最新外墻涂料施工合同范本（精選3篇）
隨著人們對法律的了解日益加深，合同的類型越來越多，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。那么相關的合同到底怎么寫呢？下面是小編整理的最新外墻涂料施工合同范本（精選3篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
外墻涂料施工合同1
_______________（以下簡稱甲方）
_______________（以下簡稱乙方）
身份證號碼：
聯系電話：
家庭住址：
按照[中華人民共和國合同法]和[建筑安裝工程承包合同條理]的規定，結合本工程情況，經雙方協商，訂立本合同：
第一條工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、樓號：
4、承包范圍：外墻乳膠漆施工
5、承包方式：包青工
6、工程單價：元／㎡；
7、總工程量：外墻約平方米；
8、工程價款：約萬元。
9、工程期限：本工程自年月日開工至年月日竣工。
第二條甲方義務
1、開工前1天，向乙方提供經確認的施工要求或做法說明1份，并向乙方進行交底；
2、指派為甲方駐工地代表，負責合同的履行，對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收等事宜；
3、協調施工現場的有關事宜。
第三條乙方的義務
1、參加甲方組織的施工要求或做法說明的現場交底，擬訂施工方案和進度計劃，交甲方審定；
2、施工隊長為乙方駐工地代表，負責合同履行，對工程質量、進度進行安全監督檢查；按要求組織施工，保質、保量按工期完成任務，解決有乙方負責的'各項事宜；
3、乙方在工程施工期間，應遵守甲方的有關規定，有義務及責任維護甲方的信譽及利益，不做有損甲方的事情；
第四條工程質量及驗收
1、工程質量：優良；
2、在施工過程中，甲方對乙方的施工質量進行監督，乙方要服從甲方的管理，如乙方不服從管理，視情況嚴重程度給予100－200的罰款；
3、在施工中，由于施工質量造成的返工，其工料款由乙方全部承擔；
4、每一道工序完成后，報請現場管理人員驗收合格簽字和監理驗收合格簽字后才能進入下道工序的施工，如果未經驗收簽字進入下道工序的，要重新返工，返工所造成的材料和人工費損失由施工方全部承擔；
5、工程完工后，乙方應通知甲方及時驗收，驗收標準按國家制定的施工及驗收規范為質量評定驗收標準；
6、本工程保修期為二年。
第五條付款方式
施工期間，甲方只提供生活費，工程完工初驗合格后撥付施工費的50％；竣工驗收決算完畢付到施工費的95％，余款作為保修費二年，無施工質量問題到期一次無息付清。
第六條違約責任
1、在合同規定的工期內，乙方不能保質保量按期完工每拖一天甲方罰款多少由造成方全部承擔；
2、原因造成合同無法繼續履行時，應及時通知對方協商解決，并有責任方賠償由此造成的一切經濟損失；
3、空桶回收，缺少一個罰二桶漆款；浪費一桶罰十桶漆款；偷倒一桶罰一百桶漆款；
第七條施工安全
乙方在施工中嚴格執行施工安全措施，發生任何安全事故全部責任由乙方承擔；甲方概不負責（具體參見施工要求及施工安全協議）。
第八條爭議地解決
本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決，協商不成，由仲裁委員會仲裁，或人民法院裁決。
第九條其他約定事項
1、甲方提供膩子、底漆、面漆，乙方負責所有工具；
2、乙方負擔在施工中的用電費用；
第十條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件與合同具有同等法律效力
第十一條本合同一式三份，甲方二份，乙方一份
甲方：（蓋章）
代表人：
乙方：（蓋章）
代表人：
年月日
外墻涂料施工合同2
甲方：
乙方：
雙方本著平等互利的原則，根據國家有關法律、法規的規定，自愿就工程的外墻、屋面（以上）等外涂料工程施工達成如下和約：
一、施工承包范圍：
工程的外墻、屋面（以上）等外涂料分項工程。
二、施工承包工期：
1、自20XX年09月26日至20XX年10月15日。
2、承包人應按甲方設計的要求進行施工進度安排，必須無條件服從管理，不得以任何理由拖延工期，若因各種原因引起的工期順延或暫停施工須經甲方同意。
3、承包人必須有采取足夠的措施保證按時、按質、按量完成承包內容。否則，工期每拖延一天，承包人受罰人民幣2000元，并承擔由此引起的一切直接或間接的后果。
三、施工承包價格：
1、工程單價：每施工平方米包工料22元。（包括材料、施工、運輸等）
2、工程量：工程量結算根據實際施工面積、變更及甲方簽證據實結算。
四、施工質量要求：
1、工程質量必須符合《建筑工程施工質量驗收統一標準》（gb50300-20xx）、《建筑裝飾裝修質量驗收規范》（gb50210-2001）等現行相關專業規范、標準的規定，質量等級合格以上。若工程質量達不到要求，承包人應承擔由此引起的重新施工、返工、整改或重新請人整改的所有費用（材料費、人工費），并承擔由此引起的一切直接或間接的后果。
2、外墻在涂料前必須涂刷抗堿封閉底漆;子必須平整、堅實、牢固、無粉化、起皮和裂縫，膩子干燥后應打磨平整光滑，并清理干凈。墻面必須使用耐水膩子;
3、材料進場均須提供產品合格證、性能檢測報告和進場驗收記錄;
4、涂料涂飾工程應涂飾均勻、粘結牢固、不得漏涂、透底、起皮和掉粉;
5、基層膩子必須最少不得少于三遍，涂料面層最少不得少于三遍;
6、涂料的顏色、必須均勻一致，不得出現泛堿、咬色、流墜、疙瘩、砂眼、刷紋、等現象;裝飾線、分色線直線度不得超過1mm。
7、施工主要工序應滿足以下順序：
修補——清掃——填補縫隙、局部刮膩子——磨平——施涂封底涂料——施涂主層涂料——滾壓——第一遍罩面涂料——第二遍罩面涂料——第三遍罩面涂料。
8、施涂罩面涂料時，不得有漏涂和流俯現象，等第一罩面涂料干燥后，方可施工。
五、承包方式：包工包料
六、付款方式：
（1）、工程款的支付根據實際情況而定，但每次支付不得超過已完成工程量的80%。
（2）、單項工程完工驗收合格后5日內支付至合同總額的95%;
（3）、余款5%自工程竣工驗收一年且無質量問題的1個月內付清。
七、工程條件
為了保證工程質量，甲方必須提供以下條件：
1．施工基面滿足相關規范要求。
2．提供施工所需腳手架，進入現場交叉施工時雙方配合。
3．施工現場所需水、電。
八、安全施工要求：
1、乙方施工人員進入施工現場，甲方事先對施工人員進行三級安全教育。
2、遵守甲方管理，遵守各項安全管理制度，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，接受安全管理。
3、由施工方所造成的'施工質量事故及個人傷亡事故，由施工方承擔。
4、乙方按文明施工要求組織施工，保持場地整潔衛生，建筑垃圾按甲方指定地點堆放，完工后乙方應將建筑垃圾運出屋村外處理，費用乙方自負。
九、其他
1、承包人不得將所承包的工程轉包給第三者，否則，由此造成的工程拖延每天罰款人民幣2000元，并承擔由此引起的其它責任（總工期、質量、安全），發包人并將馬上終止合同。
2、承包人應對本組工人的勞保等所需證件及時辦理，費用有承包人自負，否則由此引起的后果有承包人自負，并不得以次為借口拖延工期。
3、承包人不得以任何理由拖延工期，包括不可抗力。
4、在保修期限內，承包人不在要求的期限內保修，發包人可委托其它人員進行修理，費用從保修金中扣除，承包人并應負責由此產生的后果。
十、本合同一式二份，發包人、承包人各執一份。
十一、本合同自簽定之日起生效。
甲方(簽章)：
年月日
乙方(簽章)：
年月日
外墻涂料施工合同3
甲方：
乙方：
經甲、乙雙方在有關法規的前提下，對建設項目的負責將市***外墻涂裝工程項目協商一致。
一、承包范圍：
二、承包內容：
外墻平面涂料工程，包括業主對工程的技術要求或施工必須完成的工程量；裝飾工期要求；安全生產要求；文明施工。
三、承包方式：
乙方以包工的形式承包本工程。包工的范圍：包施工包工期、包文明施工、包工不包料的方式。承包單價為元包括施工工具（平涂滾筒油掃等）。
四、雙方的責任：
1、甲方提供乙方的住宿問題，施工用的材料采購到位；負責協商解決施工中存在的問題。
2、乙方按工程量的大小，合理安排施工人員，乙方必須在年月日前外墻涂裝全部完工，如拖延工期，按每天罰款伍佰元計算給甲方，（如因抹灰原因造成工期，拖延一天可順延一天）。
3、乙方在施工中出現人中傷亡事故，由乙方負責。
4、乙方必須為甲方節約材料。
5、乙方施工質量必須達到驗收合格，如因施工而造成的驗收不合格及質量問題，所造成的.一切經濟損失由乙方負責。
五、質量要求：乙方須達到甲方與建設方簽訂的合同要求--優良工程。
六、涂裝材料施工工序：白水泥打底二次，底漆一次，平涂面漆滾涂兩遍。
七、工程量：預計為㎡（外墻包工單價為元/㎡）包工造價元（）以實際驗收數目為準。
八、付款方式：乙方進場后，甲方先墊付每個工人每天伙食費元，平涂面漆全部完工，甲方應付工程款的（其中包括：工人每支付的生活費），余下的工程總款的在工程驗收合格后三天內全部付清，如逾期不付，按每天罰款伍佰元計算給乙方。
工程負責人：工程質量監理：
本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，簽字生效，具有法律效力。
甲方：
代表人：
身份證號碼：
電話：
乙方：
代表人：
身份證號碼：
電話：
簽訂日期：年月日
【外墻涂料施工合同】相關文章：
外墻涂料施工合同08-03
外墻涂料翻新施工合同10-09
建筑外墻涂料施工合同10-17
外墻涂料真石漆施工合同03-18
公司外墻涂料施工合同05-06
外墻涂料施工合同范文12-05
外墻涂料施工合同15篇11-30
外墻涂料施工合同書09-07
外墻涂料真石漆施工合同模板08-30
外墻涂料工程施工合同11-24