加工時，若發現有不良品時（明顯為甲方再加
工后的磨損品除外），則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第五條：付款方式：
1、合同雙方簽訂后，甲方預付乙方（人民幣）作為合同定金，乙方將 零件按時加工完畢，交付甲方工廠，經過甲方驗收合格，核算出加工零件總款后，甲方付到本次加工零件總款的 %。余款%在甲方第二次訂單到貨，乙方開具發票與第二次加工零件訂單的定金（第 二次零件加工訂單總款的%）一起支付；以后長期合作以此類推。
2、 此類付款方式作為雙方長期合作的基本條約。
甲方（簽章）：________________ 乙方（簽章）：________________
20xx年 月日
加工合同 篇12
定作方： 合同編號:
承攬方： 簽訂日期： 經過雙方友好協商,本著真誠合作特達成以下協議:
一、 產品名稱、商標、型號、數量、金額、供貨時間及數量二、質量標準：按定作方提供圖紙及技術要求制作, 產品自交貨之日起質保期壹年。交貨時提供產品送貨單、檢驗單等資料。
三、交貨期：見備注。
四、交貨：
1、 交貨地點:
2、 運輸費由承攬方承擔。
3、 運輸方式：承攬方自主選擇。
五、包裝標準、包裝物的供應與回收、包裝費用：
包裝標準為紙箱或者木箱、包裝物由賣方供應不回收，包裝費用由承攬方承擔。
六、驗收方式：貨到定作方指定地點后，定作方按照送貨單對產品名稱、型號規格、數量等進行入廠驗收，10個工作日內，完成產品質量檢驗，并將檢驗結果反饋給承攬方。
七、提出異議期限：
定作方若對產品有異議應在入場驗收后15日內以書面形式向承攬方提出，未按規定期限提出書面異議的，視為所交產品驗收合格；承攬方在接到書面異議后應在7日內作出書面答復。
八、質量責任：
承攬方承諾提供給定作方的產品是合格的，符合定作方圖紙及技術要求的。定作方將根
1、合同簽字蓋章生效后十五日內，定作方支付合同總價20%預付款；定作方在收到承攬方合同總金額17%增值稅專用發票10日內，支付合同總價70%結算款。剩余10%作為質保金，合同執行完六個月內或后一筆合同執行完后支付。
2、支付方式：轉賬支票。
十、解決合同糾紛的方法：雙方友好協商解決、如協商不成，交給定作方所在地仲裁機構仲裁。十一、生效：本合同一式貳份，共兩頁，雙方各執壹份，經雙方簽字蓋章后立即生效。傳真件具同等法律效力。
加工合同 篇13
甲方：____________（以下簡稱甲方）
乙方：____________（以下簡稱乙方）
甲乙雙方經友好協商，就甲方委托乙方進行鋼材加工等業務達成如下協議：
1．甲方將根據生產或貿易需要，委托乙方加工卷板，該卷板的所有權歸甲方所有。
2．根據甲方要求，乙方開具加工通知單，甲方確認，除此乙方不得擅自挪用、調撥和加工所有權屬甲方的貨物。
3．乙方根據事先約定的提貨時間，加工好指定鋼材，保證甲方準時提貨。如甲方因特殊情況，需要提前提貨，應提前8小時與乙方協商，甲方將盡量滿足乙方需求。
4．甲方同意乙方按照“附件一《加工單價表》”的內容收取加工費用。如遇市場行情變化乙方需要調整收費標準，雙方可以協商。
5．協議期限內，由于不可抗力因素，致使乙方不能履行協議，應立即將情況以最快方式通知對方。按照不可抗力因素對履行協議影響的程度，由雙方協商解決是否解除協議，或者部分免除履行協議的責任，或者延期履行協議。但因戰爭、地震等重大不可抗力因素造成協議不能繼續履行，則雙方均免于責任。
6．本協議未盡事宜，由雙方協商解決。
7．本協議一式兩份，經雙方簽字蓋章后生效。甲乙雙方各執一份，具有同等效力。
8．本協議有效期從簽訂之日起到___年___月___日。
甲方： 乙方：代表： 代表：簽約地：
加工合同 篇14
工程名稱：
甲方：
乙方：
經雙方平等友好協商，甲方委托乙方就甲方不銹鋼防盜網制作安裝進行施工，現就有關事宜達成協議如下：
一、施工范圍和施工材料
（一）施工范圍：
（二）施工材料：
二、施工方案和驗收標準
施工前乙方首先提報施工方案和設計，經甲方批準后嚴格按照施工方案和設計施工并驗收。不銹鋼防盜網圓管間距12mm中對中。
三、施工現場管理
（一）乙方施工人員要嚴格服從甲方現場管理要求，做到文明施工，安全施工；若施工過程中發生安全事故，乙方負全部責任。
（二）乙方要對施工人員進行全員安全教育，制定周密安全措施后方可施工。
（三）甲方要派駐現場管理人員負責對乙方施工進行監督管理和協調現場出現的問題，為乙方創造良好的施工條件。
（四）施工用水、用電由甲方提供。
四、工程造價和結算方式
該工程實際安裝面積為 平方米，結算價格為 元/平方米，工程總價為 元（大寫： ）。
五、施工工期
按照甲方要求工期施工，以不耽誤單位正常工作為原則。
六、質量保證
不銹鋼防盜網保用二年。
七、合同簽定后雙方要嚴格執行合同條款，不得違約，如果有一方違約，違約方必須向對方賠償經濟損失。
八、本合同一式兩份，雙方各執一份，簽字蓋章后生效。
甲方：（公章） 乙方：（公章）
簽字： 簽字：
20xx年x月xx日
加工合同 篇15
訂做方（甲方）：大唐國際紅牧風電有限責任公司 制作方
（乙方）：內蒙古集寧美樂電腦裝璜部
根據《中華人民共和國合同法》的有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。
一、依據甲乙雙方確認施工，道路牌采用厚型不銹鋼壓制高精度背膠、鋼管采用圓形鍍鋅管，其它工程做法及選材標準詳見明細附表。加工數量按甲方要求。
二、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。
三、承包方式及費用負擔
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工制作廣告牌。乙方負責廣告牌的結構配件加工及鋼結構配件運輸。材料由乙方自理。 運輸費用由甲方承擔。
四、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地。
五、結算方式及期限
合同簽訂后甲方開始制作廣告牌，乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容。完成后乙方一次性付清甲方工程款。
六、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現問題根據問題所屬承擔責任。
七、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。
八、其它事項：由雙方協商解決。
九、戶名：內蒙古集寧美樂裝璜部
帳號：_______________________
開戶行：工商銀行烏蘭察布支行
簽單日期：_______年_______月_______日
加工合同 篇16
委托方：_________紡織器材廠（甲方）
承攬方：_____________電鍍廠（乙方）
1．加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：
項目：
產品名稱：
規格單位：
數量單價（元）：
總價（元）：
交貨日期：
一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬_____________萬_____萬合計_______萬。
2．質量標準：
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3．原料供應：
加工用鋅塊由甲方供應。
4．交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5．質量驗收方法：
完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6．結算方式：
7．違約責任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：____________紡織器材廠
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
乙方：________________電鍍廠
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：_________________
_________年________月______日
加工合同 篇17
甲方(委托方)：_________
乙方(加工方)：_________
甲乙雙方在平等、自愿基礎上，經友好協商簽訂此協議，以資共同遵守：
第一條協議內容
(1)甲方根據下列條件委托乙方加工聚酯和聚酯漿料，有關產品訂單將按本協議規定向乙方發出;
(2)乙方根據下列條件為甲方加工聚酯和聚酯漿料，有關產品將按本協議規定完成。
第二條甲乙雙方權力和義務
(1)加工流程中甲方只負責購買原料，乙方負責原料的接收和檢驗，然后按照聚酯和聚酯
漿料的生產工藝進行加工，同時包裝材料也由乙方自行購買，并制定成品的商標、商號，承擔成品的運輸等全部事宜;
(2)加工成品的各項理化指標均由乙方按照需方要求制定，同時做好在線監測和品質控制，并對產品質量和交貨期負全部責任;
(3)加工費按照每次購買原料的成本費由甲乙雙方協商核算，甲方向乙方支付加工費用后，乙方要及時向甲方開具增值稅發票。
第三條聯合聲明
(1)甲乙雙方僅是協議經營關系，雙方具有獨立的經營地位，不存在內部管理關系。
(2)甲乙雙方認同本協議為經濟協作協議，一切爭議為民事爭議。
第四條協議有效期限和續簽方案
本協議自簽訂日期生效，有效期為一年，長期合作需每年定期續簽。
第五條糾紛解決方法
執行本協議發生爭議，由當事人雙方協商解決。協議一式二份，甲、乙雙方各一份。
甲方：_________
乙方：_________
甲方代表人簽字：_________
乙方代表人簽字：_________
____年____月____日
____年____月____日
加工合同 篇18
委托方：_______（以下簡稱甲方）
承攬方：_______（以下簡稱乙方）
甲、乙雙方經友好協商，就乙方承攬甲方加工業務所涉的有關內容，達成如下條款，以資雙方共同遵守：
一、乙方擬承攬甲方的產品加工業務，承攬期間，乙方將以自己的人員、設備、技術完成加工業務。
二、合同期限：
暫定一年，自20___年___月___日起至20___年___月___日。期限屆滿，雙方可以順延期限。
三、本合同系雙方之間建立加工承攬業務的框架合同，具體的操作程序如下：
1、甲方有外協加工業務，通知（一般以電話通知）乙方，乙方應在接到通知天內到甲方，乙方確認其能夠按甲方要求（包括交貨時間、質量等）完成加工業務的，應派人到甲方接收待加工工件（或原材料），辦理交接手續，在《外加工通知單》及工藝質量文件上簽字確認（如有特殊工藝質量要求，雙方可另行簽訂書面協議）。《外加工通知單》、工藝質量文件等系雙方的結算依據，同時《外加工通知單》作為乙方的簽收憑證。
2、完成加工業務后，乙方應制作（或填寫）送貨單，將送貨單及與送貨單數量相符的加工件（及鐵屑等）送至甲方，堆放在甲方指定地點，并按照甲方的要求對產品進行標識。
3、甲方工作人員根據乙方送貨單數量進行數量點清，并對乙方交貨的數量進行簽收，但數量簽收不作為雙方結算加工費的依據。
4、甲方檢驗人員在乙方交付工件后三個工作日內對產品的外觀質量（如尺寸、表面情況）等進行檢驗，并在交貨單上簽字，甲方倉庫人員憑甲方檢驗人員的檢驗憑證，對合格的加工工件予以入庫，并向乙方開具入庫憑證或在送貨單上簽字。
四、工件交付在甲方進行，在途責任及費用由乙方承擔。
五、保證金及加工費標準。
1、若乙方系首次承攬甲方加工業務，應在接收第一批代加工工件時，向甲方交納保證金，保證金在個月后視乙方履行合同的情況歸還。
2、若乙方在甲方留存足額加工費，則乙方所留存的加工費即作為保證金。
3、保證金金額不低于元，不足部分乙方應及時補足。若乙方違約或給甲方造成損失，相關違約金或損失甲方可直接在保證金中扣除。
4、加工費按甲方《外協加工費結算規定》進行結算，甲方《外協加工費結算規定》見附件。如有特殊加工要求，價格另行結算的，雙方另行就加工費達成補充協議。
六、甲方權利、義務：
1、按照約定支付加工費。
2、對于乙方的加工的進度及質量進行跟蹤及監督，若乙方未按要求履行加工義務，甲方可以單方面解除本合同。
3、合同期間，甲方有權與乙方以外的其他單位發生加工業務。
七、乙方權利、義務：
1、按照《外加工通知單》、加工圖紙的要求完成加工業務，并且遵守甲方的《外加工管理制度》。
2、按時、保質完成加工業務，禁止將承攬的業務轉發給第三方完成。
3、對在加工過程中所獲悉的甲方的商業秘密及技術秘密（包括圖紙等）必須予以保密，且在完成每件加工業務后，將圖紙等資料隨工件交還甲方，未經甲方書面同意，不得復印、復制。
4、乙方人員到甲方公司，須遵守甲方的規章制度，否則由此所致的一切損害均由乙方承擔。
5、乙方在工件加工前，應當檢查待加工工件的外觀、尺寸、所標明的材質、工作令號、件號是否與《外加工通知單》及加工圖紙相符，若不相符，則應立即通知甲方。若由于乙方怠于檢驗就加工，后續所發生的損失，由乙方承擔。
6、乙方對于所加工工件的內在質量保證期為自交貨之日起兩年，在保質期內，甲方因乙方所加工的工件存在質量問題（無論甲方或其客戶是否使用）所致的損失（包括但不限于工件本身的材料費、加工費、運費等）均由乙方承擔。甲方檢驗人員對工件的檢驗不能免除乙方因加工工件存在質量問題所應承擔的責任。
八、加工費的支付：
乙方每月月底憑《外加工通知單》及有甲方檢驗人員和庫管簽字的《委托加工送貨單》到甲方財務進行結算，根據結算確定金額開具相應的增值稅發票，甲方在收到發票后90個工作日內付款。
九、違約金及損失計算：
1、若乙方逾期交貨，每逾期一天，支付違約金___元，逾期超過___天的，自第___天起，每天支付違約金______元。
2、乙方必須按照甲方的工藝要求、質量要求進行加工，若乙方未按照甲方的工藝要求、質量要求進行加工的，按所加工工件成本價格的5%——30%支付違約金。因質量問題給甲方造成損失的，另行賠償損失（損失計算按本條第3、4款計算）。
3、對于加工存在質量問題的工件，可以返工的，所有返工費用（包括運輸費）均由乙方承擔，且因返工造成延期交貨的，乙方另行按本條第一款的約定支付違約金。
4、對于存在質量問題報廢的工件（鍛件補焊即視為報廢），乙方應賠償甲方的全部損失，損失計算方法如下：原材料損失（按工藝下料重量計算）+工件交付乙方前所產生的加工費（加工費標準按合同附件進行結算）+甲方向客戶支付的違約金及賠款+預期利潤（按工件價格20%計算）—報廢工件殘值（按該材質市場廢料價格折算）。
十、其他：
1、合同附件：《外協加工費結算規定》。
2、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字或蓋章后生效。
（以下無正文）
甲方：_______
乙方：_______
授權代表：_______
授權代表：_______
日期：20___年___月___日
日期：20___年___月___日
加工合同 篇19
委托方：_________（甲方）
承攬方：_____________（乙方）
1、加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：________________
項目產品名稱、規格單位數量單價 （元）總價（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2、質量標準：
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應：
加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5、質量驗收方法：
完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6、結算方式：
____________________。
7、違約責任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：____________
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
乙方：________________
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：____________________
年 月 日
加工合同 篇20
甲方：___________（以下簡稱甲方）
乙方：___________（以下簡稱乙方）
根據平等、互利、雙贏的原則，經甲、乙雙方協商，就甲方委托乙方加工___________業務，特訂立本協議。
一、委托方式
甲方提供下屬生產基地黃酒釀造所產生的酒糟，由乙方提取糟燒酒精。
糟燒酒精由甲方收回用于黃酒生產，剩余干糟由乙方自行處置。
二、生產加工
乙方具備相關生產場所，并獲政府部門生產許可，配備與甲方生產規模相一致的提取糟燒酒精生產能力，即具備加工日產酒糟最高值的能力。
甲方如出現生產的重大調整或生產規模的擴大，應提前半年通知乙方；乙方因非主觀原因喪失或部分喪失生產能力的也應提前半年告知對方。
甲方提供的酒糟如水份含量與正常值有偏離的，乙方不能以此為由拒絕加工；甲方也不因此在計量和計價上作調整。
三、結算辦法
1、酒糟數量：按甲方冬釀年度主糧投料的____%計算；
2、酒糟價格：以每公斤____元計算；
3、酒精價格：成品折合成____酒精度，以每噸價格____元計算；
4、總價結算：甲方發出的酒糟總價與乙方返回糟燒酒精總價相抵，其差額由各自給付。
5、結算時間：以每____黃酒釀期結束為結算時間。
四、成品質量
乙方在生產過程中不得添加輔料，糟燒酒精質量指標包括香味、酒度、甲醇含量等須符合國家食用酒精要求；
乙方不得外購酒精充當自產酒精，或在自產酒精中添加部分外購酒精。如有發現，甲方有權要求乙方賠償。
五、送貨方式
甲方負責將酒糟堆放在固定地點。
乙方負責酒糟裝運、現場清理，并保證裝運及時，環境清潔。
糟燒酒精由乙方按照甲方要求，送至甲方指定倉庫。
六、安全責任
乙方應根據國家有關酒類生產、消防等法規要求組織生產。
乙方對生產、運輸、裝卸等業務中的安全負全責。
七、協議期限
本協議自簽訂日起五年有效。
協議到期后，經甲、乙雙方協商可進行續簽。
八、其他事項
本協議未盡事宜，由甲、乙雙方協商。
本協議一式四份，甲、乙雙方各執兩份。
甲方：___________
法人代表：___________
乙方：___________
法人代表：___________
協議簽訂日期：___________
協議簽訂地：___________
加工合同 篇21
建設單位：_________
施工單位：_________
日期：_________
施工合同書建設單位（以下簡稱甲方）：_________
施工單位（以下簡稱乙方）：_________
甲乙雙方經平等協商，本著互相合作、緊密配合、分工負責的原則，就《城市碧園公寓b、c棟玻璃幕墻工程》達成以下條款，以便共同遵守。
第一條：工程范圍、造價數量、單價、總價
1.1工程范圍：
"城市碧園公寓b、c棟"建筑外立面玻璃幕墻工程的內容包括：塔樓部分的淺灰色玻璃隱框幕墻、透明玻璃隱框幕墻等的設計、供料、加工、安裝、竣工驗收資料等。其中：mc42、mc39、mc41、mqc63、mqc63a、mqc64、mqc53、mqc54、mqc72、mqc65為淺灰色本體鋼化玻璃幕墻，其余為鋼化透明白玻幕墻。
1.2工程單價：
(詳見后附報價書之報價明細表)
1.3工程數量及總價合計：
(詳見后附報價書之工程報價總表)
1.4此總價結算時單價不變，面積按實際完工展開面積結算，如有設計變更、工程洽商、材料變化等，價格經雙方協商后以增補協議形式確定。
1.5本報價中包括玻璃幕墻三性檢測費。
第二條：工程用料
2.1玻璃：幕墻的玻璃采用東莞銀通玻璃有限公司產的6mm厚淺灰色本體透明鋼化玻璃及6mm透明鋼化白玻，按乙方提供的玻璃樣板確認。
2.2鋁合金型材：
均選用佛山金固鋁業有限公司產的6063-t5鋁合金型材，鋁型材表面為銀白氧化處理，氧化膜厚度滿足aa15級要求，按乙方提供的樣品確認。
2.3硅酮結構膠及密封膠：
選用鄭州中原膠廠產的mf811硅酮結構膠及mf889硅酮耐候密封膠，按乙方提供的樣品確認。
2.4幕墻開啟配件：國產優質七執手。
2.5鋼件：國產優質q235b鋼型材。
第三條：付款方式
3.1鋁合金型材、鋼件進場后七日內，甲方付給乙方合同總價的30％作為第一次工程進度款；
3.2鋁合金型材、鋼件安裝基本完成七日內，甲方付給乙方合同總價的20％；
3.3玻璃安裝基本完成七日內，甲方付給乙方合同總價的20％；
3.4幕墻安裝完成后，甲方應支付給乙方進度款到合同總額的80％；
3.4驗收合格后三十日內，甲方付到結算總價的97％給乙方，剩余3％從驗收之日起一年保修期滿后，10日內一次性付清。
3.5甲方如不按協議條款支付款項，乙方在約定時間五天內向甲方發出書面通知，甲方收到通知后七天內仍不能按時支付工程款，乙方有權停止施工，甲方承擔由此引起的一切經濟損失和違約責任。
第四條：甲乙雙方責任
4.1甲方責任：
4.1.1提供本工程完整的建筑施工圖和結構施工圖各一套及有關設計變更資料；
4.1.2辦理施工許可證；
4.1.3在乙方進場前，清除施工現場內影響乙方施工的障礙；
4.1.4組織有關單位與乙方的協調會；
4.1.5組織有關人員對乙方設計圖紙進行會審，并進行簽署；
4.1.6組織和配合質檢及有關部門，監督檢查工程質量，及時簽認分部工程質量驗收，辦理設計變更和其它必要的工程簽證管理工作；工程進行中隱蔽工程或中間工程需驗收時，甲方接通知后48小時未到場驗收，則視為驗收合格；質量符合規定要求，驗收48小時后甲方代表不簽，視為已批準，乙方可繼續施工。
4.1.7組織協調乙方與土建施工單位的施工配合工作；
4.1.8在乙方遞交工程竣工書面報告后，組織有關部門進行玻璃幕墻驗收；
注：甲方不按條款約定的內容和時間完成以上工作，造成工期延誤，工期則相應順延。
4.2乙方責任：
4.2.1對幕墻進行設計，經具有幕墻設計資質的設計單位簽準及甲方審核確認后方可使用，保證設計符合國家有關規范要求，對設計質量負責，承擔因設計質量問題引起的一切后果，并向甲方提交幕墻設計圖紙及計算書陸套。
4.2.2嚴格按照批準的設計圖紙施工，服從甲方駐工地代表及工程監理的監督管理，發現問題及時糾正，對工程質量負責，承擔因工程質量問題引起的一切后果；
4.2.3編制施工組織設計和工期進度計劃，并經甲方審核通過；
4.2.4負責所有進場材料的保管及未驗收前的成品保護，保護期間發生損壞，乙方原因乙方自費修復，非乙方原因損壞，由責任方負責修復，或乙方修復由甲方承擔追加合同價款；
4.2.5嚴格遵守工地及土建施工單位的有關管理規定，確保施工安全及文明施工；
4.2.6作好施工原始記錄，在竣工驗收前整理好工程的所有有關資料兩套作為竣工資料交給甲方。
4.2.7提供完整的竣工驗收資料，保證驗收通過，如因乙方資料或其他原因，致使工程未能按時通過驗收，由此造成的甲方損失由乙方承擔。
第五條：工期
5.1開工日期：甲方提前七天以書面形式通知乙方。
5.2施工總工期：b棟40天，c棟50天，合同簽訂之日開始計算，滿足現場施工腳手架落架的要求。
5.3工期順延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相應順延；
5.3.1由于設計變更、工程量變化，引起施工程序和內容變化；
5.3.2一周內非乙方原因停水、停電造成停工累計超過八小時；
5.3.3由于戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或非甲乙方原因造成的爆炸、火災、水災、大雨、暴雨、地震等；
5.3.4甲方不按合同規定支付工程款；
5.3.5其它非乙方原因的停工；
5.4以上情況發生后七天內，乙方就延誤的內容和由此發生的經濟支出，向甲方提出書面報告，甲方代表在收到報告后兩天內予以確認答復，否則視為同意。
第六條：工程質量
6.1工程質量等級：確保工程質量達到國家規定的"合格標準"，爭創優良工程。
6.2工程驗收按甲方規定的各項參數及國內現有規范標準進行。
6.3工程竣工后，乙方向甲方提供質量保證書，保證玻璃幕墻的施工符合設計及計算。
第七條：設計變更
7.1甲方變更設計，應在該項工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已經加工或施工的，乙方接通知后應立即停止。
7.2由于變更通知不及時造成的乙方損失由甲方負責。
第八條：竣工、結算與保修
8.1工程具備竣工驗收條件后，甲方在接到乙方竣工報告后十天內，向所屬建設主管部門提交驗收申請，并組織有關部門進行驗收；如收到乙方竣工驗收報告十天內無正當理由不申請驗收，視為竣工驗收報告已被批準，工程即告竣工即可辦理結算手續；如工程未驗收，而已開始使用，視為已驗收。
8.2工程竣工驗收后，乙方向甲方提交結算書，甲方收到結算書后十天內審核完畢或提出審核意見。如收到結算書后十天內無正當理由不辦理結算，則認為已接受乙方結算報告，從第十天算起按同期貸款最高利息支付工程款利息。
8.3保修期從竣工驗收合格之日起計算為兩年，按國家規定的保修條款執行。
第九條:工程停建或緩建
9.1因人力不可抗力及甲乙雙方之外原因導致工程停工、緩建，使合同不能繼續履行，雙方應簽訂工程停、緩建協議。
9.2工程停緩建后，乙方應妥善做好己完工程和己購材料、設備、器具的保護及向甲方移交工作，按甲方要求將自有機械設備、人員撤出現場。甲方應為乙方撤離提供必要條件，支付相應的經濟支出，并按合同約定支付己完工程價款和賠償乙方的相關損失。
第十條：其它
10.1所有甲乙雙方簽認的函電和有關的技術資料均為本合同的附件和組成文件。
10.2履行合同過程中發生爭議，雙方本著友好態度協商解決；協商不成，經雙方同意可申請有關主管部門調解；如調解不成，可向法院起訴。
10.3本合同經雙方法人代表或法人授權代表簽并加蓋合同章后立即生效,生效后無正當理由單方不能棄約,棄約方需賠償對方的一切經濟損失。
10.4本合同待工程驗收,工程結算完成,甲方支付完工程款，除有關保修條款仍然生效外，其他條款即告終止，保修期滿后有關保修條款終止。
10.5本合同正本一式兩份,雙方各執一份，副本陸份，雙方各執叁份。均具同等法律效力。
甲方:_________
乙方:_________
法人代表:_________
法人代表：_________
(或委托代理人):_________
（或委托代理人）:_________
開戶銀行:_________
開戶銀行:_________
帳號:_________
帳號:_________
電話:_________
電話:_________
傳真:_________
傳真：_________
地址:_________
地址:_________
郵編:_________
郵編:_________
【加工合同】相關文章：
加工合同07-17
家具加工的合同范本-加工合同02-10
機械委托加工合同范本-加工合同02-24
加工合同的范本05-07
紙箱加工合同07-15
工廠加工合同07-16
簡易的加工合同11-13
構件的加工合同07-16
加工合同模板04-07
委托加工合同06-17